试填新版建设工程施工合同第三部分专用合同条款
建筑施工合同专用条款的填写

第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序: 按通用条款执行.3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外,还使用不采用其它语言文字.3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规: 《建筑法》、《合同法》、《建设工程安全生产条例》、《建设工程质量管理条例》、以及其他国家和河南省相关法律法规和标准。
3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称:执行国家、行业部门及河南省省现行相关工程设计、施工验收规范、标准及操作规定。
发包人提供标准、规范的时间: 由承包人自行准备,不另行提供。
国内没有相应标准、规范时的约定:执行通用条款.4.图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:合同签订后7日内,提供3套施工图。
发包人对图纸的保密要求:执行通用条款。
使用国外图纸的要求及费用承担: 本条不采用二、双方一般权利和义务5.工程师5.2监理单位委派的工程师姓名: 职务:总监理工程师发包人委托的职权:另行书面通知。
需要取得发包人批准才能行使的职权: 1、工程施工中所有涉及造价变更的签证、主要材料差价款;2、工程款的拨付和工程量的增加;3、工期的调整;重大质量事故的处理;工程的设计变更等。
5.3发包人派驻的工程师1名姓名: 职务:现场工程师职权: 代表发包人对本工程施工过程中的质量、进度、安全文明施工、合同管理、信息管理和现场管理等进行监督和检查,协调解决由发包人处理的有关问题,并对工程量和现场签证进行确认。
价格确认由发包人现场工程师报上级部门经理批准确认。
7.项目经理姓名: 职务:项目经理若项目经理不积极配合发包人派驻的工程师工作或在工作中采取不合作态度,发包人有权要求承包人无条件更换项目经理。
若项目经理不长驻现场的(驻现场时间少于23天/月),一经发现发包人将每次按履约保证金的1%对承包人进行罚款。
8.发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间: 工程开工前完成,满足施工要求.(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:工程开工前3天接至现场红线边总配电箱,红线内由施工方自行解决,水、电、电讯使用费由施工方承担(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:工程开工前指定场地进出通道走向和位置,施工场地与公共道路的通道发包人已完成,使用中的维修费用由承包人承担,并在工程竣工时恢复现状,发包人修理临时道路的费用在投标总报价中扣除。
第三部分专用合同条款

第三部分专⽤合同条款第三部分专⽤合同条款1. ⼀般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同⽂件包括:1.1.2 合同当事⼈及其他相关⽅1.1.2.4监理⼈:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电⼦信箱:;通信地址:。
1.1.2.5 设计⼈:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电⼦信箱:;通信地址:。
1.1.3 ⼯程和设备1.1.3.7 作为施⼯现场组成部分的其他场所包括:。
1.1.3.9 永久占地包括:。
1.1.3.10 临时占地包括:。
1.3法律适⽤于合同的其他规范性⽂件:(1)现⾏《杭州市建设⼯程⼯程量清单计价实施细则》(2)《关于进⼀步加强杭州市建设⼯程市场要素价格动态管理的指导意见》(杭建市发【2018】579号)1.4 标准和规范1.4.1适⽤于⼯程的标准规范包括:(1)按通⽤条款约定;1.4.2 发包⼈提供国外标准、规范的名称:;发包⼈提供国外标准、规范的份数:;发包⼈提供国外标准、规范的名称:。
1.4.3发包⼈对⼯程的技术标准和功能要求的特殊要求:。
1.5 合同⽂件的优先顺序合同⽂件组成及优先顺序为:(1)合同协议书;(2)中标通知书(或项⽬发承包基本情况表);(3)投标函及其附录(如果有);(4)专⽤合同条款及其附件;(5)通⽤合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价⼯程量清单或预算书;(9)其他合同⽂件:①施⼯组织设计;②其他:1.6 图纸和承包⼈⽂件1.6.1 图纸的提供发包⼈向承包⼈提供图纸的期限:;发包⼈向承包⼈提供图纸的数量:;发包⼈向承包⼈提供图纸的内容:。
1.6.4 承包⼈⽂件需要由承包⼈提供的⽂件,包括:;承包⼈提供的⽂件的期限为:;承包⼈提供的⽂件的数量为:;承包⼈提供的⽂件的形式为:;发包⼈审批承包⼈⽂件的期限:。
1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:。
1.7 联络1.7.1发包⼈和承包⼈应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指⽰、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书⾯函件送达对⽅当事⼈。
建设工程施工合同第三部分

建设工程施工合同第三部分一、施工期限和进度安排1. 开工日期:本工程自合同签订之日起30日内开始施工。
2. 竣工日期:自开工之日起计算,工程应在7个月内完成。
3. 进度要求:承包方需按照发包方提供的工程进度计划执行,每月至少完成计划的90%工作量。
4. 延期处理:如因不可抗力或双方共同认可的其他原因导致工程延期,应及时调整工期并在合同中注明。
二、工程质量要求1. 质量标准:所有施工材料和工艺必须符合国家及行业相关标准。
2. 检验程序:工程每完成一个阶段,应进行一次质量检验,由发包方或其委托的第三方机构负责。
3. 不合格处理:如发现质量问题,承包方必须在接到通知后7日内无偿修复至合格标准。
4. 质量保证:工程竣工后,承包方应提供不少于两年的质量保证期。
三、安全生产责任1. 安全规范:承包方在施工期间必须遵守国家的安全生产法规,严格执行安全操作规程。
2. 事故处理:发生安全事故时,承包方应立即采取措施防止事故扩大,并及时报告相关部门。
3. 保险要求:承包方应为所有施工人员投保人身意外伤害险,并为工程项目投保相应的工程保险。
4. 培训与教育:承包方应定期对员工进行安全生产教育和技能培训,提高安全意识和操作技能。
四、环境保护措施1. 环境法规:施工过程中,承包方必须遵守国家和地方的环境保护法律法规。
2. 污染防治:采取有效措施减少施工噪音、粉尘和废弃物的产生,合理处置废弃物。
3. 节能减排:鼓励使用节能材料和设备,优化施工方法,降低能耗。
4. 绿化保护:在施工现场周边设置围挡,尽量减少对周边绿化的影响。
五、变更与索赔管理1. 工程变更:任何一方提出工程变更请求时,应书面通知对方,经双方协商一致后方可实施。
2. 索赔条件:因发包方原因导致工程延期或增加成本时,承包方可提出索赔。
3. 索赔程序:索赔应提供充分证据,并在知悉索赔事件发生后15日内向发包方提出。
4. 索赔解决:双方应通过友好协商解决索赔问题,如协商不成可提交仲裁或法院解决。
建设工程施工合同协议书、专用条款填写范例

建设工程施工合同协议书、专用条款填写范例合同模板建设工程施工合同第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就XXXXXXX工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:XXXXXXXX施工项目。
2.工程地点:XXXXXXX。
3.工程立项批准文号:/。
4.资金来源:XXXXX。
5.工程内容:/。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:主厂房土建、主体钢结构工程、工艺钢结构,屋面、墙面、装饰装修、给排水、采暖通风、照明电,附属房屋及室外工程等。
(详见工程量清单)。
(详见工程量清单)。
二、合同工期计划开工日期:20XX年X月XX日。
计划竣工日期:20XX年XX月XX日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:固定单价。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
建设工程施工合同第三部分专用条款填写范本

第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序: 1.本合同协议书; 2.冷冻机房造价谈判会议纪要;3.本合同专用条款;4.本合同通用条款;5.标准规范及有关技术文件;6.图纸;7.工程报价单或预算书。
2、语言文字和适用法律、标准及规范2.1本合同除使用汉语外,还使用无语言文字。
2.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑市场管理条例》、《建筑工程质量管理条例》、及国家和自治区有关法规和规范性文件。
3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称:按照施工图纸及图纸说明中要求的标准规范执行。
发包人提供标准、规范的时间:/国内没有相应标准、规范时的约定:/3、图纸3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:开工前7日内提供施工图肆套3.2发包人对图纸的保密要求:/使用国外图纸的要求及费用承担:/二、双方一般权利和义务4、工程师4.1监理单位委派的工程师姓名:王晓江职务:总监理工程师发包人委托的职权:质量控制、进度控制、投资控制、合同资料管理、现场管理、工程主体单位之间的协调。
需要取得发包人批准才能行使的职权:暂停施工、图纸变更、技术签证、经济签证。
4.2发包人派驻的工程师姓名:吕汉亭职务:工程师职权:现场管理、组织协调与本工程有关的各种关系,批准监理工程师暂停施工和经济技术签证。
4.3不实行监理的,工程师的职权:无5、项目经理姓名:赵军文职务:项目经理6、发包人工作6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:已具备⑵将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:已具备⑶施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:已开通⑷工程地质和地下管线资料的提供时间:开工前将上述资料以书面形式提供承包人⑸由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:应于开工前办理完上述资料,费用由承包人自理。
建设工程施工合同(专用条款 第三部分)

第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1、合同文件及解释顺序:2、语言文字和适用法律、标准及规范2.1本合同使用汉语言文字。
2.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:2.3适用标准、规范适用标准、规范的名称:发包人提供标准、规范的时间:国内没有相应标准、规范时的约定:3、图纸3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:,使用国外图纸的要求及费用承担:二、双方一般权利和义务4、工程师4.1监理单位委派的工程师姓名:职务:发包人委托的职权:需要取得发包人批准才能行使的职权:4.2发包人派驻的工程师姓名:职务:职权:4.3不实行监理的,工程师的职权:5、项目经理姓名:职务:6、发包人工作6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:(6)水准点与座标控制点交验要求:(7)图纸会审和设计交底时间:(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:(9)双方约定发包人应做的其他工作:发包人协助承包人协调处理与管线业主、沿线单位、居民的相关工作,其费用由发包方承担。
6.2发包人委托承包人办理的工作:7、承包人工作7.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:(8)施工场清洁卫生的要求:(9)双方约定承包人应做的其他工作:三、施工组织设计和工期8、进度计划8.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:工程师确认的时间:。
试填新版《建设工程施工合同》第三部分专用合同条款
试填新版《建设工程施工合同》第三部分专用合同条款一、引言本合同是以《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规为基础,结合我国建设工程项目、市场、管理和技术的特点制定的。
本合同旨在规范建设工程施工承包双方的权利义务,保护当事人的合法权益,促进建设工程的顺利实施。
为此,双方根据平等自愿的原则,按照诚实信用、风险分摊等原则达成如下合同:二、施工合同的基本条款1. 标的1.1. 标的:本合同所述标的为(填写标的)。
1.2. 工程的位置:工程位于(填写工程位置)。
2. 施工期限2.1. 工期:合同工程总工期(含设计、勘察、施工、调试、交付使用)为(填写工期),自合同生效之日起计算。
2.2. 后期服务期:双方协商后,确定后期服务期为(填写服务期),服务期内由承包方负责修缮工程缺陷,服务期延长不超过一年。
3. 工程款项3.1. 工程款项和付款方式:合同工程的总价款为(填写工程总价款),分(填写分期或一次性)支付。
3.2. 其他款项:如出现设计变更或发生不可抗力等情况,按照变更或协商的方式解决并支付相关费用。
4. 质量、安全和保险4.1. 质量:承包方应对工程质量负责,并按照质量验收标准进行检验和验收。
4.2. 安全:双方应遵守国家有关安全规定,承包方应采取必要措施确保工程安全。
4.3. 保险:承包方应购买工程建设保险,保险费用由承包方自行支付。
5. 违约责任和争议解决5.1. 违约责任:若双方未按照合同约定履行义务,将承担相应的违约责任。
5.2. 争议解决:合同履行过程中,如双方出现争议,应友好协商处理;如协商未果,可向所在地人民法院提起诉讼解决。
三、附则1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,合同文本出现歧义的,以《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法规为准。
2. 本合同未尽事宜,双方可协商解决并书面确认,作为本合同的补充条款,具有同等效力。
3. 本合同每份一式两份,承包方和发包方各持一份,具有同等法律效力。
建设工程施工合同第三部分
第三部分:专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,在专用合同条款中约定具有针对性和可操作性的条款,以确保合同的履行和工程建设的顺利进行。
一、工程质量1.1 工程质量标准:本工程质量应符合国家现行有关法律法规、标准和规范的要求,并达到合同约定的质量等级。
1.2 质量监督与验收:发包人应按照法律、法规和合同约定对工程质量进行监督,组织验收。
承包人应配合发包人进行质量监督和验收。
1.3 质量保修:承包人应承担工程质量保修责任,按照合同约定履行质量保修义务。
二、安全文明施工与环境保护2.1 安全文明施工:承包人应按照法律、法规和合同约定,加强安全文明施工管理,确保工程安全。
2.2 环境保护:承包人应按照法律、法规和合同约定,加强环境保护,确保工程建设过程中对环境的影响降到最低。
三、工期和进度3.1 工期:本工程合同工期为____个月,自开工之日起算。
3.2 进度:承包人应按照合同约定的工期进度完成工程,发包人应给予必要的配合。
四、材料与设备4.1 材料设备供应:发包人应按照合同约定供应材料设备,并保证质量合格。
4.2 材料设备验收:承包人应按照合同约定对发包人供应的材料设备进行验收,发现质量问题应及时通知发包人。
五、变更5.1 变更条件:合同履行过程中,因客观原因导致工程内容、规模、标准等发生变化的,双方可协商变更。
5.2 变更程序:变更事项应当签订变更协议,明确变更内容、价款、工期等事项。
六、价格调整6.1 价格调整条件:合同履行过程中,因政策调整、市场变化等原因导致工程造价发生变化的,双方可协商调整。
6.2 价格调整程序:价格调整事项应当签订调整协议,明确调整依据、幅度、付款等事项。
七、合同价格7.1 合同价格:本工程合同价格为人民币(大写):____元整(小写):____元。
7.2 价格形式:合同价格采用固定价格形式,合同履行过程中不得擅自调整。
湖北省建设工程施工合同第三部分专用条款
第三部分专用条款1 定义需要重新定义的词语和新定义的的词语:2 合同文件及解释2.1 合同文件及优先顺序组成本合同其他文件及优先解释顺序如下:3 语言及适用的法律、标准与规范3.3 约定适用的标准、规范的名称:4 通讯联络4.2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式所有通讯应发送至以下通讯地址,直到某方书面通知另一方变更地址为止。
发包人:通讯地址:收件人:联系电话:邮政编码:传真:电子邮箱:开户银行:账号:承包人:通讯地址:收件人:联系电话:邮政编码:传真:电子邮箱:开户银行:账号:监理单位:通讯地址:收件人:联系电话:邮政编码:传真:电子邮箱:造价咨询单位:通讯地址:收件人:联系电话:邮政编码:传真:电子邮箱:14 发包人14.1 发包人完成下列工作的约定:(1)办理土地征用、拆迁工作、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件的时间:(2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点:(3)开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定:(4)提供资料的时间:(5)办理有关所需证件的约定:(6)组织现场交验的时间:(7)组织图纸会审和设计交底的约定:(8)协调保护工作的约定:(9)发包人应做的其他工作及其约定:委托给承包人负责的部分工作有:14.2 发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定:(1)提供的时间:(2)提供的份数:14.3 提供施工场地的标准:提供施工场地的时间:15 承包人15.1 承包人有关工作的约定(4)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求:(9)承包人应做的其他工作及要求:15.6 承包人负责的设计的约定(1)合同约定由承包人负责的设计:(2)承包人提供设计的时间:17 发包人代表17.1 发包人任命的发包人代表是:联络通讯地址与方式如下:通讯地址:联系电话:邮政编码:传真:电子邮箱:17.2 发包人代表职权范围:18 监理工程师18.1 负责本工程的监理单位及任命的监理工程师监理单位:法定代表人:任命为监理工程师,联络通讯地址与方式如下:通讯地址:联系电话:邮政编码:传真:电子邮箱:19 造价工程师19.1 负责本工程的造价咨询单位及任命的造价工程师造价咨询单位:法定代表人:任命为造价工程师,其联络通讯地址与方式如下:通讯地址:联系电话:邮政编码:传真:电子邮箱:20 承包人代表20.1 承包人任命的承包人代表是:联络通讯地址与方式如下:通讯地址:联系电话:邮政编码:传真:电子邮箱:21 分包人21.1 分包人及有关约定:23 工程担保23.1 承包人向发包人提供履约担保的约定:(1)担保金额:(2)提供履约担保时间:(3)提供履约担保方式:23.4 发包人向承包人提供支付担保的约定:(1)担保金额:(2)提供支付担保时间:(3)出具支付担保方式:26 不可抗力26.1 不可抗力的其他情形:27 保险。
建设工程施工合同第三部分专用条款填写范本
第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:1。
本合同协议书;2。
冷冻机房造价谈判会议纪要;3。
本合同专用条款;4。
本合同通用条款;5。
标准规范及有关技术文件;6.图纸;7.工程报价单或预算书。
2、语言文字和适用法律、标准及规范2.1本合同除使用汉语外,还使用无语言文字。
2.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑市场管理条例》、《建筑工程质量管理条例》、及国家和自治区有关法规和规范性文件。
3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称:按照施工图纸及图纸说明中要求的标准规范执行。
发包人提供标准、规范的时间: /国内没有相应标准、规范时的约定:/3、图纸3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数: 开工前7日内提供施工图肆套3.2发包人对图纸的保密要求:/使用国外图纸的要求及费用承担:/二、双方一般权利和义务4、工程师4.1监理单位委派的工程师姓名:王晓江职务: 总监理工程师发包人委托的职权:质量控制、进度控制、投资控制、合同资料管理、现场管理、工程主体单位之间的协调。
需要取得发包人批准才能行使的职权:暂停施工、图纸变更、技术签证、经济签证。
4.2发包人派驻的工程师姓名: 吕汉亭职务:工程师职权:现场管理、组织协调与本工程有关的各种关系,批准监理工程师暂停施工和经济技术签证.4.3不实行监理的,工程师的职权:无5、项目经理姓名: 赵军文职务:项目经理6、发包人工作6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间: 已具备⑵将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:已具备⑶施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:已开通⑷工程地质和地下管线资料的提供时间:开工前将上述资料以书面形式提供承包人⑸由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:应于开工前办理完上述资料,费用由承包人自理.⑹水准点与坐标控制点交验要求:开工前3天内提供⑺图纸会审和设计交底时间: 开工前3天由发包人组织进行⑻协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:/⑼双方约定发包人应做的其他工作:/6.2 发包人委托承包人办理的工作:/7、承包人工作7.1 承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:⑴需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间: /⑵应提供计划、报表的名称及完成时间:承包人应每月18日前向工程师提供当月工程进度统计表(四份)和下月计划,每周一向工程师提供周计划。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
试填新版《建设工程施工合同》第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括:①本合同协议书;②施工招标文件;③投标文件及其附件④会议纪要及变更联系单1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人:名称:;资质类别和等级:联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
1.1.2.5 设计人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
1.1.3 工程和设备1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括:∕。
1.1.3.9 永久占地包括:1.1.3.10 临时占地包括:∕。
1.3法律适用于合同的其他规范性文件:国家现行的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等有关规定及市建筑市场执行的有关法律、法规和政策文件。
1.4 标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括:现行《建筑安装工程检验评定统一标准》、《建筑安装工程施工及规范》等。
相关标准、规范由承包人根据工程施工要求自备。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称:∕发包人提供国外标准、规范的份数:无;发包人提供国外标准、规范的名称:无。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:无。
(对于本条,承发包人可以自行约定新标准、具体化和规范要求)1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:①本合同协议书;②中标通知书;③本合同专用条款;④本合同通用条款;⑤施工招标文件;⑥投标文件及其附件;⑦标准、规范及有关技术文件;⑧施工图纸;⑨工程量清单⑩会议纪要及变更联系单。
1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:工程开工前14天;发包人向承包人提供图纸的数量:8份;发包人向承包人提供图纸的内容:施工合同范围内。
1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:施工组织设计,施工总进度计划、专项施工方案;承包人提供的文件的期限为:施工组织设计及施工总进度计划在开工前7天;专项施工方案在方案论证前7天;承包人提供的文件的数量为:6份;承包人提供的文件的形式为:书面;发包人审批承包人文件的期限:7天。
1.7 联络1.7.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点:工程现场办公室;发包人指定的接收人为:。
承包人接收文件的地点:工程现场办公室;承包人指定的接收人为:。
监理人接收文件的地点:工程现场办公室;监理人指定的接收人为:。
1.11 知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:未经发包人书面许可,承包人不得外泄。
1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围:承包人发现发包人提供的工程量清单有缺项、漏项的;偏差超出约定的;未按强制性规定计量等,须在中标后月内将缺项、漏项部分等工程量提交发包人或其委托的咨询机构确认。
超过规定时间提交的,视为已包含在其他报价中,发包人对此不做调整。
对于本条,承包人必须认真审查工程量清单,发现缺项、漏项必须在约定时间内向发包人提出书面意见。
.2. 发包人2.2 发包人代表发包人代表:姓名:;身份证号:;职务:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
发包人对发包人代表的授权范围如下:施工范围内的进度、质量、安全、造价管理。
本条可以认为是发包人的授权。
因此发包人代表的权力越大越大,如确定承包人的进度工程量、增加变更工程量、顺延工期的现场签证等。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:开工前7 天。
3. 承包人3.1 承包人的一般义务(5)承包人提交的竣工资料的内容:承包人应按《建设工程档案资料规范》等规定及时收集、整理相关工程资料,若工程资料不完整,按工程结算价扣罚5‰的资料损失费。
承包人需要提交的竣工资料套数:6套。
承包人提交的竣工资料的费用承担:费用由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间:工程竣工验收之前10天。
承包人提交的竣工资料形式要求:完整的书面文件及电子文档。
(6)承包人应履行的其他义务:3.2 项目经理3.2.1 项目经理:姓名:;身份证号:;建造师执业资格等级:;建造师注册证书号:;建造师执业印章号:;安全生产考核合格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;承包人对项目经理的授权范围如下:全面负责本项目进度、质量、安全生产、文明施工、造价管理和生产要素的调配。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求:考勤天数按每月22日计,缺勤扣罚元/日,限额为合同总价的%。
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:扣除合同总价的% 。
项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:发包人有权解除或终止合同(改成有权按约定罚款)。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任:发包人有权解除或终止合同(改成有权按约定罚款)。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:发包人有权解除或终止合同(改成有权按约定罚款)。
3.3 承包人人员3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:接到开工通知后7天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:每次元。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:须提前7天书面通知监理人,并征得发包人书面同意且每月离开现场累计得不超过5天。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:发包人有权解除或终止合同(改成有权按约定罚款)。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:发包人有权解除或终止合同(改成有权按约定罚款)。
3.5 分包3.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括:不允许分包。
主体结构、关键性工作的范围:∕。
3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括:无。
其他关于分包的约定:无。
3.5.4 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定:∕。
如有发包人直接分包的项目的,本合同中约定或另行签订三方协议:进一步明确发包人、总包人、分包人之间的权利、义务。
3.6 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:在未交付发包人之前,承包人负责保护工作,保护期间发生损坏,承包人自费予以修复。
3.7 履约担保承包人是否提供履约担保:提供。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:采用银行保函形式提供工程履约担保及预付款担保。
履约担保期限至工程交工验收之日止;预付款担保期限至预付款全部扣回之日止。
4. 监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容:工程建设监理合同授予(监理)工程师所有权利。
关于监理人的监理权限:按GB50319-2000建设工程监理规范行使权限,引发投资增加,工期增加和结构建筑外型等工程指令和暂停工程施工指令的下达权,需要获得发包人批准。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:。
4.2 监理人员总监理工程师:姓名:;职务:总监理工程师;监理工程师执业资格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;关于监理人的其他约定:。
4.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:无;5. 工程质量5.1 质量要求5.1.1 特殊质量标准和要求:无。
关于工程奖项的约定:无。
隐蔽工程检查5.35.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:共同检查前72小时书面通知监理人。
监理人不能按时进行检查时,应提前24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过:48 小时。
6. 安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:承包人应严格遵守《建筑施工作业安全技术规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑机械使用安全技术规范》、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》以及其它安全生产的有关规定组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的防护措施,消除事故隐患。
由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,均由承包人承担,与发包人无涉。
发包人有权随时对承包人的安全防护措施的组织实施行进行监督检查,经检查不符合规定的,承包人应立即无条件整改。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定:承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求,自费承担安全保卫工作和提供相应设施,以保护公共安全,并提供方便,并按要求办妥外来务工人员暂住证、务工证、计划生育件,建立门卫制度。
关于编制施工场地治安管理计划的约定:承包人应根据工程特点和现场实际情况编制临时用电施工方案、安全生产管理办法、各项安全防范应急预案。
文明施工6.1.5合同当事人对文明施工的要求:达到市政府规定的建筑工地文明施工基本要求,并按照市城管局《市市政公用工程文明施工安全生产标准化现场管理规定》和《市建筑施工现场扬尘控制管理(暂行)规定》等相关规定执行,费用包含在承包人报价包干使用的安。
全防护、文明施工措施费用中6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:工程首月安全文明检查合格后由发包人支付安全防护、文明施工措施费50%的资金,其余部分与进度款同期支付。
该资金须专款专用,并受发包人的监督7. 工期和进度7.1 施工组织设计7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:无。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:开工前7天。
7.2 施工进度计划7.2.2 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:收到后3天。
7.3 开工7.3.1 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限:质监、安监登记备案后3天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:无。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:打桩机械设备及相关材料在开工前3天到位。
7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90 天(这是通用条款规定,是不是太长了,当事人可以约定)内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。
7.4 测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:开工前7天。
7.5 工期延误7.5.1 因发包人原因导致工期延误(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:无。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:元/天。