施工合同范本：2020乡村道路施工合同范本电子版_1
农村道路施工合同范本(精选10篇)
农村道路施工合同范本（精选10篇）农村道路施工合同范本篇1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）为促进农村经济发展，服务农村建设，______村实施村道公路硬化作业，乙方经申请和相关程序，成为本项目的施工方，甲、乙双方经多次、反复协商，双方达成如下协议条款，共同信守。
一、工程名称及____县____乡______村村道公路硬化工程，地址在____县____乡______村境内。
具体施工范围：二、施工方式：本次施工由乙方采取全承包（即包工、包料、包安全）的方式进行作业。
三、工程价款及支付办法：工程施工单价万元/公里，按工程实际施工里程计算工程款。
具体支付办法：路基完成后，拨付工程万元；第二层完成后，拨付万元；浇灌混凝土成型米后，拨付万元。
其余工程款于整个工程完工后全部拨付。
四、工程施工质量及技术要求：工程须按标准进行施工作业。
五、工程施工期限：从年月日起至年月日止。
遇雨天工期顺延。
六、安全责任：1、乙方须为施工人员购买相应的安全生产保险，其产生的费用由乙方负责支付。
2、施工中的.一切安全责任及后果由乙方自负，并承担一切法律责任，甲方概不负责。
七、其他约定：1、路基经甲方验收并同意乙方进行混凝土浇注时，由甲方向乙方出据混凝土浇注通知，乙方方可进行混凝土浇注。
2、乙方混凝土浇注完成后，由乙方进行监管维护，直至甲方检查验收合格。
3、施工的一切原辅材料、设施、设备由乙方负责，乙方所使用材料应符合相关标准和质量要求。
4、施工过程中甲方安排人员进行质量监督，乙方应无条件服从。
5、全部工程结束后，由甲方组织验收合格，并经乡主管部门审查后，方视为完工。
八、违约责任：双方应信守合同，不得违约。
单方违约时，违约方应向守约方支付违约金，并赔偿给守约方造成的经济损失。
九、未尽事宜：本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，补充规定与本合同有同等效力。
十、本合同由甲、乙双方签字后生效，一式六份，甲方存二份、乙方存四份。
村道路施工合同(通用5篇)范本
村道路施工合同（通用5篇）Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligationsand reach an agreed result.甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________村道路施工合同（通用5篇）村道路施工合同（通用5篇）在人们愈发重视契约的社会中，合同对我们的帮助越来越大，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。
你知道合同的主要内容是什么吗？以下是笔者精心整理的村道路施工合同（通用5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
村道路施工合同1 发包方（简称甲方）承包方（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。
第一条工程概况1、甲方工程项目为公益项目，资金通过募捐筹集。
2、工程施工地点：邹头坳至下营小学约270米。
3、工程施工内容：□清路基、□砌石、□填土及夯实、□涵洞接长、□水泥路面。
4、工程承包方式：包工、包料、包质量、包工期和包安全等。
5、总价款：__￥元，大写（人民币）：经双方认可，变更施工内容，变更部分工程款按成本价向甲方计收。
6、工期：__天。
即自年月日开工至年月日竣工；第二条工期一、甲方要求比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期的相应费用。
二、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
三、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
四、因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电及不可抗拒因素影响，导致停工8小时以上，工期相应顺延。
五、发生《广东省建设工程标准施工合同》规定的不可抗力事件影响时，工期相应顺延。
农村道路修建工程施工合同范文
农村道路修建工程施工合同范文一、工程概况本工程为农村道路修建工程，施工地点位于省市县乡。
工程内容包括公里道路的修建、辆车辆通行设施的安装等。
二、工期要求1.开工日期：本合同签约后的15天内；2.完工日期：开工后的8个月内。
三、工程款支付方式–预付款：合同签订后10个工作日内支付合同总金额的15%作为预付款；–进度款：按照工程进度支付，每月支付已完成工程款的15%；–收尾款：合格竣工后支付剩余的40%。
1.工程款支付方式为银行转账，款项到账后需提供相应的付款凭证。
四、质量保证1.施工方应根据国家和地方的相关法律法规要求，按照合同约定的质量标准进行施工；2.施工方应提供合格的材料和设备，并按照相关规定进行验收；3.施工方在保修期内，对工程质量出现的问题负责修复，并承担相应的费用；4.施工方应提供各项质量检测报告和相应证书。
五、安全措施1.施工方应按照国家和地方的相关安全规定，建立完善的安全管理制度；2.施工方应配备专业的安全生产管理人员，负责组织、协调和监督施工现场的安全工作；3.施工方应为工地工人购买工伤保险，并提供相应的保险单据。
六、违约责任1.如无正当理由，任何一方未按时履行合同义务，应赔偿对方因此造成的损失；2.如有一方严重违约，经催告仍不改正的，对方有权解除合同并要求违约方承担相应的违约责任；3.除非有不可抗力因素，双方应采取合理的措施维护合同的履行。
七、其他条款1.合同解释权归双方所有；2.本合同经双方签字盖章后生效；3.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________ 日期：__________________。
乡村道路施工合同范本(优秀8篇)
乡村道路施工合同范本(优秀8篇)乡村道路施工合同范本篇1甲方：乙方：根据合同的有关规定，为加快工程的进度，结合本工程的具体情况，甲方将标段内部分挡墙砌筑的劳务委托给乙方施工，经双方实地踏勘，本着自愿、平等、互惠、公平和诚信的原则，双方达成以下各项条款的共识，依照执行。
一、工程名称：浆砌挡土墙工程。
二、工程范围和内容：1、范围内挡土墙工程施工;2、工作内容：清基、排水、挡墙基础砌筑、墙身砌筑、砌体勾缝、泄水孔、伸缩缝、沉降缝等所有相关内容的施工;3、承包方式：本工程实行包工不包料的包干方式承包，用于工程的砂子、水泥、片石主要材料及其他辅助材料由甲方供应，乙方负责工程施工事宜;4、工程价款：按实际量测砌筑数量(基础元/m3，墙身元/m3)施工期间不再发生除本单价以外的任何其他费用;5、计量方式：由甲方组织验收合格后，对合格的工程进行结算。
乙方进场后，甲方不向乙方支付预付款。
6、乙方必须按甲方排出的进度计划组织足够人力进行施工，技工、力工进场人数按甲方要求人数进场，同时乙方必须保证最低进场人，并按甲方进度要求增加施工人员，以确保工程进度。
如果进度计划完不成并且施工人数达不到项目部要求的人数，甲方按规定人数每少一人每天罚款100元或有权不经乙方同意自己另外安排人员或其他施工队伍来完成;7、每个分项工程如果乙方不能按甲方要求的时间开工和完工，甲方有权作出相应的经济处罚，处罚标准按情节轻重每天可处以200~元。
严重者甲方将解除合同，所增加的费用(按双倍计)在乙方工程款或结算款中扣除。
8、不论发生任何情况，乙方不可能用停工或变相停工方式来要求甲方处理，在停工期间，每停工一天，甲方将扣乙方工程款5000元作为赔偿由于乙方停工给甲方带来的经济与声誉损失，此款可以当月扣或者在结算中扣除。
连续停工三天时，甲方从停工第三天起有权另选施工队伍进场施工。
乙方作自动退场处理。
9、乙方自动退场，甲方将乙方所剩的工程款全部作为乙方的赔偿金赔偿给甲方，弥补甲方的各项损失。
乡村道路施工合同范本4篇
乡村道路施工合同范本4篇甲方：（委托方）地址：______________电话：______________法定代表人：______________乙方：（施工方）地址：______________电话：______________法定代表人：______________依据双方自愿、平等协商，经友好洽谈，就乙方承接甲方乡村道路施工工程事宜，达成以下协议：一、施工内容：乙方承接甲方乡村道路施工工程，具体内容包括（具体工程内容）。
二、工程期限：乙方应于（具体日期）开始施工，并在（具体日期）之前完成施工任务。
三、工程费用：甲方应支付乙方工程总费用为（具体金额），支付方式（一次性/分期支付）。
四、质量标准：乙方应按照相关规范和标准进行施工，保证工程质量达到验收标准。
五、违约责任：任何一方违反合同约定的，应承担相应的违约责任。
六、争议解决：双方如就本合同内容发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的法院裁决。
七、本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：____年____月____日日期：____年____月____日乡村道路施工合同范本二：甲方（甲方单位名称）：联系地址：________________联系电话：________________乙方（乙方单位名称）：联系地址：________________联系电话：________________法定代表人：______________鉴于甲方需要在乡村道路进行施工，现甲、乙双方经友好协商一致达成以下合同：一、工程内容：乙方承担在甲方指定的乡村道路上进行施工的任务，具体包括（施工内容）。
二、工程进度：乙方应按照合同约定的时间节点完成工程任务，确保工程按时交付。
三、工程质量：乙方承诺按照相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合验收标准。
四、工程费用：甲方应支付乙方工程总费用为（具体金额），支付方式为（一次性/分期支付）。
乡村道路施工合同范本
乡村道路施工合同范本合同编号：XXXXXXXX甲方：（以下简称“甲方”）地址：联系电话：乙方：（以下简称“乙方”）地址：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方进行乡村道路的施工工程，双方经友好协商，达成如下合同：第一条工程概述甲方委托乙方负责乡村道路的施工工程，具体工程范围及位置如下：（详细描述工程的范围、位置等信息）第二条工程进度1. 施工周期：本次施工工程的预计完成时间为XX个月/周/天。
2. 工期保证：乙方应确保按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应负责相应的违约责任。
第三条施工内容及要求1. 乙方应按照甲方提供的工程设计图纸及要求，进行道路施工，确保施工质量符合相关标准和要求。
2. 施工过程中，乙方应遵守工程管理规定，保障施工现场的安全与环境卫生。
第四条材料及设备供应1. 甲方应提供合格的道路施工所需的材料、设备等，并按合同约定的时间交付乙方使用。
2. 甲方应确保所提供的材料、设备等满足工程施工的要求，若提供的材料、设备存在质量问题，乙方有权要求更换或退货。
第五条工程款支付1. 工程款支付方式：分期支付，每期按照工程进度完成比例支付相应的工程款，具体付款方式如下：（详细描述付款方式和比例）第六条质量保证1. 施工完工后，乙方应对施工质量进行保修，保修期为XX个月，期间出现质量问题，乙方应及时进行修复。
2. 保修期内，如出现因乙方施工质量问题造成的损失，乙方应负责承担相应的赔偿责任。
第七条合同违约责任1. 若甲方未按时支付工程款，应向乙方支付违约金或利息。
2. 若乙方未按合同约定的工期完成工程，应向甲方支付违约金或赔偿相应损失。
第八条争议解决双方在履行合同过程中，如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成时，应提交至有管辖权的人民法院进行解决。
第九条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
第十条其他约定事项1. 本合同一式两份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。
农村修路施工合同范本5篇
农村修路施工合同范本5篇甲方必须确保施工单位在道路施工中所填土方全部从外部运进，不得动用乙方场区内的任何土方，不得以任何形式侵占乙方利益。
今天小编就给大家整理了农村修路施工合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读!农村修路施工合同一甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规，结合本工程实际，经甲乙方双方协商一致，甲方委托乙方负责承建其，为了明确双方各自的权利义务，特签订本合同。
第一条工程概况l、工程名称：2、工程范围：第二条承包方式和工程价款1、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包验收通过。
2、工程总价款：按工程施工标准，以万元/公里进行全包干方式(包含但不限于材料费、辅材费、设备费、配件费、人工费、管理费、机械费、运输费、协调费、堆土场费、坍塌土方运费、安全责任及安全措施费、劳动保护费、有关保险费、利润、税金及其它与该工程有关的一切费用在内);款约米，全长约公里，大约总计人民币万元(大写 )。
3、工程款支付方式：款项由甲方按合同签订的帐户分次付款，签订合同之日施工队进入场地后3天支付合同15%的款项，计人民币万元(大写)，当施工队进场施工后，每完成2公里经甲方验收后支付乙方所完成工程款的80%，所有道路施工验收完毕后乙方提供合法有效的税务发票。
第三条工期该工程竣工后乙方提交给甲方待验收的时间为：年月日。
本工期未包含因天气原因而影响的工期。
第四条工程质量必须按照甲方提供的施工方案施工：1、修复并加深、加宽排水沟，更换或增加排水涵管。
2、部分路段需要砌筑挡土墙，防止雨水天道路受到冲毁下陷。
3、路面清理洒水，摊铺碎石嵌缝找平，混合料(碎石、风化岩碎石、就近山体取材铺设20cm经过反复碾压后最终厚度不低于15cm(中间稍高防止路面积水)。
第五条安全责任1、乙方负责一切施工的安全措施和设施。
2、乙方若出现安全事故，所造成一切损失均由乙方全部承担，甲方不承担任何责任。
村道路施工合同范本(必备6篇)
村道路施工合同范本（必备6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!村道路施工合同范本（必备6篇）许多人都很清楚,农村公路是道路网的基本组成部分,是人·民群众生产生活的必经之路,也是全面建设小康的必经之路。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工合同范本：2020乡村道路施工合同范本电子版
——文章均为WORD文档，下载后可直接编辑使用亦可打印——
发包人：召陵区归村西村村委会(以下简称甲方)
承包人：漯河市富地诚达建筑安装工程公司(以下简称乙方)
经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程项目
1、工程名称：归西村混凝土道路
2、工程地点：归村西村
3、承包范围：350米混凝土道路
4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及
验收通过。
5、合同价款：合同总价款15万元。
二、技术要求
1、路面为18cm厚C25水泥混凝土路面，宽3。
5米。
2、18cm厚3：7灰土垫层。
三、施工及质量要求（房屋维修合同）
1、路基处理
在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。
2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。
四、双方权利和义务
1、发包人主要工作：
负责场地三通一平；
2、承包人主要工作：
负责本工程施工范围内的施工安全工作。
承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用；做好现场设备、材料的照管工作。
五、工程价款的支付
工程竣工拔工程总造价的98%。
工程质量保证金为总造价的2%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。
六、安全文明施工
承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行
负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
甲方：乙方：
20XX年4月16日。