网架施工合同
罩棚网架工程施工报价清单
一、工程概况1. 工程名称：XX项目罩棚网架工程2. 工程地点：XX市XX区XX街道XX项目现场3. 工程规模：占地面积XXX平方米，罩棚网架面积XXX平方米4. 工程内容：包括罩棚网架的设计、制作、运输、安装及验收等二、工程量清单1. 设计费- 设计费：人民币XX万元- 设计周期：自合同签订之日起XX个工作日内完成2. 材料费- 钢结构材料：人民币XX万元- Q235B钢材：XXX吨- 钢板：XXX平方米- 钢管：XXX吨- 焊接材料：XXX吨- 非金属材料：人民币XX万元- 玻璃：XXX平方米- 防腐涂料：XXX吨- 防水材料：XXX平方米- 保温材料：XXX立方米3. 人工费- 人工费：人民币XX万元- 施工人员工资：XXX元/人/天- 管理人员工资：XXX元/人/天- 高空作业人员工资：XXX元/人/天4. 施工机具使用费- 施工机具使用费：人民币XX万元- 起重机：XXX元/台/天- 吊车：XXX元/台/天- 焊接设备：XXX元/台/天- 钻孔设备：XXX元/台/天- 电动工具：XXX元/台/天5. 施工现场管理费- 施工现场管理费：人民币XX万元- 施工现场材料堆放、运输费用：XXX元 - 施工现场临时设施搭建费用：XXX元 - 施工现场安全防护费用：XXX元- 施工现场环保费用：XXX元6. 保险费- 保险费：人民币XX万元- 工程一切险：XXX元- 人员意外伤害险：XXX元7. 不可预见费- 不可预见费：人民币XX万元- 风险预估：XXX元- 其他：XXX元三、总价本工程总价为人民币XX万元（大写：XX元整）。
四、付款方式1. 预付款：合同签订后XX个工作日内支付合同总额的XX%2. 进度款：工程进度达到合同约定节点时，支付已完成工程量的XX%3. 验收款：工程验收合格后，支付合同总额的XX%4. 保修金：工程验收合格后，支付合同总额的XX%，保修期满后无质量问题退还五、合同工期本工程合同工期为XX个月。
钢网架安装施工合同范文（3篇）
钢网架安装施工合同范文甲方（委托方）单位名称：地址：法定代表人：联系电话：注册资金：乙方（承包方）单位名称：地址：法定代表人：联系电话：注册资金：鉴于：1. 甲方拥有一座建筑物，需要安装钢网架以满足建筑物的结构安全要求；2. 乙方具备进行钢网架安装的能力，并同意按照合同约定进行施工。
经双方友好协商，达成如下合同：第一条安装内容1. 甲方委托乙方进行钢网架的安装工作，具体安装内容包括但不限于：搭建脚手架、安装钢管、搭设钢架等。
2. 安装的具体位置和数量将在实际施工过程中确定，并按照甲方的要求进行安装。
第二条安装期限1. 安装工作的起止日期和工期为：起始日期为合同签订之日起，工期为30天。
2. 如因不可抗力因素导致安装工作延期，双方协商确定工期延长或解除合同。
第三条安装费用1. 安装费用为人民币（大写）___________元整。
2. 安装费用的支付方式为：甲方一次性支付给乙方，在合同签订之日起10个工作日内支付全部费用。
第四条质量保证1. 乙方承诺所使用的材料和设备质量均符合相关国家标准和规定，并具有合法有效的品质保证书。
2. 安装完成后的钢网架应能满足相关国家和地方政府的安全要求，经甲方验收合格后才能进行使用。
第五条施工保险1. 乙方应负责为施工期间可能发生的人身伤亡事故、财产损失事故购买相应的施工保险，并保持有效。
2. 乙方须向甲方提供施工保险的相关证明文件，以及保险公司的联系方式。
第六条风险责任1. 施工期间，如因乙方的原因导致工程质量问题或发生安全事故，乙方应承担相应的经济和法律责任。
2. 若因甲方的原因导致施工进展受阻，甲方应承担相应的经济赔偿责任。
第七条解除合同1. 如乙方未能按照合同约定的质量和期限完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
2. 如甲方未能按照合同约定的支付方式支付费用，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。
第八条争议解决1. 合同履行过程中，若发生争议，双方应友好协商解决；若协商不成，任何一方均可向所在地人民法院提起诉讼。
钢网架安装施工合同5篇
钢网架安装施工合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方钢网架安装施工工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：钢网架安装，包括构件制作、运输、安装等。
二、合同工期1. 工程开工日期：____年____月____日。
2. 工程竣工日期：____年____月____日。
三、合同价款及支付方式1. 工程总造价：人民币________元（大写：____________________元整）。
具体金额根据工程实际量结算。
2. 支付方式：甲方在合同签订后支付乙方工程总造价的____%作为预付款。
工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余款项。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照设计要求和施工规范进行钢网架安装施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。
3. 如工程验收合格，双方签署验收合格证书。
如工程验收不合格，乙方应负责返工并承担返工费用。
五、工程安全1. 乙方应遵守安全生产法规，制定安全措施，确保施工过程中的安全。
2. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
六、工程保修1. 保修期限：工程竣工验收合格后一年。
2. 保修范围：因乙方施工质量原因导致的损坏。
3. 保修责任：乙方应在接到甲方维修通知后，尽快进行维修。
七、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付工程总造价的____%作为违约金。
2. 乙方若未按合同约定完成工程施工，每逾期一日，应向甲方支付工程总造价的____%作为违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责返工并承担相关费用。
《网架安装方案》
《网架安装方案》洛阳年产20万吨乙二醇项目2#库圆形储煤场网架工程专项施工方案编制：审核：批准：编制单位：焦作市宏程工程建设有限责任公司编制日期：二 0 一二年八月目录1、编制依据 (3)2、工程概况 (3)3、施工准备 (4)4、构件制作 (5)5、现场施工方案 (7)6、工程施工保证措施 (11)7、工程施工安全保证（体系）措施 (19)8、施工机具及劳动力计划 (29)9、危险点、源清单 (31)10、强制性条文清单 (32)11、施工进度表 (33)第一章编制依据1.1 洛阳年产20万吨乙二醇项目2#库工程合同及技术文件。
1.2 洛阳年产20万吨乙二醇项目2#库圆形储煤场网架工程施工图。
1.3 依据的施工规范和标准：《网壳结构技术规程》JGJ61—2003；《网架结构设计与施工规程》JGJ7－91；《钢结构设计规范》GBJ50017－2003；《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205－2001；《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221—95《钢网架螺栓球节点用高强螺栓》GB/T16939；《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923—88）；《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级》（GB11345—89）；《网架与网架工程质量检验及评定标准》（DGJ08—89－2000）；《中华人民共和国建筑法》；《建筑工程项目管理规范》（GB/T50328—2001）；《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80—91）；第二章工程概况2.1、工程概况2#库圆形储煤场工程球壳底口外径为 87.770 m，内径为 85 m，网架净高度 31 m。
球壳采用正方四角锥网架，网架构件涂刷防火涂料，屋面采用0.5mm彩钢板上铺设采光带，球壳采用下弦支承，网架从支座向外伸出，充分保证了网架内部设备的使用空间，也增加了整个工程的建筑美感。
1.工程名称：洛阳年产20万吨乙二醇项目2#库2.工程地点：洛阳市孟津县3.建设单位：洛阳永龙能化有限公司4.施工单位：焦作市宏程工程建设有限责任公司5.设计单位：徐州市城乡建筑设计研究院6.监理单位：煤炭工业郑州设计研究院有限公司7.工程范围：2#库网架的制作安装,以及所有网架钢构件喷砂除锈涂装工程．8.本工程现场施工工期拟用 80 天。
网架工程合同
网架工程合同网架工程，作为建筑施工中不可或缺的一部分，其质量直接关系到整个建筑的安全与稳定。
因此，制定一份详尽的合同对于双方来说都是至关重要的。
以下便是一份标准的网架工程合同范本，供参考之用：【网架工程合同】甲方（业主）：________乙方（承建方）：________鉴于甲方拟建设__________(工程项目名称)，需进行网架工程施工，经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模及内容：__________1.4 工程造价：__________第二条工程质量2.1 乙方必须严格按照国家有关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求和合同约定的标准。
2.2 若因乙方原因造成工程质量问题，乙方应负责无偿修复直至合格。
第三条工程进度3.1 工程开工日期：____年____月____日3.2 工程竣工日期：____年____月____日3.3 乙方应按约定的工期完成施工任务，如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应重新协商确定新的工期。
第四条合同价款及支付方式4.1 合同总价为：__________4.2 付款方式：__________(通常分为预付款、进度款、结算款等)4.3 具体支付条件和时间由双方根据实际情况商定，并在合同中明确列出。
第五条违约责任5.1 双方均应严格履行合同义务，任何一方违约均应向对方支付违约金，违约金的数额及计算方法按合同约定执行。
5.2 若因一方原因导致合同无法继续履行，违约方应承担相应的法律责任。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
第七条其他事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.3 对本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
网架安装工程施工合同
网架安装工程施工合同1. 合同背景和目的2. 项目范围•2.1 本合同的项目范围包括但不限于：–安装网架结构–安装和调试连接部件–安装和调试附属设备–确保实施达到相关标准和规范•2.2 项目范围的具体内容将在项目启动后的讨论和协商中确定。
3. 项目执行期限•3.1 本项目合同开始日期为合同签署之日。
•3.2 预计项目工期为60天，具体工期将根据实际情况进行调整。
•3.3 若因不可抗力等无法控制的原因导致工期延误，双方应及时协商解决。
4. 项目费用和付款方式•4.1 本项目的总费用为¥X，包括人工费、材料费、设备费等。
具体费用构成将在项目启动后的讨论和协商中确定。
•4.2 付款方式如下：–预付款：业主应在合同签署后的5个工作日内支付合同总额的30%作为预付款。
–进度款：根据工程进度，业主应及时支付相应的进度款。
–完工款：项目完工后，业主应在10个工作日内支付剩余费用的70%作为完工款。
–所有款项均以人民币支付到指定的银行账户。
5. 质量保证和验收标准•5.1 承包商应保证所提供的材料和设备符合国家相关标准和规范，并提供相应的质量保证书。
•5.2 承包商应按照项目计划和合同要求，保质保量地完成工程，并确保工程质量符合要求。
•5.3 业主有权对安装工程的质量进行监督和验收，并及时提出合理的整改要求。
•5.4 若安装工程存在质量问题，承包商应在收到整改通知后15个工作日内完成整改。
6. 担保责任•6.1 承包商应提供一年的质量保修期。
•6.2 在质量保修期内，若出现安装工程质量问题，承包商应及时提供维修或更换服务，并承担相应费用。
•6.3 若安装工程在质量保修期后出现质量问题，承包商应提供有偿维修或更换服务。
7. 合同解除与争端解决•7.1 若因不可抗力或其他无法预见的原因导致项目无法继续进行，双方可协商解除合同，并根据实际情况协商处理相关费用和权益。
•7.2 双方如因履约问题发生争议，应通过友好协商解决。
钢结构网架工程合同
钢结构网架工程合同【甲方（业主）】与【乙方（承包商）】根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就【某地点】的钢结构网架工程项目，经双方协商一致，签订以下合同：第一条工程概述1.1 工程名称：【具体项目名称】1.2 工程地点：【具体建设地址】1.3 工程规模：【详细描述工程范围和规模】1.4 工程质量要求：【明确质量等级标准】第二条合同价款2.1 合同总价为【金额】元人民币。
2.2 价款支付方式：【具体支付条件、时间节点及比例】第三条工期要求3.1 开工日期：【具体日期】3.2 竣工日期：【具体日期】3.3 如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应重新协商确定新的工期。
第四条质量保证4.1 乙方必须保证工程质量达到国家及行业相关标准，并满足甲方的质量要求。
4.2 乙方应提供相应的质量保证措施，并对所施工的钢结构网架进行质量检测。
第五条变更与调整5.1 工程设计或施工过程中如需变更，应及时通知对方，并得到书面确认。
5.2 因设计变更导致的工程造价变化，应根据实际增减工作量进行调整。
第六条违约责任6.1 任何一方违反合同约定，需承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
6.2 如因乙方原因导致工程延期，应按约定向甲方支付违约金。
第七条争议解决7.1 双方应通过友好协商解决合同履行过程中出现的争议。
7.2 协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他事宜8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.3 未尽事宜，甲乙双方另行商议解决。
网架煤棚工程承包协议范本
网架煤棚工程承包协议范本
甲方：（委托方）
地址：
联系人：
联系电话：
乙方：（承包方）
地址：
联系人：
联系电话：
鉴于甲、乙双方为就网架煤棚工程（以下简称"工程"）的建造，特订立本协议，甲、乙双方经协商一致，达成如下协议：
一、工程范围：本工程包括设计、施工、材料采购及相关服务等内容，具体详见工程的设计图纸和招标文件。
二、总承包价格：本工程的总承包价格为（具体金额），乙方应按照合同约定的进度和质量，完成工程建设工作。
三、施工进度：乙方应按照双方协商确定的工期计划，保质保量地完成工程建设工作，若工程进度有变化，需提前向甲方报告并经过甲方同意。
四、质量保证：乙方应按照国家标准及相关规定进行施工，确保工程质量符合设计要求，若工程存在质量问题，乙方应承担相应的责任及后续维护费用。
五、竣工验收：工程竣工后，乙方应邀请甲方进行验收，并对工程进行交付，乙方交付甲方全部的竣工资料和图纸。
六、保修期：乙方承包的工程保修期为（具体天数），若在保修期内出现质量问题，乙方应免费进行维修，超过保修期的维修费用由甲方承担。
七、违约责任：若任何一方未能履行本协议约定的义务，应承担违约责任，违约方应向对方支付违约金。
八、争议解决：本协议如有任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交仲裁解决。
九、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
（FLHT-2018-001）建设工程施工合同陕西省工商行政管理局监制第一部分协议书发包人（甲方）：神木市赋隆煤炭有限公司承包人（乙方）：山东远东伟业（集团）有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1．工程名称：神木市赋隆煤炭有限公司集装站储煤场煤棚网架工程（以下简称本工程）2．工程地点：神木市锦界镇活力害兔村；3．工程内容：储煤场煤棚网架。
4．资金来源：自筹资金。
二、工程承包范围储煤场网架施工。
内容包括:网架、照明等(详见本工程设计施工图及工程量清单)。
三、承包方式本工程按总价包干、工程量按实计量、包工包料、包税金、包场地清理、包质量、包安全、包工期、包保修、包风险的形式由乙方承包。
四、合同工期：1．开工日期：计划开工时间2018年4月1日，以甲方书面通知乙方为准。
3．合同工期总日历天数：甲方《同意开工通知书》确定的开工日期起60日历天。
如遇甲方延迟提供施工场地、变更设计或增加工程量等情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲方书面批准，工期相应顺延；否则视为乙方放弃签证的权利，工期不予顺延。
4．本次招标工程为关门工期，要求在2018年5月30日完成所有工程、乙方施工人员全部退场、现场清洁卫生清理完毕、并交付使用。
五、质量标准工程质量标准：满足设计和规范要求，符合现行验收标准验收，应达到合格六、合同价款金额（大写）：_ （人民币,含税）￥：元七、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中标通知书３、本合同专用条款、招标文件４、本合同通用条款５、投标书及其附件６、标准、规范及有关技术文件７、图纸８、工程量清单９、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十一、合同生效合同订立时间：2018 年 1 月 5 日合同订立地点：神木市长安银行18楼，双方签字盖章后生效。
发包人：神木市赋隆煤炭有限公司承包人：山东远东伟业（集团）有限公司住所：神木市长安银行18楼住所：曲阜市台湾工业园春秋路路北法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码第二部分通用条款（省略）（按照《建设工程施工合同》合同范本（GF-1999-0201）第二部分通用条款执行）第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书；（2）本合同专用条款；（3）本合同通用条款；（4）中标通知书；（5）投标书及其附件等；（6）招标文件、招标答疑会议纪要；（7）工程图纸、工程量清单或双方确认的预算书及报价书、图纸会审记录；（8）洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；（9）标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。
3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同只使用汉语语言文字。
3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《广东省建设工程造价管理规定》、《建设工程施工发包与承包价格暂行规定》、《广东省建设厅建设工程安全生产动态管理办法》、《关于加强项目经理承接工程管理的通知》及现行有关法律法规。
3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：国家及地方现行有关规范、标准及有关工程保修的规定。
发包人提供标准、规范的时间：所有标准、规范由承包人负责。
国内没有相应标准、规范时的约定：无4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前十五天内提供图纸一套。
发包人对图纸的保密要求：不得转借他用或泄露给第三方。
使用国外图纸的要求及费用承担：无二、双方一般权利的义务5、工程师5.3发包人派驻的工程师姓名：卢德林职务：发包人驻现场代表职权：行使发包人的权力，监督检查工程施工进度及质量，设计变更、现场签证及签证工程量的确认，按照建设单位的规定履行相应职责，与本工程相关的文件、资料须由发包人盖章确认后方可生效。
7、项目经理姓名：郭景飞职务：项目经理8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：进场前十天完成“三通一平”工作，并具备开工条件。
（2）将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前10天内将施工所需的水、电线路接至指定地点，场内线路的接驳由承包人负责，并负责维修。
（3）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前十天内提供。
（4）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：所有由发包人办理的施工所需证件、批件，所需满足规定材料及证明在开工前15日内提供，开工前尚未办理的证件、批件由承包人协助发包人办理。
（5）水准点与座标控制点交验要求：以书面形式提供给承包人并进行现场交验，开工前五天内办理。
（6）图纸会审和设计交底时间：开工前三天。
（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：及时与有关方面联系，协调处理。
（8）双方约定发包人应做的其他工作：无9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：中标通知书送达后5天提供总进度计划。
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：作好施工现场人员、材料、器材的保卫工作。
施工现场要求全封闭管理，二十四小时保卫值班。
（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关行政主管部门规定办理有关手续。
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程交付使用前，工程成品保护由承包人负责。
（7）施工场地周围管线由承包人负责保护，保护措施费自行负责。
因承包人原因保护不当造成的临近建筑物、构筑物等的损坏，由承包人承担由此发生的费用与责任。
（8）施工场地清洁卫生的要求：施工期间按有关行政主管部门的规定及文明施工要求。
竣工后接到发包人书面退场通知7天内按发包人指示拆除临时建筑、设施、清走器材、剩余材料和余泥渣土，施工范围内的清洁，并以通过发包人验收为标准。
如逾期不拆，发包人有权安排其他单位完成，所需费用从结算款中扣除，退场保证金不予退还。
（9）临时设施建设达到神木市文明工地要求。
三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：中标通知书发出五天内。
工程师确认的时间：收件后五天内。
10.2群体工程中有关进度计划的要求：无。
13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：若非承包人原因而拖延，按监理工程师、发包人签证顺延。
13.2工期奖罚：工期延期10天内（含10天）每天按合同总金额的0.1‰罚款，10天以上按每天0.5‰计。
工期延期20天以上，属于承包人严重违约，招标人有权中止本合同及没收履约保证金，并就承包方的严重违约进行法律诉讼。
五、安全施工按国家、省及市有关法律、法规执行并保证文明施工安全生产。
六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.1本合同价款采用总价方式包干。
工程竣工后，工程量不再计算，除非发包人要求增改的项目，必须由现场工程师的确认，但综合单价在合同执行期间不做任何更改。
23.2双方约定合同价款的其他调整因素：1、详见招标文件；2、承包人报送的结算金额必须真实准确，若承包人报送的结算总金额或结算单项金额超过最终审定金额的3％，则甲方可按照超过部分的10％在结算金额中扣罚。
24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：签订施工合同之日起10天内，按合同额价10%预付工程款（安全生产措施费已含在首期款中）。
26、工程款（进度款）支付（1）双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间: ①工程进度款按进度分期支付，进度由发包人现场工程师签认为有效；②施工人员进入甲方施工现场及钢构件到场验收合格后，支付进度款至合同总价40%；③当网架全部组装完毕（维护系统除外）经甲方验收合格后，支付进度款至合同总价80%；工程竣工验收合格后，支付进度款至合同总价95%。
（2）保修金：本工程保修金为总造价5%。
该款由发包人在工程竣工验收合格满一年后十天内（扣除此期间的维修费用）将剩余部分予以无息支付。
七、材料设备供应28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定：本工程使用的主要材料，必须符合设计及招投标文件要求。
订货前，主要装饰材料须提供样板，经发包人及承包人研究确认，符合工程要求，方可使用。
如发生货不对板，发包人有权拒用，并由承包人承担损失。
八、工程变更按通用条款第八条及招标文件中有关工程变更的规定执行,且按照如下执行: 29.1、甲方交付的设计图纸、说明、有关技术资料文件，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。
29.2、乙方在开工前应认真审图，及时发现工程量清单、设计图纸中存在的问题，在图纸会审前提交书面会审提纲以便设计单位及时解决问题。
由于乙方审图不清导致的返工整改责任由乙方自行承担。
九、竣工验收与结算32、竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收后10天内，承包人应提交一式二套完整的竣工图及文字资料。
32.6中间交工工程的范围和竣工时间：按批准的计划时间执行。
十、违约、索赔和争议35、违约35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人不能按施工计划约定工期竣工，从延期的第2 天起，工期延期10天内（含10天）每天按合同总金额的0.1‰罚款，10天以上按每天0.5‰计。
工期延期20天以上，属于承包人严重违约，招标人有权中止本合同及没收履约保证金，并就承包方的严重违约进行法律诉讼。
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：工程质量管理按中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行，验收标准按国家颁发的《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300—2001）执行，承包人在施工期间工程质量不符合设计要求时，发包人可要求承包人立即停工和返工，由此产生的各种费用由承包人承担，工期不予顺延；否则，履约保证金不予退还。
双方约定的承包人其他违约责任：无37、争议37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：（1）请∕调解；（2）采取第（2）种方式解决，并约定向工程所在地人民法院起诉。