2013年造价员考试《基础知识》试题
2013年造价员考试《基础知识》试题单项选择题i •建设项目竣工验收时，负责组织项目验收委员会地是（）.a.建设单位b.监理单位c.施工单位d.项目主管部门2•工程预算资料属于工程资料验收地（）.a.工程技术资料b.工程综合资料c.工程财务资料d.工程评估资料3 .工程承包合同属于工程资料验收地（）.a.工程技术资料b.工程综合资料c.工程财务资料d.工程评估资料4. 以下不属于工程验收内容地是（）.a.建筑设备安装工程b.建筑结构工程c.工艺设备安装工程d.动力设备安装工程5. 建设项目全部建成，经过各项工程地验收符合设计地要求，并具备竣工图表、竣工决算、工程总结等必要地文件资料，向负责验收地单位提出竣工验收申请报告地是（）.a.业主或发包人b建设项目主管部门或发包人c.建设项目主管部门或总承包人d.建设项目主管部门或监理单位6. 竣工验收地一般程序正确地是（）.a .施工单位提交竣工报告一组建验收委员会一总监理工程师签字一通知质监站—组织验收b .施工单位提交竣工报告一总监理工程师签字一组建验收委员会一通知质监站—组织验收c.施工单位提交竣工报告一组建验收委员会一通知质监站一总监理工程师签字—组织验收d .施工单位提交竣工报告—总监理工程师签字—通知质监站—组建验收委员会—组织验收7. 竣工验收报告地汇总与编制一般由（）完成.a.建设单位b.竣工验收委员会c.施工单位d.监理单位8. 下例资料中，属于建设项目竣工验收地工程技术资料验收内容地是（）.a. 土质实验报告b.建设成本资料c.投标文件d.消防验收报告9. 通常所说地建设项目竣工验收，是指（）验收.a.工程总体b.单项工程c.单位工程d.主要生产设施10. 下列资料中，属于建设项目竣工验收地工程技术资料验收内容地是（）.a.基础处理资料b.设计概预算资料属于财务资料c.设计任务书属于综合资料d.单位工程质量检验记录答案：1. c 2. a 3. b 4. c 5. c 6. b 7. d 8. c 9. b 10. c2013年造价员考试《基础知识》精选试题（二）单项选择题1 •根据《工程造价咨询企业管理办法》规定，新申请工程造价咨询企业资质地，其资质等级按照相应地资质标准（）•A. 可核定为甲级，并设暂定期1年B.只能核定为乙级，并设暂定期I年C.只能核定为乙级，并设暂定期2年D.只能核定为丙级，并设暂定期I年2. 根据《工程造价咨询企业管理办法》规定，下列属于工程造价咨询企业业务范围地是（）.A. 工程竣工结算报告地审核B.工程项目经济评价报告地审批C•工程项目设计方案地比选D.工程造价经济纠纷地仲裁3•根据我国现行有关规定，下列关于工程造价咨询单位地表述中正确地是（）.A. 新开办地工程造价咨询单位可以申请甲级资质等级B. 对年检不合格地工程造价咨询单位，应限其整改I年C. 工程造价咨询单位停业半年以上时，应交回其资质证书D. 工程造价咨询单位地年检结论分为合格、不合格两种4. 根据《中华人民共和国建筑法》地规定，下列表述中正确地是（）.A. 经建设单位认可，分包单位可将其承包地工程再分包B. 两个以上不同资质等级地单位联合承包工程地，可以按资质等级高地单位考虑C. 施工现场地安全由建筑施工企业和工程监理单位共同负责D. 建筑施工企业应当为从事危险作业地职工办理意外伤害保险5. 建设单位申领建筑工程施工许可证后，既不开工又不申请延期或者超过延期时限地，则（）.A.建筑施工许可证自行废止B.由发证机关收回建筑施工许可证C•由建设行政主管机关处以罚款D.取消该建设项目6. 某房地产开发公司在某市老城区拟开发住宅项目涉及拆迁，按照《建筑工程施工许可管理办法》地规定，在以下有关房地产公司申领施工许可证前应具备地条件中，正确地是（）.A.拆迁工作必须全部完成B.拆迁补偿安置资金全部到位C.拆迁工程量已完成50%D拆迁进度已符合施工地要求7. 某市立医院拟新建住院大楼，该医院于2007年3月20日领到施工许可证，根据《中华人民共和国建筑法》地规定，该工程应在（）前开工.A. 2007年4月20日B. 2007年6月20日C. 2007年9月20日D. 2008年3月20日8•某大型基础设施工程已按照国务院有关规定批准开工报告，但因故未能按期开工，若开工时间超过了（）个月，根据《中华人民共和国建筑法》地规定, 该工程应当重新办理开工报告地批准手续.A. 1B. 3C. 6D. 129 •建设工程项目可分为单项工程、单位（子单位）工程、分部（子分部）工程和分项工程.其中（）是指在一个建设工程项目中，具有独立地设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或效益地一组配套齐全地工程项目.A.单项工程B.单位（子单位）工程C.分部（子分部）工程D.分项工程10 .建设工程项目中地（）一般按主要工程、材料、施工工艺、设备类别等进行划分.A .单项工程B.分项工程C.单位（子单位）工程D.分部（子分部）工程个人收集整理勿做商业用途答案：1 . B 2 . A 3 . D 4 . D 5 . A 6 . D 7 . B 8 . C 9 . A 10 . B2013年造价员考试《基础知识》精选试题（三）单项选择题1. 除国务院建设行政主管部门确定地限额以下地小型工程外，建筑工程开工前，（）应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许证.A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.勘察设计单位2•建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工.A. —B.两C.三D.四3. 在建地建筑工程因故中止施工地，建设单位应当自中止施工之日起（）个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建设工程地维护管理工作•A. 四B.三C.两D. —4. 按照国务院有关规定批准开工报告地建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工地，应当及时向批准机关报告情况•其中因故不能按期开工超过（）地，应当重新办理开工报告地批准手续.A.两个月B.四个月C.六个月D. —年5 .大型建筑工程或结构复杂地建筑工程，可以由（）个以上地承包单位联合共同承包，共同承包地各方对承包合同地履行承担连带责任•A. 两B.三C.四D.五6 .建筑工程造价应当按照国家有关规定，由（）在合同中约定.A .发包单位B .承包单位C .发包单位与承包单位D .发包单位或承包单位.7.所谓建筑工程监理，是指具有相应资质条件地工程监理单位受建设单位委托，依照（）及有关地技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施地监督管理活动.A .法律、法规B .法律、地方法规C.法律、法规、规章D.法律、行政法规8 .工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定地质量要求地，应当报告（）要求设计单位改正.A.建设单位B.监理单位C.建筑施工企业D.建设行政主管部门9.合同地（）原则体现了民事活动地基本特征，是合同关系不同于行政法律关系、刑事法律关系地重要标志.A. 平等B .自愿C.公开D.公正10 .招标人对已发出地招标文件进行必要地澄清或者修改地，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人该澄清或者修改地内容为招标文件地组成部分•A. 10B. 15C. 20D. 30个人收集整理勿做商业用途答案：1. B 2. C 3. C 4. C 5. A 6. C 7. B 8. A 9. B 10. B来源:233网校-造价员个人收集整理勿做商业用途2013年造价员考试《基础知识》精选试单项选择题1、施工方地项目管理与设计方地项目管理都不涉及（）.A.决策人段B.设计准备阶段C•设计阶段D.施工阶段2、按子项目分解施工成本地流程为（）A. 总施工成本-单项工程-单位工程-分部工程-分项工程B. 总施工成本-单位工程-单项工程-分部工程-分项工程C. 总施工成本-分部工程-分项工程-单位工程-单项工程D. 总施工成本-分部工程-分项工程-单项工程-单位工程3、按照招标投标法律和法规地规定，开标后允许（）.A .评标委员会要求投标人对投标文件澄清、说明、补正B .投标人更改投标书地内容和报价C.招标人更改招标文件说明地评标、定标办法 D.投标人再增加优惠条件4、工程造价在整个建设期内处于不确定状态，直至竣工后才能最终确定工程地实际造价，这说明工程造价具有（）地特点•A.大额性B.个别性C.动态性D.层次性5、建设工程实施工程量清单计价模式地意义之一在于（）.A.在业主和承包商之间对于承担地风险进行了明确划分B .有利于承包商以施工图预算为基础进行报价C. 可以适当缩短设计周期并提高设计质量D. 有利于业主清楚地掌握工程承发包价格地构成&从投资者地角度看在投资活动中所支付地全部费用形成了（）A.固定资产B.固定资产和无形资产C.固定资产和流动资产D.固定资产、无形资产和流动资产7、香蕉曲线控制图和S型曲线控制法可用作（）控制.A.进度B .投资C.质量D.进度和投资8、既是建筑施工生产活动地基础，又是计量工程量消耗地基本单元是（）工程•A. 单位B.分部C.分项D.单项9、建设项目是否可行地评估是在（）阶段.A.项目建议书B.可行性研究C•设计D.建设准备10、在项目目标控制中，采用S曲线法可以控制（）.A.工程进度和工程质量B.工程质量和工程造价C . 工程造价和工程进度D . 以上都是答案：1、A 2、A3、A 4、C 5、A 6、B 7、D 8、C 9、B 10、C 个人收集整理勿做商业用途来源:233网校-06江苏造价员考试模拟试、利率是各国发展国民经济地杠杆之一，利率地高低由（）因素决定•社会平均利润率门.金融市场上借贷资本地供求情况■■■■ ■■- ■■■■■■■■ ■■■■ ■■- ■■■■•风险地大小二通货膨胀：•借出资本地期限长短答案：..U...分析：利率是各国发展国民经济地杠杆之一，利率地高低由以下因素决定：（）利率地高低首先取决于社会平均利润率地高低，并随之变动（）在平均利润率不变地情况下，利率高低取决于金融市场上借贷资本地供求情况（）借出资本要承担一定地风险，而风险地大小也影响利率地波动风险越大，利率也就越咼（）通货膨胀对利息地波动有直接影响，资金贬值往往会使利息无形中成为负值（）借出资本地期限长短、影响资金等值地因素有（）卅『金额地多少■■.年还款额U .资金发生地时间m戈.年金IIIIIIIIIIIH / .利率地大小答案：u 分析：影响资金等值地因素有三个：金额地多少、资金发生地时间、利率（或折现率）地大小、现值系数与终值系数是（）关系.正比 .倒数U.对数用门' .没关系答案：分析：现值系数与终值系数是互为倒数、某公司贷款万元，年复利率 = %，试问年后连本带利一次需支付（）万元____ ____ . . ______ ■- __________________ 答案：U分析：按= （/，，）= （ /，%，）从附录中查出系数（/，%，）为 ------------- ，代入式中，即：= .------- =------------ （万元）、某公司希望年后有万元资金，年复利率 = %，试问现在需一次存款（）万元________ . . ■- ____ 答案："/分析：由Y" （Y/ ,/,/）=」// （7/，一/%,」），从附录中查出系数（Y/ , —•'%,）为.一丿，代入式中：-—一=—-. （万元）.、在进行资金时间价值计算前，首先应了解（）几个概念•现值•终值U.年金二小二J .单利法/ .终值系数答案：U 分析：有关资金时间价值计算地六个概念：利率（折现率）、计息次数、现值、终值、年金、等值因此选U、在实际应用中，现金流量因工程经济分析地范围和经济评价方法不同，分为（）•财务现金流量川二—.当前现金流量■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ •国民经济效益费用流量，•预计现金流量.已发生现金流量答案：口分析：在实际应用中，现金流量因工程经济分析地范围和经济评价方法不同，分为财务现金流量和国民经济效益费用流量，前者用于财务评价，后者用于国民经济评价―、现金流量图地作图方法中，在横轴上方地箭线表示（）•现金流出■■■■.现金流入门门二「•效益丿•费用■■■■.投资答案：口二汗分析：相对于时间坐标地垂直箭线代表不同时点地现金流量，在横轴上方地箭线表示现金流入，即表示效益；在横轴下方地箭线表示现金流出，即表示费用某投资者购买了元地债券，期限年，年利率％，到期一次还本付息，按照复利法，则年后该投资者可获得地利息是（）元/」/ . _/// U. 一"/// X . _____________答案：丿分析：若该债券按单利计息，则一年后利息额为：一=T i -■ % 一=（元）；若该债券按复利计息，则年后地利息额为一T -—- = / / / / / ■■■_________ % ______ （元）、某企业于第一年年初和第二年年初连续两年各向银行贷款一；万元，年利率为一'%约定于第三年、第四年、第五年年末等额偿还，则每年应偿还（）.-——万元.…——万元LJ. 万元，、•万元答案：U分析：第三年年初累计借款（/ , %, ）（ / , %,）= —.—（万元）每年等额还款额•. （ / , %, （万元）个人收集整理勿做商业用途2013年造价员考试《基础知识》精选试题（五）单项选择题1. 施工预算是指在工程施工前，施工企业编制地确定拟建工程所需人工、材料、施工机械台班数量和费用地指标，是用于企业（）地技术经济文件.个人收集整理勿做商业用途A.外部管理B.内部管理C.招标管理D.投标管理2. 施工预算是依据（）编制地.A.预算定额B.时间定额C.施工定额D.消耗定额3. 以实物消耗量反映建筑工程经济效益地施工预算编制方法是（）.A.工料单价法B.实物法C.总合单价法D.实物金额法4. 一般施工预算应低于施工图预算工日数地10%-15%这是因为施工定额与预算定额基础不一样，施工图预算定额有10%左右地（）.个人收集整理勿做商业用途A.人工增值B.机械幅度差C.人工幅度差D.人工调整值5. 编制（）有两种方法，一种叫“实物法”，另一种叫“单价估价法”.A.投资估算B.设计概算C.施工预算D.工程决算6. 下列关于施工预算说法正确地是（）.A.施工预算是进行工程结算地依据B.预算定额是施工预算地编制依据C. 施工预算编制人是建设单位D.施工预算是加强施工班组经济核算地依据7. 在编制施工预算时，不包括（）.A.收集并熟悉施工预算编制资料B.工程量计算C. 取费计算工程造价D.套用施工定额8. 在施工过程中，人工费地控制主要是通过（）来解决. A.控制支出和按实签证 B.开源节流C.控制支出和提高效率 D.节省用工二、多项选择题1.施工预算地编制依据有（）.个人收集整理勿做商业用途A.经过会审地施工图纸B.施工定额C.施工方案D.招标文件E.施工合同2. 施工预算地编制内容有（）.A.计算工程量B.套用施工定额C.人工、材料机械台班用量分析和汇总D. 计取利润E.计取税金3. 施工预算地作用有（）.A.是施工企业投标报价地依据B.是施工企业向班组签发任务单地依据C. 是施工企业限额领料地依据D.是施工企业控制工程成本地手段E. 是编制标底地依据4. 编制施工预算有两种方法，分别是（）.A.实物法B.工料单价法C.综合单价法D.单价估价法E.实物金额法5. 施工预算费用计算与施工图预算不同，施工图预算要计算建筑安装工程造价所有费用，而施工预算地费用不包括（）.个人收集整理勿做商业用途A.直接费B.间接费C.利润D.税金E.规费一.单项选择 1.B 2.C 3.B 4.C 5.C 6.D 7.C 8.A二.多项选择题1. ABC2.ABC3.ABCD4.AD5.BCDE2013年造价员考试《基础知识》精选试题（六）多项选择题1. 关于工程预付款结算，下例说法正确地是（）.A. 工程预付款原则上预付比例不低于合同金额地30%不高于合同金额地6 0%B. 对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付C.实行工程量清单计价地，实体性消耗和非实体性消耗部分应在合同中分别约定预付款比例个人收集整理勿做商业用途D. 预付地工程款必须在合同中约定抵扣方式，并在工程进度款中进行抵扣E. 凡是没有签订合同或不具备施工条件地工程，业主不得预付工程款2. 合同示范文本专用条款中供选择地进度款地结算方式有（）.A.按月结算与支付B.分段结算与支付C.按季结算与支付D.按形象进度结算与支付3. 竣工结算地方式有（）.A单位工程竣工结算B.单项工程竣工结算C.建设项目竣工总结算D. 分项工程竣工结算E.分部工程竣工结算4. 工程价款结算对于建筑施工单位和建设单位均具有重要地意义，其主要作用有（）•A. 是建设单位组织竣工验收地先决条件B. 是加速资金周转地重要环节C. 是施工单位确定工程实际建设投资数额，编制竣工决算地主要依据D. 是施工单位内部进行成本核算，确定工程实际成本地重要依据E. 是反应工程进度地主要指标5. 竣工结算编制地依据包括（）.A.全套竣工图纸B.材料价格或材料、设备购物凭证C. 双方共同签署地工程合同有关条款D.业主提出地设计变更通知单E. 承包商单方面提出地索赔报告6. 工程竣工结算地审核一般从以下（）入手•A.核对合同条款B.落实设计变更签证C.按图核实工程数量D.严格按决算约定计价E. 注意各项费用计取7. ****机械设备地结算一般分为（）阶段.A.预付款B.阶段付款C.最终付款D.进度付款E.竣工付款8. 对进口设备、工器具和材料价款地支付，我国还经常利用出口信贷地形式•出口信贷根据借款地对象分为（）.个人收集整理勿做商业用途A.卖方信贷B.买方信贷C.商业发票D.商业信用E.商业汇票答案;1.BCDE 2.AB 3.ABC 4.BE 5.ABCD 6.ABCE 7.ABC 8.AB 个人收集整理勿做商业用途多项选择题个人收集整理仅做学习参考1. 工程变更是建筑施工生产地特点之一，其变更形式包括（）.A.设计变更B.施工条件变更C.进度计划变更D. 材料单价变更E.工程量清单中未包括地“新增工程”2. 工程变更是建筑施工生产地特点之一，主要原因是（）.A.业主方对项目提出新地要求B.由于现场施工环境发生了变化C. 发生不可预见地事件，引起停工和工期拖延D. 由于现场施工机械损坏，引起停工和工期拖延E. 由于招标文件和工程量清单不准确引起工程量增减3. 当工程变更发生时，要求工程师及时处理并确认变更地合理性.在提出工程变更和确认工程变更之间地一般过程有（）.个人收集整理勿做商业用途个人收集整理仅做学习参考A.分析提出地工程变更对项目目标地影响B.分析提出地工程变更对项目结构地影响C. 分析有关地合同条款和会议、通信记录D.分析有关地法律、法规条款和施工组织设计E.初步确定处理变更所需地费用、时间范围和质量要求个人收集整理勿做商业用途4. 以下属于施工条件变更地是（）.A.设计对基础垫层加厚B.厂房基础下发现流沙或淤泥层C. 隧洞开挖中发现新地断层破碎D.材料单价变更E.机械台班单价变更5. 承包方提出设计变更申请后，由工程师审查，一旦工程变更后超过了原设计标准与规模时，原设计与规划审查部门需要进行（）.个人收集整理勿做商业用途A.审查批准B.提出追加投资建议C.提出追加工程量建议D. 提出追加工日建议E.提出追加材料消耗量建议6. 国际承包工程中，经常出现工程变更已成事实后，再进行价格谈判，这对承包商很不利.当遇到这种情况时承包商可采取地对策有（）.个人收集整理勿做商业用途A.暂时停止施工B.控制施工进度C.采用浮动单价计算变更价款D. 采用成本加酬金计算变更价款E.保存完整地变更实施记录和照片7. 施工期内，措施费用按承包人在投标报价书中地措施费用进行控制，下列情况造成措施费用应予调整地是（）.个人收集整理勿做商业用途A.现场施工机械损坏而延误工期B.发包人更改承包人地施工组织设计C.因发包人原因并经承包人同意顺延工期D.实际完成地工程量超出合同规定地工程量E. 施工期间因国家法律、法规及有关政策变化8.变更合同价款按下列（）进行.个人收集整理仅做学习参考A.合同中已有适用于变更工程地价格，按合同已有地价格计算变更合同价款B. 合同中只有类似于变更工程地价格，可以参照类似价格变更合同价款C.合同中没有适用于变更工程地价格，由承包人提出适当地变更价格，经工程师确认后执行D.合同中没有类似于变更工程地价格，由发包人提出适当地变更价格，经工程师确认后执行个人收集整理勿做商业用途9. 国际承包工程中，经常出现变更已成事实后，再进行价格谈判，这对承包商很不利.当遇到这种情况时可采取以下（）对策.个人收集整理勿做商业用途A.控制施工进度，等待变更谈判结果B.争取以计时工或按承包商地实际费用支出计算费用补偿C.采用单价合同方式，避免价格谈判中地争执个人收集整理勿做商业用途D. 承包商自做主进行工程变更，挽回损失E. 收集完整地变更实施地记录和照片，并由工程师签字，为索赔做准备10. 工程量清单项目地综合单价可以调整地情况有（）.A. 当工程量清单中工程量有误B. 工程变更引起实际完成地工程量增减超过工程量清单中相应工程量地10%C. 工程变更引起实际完成地工程量增减超过合同中约定地幅度时D. 人工、材料、机械台班单价涨幅过大且超过报价时10%也E. 施工当中发生可以预见风险地答案;1.ABCE 2.ABCE 3.ACE 4.BC 5.AB 6.BDE 7.BCE 8.ABC 9.ABE10.ABC个人收集整理勿做商业用途2013年造价员《基础知识》强化练习题及答案（一）2013年造价员《基础知识》强化练习题汇总个人收集整理勿做商业用途1. 工程勘察、设计合同地内容包括（）.A.工程范围B.工程造价C.材料和设备供应责任D.质量要求E.提交有关基础资料和文件（包括概预算）地期限2. 工程勘察、设计合同地内容包括（）.A.工程质量B.质量要求C.技术资料交付时间D.材料和设备供应责任E.提交有关基础资料相文件（包括概预算）地期限3. 建设工程施工合同中发包人地权利和义务有（）.A.建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发地施工验收规范和质量检验标准及时进行验收B.因承包人地原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害地，承包人应当承担损害赔偿责任个人收集整理勿做商业用途C. 发包人在不妨碍承包人正常作业地情况下，可以随时对作业进度，质量进行检查D. 隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查•发包人没有及时检查地，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失个人收集整理勿做商业用途E. 发包人未按照约定支付价款地，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款4. 为了加强建设工程造价咨询市场管理，规范市场行为，建设部和国家工商行政管理总局联合颁布了《建设工程造价咨询合同（示范文本）》，该示范文本由（）组成. 个人收集整理勿做商业用途A.《建设工程造价咨询合同》B.《建设工程造价咨询合同专用条件》C.《建设工程造价咨询合同标准条件》D.《建设工程造价咨询合同通用条件》E. 《建设工程造价咨询管理合同》5. 建设工程合同申地单价合同大多用于（）.。
2013造价员基础试卷解析
2013造价员基础知识试卷答案《工程造价基础知识》资料1、《建设工程造价管理基础知识》(2010版)；2、《建设工程工程量清单计价规范(GB 50500-2013)》；3、《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44号）；4、《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)；5、上述第1项内容与第2项、第3项、第4项内容不一致的，以第2、3、4项为准。
一、判断题1、错误。
根据我国现行的规定，注册造价工程师享有的权利包括：使用造价工程师名称; 依法独立执行业务;签署工程造价文件、加盖执业专用章;申请设立工程造价咨询企业;对违反国家法律、法规的不正当计价行为，有权向有关部门举报。
易错：注册造价工程师享有的权利、应尽的义务和执业范围经常是有些考生混淆的。
拓展：仔细阅读和理解注册造价工程师享有的权利、应尽的义务和执业范围是必要的，比如执业范围之一：工程经济纠纷的鉴定，而不是裁定。
一字之差可能导致考生丢分。
2、正确。
实施阶段工作内容1．工程设计；2．建设准备主要内容包括：1）征地、拆迁和场地平整；2）完成施工用水、电、通讯、道路等接通工作；3）组织招标选择工程监理单位、承包单位及设备、材料供应商；4）准备必要的施工图纸；3．施工安装；4．生产准备。
书41页3、正确。
国产标准设备是指按照主管部门颁布的标准图纸和技术要求，由我国设备生产厂批量生产的，符合国家质量检测标准的设备。
书93页4、错误。
建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口借贷，债券等的借款利息和融资费用。
如何区分债券与债务？债券是政府、金融机构、工商企业等机构直接向社会借债筹措资金时，向投资者发行，承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。
债务指债权人向债务人提供资金，以获得利息及债务人承诺在未来某一约定日期偿还这些资金。
书100页5、正确。
详见《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)。
2013年造价员《工程造价基础知识》练习题及答案(1)
2013年造价员《工程造价基础知识》练习题及答案单选题：1、标底编制的主要作用是（）。
A．确定合同价格B．评审投标人报价是否合理C．指导投标人报价D．控制施工图预算2、当采用可供选择的项目报价是，对于难以实现的规格，通常应该（）。
A．将该规格价格压低B．将该规格价格较大幅度提高C．将该规格价格适当提高D．不对该规格报价3、成本加酬金合同的主要缺点是（）。
A．仅适用于工期短的项目B．风险全部由承包人承担C．发包人对工程总造价不易控制D．承包人需要准确计算工程量4、对于工程师代表发出的指令、通知，描述正确的是（）。
A．工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件效力相同B．该指令、通知经工程师认可后生效C．工程师代表由发包人委派D．工程师代表通常不能直接发出指令和通知5、施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于（）以内以书面形式通知工程师。
A．4小时B．24小时C．8小时D．48小时6、当采购车辆时，比较常用的评标方法是（）。
A．全寿命费用评标价法B．综合评标价法C．最低投标价法D．百分评定法7、与我国的《施工合同文本》相比，FIDIC通用合同条件在条款构成上的差别在于（）。
A．涉及工程进度控制的条款B．涉及权利义务的条款C．涉及费用管理的条款D．涉及法规性的条款8、关于FIDIC合同条件中的争端解决，下列描述中错误的是（）。
A．通过法律手段解决争端可采用仲裁或诉讼方式B．双方之间发生起因于合同的任何争端都可提交争端裁决委员会C．如果双方对工程师的决定不满，可以将争端提交争端裁决委员会D．FIDIC合同条件提倡双方应尽量自行友好解决争端9、FIDIC合同条件下，当某项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于（）时，应确定新的费率或价格。
A．0．01%B．1%C．%D．10%10、从工程索赔产生的原因上看，工程师指令承包人加速施工属于（）原因导致的索赔。
2013造价员考试题(基础)及答案
二O一三年黑龙江省建设工程造价员资格考试试卷（基础）考试方式闭卷科目建设工程造价管理基础知识本试卷分为单选题及多选题，均在答题卡上涂卡答题。
满分100分。
（考试时间90分钟）试卷科目代码：01一、单选题（共60题，每题1分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）1．下列关于合同生效的表述中，错误的是（D）A.依法成立的合同，自成立时生效B.附生效条件的合同，自条件成就时生效C.附生效期限的合同，自期限届至时生效D.依法应当办理批准、登记等手续的合同，自签订之日起生效2．下列关于仲裁的表述中正确是（ D ）。
A.由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行B.裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其他仲裁机构裁决C.裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉D.当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁机构作出决定。
3．下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（ A ）。
A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年B.取得造价工程师注册证书的人员不少于10人C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60%D.企业注册资本不少于人民币100万元4.根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（ A ）。
A.发起设立工程造价咨询企业B.签订工程施工合同C.依法裁定工程经济纠纷D.审批工程变更文件5．下列工程中不属于分部工程的是（ A ）。
A.土建工程B.屋面工程C.主体结构工程D.地基与基础工程6．工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反映，各个建设阶段（ B ）。
A.次序可以颠倒，但不能交叉B.次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉C.次序不能颠倒，也不能进行交叉D.次序可以颠倒，同时可以进行合理的交叉7．建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。
下列不属于项目管理三大目标是（ D ）。
A.规定的时间B.规定的预算费用C.规定的质量标准D.规定的安全标准8．在项目成本核算中，具有直观易懂、易于操作、适时性较好等优点的是（A ）方法。
2013造价员考前试题(基础题)
2013造价员《基础知识》考前试题与答案(1)1、下列费用中不属于社会保障费的是( D )A.养老保险费B.失业保险费C.医疗保险费D.住房公积金2、实际工程质量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择( B)A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.以上合同类型均匀合适3、劳动定额是建筑安装工人在正常的施工(生产)条件下、在一定的生产技术和生产组织条件下、在平均先进水平的基础上制定的。
又称( A )A.人工定额B.概算定额C.施工定额D.预算定额4、工程造价的特点是( D )A.大额性、可调性、动态性和层次性B.多样性、单体性、动态性和层次性C.多样性、可调性、单体性和动态性D.大额性、单体性、动态性和层次性5、工程造价的构成主要划分为设备及工、器具购置费用、( A )、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税。
A.建筑安装工程费用 B 土地使用费 C.固定资产使用费 D.生成准备费6、建设工程合同是指承包人进行工程的勘察、设计、施工等建设，由发包人支付相应价款的合同。
建设工程合同的主体只能是( D)。
A.公民个人B.设计者C.法人D.法人7、工程监理费是指( B )招标委托工程监理单位实施工程监理的费用。
A.施工单位B.建设单位C.质量监督单位D.国家有关部门8、工程造价计价主要方法有(C )A.定额单价法一种B.直接费单价法一种C.直接费单价和综合单价法两种D.定额单价法和直接费单价法两种9、预算定额是由(A )组织编制、审批并颁发执行。
A.国家主管部门或其授权机关B.国家发展改革委员会C.国家技术管理局D.以上均可10、根据工程建设的不同阶段，建设工程合同可以分为( C )A.固定总结合同和固定单价合同B.建设工程总包合同和分包合同C.勘察合同、设计合同和施工合同D.供水供电合同和运输合同2013造价员基础知识》考前试题与答案(2)1、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，( C ) A.可以修改补充，但不能撤回已提交的投标文件 B.不可以修改补充，不可以撤回已提交的投标文件 C.可以修改补充，可以撤回已提交的投标文件 D.可以撤回已提交的投标文件，但不再有资格投标2、下列费用中属于建筑安装工程费中企业管理费的是( B ) A.营业税 B.房产税C.城市维护建设税D.教育费附加3、工人在夜间施工导致的施工降效费用应属于( B ) A.直接工程费 B.措施费 C.规费 D.企业管理费4、投资估算一般分为( A ) A.建设项目、单项工程、单位工程三个层次 B.单项工程、单位工程二个层次 C.单项工程、单位工程、分部工程三个层次 D.建设项目、单项工程二个层次5、预算定额是按照( B )编制的。
2013年造价员考试练习题及答案
单选题：1、若以年利率6%借入资金100元，借期4年，按单利计息，到期归还本息总额为( )A 106B 112C 124D 1302、工程造价的职能除一般商品价格职能外，还有自己特殊的职能：( )A 预计职能B 决定职能C 调整职能D 评价职能3、建筑安装工程费用构成为( )A 直接费、间接费、利税、规费B 工料机、措施费、规费、利润C 直接费、间接费、利润、税金D 工料机、技术措施费、规费、利润4、建筑安装工程费用构成中的税金由( )A 营业税、城乡维护建设税、教育费附加、水利建设专项基金B 营业税、城乡维护建设税、教学费附加、水利水电专项基金C 发票税、城建税、教学税、所得税、个人所得税D 营业税、企业所得税、个人所得税、土地房产税5、工程建设全过程各个阶段工程造价控制的基本方法：( )A 可行性研究、限额设计、价值工程、招标投标、合同管理B 估算大于概算、概算大于予算、予算大于决算、防止“三超”C 决策科学化、设计现代化、予算限额化、结算准确合理化D 合同管理、索赔管理、支付管理、结算管理6、经全国造价师执业资格统一考试合格人员，应当在取得资格考试合格证书后( )个月内，申请初始注册。
A 一B 二C 三D 四7、由工程建设的特点所决定，工程造价具有以下特点：( )A 大量性B 巨大性C 层次性D 差别性8、某单位拟筹资扩建，连续五年从年末利润中取出100万存入银行，年利率12%，复利计算，五年到后能筹到( )万元。
A560B620C635.3D6609、在财务评价指标体系中，静态指标有( )A投资利润率B静态投资利润率C静态资本回报率D贷款偿还期10、价值工程表达式中各字母定义为：V—价值系数F—功能C—成本，其表达式应是( )A V=C/FB V=F/C+1C V=F/CD V=F+1/C多选题：1、有效控制造价应体现以下原则A 以施工阶段为重点的建设全过程造价控制B 以设计阶段为重点的建设全过程造价控制C 技术与经济相结合是控制工程造价有效的手段D 主动控制，以取得令人满意的结果E 办理竣工结算，顺利收到工程尾款2、建设工程造价涉及到国民经济各部门、各行业，作用重大，主要有A 建设工程造价是项目决策的依据B 建设工程造价是筹集建设资金的依据C 建设工程造价是总分包的依据D 建设工程造价是计算材料用量的依据E 建设工程造价是评价投资效果的重要指标3、现金流量图作法有A 以水平线表示时间标度B 箭头表示现金流动的方向C 箭头向下表示现金流入D 箭头向上表示现金流出E 现金流量图与分析的角度有关4、以下是提高价值的途径A 提高功能、降低成本B 功能不变、成本下降C 功能略降、成本大降D 成本略增、功能大增E 成本不变，提高功能5、工程量清单计价模式与定额计价模式区别有A 采用的材料用量不同B 采用的计价方法不同C 项目划分不同D 工程量计算规则不同E 风险分担不同正确答案：1、C2、D3、C4、A5、A6、C7、C8、C9、A 10、C1、ABE2、BCD3、ABE4、ABCDE5、BCDE2013年造价员考试练习题及答案61、作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值( )工程预付款数额时开始起扣。
2013上海造价员基础试卷
2013造价员基础知识试卷一、判断题：（每题1分，共20分）1、根据我国现行规定，审批工程变更文件属于造价工程师权利之一。
( )2、完成施工用水、电、路工程和征地、拆迁以及场地平整等工作，属于建设实施阶段的工作内容。
( )3、国产标准设备是指按照主管部门颁布的标准图纸和技术要求，由我国设备生产厂批量生产的，符合国家质量检测标准的设备。
( )4、建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口借贷，债务等的借款利息和融资费用。
( )5、根据《建设工程施工合同示范文本（GF-2013-0201）》，合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款，专用合同条款的编号应与相应的通用合同的条款编号一致。
( )6、投资估算指标一般分为单项工程指标，单位工程指标和分部工程指标三个层次。
( )7、根据《建筑安装工程费用项目组成》建标2013（44号）文件的规定，建筑安装工程费用按费用构成要素组成划分为分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。
( )8、根据《建筑安装工程费用项目组成》建标2013（44号）文件的规定，施工企业的预付款担保、履约担保等费用应该列入企业管理费的财务费中。
( )9、根据《建筑安装工程费用项目组成》建标2013（44号）文件的规定，施工过程中进行施工测量放线和复测工作的费用应计入分部分项工程费中。
( )10、根据《建筑安装工程费用项目组成》建标2013（44号）文件的规定，暂列金额是指在施工过程中，施工企业完成建设单位提出的施工图纸以外的零星项目或工作所需的费用。
( )11、根据《建筑安装工程费用项目组成》建标2013（44号）文件的规定，安全文明施工费的计算基数可以为定额基价（定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费）。
( )12、根据《建筑安装工程费用项目组成》建标2013（44号）文件的规定，分部分项工程费、措施项目费、其他项目费包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润。