北京市园林绿化建设工程施工合同专业版(标准文本)
北京市园林绿化建设工程施工合同
北京市园林绿化建设工程施工合同合同编号：甲方：北京市园林局乙方：__________________（承包商名称）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成以下条款：第一条项目名称本合同项目为北京市园林绿化建设工程，包括景观设计、绿化施工、养护等内容。
第二条工程内容1. 景观设计：乙方应按照甲方要求提交景观设计方案并经甲方审核批准后，提供施工图纸。
2. 绿化施工：按照设计方案施工，包括植树造林、草皮铺设、喷泉建设、灌溉系统和照明系统安装等施工工作。
具体施工标准按照国家有关规定和要求执行。
3. 养护管理：在绿化工程竣工后，乙方应根据合同约定提供养护服务。
第三条工期本合同项目的工期为 __________（天/月/年），乙方应按合同约定完成工程，不得拖延工期。
如有延期，应提前向甲方申请，并得到甲方书面同意。
第四条工程价款及支付方式1. 工程总价为人民币__________元。
2. 工程款项支付方式：按照工程进度和乙方提交的发票，甲方将相应的付款款项支付至乙方指定的收款账号。
3. 工程完工后，乙方应提交完工结算，经甲方验收合格后，甲方将支付结算款项。
第五条资金来源本合同项目资金来源为北京市财政拨款和项目筹资。
第六条质量保证1. 乙方承诺施工工程符合国家有关法律法规和标准规定。
2. 工程竣工后乙方需提供保修服务，对于工程中任何施工质量问题，乙方应承担相应的修复责任。
第七条环境保护1. 合同项目涉及到的设备、工具、材料等必须符合国家有关环境保护规定。
2. 在工程施工过程中，乙方应加强现场管理，确保施工过程中不污染环境。
第八条保密条款1. 甲乙双方应对涉及到的技术、资料、数据等进行保密，不得泄露。
2. 任何一方违反本条款，应承担相应的法律责任。
第九条违约责任1. 如果乙方未按照合同的约定工期完成工程，每天应按工程总价款的百分之一扣除违约金。
如果乙方严重违约，甲方有权解除合同。
北京市园林绿化施工合同样本
合同编号：__________北京市园林绿化施工合同甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______1.5工程进度：_______第二条工程质量2.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量。
2.2乙方应选用符合国家质量标准的材料、设备，并保证材料、设备的质量。
2.3乙方应严格按照国家有关园林绿化的规范和标准进行施工，确保工程的安全、美观、环保和可持续发展。
第三条工程价款3.1工程总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
3.2甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付工程价款。
3.3乙方应提供正规发票，甲方按照税务规定进行报销。
第四条工程期限4.1工程开工日期：_______4.2工程竣工日期：_______4.3乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向甲方申请延期，并经甲方批准。
第五条工程验收5.1工程验收标准：_______5.2工程验收程序：_______5.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担整改费用。
第六条违约责任6.1乙方如违反合同约定，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，应承担相应的违约责任。
6.2甲方如未按照约定支付工程价款，应承担违约责任。
第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第八条其他约定8.1双方应遵守国家有关法律法规，严格执行合同约定，确保工程顺利进行。
8.2双方应相互配合，共同做好施工现场的安全生产管理，确保工程安全。
8.3双方对合同内容保密，不得泄露给第三方。
8.4合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.合同的签订应严格遵守《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，确保合同的合法性、有效性。
2024年北京市园林绿化建设工程施工合同专业版
2024年北京市园林绿化建设工程施工合同专业版合同编号：---甲方（委托方）：（以下简称甲方）地址：联系人：电话：乙方（承包方）：（以下简称乙方）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟进行园林绿化建设工程，为确保工程质量、保证双方合法权益，经甲、乙双方友好协商一致，达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行园林绿化建设工程，乙方按照本合同规定的工期和工程质量要求完成工程任务。
第二条工程范围和工期2.1 工程范围：详见附件《工程范围表》。
2.2 工期：乙方承诺在合同签订之日起合理安排施工工期，按照计划完成工程任务。
第三条工程价款3.1 工程价款总额为___万元人民币。
3.2 工程价款支付方式：（1）首期支付：甲方应在合同生效后第三天内向乙方支付工程总价款的30%作为首期款。
（2）进度支付：根据施工进度，甲方应及时向乙方支付相应比例的工程价款。
（3）最终支付：甲方应在工程竣工验收合格后10个工作日内向乙方支付尾款。
（4）支付方式及账户详见附件《支付方式及账户表》。
第四条工程质量和技术要求4.1 工程质量：乙方承诺按照相关标准及技术要求严格进行工程施工，保证工程质量达到国家规定标准。
4.2 技术要求：乙方应派遣具有相应岗位资质的技术人员参与施工，负责工程质量的检查和监督，确保施工过程中各项技术要求的达标。
第五条违约责任5.1 甲方违约责任：（1）如甲方未按合同约定时间支付款项，乙方有权暂停或终止施工，并要求甲方支付违约金。
（2）如甲方提前解除合同，应支付给乙方相应的违约金。
5.2 乙方违约责任：（1）如乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，甲方有权要求乙方承担相应的处罚责任。
（2）如乙方未按照合同约定完成工程质量要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
第六条保密条款双方均应对本合同及合同履行过程中所涉及的商业秘密、技术机密、财务数据等保密信息负有保密义务，未经对方书面同意，不得泄露或向第三方披露。
第七条争议解决合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
北京市园林绿化工程施工合同范文（二篇）
北京市园林绿化工程施工合同范文合同编号：XXXXX甲方（需方）：北京市园林局乙方（承方）：XXXX工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、诚信、公平的原则，在友好协商的基础上，就北京市园林绿化工程的施工事宜达成如下合同：第一条工程基本信息项目名称：北京市XX园林绿化工程项目地点：北京市XX区XX路XXX号工期：预计工期XX个月。
总造价：XXX万元。
第二条工程内容1. 项目范围：XX园林绿化工程包括但不限于以下内容：（1）土方开挖：施工期间需要对工地进行土方开挖，确保地基符合工程要求。
（2）绿化植被：负责对工地周边的植被进行清理和保护，并进行新的绿化植被的种植和养护。
（3）景观硬质装饰：包括对景观石材、园林铁艺、木制品等硬质材料的选购、加工、安装及维护等工作。
（4）灯光照明：负责对工地的照明系统进行设计、安装和调试，确保夜间的照明效果良好。
（5）喷泉水景：根据设计要求，负责喷泉设备的选购、安装及调试工作。
（6）排水系统：负责设计和安装排水系统，确保工地排水畅通。
（7）其他相关工作：根据设计要求，完成其他相关工作。
2. 支付方式：甲方支付乙方工程款的方式为预付款+工程进度款。
第三条质量要求1. 施工标准：乙方必须按照国家相关标准和甲方的要求进行施工，达到甲方和相关监管部门的验收标准。
2. 质保期：工程竣工后，乙方必须提供一年的免费维修期，期满后按照双方约定的价格提供维修保养服务。
第四条竣工验收1. 工程竣工后，乙方须通知甲方进行验收，双方共同确定竣工验收标准。
2. 如乙方施工不合格或未能按照约定时间完成工程，乙方需承担相应的违约责任。
第五条保证金1. 乙方于合同签订后，需向甲方支付保证金XXX万元。
2. 若乙方发生以下情况中的任一情况，甲方有权扣留全部或部分保证金：（1）乙方未按时按质完成合同工程；（2）乙方违反合同约定，导致合同提前终止；（3）乙方在工程质保期内，未能及时修复由乙方造成的质量问题；（4）乙方未履行合同约定的其他义务。
2025年北京市园林绿化建设工程施工合同
北京市园林绿化建设工程施工合同1. 合同双方本合同由以下双方签订：甲方：北京市园林绿化建设管理中心乙方：XXX建筑工程有限公司2. 工程内容甲方委托乙方承包北京市园林绿化建设工程，包括但不限于：•绿化带建设•公园建设•植物造景•绿化景观维护等服务甲方将向乙方提供详细的工程要求及相关规范标准，乙方应按照合同约定的要求进行施工。
3. 工程期限本合同工程期限为 XXX 年X月X日至XXX年X月X日止，共XXX天。
如因不可抗力原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并在双方协商一致的情况下延长工期。
4. 工程价款本合同工程价款为XXX万元人民币，不含税。
乙方需根据合同约定按照分期支付方式进行结算，具体款项如下：•第一期：XXX万元，于合同签订后XX天内支付；•第二期：XXX万元，工程完成进展60%后支付；•第三期：XXX万元，工程完成进展90%后支付；•第四期：XXX万元，工程完工且经验收合格后支付。
5. 工程保证金根据相关规定，乙方需要向甲方缴纳工程保证金XXX万元人民币。
工程保证金将在工程完工并经验收合格之后退还给乙方。
6. 合同变更如因工程实际情况无法如期完成或者工程内容与约定不符，双方应在协商一致的情况下对合同进行变更。
任何一方变更合同，应提前XX天书面通知另一方，并经过双方签字确认后生效。
7. 合同违约及解决办法任何一方违反合同规定，均视为违约行为。
对于违约行为的处理，应参照《合同法》相关规定以及合同约定进行处理。
如因合同纠纷需要解决，双方应本着友好协商原则进行解决。
如协商失败，应提交北京市仲裁委员会进行仲裁。
8. 合同生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工经验收合格并支付全部款项及退还工程保证金之日终止。
若双方需提前终止本合同，应在书面协商一致后进行。
9. 其他•本合同未尽事宜，双方可在协商一致后进行补充约定。
•本合同一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力。
10. 签约地点和日期甲方：北京市园林绿化建设管理中心签章：（盖章）地址：联系人：联系电话：乙方：XXX建筑工程有限公司签章：（盖章）地址：联系人：联系电话：签约日期：XXXX年X月X日。
2024年北京市园林绿化工程施工合同范本
2024年北京市园林绿化工程施工合同范本北京市园林绿化工程施工合同书范本乙方(合同承包方)：(合同承包方名称) 营业执照注册地：(注册地) 法定代表人：(代表人) 联系地址：(联系地址) 联系电话：(电话) 传真：(传真) 邮编：(邮编) 鉴于甲方委托乙方为其承包(项目名称)工程的施工，乙方愿意接受甲方的委托，根据有关法律法规，经双方友好协商，签订本合同。
第一条施工范围1.乙方应按照甲方要求完成(项目名称)工程的全部或部分施工工作，包括但不限于设计、施工、材料供应等内容。
2.施工过程中，乙方需遵守相关法律法规，确保工程质量。
第二条施工期限1.本合同自双方签订之日起生效，至(日期)止。
2.如果因不可抗力等原因导致工程无法按期完成，乙方应及时通知甲方，并经双方协商确定延期完成工程的时间。
第三条施工费用及支付方式1.乙方应根据工程的实际情况制定施工费用，并以书面形式向甲方提交。
2.甲方应在双方签订本合同时支付乙方工程款的(比例)。
3.工程完成后，甲方应按照合同约定支付尾款。
第四条工程质量保证1.乙方需严格按照设计要求进行施工，确保工程质量。
2.工程竣工验收合格后，乙方应提供工程质量保修期，并承担相应的维修保养责任。
第五条合同解除与违约责任1.如乙方因自身原因未能按照约定时间完成工程，应向甲方支付违约金。
2.如双方协商一致解除合同，应依照法律法规处理相关事宜。
第六条合同争议解决1.双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交北京仲裁委员会仲裁。
第七条其他事项1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(甲方签署): 乙方(乙方签署):日期: 日期:地址: 地址:联系电话: 联系电话:。
北京市园林绿化建设工程施工合同(版)
北京市园林绿化建设工程施工合同(版)北京市园林绿化建设工程施工合同（版）第一章总则第一条本合同是根据中华人民共和国相关法律、法规，以及北京市园林绿化建设管理的有关规定，由甲方与乙方签订的，关于北京市园林绿化建设工程施工的合同。
第二条甲方为北京市园林绿化建设管理机构，乙方为具备相应资质的承包商。
第三条本合同的签订目的是明确双方在园林绿化建设工程施工过程中的权利和义务，确保工程质量和进度的实现。
第四条本合同内容包括合同正文和附件。
合同正文是合同的主体，附件是合同的补充和解释部分，与合同正文具有同等法律效力。
第五条双方应遵守合同的约定，诚实信用地履行合同义务，共同维护合同的有效性。
第二章工程内容和标准第六条本工程的主要内容包括园林景观设计、土地整理、植物配置、灌溉系统、照明设施等。
第七条本工程的建设标准应符合国家和地方相关规定，以及甲方制定的技术规范和标准。
第八条乙方应根据工程设计图纸和技术要求，合理安排施工计划，确保工程质量和进度的达到合同约定的要求。
第三章合同价款和支付方式第九条合同价款为人民币（大写）_____________元整（￥_________），包括工程施工费用、材料采购费用、设备租赁费用等。
第十条支付方式为分期支付，具体支付比例和时间按照双方协商一致的进度安排执行。
第四章工期和延期第十一条工期为自合同生效之日起，至工程竣工验收合格之日止。
第十二条若因不可抗力等原因，导致工程无法按照合同约定的工期完成，乙方应及时向甲方提出书面延期申请，并提供相应的证明材料。
第十三条甲方在收到乙方延期申请后，应根据实际情况，协商确定延期天数，并书面通知乙方。
第十四条若乙方未经甲方同意擅自延期，甲方有权要求乙方支付违约金，并采取其他法律措施。
第五章质量保证和验收第十五条乙方应按照合同约定的质量标准和技术要求，确保工程质量符合国家和地方相关规定。
第十六条乙方完成工程后，应向甲方提出竣工验收申请，并提供相关的竣工报告、验收材料等。
2024年北京市园林绿化工程施工合同范文(3篇)
2024年北京市园林绿化工程施工合同范文合同编号：2024-BJ-GH-001甲方：北京市园林局地址：北京市东城区联系人：XXX电话：XXX乙方：XXX（施工单位）地址：XXX联系人：XXX电话：XXX鉴于甲方拟进行北京市园林绿化工程的施工，并经双方友好协商，为明确双方权益和责任，特签订本合同。
双方依法自愿、平等、公正的原则，达成如下协议：第一章总则第一条合同目的本合同的目的是明确双方在园林绿化工程施工过程中的权益和责任，并约定各项工程的具体要求、施工进度、工程质量、工程付款等事项。
第二条合同性质本合同为点对点的竞争性选择性承包工程。
第三条合同范围本合同约定北京市园林绿化工程的施工范围、工程内容、工程质量等。
第四条合同期限本合同有效期为自合同签署之日起至工程竣工验收合格之日止。
第五条法律适用本合同适用中华人民共和国相关的法律法规。
第六条合同解释本合同的解释权归双方共同所有。
第二章工程内容与质量要求第七条工程范围1. 北京市园林局将委托乙方进行北京市园林绿化工程的施工，包括但不限于公园绿化、道路绿化、社区绿化等。
2. 乙方负责根据甲方的要求进行工程设计、土地整理、植树造林、绿化养护等工作。
第八条质量要求1. 乙方在施工过程中应遵守相关的国家质量标准和技术要求，并保证工程质量符合甲方的要求。
2. 施工过程中发现的问题及时报告甲方，并按照甲方要求进行整改。
3. 工程完工后，乙方应负责工程验收，并保证工程达到国家和行业的相关标准。
第三章工期与款项支付第九条工期安排1. 乙方应根据工程规模和质量要求，提供详细的工程进度计划，并按计划进行施工。
2. 如遇特殊情况，乙方应及时向甲方报备，并协商调整工程进度。
第十条工程款项支付1. 工程按阶段付款，具体付款方式及金额详见附表。
2. 甲方应按时支付工程款项，乙方在收到工程款项后，应及时开具发票。
第四章合同履行与违约责任第十一条合同履行双方应按照本合同约定的义务履行各自的责任，共同完成工程。
北京市园林绿化建设工程施工合同专业版（2篇）
北京市园林绿化建设工程施工合同专业版合同编号：【合同编号】甲方：【甲方名称】联系地址：【甲方地址】联系电话：【甲方联系电话】乙方：【乙方名称】联系地址：【乙方地址】联系电话：【乙方联系电话】鉴于甲、乙双方均具备从事园林绿化建设工程施工的资质和能力，为明确双方的权利和义务，特订立本合同。
双方本着平等互利的原则，经友好协商一致，达成如下条款：第一条合同目的本合同的目的是明确甲、乙双方的权利和义务，确保园林绿化建设工程施工的顺利进行。
第二条合同内容1. 项目名称：【项目名称】2. 项目地点：【项目地点】3. 工程范围：【工程范围】4. 工期：工程开始日期为【工程开始日期】，预计完工日期为【预计完工日期】。
5. 工程款项及支付方式：【工程款项及支付方式】6. 施工单位：【施工单位】7. 监理单位：【监理单位】8. 合同价款：合同价款为【合同价款】，人民币【合同价款】。
第三条甲方的权利和义务1. 提供施工现场及相关环境的布置，并保证施工现场的安全。
2. 按时支付工程款项。
3. 协助乙方办理必要的施工许可证和施工手续。
4. 对施工单位的施工过程进行监督和检查。
第四条乙方的权利和义务1. 按照合同约定的工程范围和质量标准进行施工。
2. 设计施工方案，并经甲方确认后执行。
3. 按时完成工程，并保质保量地交付。
4. 配合甲方的监督和检查。
第五条工程质量管理1. 乙方应按照国家有关标准进行施工，并保证工程质量符合设计要求。
2. 如发现施工存在质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，乙方应及时进行整改。
3. 工程竣工验收合格后，乙方才能收取全额工程款项。
第六条违约责任1. 如甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权要求暂停施工，并要求甲方支付相应的违约金。
2. 如乙方未按照合同约定进行施工，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并有权解除本合同。
第七条法律适用和争议解决1. 本合同的订立、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2023年北京市园林绿化工程施工合同书范本
2023年北京市园林绿化工程施工合同书范本合同编号：XXXXXX甲方：（委托人名称）地址：（委托人地址）统一社会信用代码：XXXXXX乙方：（承包商名称）地址：（承包商地址）统一社会信用代码：XXXXXX鉴于，甲方拟委托乙方对北京市进行园林绿化工程施工，双方达成以下协议，共同遵守并履行。
第一条工程内容1.1 乙方接受甲方委托，负责对北京市进行园林绿化工程施工。
1.2 具体工程内容包括但不限于：城市公园绿化、道路两侧绿化带建设、小区园林绿化等。
第二条工期2.1 工期为自本合同签署之日起开始计算，至工程竣工验收合格之日止。
工期为XX个月。
2.2 若因不可抗力因素导致工期延长，双方应进行协商并签署变更协议。
第三条质量要求3.1 乙方承诺按照国家相关法律法规和行业标准进行施工，确保工程质量符合相关标准。
3.2 甲方有权对工程施工进行监督，并随时检查工程进展情况和质量。
第四条付款方式4.1 甲方根据工程进展情况，按阶段付款，具体款项和付款比例由双方协商确定。
4.2 付款方式为银行转账，款项应在收到甲方支付通知后的5个工作日内到达乙方指定账户。
第五条管理及安全5.1 乙方应按照甲方的要求，制定施工方案并保证施工过程安全。
5.2 乙方应组织施工人员进行岗前培训，并保证施工人员具备相应的技能和证件。
5.3 乙方应对施工现场进行管理，确保施工过程中无人员伤亡和财产损失。
第六条违约责任6.1 若甲方未按照约定时间支付款项，乙方有权延迟工期，直到收到该款项为止。
6.2 若乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权要求乙方返还已支付的款项，并可以向乙方追偿损失。
第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生争议时，应通过友好协商解决。
7.2 若协商不成，双方同意将争议提交至北京市人民法院解决。
第八条合同变更和解除8.1 经双方协商一致，对合同内容进行变更或解除，应采取书面形式并由双方签字确认。
8.2 双方一致同意，如甲方因自身原因解除合同，应支付乙方已经发生的合理费用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
YOUR LOGO北京市园林绿化建设工程施工合同专业版(标准文本)The state maintains social and economic order by enacting laws, and contracts signed in accordance with the law have legal effect and are protected by the state.专业合同系列，下载即可用北京市园林绿化建设工程施工合同专业版(标准文本)说明：本合同书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序，规范合同当事人的行为，依法签订的合同具有法律效力，受到国家的保护。
可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。
bf--XX--0204北京市园林绿化建设工程施工合同工程名称发包方承包方合同编号北京市工商行政管理局北京市园林局二○○五年三月发包人（全称）：承包人（全称）：承包人资质等级：依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》（gf-99-0201）及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化建设工程施工项目经协商订立本合同：一、工程概况第1条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程立项批准文号：1.5资金来源：第2条工程承包范围2.1承包范围：2.2工程总面积：二、合同文件及图纸第3条本合同文件及解释顺序3.1除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）双方签订的补充协议（2）本合同条款（3）中标通知书（4）投标书及其附件（5）标准、规范及有关技术文件（6）图纸（7）工程量清单（8）工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第4条适用法律、标准及规范4.1适用法律法规：国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。
4.2适用标准、规范名称：《城市园林绿化工程施工及验收规范》（db11/t212-XX）、《城市园林绿化用植物材料木本苗》（db11/t211-XX）、《城市园林绿化养护管理标准》（db11/t213-XX）、。
4.3双方另有约定列入补充条款。
4.4双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的，以法律、标准及规范规定为准。
第5条图纸5.1发包人提供图纸日期及套数：5.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转让给第三人。
5.3发包人对图纸的特殊保密要求：三、双方的权利义务第6条监理6.1监理单位名称：6.2监理工程师姓名：职务：职权：需要取得发包人批准才能行使的职权：除本款有明确约定或经发包人同意外，监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务。
第7条双方派驻工地代表7.1发包人派驻工地代表姓名：职权：7.2承包人派驻工地代表姓名：职权：7.3任何一方驻工地代表发生变更时，应提前7日书面通知对方，并明确指出交接时间、权限。
第8条发包人工作8.1发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作并承担相应费用：（1）保证施工现场达到具备施工条件的具体要求和完成的时间：（2）将施工所需的水、电、电讯等管网线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：（3）负责施工场地与公共道路的通道开通的时间和要求：（4）工程地质和地下管网线路资料的提供时间：（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：（6）水准点和坐标控制点交验要求：（7）组织图纸会审和设计交底的时间：（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物建筑）、古树名木的保护工作：（9）双方约定发包人应做的其他工作：8.2发包人委托承包人办理的工作：第9条承包人工作9.1承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：（2）承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明、围栏设施的责任和要求：（3）向发包人提供办公和生活房屋及设施的要求：，发包人承担由此发生的费用。
（4）需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续：，发包人承担由此发生的费用。
（5）承担费用负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作；对工程成品保护的特殊要求及费用承担：（6）做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，具体要求及费用承担：（7）保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并且：（8）双方约定的承包人应做的其他工作：四、施工组织设计和工期第10条合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数日第11条进度计划11.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间： 11.2发包人对施工方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间：，发包人逾期未确认也未提出修改意见的，视为同意。
11.3群体工程中有关进度计划的要求：11.4承包人必须按照经确认的进度计划组织施工，并接受监督和检查。
因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
第12条延期开工如发生：因发包人原因造成延期开工的，由发包人承担由此给承包人造成的损失，并顺延工期；承包人不能按时开工的，应提前7日书面通知发包人并征得发包人同意，发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。
第13条暂停施工如发生：因发包人原因停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此受到的损失，相应顺延工期；因承包人原因停工的，由承包人承担发生的费用，工期不顺延。
第14条工期延误14.1由于以下原因造成竣工日期推迟的延误，经发包人确认，工期相应顺延。
（1）发包人未能按双方约定日期提供图纸及开工条件；（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，使施工不能正常进行；（3）发包人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）因工程量变化或重大设计变更影响工期；（5）非承包人原因停水、停电等原因造成停工；（6）不可抗力及自然灾害；（7）发包人同意工期相应顺延的其它情况；（8）其它可调整工期的因素：14.2承包人在以上情况发生后3日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人、监理方提出报告。
发包人在收到报告后7日内予以确认答复，逾期不予答复，承包人即可视为延期要求已被确认。
第15条工期提前15.1工期如需提前，双方协议如下：（1）发包人要求提前竣工的时间：（2）承包人应采取的赶工措施：（3）发包人应提供的条件：（4）因赶工而增加的经济支出和费用承担：五、质量与检验第16条工程质量16.1工程质量标准：16.2双方对工程质量有争议时，由质量监督站鉴定，所需费用及由此造成的损失由责任方承担。
第17条隐蔽工程的中间验收17.1双方约定的中间验收的部位：17.2当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包人自检，并于48小时前书面通知发包人、监理方检验。
验收合格，发包人、监理方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。
若在48小时内发包人、监理方不进行验收也未提出书面延期要求的，可视为发包人已经批准，承包人可进行隐蔽或继续施工。
验收不合格，承包人在限定时间内修改后重新验收，所需费用由承包人承担，不能影响工期。
除此之外影响正常施工的经济支出由发包人承担，相应顺延工期。
六、安全施工第18条安全施工18.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担。
18.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。
因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
第19条事故处理19.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
19.2发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门认定处理。
七、合同价款与支付第20条合同价款20.1发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
20.2金额（大写）：元（人民币）（小写）：元第21条合同价款的调整。
21.1本合同价款按照招标文件中规定，采用方式确定。
21.2合同价款发生设计变更或洽商的情况时可以调整。
合同价款的调整方式：第22条工程量的确认22.1承包人向发包人提交已完工程量报告的时间：22.2发包人核实已完工程量报告的时间：，发包人逾期未核实工程量的，承包人报告中开列的工程量将视为被确认并作为工程价款支付的依据。
发包人核实工程量未提前24小时通知承包人的，确认结果无效。
22.3对承包人超出设计图纸范围和因自身原因造成返工的工程量，发包人不予确认。
第23条工程款支付23.1合同生效后日内，发包人向承包人支付本合同总造价的 %为预付款。
23.2双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间：拨付工程进度款时间（工程进度、部位）占合同承包总造价百分比金额人民币（元）23.3发包人应在确认工程量结果后日内按前款的约定向承包人支付工程款（进度款）。
23.4工程全部完工，竣工验收通过并办理完毕相应结算手续后日内，发包人累计支付给承包人的工程款应达到工程结算总价的 %，结算总价的 %作为工程保修金。
23.5本工程保修期满，在承包人履行了保修责任的前提下，发包人一次性向承包人支付工程保修金。
八、材料设备供应第24条发包人供应苗木材料设备24.1发包人供应苗木材料设备一览表（附后）24.2双方约定的苗木材料设备交验的标准：24.3发包人供应的苗木材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下24.4发包人供应苗木材料设备的结算方法：第25条承包人采购苗木材料设备25.1承包人采购苗木材料设备的约定：25.2苗木采购应出具苗木产品产地证明。
25.3双方约定的检疫证明及方式：九、工程变更第26条设计变更施工中发包人对原设计变更，发包人向承包人发出书面变更通知，承包人按照通知进行变更。
如果承包人对原设计提出变更要求，经发包人、监理方批准后方可实施，并签署书面变更协议。
第27条其他变更施工中如发生除设计变更以外的其他变更时，采用协议形式双方加以确认。
第28条确定变更价款28.1承包人应在收到变更通知或签署变更协议后5日内提出变更工程量及价款报告资料。
28.2发包人在收到变更资料报告5日内予以确认，逾期无正当理由不确认时，视为变更报告已批准。
十、竣工验收与结算第29条竣工验收29.1工程具备竣工验收条件，承包人以书面形式通知发包人，并向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。