屋面防水合同范本
屋面防水合同范本(必备8篇)
屋面防水合同范本（必备8篇）屋面防水合同范本第1篇甲方：乙方：经甲乙双方友好协商, 现就乙方承包甲方所属XX广场大厦、xx公寓及中餐厅层面和局部防水维修工程事宜达成如下协议：1、工程具体范围：XX广场大厦裙房顶层屋面及部分节点与立面墙体防水, 卧龙公寓顶层面防水层, 中餐厅层面防水层进行翻修处理, 在原有防水层另行加铺SBS防水材料以及对原有防水层的透气装置进行重新布置改造, 对部分节点与立面墙体进行防水处理, 具体工程量见, 具体材料质地与施工工艺按乙方所报方案经甲方确认。
2、双方约定以上工程采用包工包料的方式由乙方承包, 包干价为元。
3、乙方应保证严格按国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范进行合理施工, 采用符合国家标准的材料, 确保施工质量。
乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年, 五年内出现渗漏水问题（人为或不可抗力因素除外）乙方负责修复, 因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责及时修复, 乙方承担修复的所有费用。
如在保修期内, 出现质量问题, 甲方通知乙方后, 乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知到乙方, 甲方有权另行聘请他人维修, 所有费用由乙方承担。
4、工程进度及完成时间为7天, 自双方签字确认之日起开始计算。
如因雨天或其它不可抗力造成无法施工, 工期顺延, 由乙方负责对施工现场的成品、半成品进行保护并预防屋面渗水对楼内设施的损坏。
5、工程完工且经甲方验收合格后, 甲方在七个工作日内支付工程款的80%即元, 其余20%即元留作质量保修保证金, 一年后无质量问题甲方将质保金的75%即元支付给乙方, 余款在五年保修期满时支付给乙方。
6、工程施工中乙方应遵守甲方所聘物业公司的各项管理规定, 避免对物业正常使用的影响。
工程施工中的安全问题由乙方自行负责, 甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。
7、本协议一式三份, 双方各执一份, 甲方物业公司一份, 自双方签字之日起生效。
房屋防水合同范本5篇
房屋防水合同范本5篇篇1房屋防水合同范本甲方（委托方）：________（以下简称甲方）身份证号码：________联系地址：________联系电话：________乙方（承包方）：________（以下简称乙方）营业执照注册号：________地址：________电话：________为明确甲、乙双方在房屋防水工程中的权利和义务，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条服务内容及要求1、乙方应按照甲方的要求，对_______的房屋进行防水处理。
2、乙方应保证施工质量，确保工程完工后无渗漏现象。
3、乙方应按照约定的时间和要求完成防水工程，确保工程质量。
第二条施工期限1、本合同自签订之日起生效，乙方应在____天内完成施工。
2、若施工过程中遇到特殊情况无法按时完成，乙方需提前____天书面通知甲方，并经甲方同意后延期。
第三条施工标准1、乙方应按照国家相关防水施工标准进行工作，确保施工质量。
2、乙方应选用质量过硬的材料，保证材料符合国家标准。
3、乙方应保证施工人员具备相应的操作资质和经验，确保施工过程中的安全和质量。
第四条价格及支付方式1、本次防水工程总价为________元，由甲方负担。
2、甲乙双方同意按照以下支付方式进行付款：劳务费：____%预付，____%竣工后支付。
材料费：____%预付，____%工程完成验收后支付。
3、款项支付方式：现金/转账（甲方提供转账账号）。
第五条违约责任1、如乙方未按约定时间完成防水工程，每延迟一天，须支付甲方____元的违约金。
2、如乙方施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担重新施工的费用。
第六条保修期1、乙方保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。
2、保修期内若出现漏水现象，乙方应立即免费协助处理。
3、保修期过后，乙方继续提供维修服务，但需收取相应费用。
第七条法律适用及争议解决1、本合同适用中华人民共和国法律。
2、因本合同引起的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，双方同意提交____仲裁委员会仲裁。
防水合作合同范本6篇
防水合作合同范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要实施防水工程，乙方具备相关资质和能力，双方根据平等、自愿、诚信的原则，经友好协商，达成以下防水合作合同：一、合作事项1. 乙方同意为甲方提供防水工程施工服务，包括但不限于屋面防水、地下室防水等。
2. 甲方同意委托乙方进行防水工程施工，并提供必要的施工条件。
二、合作期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工并通过验收后终止。
三、工程范围及要求1. 乙方应按照国家和地方相关法规、规范及技术要求，实施防水工程施工。
2. 甲方需提供施工图纸、技术要求及施工场地等相关资料，并确保资料的真实性和完整性。
3. 乙方应根据甲方提供的资料，制定详细的施工方案和进度计划，并确保工程质量和进度。
四、工程价款及支付方式1. 工程价款根据工程实际发生量结算，具体金额由双方协商确定。
2. 甲方应在工程完工并通过验收后，按照约定支付工程款项。
3. 支付方式：____________________（如：现金、银行转账等）。
五、工程质量及验收1. 乙方应确保施工质量符合国家和地方相关法规、规范及技术要求。
2. 工程完工后，乙方应组织自查、自检，确保工程质量符合要求。
3. 甲方有权对工程进行验收，并提出合理的意见和建议。
4. 若工程存在质量问题，乙方应负责整改，直至符合要求。
六、保密条款1. 双方应对涉及本合同的所有信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 双方应妥善保管与本合同相关的技术资料、图纸等，不得擅自复制、传播。
七、违约责任1. 若甲方未按约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
2. 若乙方未按约定完成工程施工，导致工程质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此产生的额外费用。
屋顶防水合同范本(6篇)
屋顶防水合同范本（6篇）屋顶防水合同范本（通用6篇）屋顶防水合同范本篇1甲方：负责人：乙方：承办人：身份证号：电话：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定，甲乙双方经友好协商，本着平等、互利、守信的原则，就甲方屋顶的防水、防潮、防漏工程事宜达成并签订合同以资遵照执行。
一、工程名称及地址：二、承包方式：三、工程计算：四、工程价款：五、工程工期：六、工程要求：1、防水材料、产品名称：2、乙方必须安全、文明施工，工完料净、场地清。
3、乙方应保证严格遵守建筑法规、严格按照国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范合理施工，采用符合国家标准的材料，确保工程质量，乙方承诺对维修后的`屋面防水质量保修五年，五年内出现渗漏水问题，乙方负责修复，因顶层层面渗漏水造成的装修损坏或其他问题均有乙方负责无偿、及时修复。
如在保修期内，甲方通知乙方后，乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知乙方，甲方有权另行聘请其他人维修，所有费用由乙方承担。
4、工程施工中，乙方应遵守甲方物业管理规定，避免对物业正常使用的影响，工程施工中安全问题由乙方自行解决，甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。
5、乙方施工需拆除、移动，不能损坏业主财产，甲方给予必要的协助，否则，由此导致的一切责任，概由乙方承担。
6、乙方施工时，必须将屋顶沙石垃圾清理干净，不得损坏原有防水基础。
七、结算方式：1、乙方料进现场预付工程款____%工程款，为____元。
2、乙方施工完毕，验收合格后付____%工程款，为____元。
3、房屋竣工验收交付使用后日内付____%，为____元。
4、剩余5%工程款，作为工程保证金，待工程交付使用一年无质量问题情况下，支付给乙方。
八、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方：经办人：日期：乙方：经办人：日期：屋顶防水合同范本篇2发包人：（甲方）承包人：（乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中国移动通信集团汉中分公司通信楼屋顶防水处理、营业楼屋面防水处理、屋顶局部铺地砖施工事项协商一致，订立本合同。
屋面防水施工合同书范本(8篇)
屋面防水施工合同书范本（五）甲方：乙方：为了防止公司综合楼漏水依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商，就甲方决定委托乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议，内容如下。
第一条：工程概况1.工程地址：湖北____县____区2.工程项目：公司综合楼楼面厕所地面防水。
3.施工内容：甲方要求乙方，防止楼顶.厕所地面漏水，漏雨的目的。
4.承包方式：包工不包料、包工期、包质量、包安全。
第二条：工程价格：1.屋面B每平米8元（含燃气）2.厕所丙纶布每平米元第三条：质量要求1.施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应协商解决。
2.工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外，还应当达到甲方要求的质量标准：施工后，楼顶整体平面平整，无鼓包，接口牢固，密封好，排水口流水通畅，室内外各处无任何漏水痕迹。
第四条：工程工期1.工程时间：自____年____月____日开工，至____年____月____日竣工。
2.如果因乙方原因而延迟完工，每日罚款500元。
第三条：付款方式1.工程完工后付工程款70%，甲方保留5%工程款作为工程维修押金，2.工程保修期____年，在工程交工后____年内，工程质量出现任何问题，均由乙方无偿修理，保修期满后由甲方将工程款的5%（工程维修押金）拨付乙方。
第四条：施工安全：1.乙方必须保持施工现场整洁，并遵守甲方公司安全管理的有关规定，对施工人员人为造成的不安全后果负全责。
2.施工结束后，由公司派人对施工布局、施工质量进行验收，凡是没有达到要求的不符合标准的地方，重新施工，返工全部费用由乙方自行承担。
第五条：合同生效：本合同双方盖章、签字后生效。
本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力.甲方：乙方：____年____月____日屋面防水施工合同书范本（二）甲方：_____乙方：_____依据<<中华人民共和国民法典>>、<<中华人民共和国建筑法>>及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。
房屋防水维修合同范本5篇
房屋防水维修合同范本5篇篇1房屋防水维修合同范本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方拥有位于（具体地址）的房屋，需对其进行防水维修处理，为明确双方权利义务，经双方友好协商，特签订本合同。
一、服务内容1.乙方应按照甲方要求，对房屋进行全面维修处理，包括但不限于：a）检查屋顶、墙面、地下室等存在可能渗漏水的部位，发现问题及时修补；b）清理防水层，重新铺设、修复防水材料；c）确保房屋防水系统的完好性和安全性。
2.乙方需提供防水维修方案，报请甲方审查确认后方可施工。
3.乙方应配备具备相关资质和技术水平的工程人员，保证施工质量符合国家相关标准和规定。
二、工期及报酬1.本次防水维修工程需在（具体时间）内完成，如因不可抗力等原因延期，应提前通知甲方，并经协商确定新的完工时间。
2.甲方应按照工程进度支付维修费用，共计人民币（具体金额）元整。
支付方式：（具体描述）。
3.工程完工后，甲乙双方应共同验收工程质量及完成情况，如存在质量问题，乙方需承担相应修复责任。
三、施工保修1.乙方施工完成并经甲方验收合格后，享有为期（具体时间）的保修期，保修期内，如发现漏水等相关问题，乙方应免费进行修补服务。
2.保修期满后，如房屋依然存在防水问题，乙方须按照双方协商确定的价格进行修复。
四、违约责任1.若乙方未能按照约定时间完成防水维修工程或质量不合格，需承担相应违约责任，并按照实际损失支付违约金。
2.若甲方未按约付款或提供必要协助，导致工程延误或影响工程质量，甲方承担相应责任。
五、其他条款1.双方同意在合同履行过程中如有争议，应友好协商解决；协商不成的，可向相关法院提起诉讼。
2.合同经甲、乙双方签字盖章生效，一式两份，甲、乙双方各执一份，合同内容不得擅自修改。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：_______日期：签字：_______日期：篇2房屋防水维修合同范本甲方（委托人）：（正式名称）法定代表人：（法定代表人姓名）联系地址：（联系地址）联系电话：（联系电话）乙方（承包人）：（正式名称）法定代表人：（法定代表人姓名）联系地址：（联系地址）联系电话：（联系电话）鉴于：为了保障甲方房屋的防水工程质量，确保房屋的居住质量和安全，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就房屋防水维修工程签订本合同。
屋面防水施工合同范本12篇
屋面防水施工合同范本12篇屋面防水施工合同范本1甲方：_________乙方：_________按照《_》的原则，结合湖北省武汉市有关规定和本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1、工程名称：_________2、工程地点：_________3、施工方案及材料说明：_________第二条工期：第三条工程质量要求及工作范围1、保证材料质量及工程质量2、第四条第五条安全施工乙方要按有关规定，采取安全防护措施。
承担由于安全措施不利而造成的责任和因此发生的费用。
甲方负责提供工人保险。
甲方向乙方提供水电供应及施工方便。
第六条验收及付款方式乙方进场后，甲方必须派一负责人配合乙方，工程要按要求施工，工程完工后，通知甲方进行质量检查验收签字，经验收合格后方可退场。
工程保质期五年，五年内如果出现质量问题，乙方无条件修复。
第七条付款方式工程验收合格后，凭验收签字单据结算，先付50%余下30%经下雨不漏水验收后付款，剩下20%为质量保证金，一年后付清。
第八条本合同签订日起，即具有法律效力，双方必须完全履约，不得任意解除，若发生纠纷，双方应及时协商解决;协商不成时。
任何一方均可向本合同履行地合同仲裁机构申请仲裁或由本合同履行地的人民法院起诉。
第九条本合同一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章后生效。
甲方(盖章)：_______乙方(盖章)：_______甲方代表：(签字)_______乙方代表(签字)________________年____月____日_________年____月____日屋面防水施工合同范本2委托方甲方：_________承建方乙方：_________根据《_》与《建筑安装工程承包条例》规定，经甲乙双方同意，签署下列合同。
此合同受法律保护，双方代表必须履行合同签订的义务，中途一方不得擅自更改或解除，望双方共同执行。
1、工程名称：神府经济开发区医院楼顶防水2、工程：房顶新做防水层、围墙翻修，四周加排气。
屋面防水包工合同范本3篇
屋面防水包工合同范本3篇篇一屋面防水包工合同范本一、工程概况1. 工程名称：屋面防水工程2. 工程地点：____________________3. 工程内容：屋面防水施工及保修4. 工程面积：____________________平方米二、合同金额1. 本工程合同总价为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
2. 乙方应在合同签订后3个工作日内，向甲方提交合同总价10%的履约保证金。
三、施工期限1. 本工程预计施工期限为____天，具体施工时间由双方协商确定。
2. 若因不可抗力因素导致施工延期，双方协商一致后可顺延工期。
四、质量标准1. 本工程按照《屋面防水工程技术规范》及甲方要求进行施工。
2. 乙方应保证施工质量，确保屋面防水工程在保修期内无渗漏现象。
五、材料供应1. 甲方负责提供屋面防水材料，并保证材料符合国家标准。
2. 乙方负责施工所需的辅助材料及施工工具。
六、施工流程1. 乙方在施工前需向甲方提交详细的施工方案，经甲方确认后方可施工。
2. 乙方在施工过程中应严格按照施工方案进行，确保施工质量。
3. 乙方在施工过程中应做好现场安全防护措施，确保施工安全。
七、工程验收1. 本工程验收标准按照《屋面防水工程技术规范》执行。
2. 工程验收合格后，双方签署验收报告。
八、保修条款1. 乙方在工程验收合格后，提供____年质保期。
2. 质保期内，如屋面防水工程出现渗漏现象，乙方应在接到甲方通知后3个工作日内免费修复。
九、违约责任1. 乙方未能按照约定完成施工任务，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。
2. 乙方施工质量不符合国家标准，应承担修复费用及甲方因此造成的损失。
十、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
十一、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
屋面防水合同范本
着经济的发展,屋面防水建筑施工技术有了较大的改进,但是,屋面漏水问题依旧存在。
那么屋面防水合同怎么写呢?以下是在小编为大家整理的屋面防水合同范文，感谢您的欣赏。
屋面防水合同范文一
甲方：：
乙方：
依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信。
双方就湖北理工新型材料有限公司10KV配电房屋面防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。
一、工程概况：处理湖北理工新型材料有限公司10KV配电房防水屋面约330平方米
1、工程地点：宜昌市猇亭区下马槽宜化循环经济工业园区
2、工程名称：湖北理工新型材料有限公司10KV配电房防水屋面处理
3、工程内容：新做一层SBS改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3mm厚，-15)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工。
二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
三、主材选用及工程价款等：
1、选用材质：3mm“SBS” 防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。
材料经检测中心检测合格后方可进场开工
2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)
3、施工厚度要求：采用外3mm厚“ SBS ” 防水卷材
4、全部包工包料，单价为27元/平方。
6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。
四、工期：按甲方项目部所安排的进度施工。
五、工程质量：
1、工程质量标准：合格工程质量标准。
2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。
并符合发包人的要求。
工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-20xx)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。
并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。
不合格的严禁使用。
工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。
六、合同价款与支付方式
按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积27元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。
在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担，不再另计任何费用。
达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。
七、工程款支付办法：
1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量，余下10%作质保金。
2、承包人剩余10%的工程款转作保修金，在保修期满后的14日内，由发包人无息退还给承包人。
保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
自行解决民工食宿。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
十、安全施工文明施工
安全生产，文明施工由承包人负责并承担其费用;施工开始前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。
实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。
一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人承担。
十一、工程转包和分包
本工程严禁分包和转包;一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。
十二、保险
承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。
十三、工程质量保修
本防水工程的保修期为三年;
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修;质量保修完成后，由发包人组织验收。
十四、违约责任：
1、在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。
2、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方
面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
3、乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。
否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。
4、合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
5、在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。
6、在保修期间(保修期为三年)，如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。
否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。
7、在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。