瓦工班施工合同AB栋
瓦工施工合同协议书(通用5篇)
瓦工施工合同协议书(通用5篇)瓦工施工合同协议书篇1甲方乙方现甲方将莱富艾迪科技新建厂房工程中土建瓦工工程给分包给乙方作业。
为明确责任，确保质量完成施工任务，特定如下条款，以资共同遵守：一、双方的权利和义务：总包的权利和义务：1、严格审定乙方的资质，考察施工能力。
2、在可能的情况下，为分包方创造生活条件，费用分包自理。
3、技术负责、安全质量及施工标准化交底，以及施工进度计划安排。
4、负责进场安全、质量教育及施工过程中的安全、质量监督，如发现问题总包有权责令返工或整改，所造成的损失由分包承担。
分包方职责和义务：1、必须按照总包的施工组织设计组织施工，按进度计划要求按时或提前完成作业计划。
2、精心施工，分部分项质量必须符合“建筑安装工程施工与验收规范”如不按操作规程造成质量事故，除及时返修补并赔偿材料损失。
3、在施工过程中，接受总包的监督和检查，做到随做随清，在操作过程中贪图省事，浪费材料，由分包方按价赔偿。
4、如实填报完成工作量清单和有关施工资料。
5、分包方职工必须遵纪守法，自觉遵守甲方和总包的各项规章制度，不得使用不满16周岁以下的童工，不得擅自消减人员或调换人员。
二、合同内容2.1结算依据和支付方法：2.1.1结算依据总按建筑面积元/平方，其中混凝土按元/立方，砌墙按元/立方，内粉刷按元/平方。
外粉刷按元 /平方。
乙方所用工具除甲方只提供电箱，井架，搅拌机。
其他振动机，砌墙线，泥桶，直尺，斗车等均自备及维修，包括太阳灯及灯上电线、推车、振动泵、毛刷等。
所有使用工具的修理费由乙方自理。
2.1.2支付方法。
基础结束付清包总额的，混凝土封顶付清包总额的，主体结束付清包总额的，粉刷结束付清包总额的，竣工验收后付清包总额的，余款一年内付清。
2.2工作内容：2.2.1瓦工队组的作业内容包括：主体土建瓦工所有的工作量，包括浇筑砼、砌筑墙体、找平、磨光等。
装饰粉刷、贴面等另定。
2.2.2瓦工队每天必须指派两名作业人员，由项目组调拨安排，工资费用由瓦工班组自理。
装修瓦工施工合同范本
装修瓦工施工合同范本甲方：（甲方名称）地址：电话：法定代表人：乙方：（乙方名称）地址：电话：法定代表人：鉴于甲、乙双方本着互利互惠的原则，就甲方的瓦工施工项目达成一致意见，特订立本合同，共同遵守以下条款：一、施工内容1.1 乙方承诺按照甲方的要求，负责对甲方的瓦工施工项目进行开展。
1.2 施工内容包括但不限于：瓦片铺设、屋顶维修、防水处理等。
二、施工期限2.1 双方约定的施工期限为（具体施工日期）至（具体竣工日期）。
2.2 如因不可抗力因素导致施工工期延长，双方需及时沟通，并协商解决方案。
三、施工费用及支付方式3.1 甲方应按照合同约定的总价支付瓦工施工费用，总价为（具体金额）。
3.2 支付方式：甲方应当在交付验收后，一次性支付合同总价的70%作为首付款；施工完工后，支付剩余金额作为尾款。
3.3 如乙方需要额外费用，应提前向甲方说明并经过甲方同意后支付。
四、责任与义务4.1 乙方应保证施工过程中的安全，并遵守相关法律法规。
4.2 如因乙方原因导致施工质量不符合要求，乙方应承担相应责任并免费返工。
4.3 甲方应提供施工所需的必要材料和设备，并配合乙方的工作。
五、违约责任5.1 若任何一方违反本合同的任何条款，应承担违约责任，并支付对方因此遭受的损失。
5.2 如因不可抗力导致无法履行合同，双方可以协商解除合同，但需提前书面告知对方。
六、争议解决本合同如有任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项7.1 本合同自双方签字生效，至双方完成约定的义务终止。
7.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
7.3 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：。
2024年瓦工班组施工合同
2024年瓦工班组施工合同
一、委托方与承包方双方一致同意，签订本《瓦工班组施工合同》（以下简称本合同），并严格履行合同约定，确保合同工程的正常顺利进行。
二、本合同包括但不限于以下内容：工程基本情况、合同工程的范围、施工期限和完成时间、工程质量及验收标准、工程造价及支付方式、违约责任等条款。
三、承包方应根据委托方的要求和图纸设计要求，合理组织人员，采用高质量的工程材料和设备，按照合同约定的施工期限和完成时间，保质保量地完成合同工程。
四、承包方应加强对施工队伍的管理，合理分配工作任务，规范作业流程，确保现场安全。
如发生施工安全事故，承包方将承担相应的法律责任。
五、委托方有权对施工过程进行监督，并对施工质量进行抽查。
如发现质量问题，承包方应立即整改，确保工程质量符合验收标准。
六、承包方应按照合同约定的付款方式，及时收取工程款项。
若委托方未能按时支付工程款项，承包方有权要求支付利息或索取逾期款。
七、双方应遵守合同约定，如有任何争议应友好协商解决。
若协商不成，应提交有关部门或仲裁机构仲裁处理。
八、本合同一式两份，委托方和承包方各执一份，自双方签字盖章起生效。
委托方（盖章）承包方（盖章）签字日期：______________日
以上为《瓦工班组施工合同》的全部内容，双方签字盖章后视为同意并遵守合同内容。
建筑工地瓦工班组合同范本
建筑工地瓦工班组合同范本甲方（以下简称“雇主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方雇佣乙方在建筑工地进行瓦工作业的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：____________建筑工地瓦工工程1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：乙方按照甲方的要求，在建筑工地进行瓦工作业，包括但不限于铺设砖块、砌墙、抹灰等工作。
二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
2.2 合同金额的支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同金额的50%作为预付款；（2）工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同金额的40%；（3）剩余的10%作为质量保证金，在质保期内无质量问题的情况下，甲方应在质保期结束后七个工作日内支付给乙方。
三、工期3.1 合同约定的工期为____个月，自乙方进场之日起算。
3.2 乙方应按照甲方的要求，保证工程进度，确保按期完成工程。
四、质量标准4.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收合格的标准为：符合设计文件要求，满足国家相关法律法规、规范和标准。
五、乙方的义务5.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成工程，确保工程质量。
5.2 乙方应严格按照国家和地方的安全生产法律法规进行施工，确保施工安全。
5.3 乙方应承担自身施工产生的环保责任，确保施工过程中不对环境造成污染。
5.4 乙方应承担自身员工的管理和培训工作，确保员工具备相应的技能和素质。
六、甲方的义务6.1 甲方应按照合同约定支付乙方合同金额，并保证支付的及时性。
6.2 甲方应提供乙方施工所需的场地、水源、电源等基础设施。
6.3 甲方应对乙方施工过程中的问题提供必要的协助和支持。
2023瓦工班组施工标准合同 完整版doc
瓦工班组施工合同完整版甲方（委托方）：（简称：甲方）乙方（承接方）：（简称：乙方）本合同由甲方与乙方在平等、自愿、互利的基础上，经友好协商，就瓦工班组施工事宜达成一致共识，并订立如下合同：一、项目概述1.项目名称：2.项目地点：3.项目工期：4.施工内容：二、甲方的责任和义务1.提供项目所需的相关资料及工程图纸；2.对乙方提供的人员、设备和材料进行必要的检验、验收；3.按照约定的工期和施工要求支付工程款项。
三、乙方的责任和义务1.提供符合质量要求的施工人员，并且具备相应的资格和经验；2.按照项目要求按时完成施工任务，确保施工质量；3.提供必要的施工设备和材料，并进行管理和维护；4.配合甲方进行工程验收，并在验收合格后办理竣工手续。
四、合同价款及支付方式1.总价款：2.支付方式：–首付款：–进度款1：–进度款2：–尾款：五、工期变更与延误处理1.若甲方需要变更项目工期，应提前书面通知乙方，并与乙方协商确定变更后的工期及相应的补偿；2.若由于甲方原因导致工期延误，甲方应向乙方支付相应的违约金。
六、质量保证1.施工完成后，乙方对施工质量承担一定的保修责任期限；2.在保修期限内，如有因乙方施工质量问题而产生的损坏或故障，乙方应免费提供修复服务；3.若损坏或故障属于甲方责任范围，甲方应承担维修费用。
七、违约责任1.如甲方违约，应向乙方支付相应的违约金；2.如乙方违约，应向甲方支付相应的违约金。
八、争议解决本合同履行过程中如有争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、合同的生效与终止本合同自双方盖章并经授权代表签字之日起生效，合同期限为项目完成并通过工程验收结束后。
十、其他事项1.本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力；2.合同中未提及的事项，由双方另行协商解决。
本合同经甲、乙双方确认无误后签署生效。
甲方签章：_________________ 日期：____年____月____日乙方签章：_________________ 日期：____年____月____日。
瓦工班组施工合同范本
瓦工班组施工合同范本1. 合同双方本合同由以下双方签署：甲方（委托方）： - 公司名称： - 地址：- 联系人： - 联系电话：乙方（承包方）： - 公司名称： - 地址：- 联系人： - 联系电话：2. 项目信息•项目名称：•项目地址：•详细工程范围：•工期要求：•技术规范和质量要求：3. 瓦工班组乙方承包的瓦工班组成员： - 班组负责人：- 班组成员及相应资质：4. 工程进度甲方要求工程开工日期为（日期），竣工日期为（日期）。
5. 工程费用甲方向乙方支付的工程费用为人民币（金额）。
支付方式： - 第一阶段（开工前）支付人民币（金额）； - 第二阶段（工程进行中）支付人民币（金额）； - 第三阶段（工程完工验收合格）支付人民币（金额）。
6. 工程质量保证乙方需保证施工过程中的工程质量，并使用符合国家标准的建筑材料和工艺。
如发现施工过程中存在质量问题，甲方有权要求乙方进行返工，并在工程完工验收时重新验收。
7. 违约责任甲方违约责任： - 如甲方未按工程进度支付工程费用，甲方应按合同约定支付违约金。
- 如甲方在工程施工中变更了工程范围或要求额外工作，需支付额外费用。
乙方违约责任： - 如乙方未按合同约定的工期完成工程，乙方需按每日工程费用的（金额）支付违约金。
- 如乙方施工过程中出现严重质量问题，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的工程费用。
8. 变更和解除•双方一经签署合同，未经共同协商一致，不得擅自变更合同内容。
•如因不可抗力等原因需要解除合同，需要提前（天数）书面通知对方，并支付相应的违约金。
9. 争议解决•对于出现的争议，双方应友好协商解决。
•如协商无法解决争议，双方同意将争议提交至（仲裁机构或法院）进行仲裁或诉讼。
10. 合同生效和期限本合同自双方当事人签字或盖章之日起生效，有效期为（天数）。
双方签字（盖章）：甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：签订日期：签订日期：。
瓦工班组施工合同(2024版)
瓦工班组施工合同(2024版)合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为顺利进行__________（项目名称），需要乙方提供瓦工班组施工服务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条工作内容1.1 乙方应按甲方的要求，提供瓦工班组施工服务，包括__________（具体工作内容）。
1.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。
1.3 乙方应对施工过程中的质量、安全、进度等方面负责。
第二条工期2.1 乙方应在本合同约定的工期内完成施工任务。
2.2 工期自甲方书面通知乙方开工之日起计算。
2.3 乙方如因特殊情况不能按期完成施工任务，应提前向甲方提出延期申请，经甲方批准后，方可延期。
第三条质量标准3.1 乙方应保证施工质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。
3.2 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。
3.3 乙方应对施工过程中的质量问题及时整改，确保工程质量。
第四条费用及支付4.1 乙方施工费用为人民币__________元（大写：_______________________元整）。
4.2 甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付施工费用。
4.3 乙方开具正规发票，甲方按税法规定予以报销。
第五条违约责任5.1 乙方未按约定时间完成施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的__________%。
5.2 乙方施工质量不符合约定的，应负责整改，并承担由此产生的费用。
5.3 甲方未按约定时间支付施工费用的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款金额的__________%。
第六条争议解决6.1 本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。
6.2 协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________签订日期：__________ 签订地点：__________一、附件列表：1. 瓦工班组施工合同2. 施工图纸3. 施工方案4. 技术要求5. 付款进度表6. 质量验收标准7. 违约金计算公式8. 滞纳金计算公式二、违约行为及认定：1. 乙方未按约定时间完成施工任务：认定标准为实际完成时间与约定完成时间相差超过合同约定的期限。
瓦工施工合同协议(优秀5篇)
瓦工施工合同协议(优秀5篇)瓦工施工合同协议篇1总包单位：(简称甲方)承包单位： (简称乙方)为了明确双方工作内容以及权利，满足工程进度、质量、安全、文明施工的要求，确保工程顺利进行，经甲、乙双方协商，遵循自愿、平等、公平诚实的原则达成以下条款。
一、工程概况：1.工程名称：2.工程地点：3.承包方式：二、承包工程范围：1.除外墙保温外建筑施工图纸( 楼)内所有内容，包含一切临时设施搭设、拆除，道路、场地硬化等。
2.混凝土浇捣时楼地面的清理和养护;砌体材料翻转等。
3.墙体砌筑完一层，清理一层，外墙脚手架上混凝土、砖等建筑垃圾的清理工作，日做日清。
并配合项目部施工现场每层建筑物放线工作，负责建筑主管质量、安全部门检查前期现场材料清理、卫生清理等工作。
4.屋面、露台、阳台的各种结面层施工和清理;三、建筑面积计算及单价：本工程建筑面积计算方法按照施工图纸及国家规定的文件计算面积，单价按总建筑面积元人民币/㎡计算，工程单价包含工程施工图纸以及所有承包范围在内的单价。
如有增减工程和设计变更工程按工程大小当面谈单价，如遇其它点工，点工工资为四、结算程度及付款方式：按形象进度一层顶封顶付已完成工作量的 %，主体封顶付至已完成工作量 %，竣工验收合格后付至工作量的 %，审计结束后付至 %，余款一年内付清五、施工质量及要求:本工程质量等级为合格工程。
质量要求如下：1、乙方必须严格按设计图纸、设计变更、施工验收规范进行施工。
2、乙方应服从建设单位、监理单位、质检单位、甲方等相关单位的严格监督、调配，有计划施工。
3、乙方负责人应积极配合甲方施工人员、管理人员对本工程的严格管理。
对自己职工严格进行文明施工、安全生产，严抓质量，猛抓进度的教育工作，每天班前进行技术交底、安全交底后方可施工。
4、质量标准：垫层、砼梁、板、柱、屋面成型振捣密实，无胀模、无蜂窝、麻面、无露筋现象，且感观质量好;楼梯浇捣要求密实，踏步及平台打磨平整。
建筑瓦工班组施工合同范本
建筑瓦工班组施工合同范本甲方：____________________乙方：____________________根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，双方本着平等互利，公平竞争，诚实信用的原则，就本工程劳务事宜，协商一致，特签订本合同，甲乙双方遵照执行。
一、工程名称：____________________二、工程地点：____________________三、承包范围及工作内容：1. 瓦工班组负责本工程所有瓦工作业工程，包括但不限于地面铺装、墙面抹灰、屋面瓦片铺设等。
2. 瓦工班组应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量符合相关标准和规定。
3. 瓦工班组应负责施工现场的清洁、卫生和安全工作，确保施工过程中的安全和环境保护。
四、合同价格：1. 瓦工班组的劳务费用为人民币____元整（大写：____________________元整），包括但不限于人工、材料、设备、工具、交通、住宿等费用。
2. 甲方应按照本合同约定的付款方式和时间支付乙方劳务费用。
五、合同工期：1. 开工日期：____年____月____日。
2. 完工日期：____年____月____日。
3. 工期延误：如果乙方原因导致工期延误，应按照甲方要求支付相应的违约金。
六、质量标准：1. 瓦工班组应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量符合相关标准和规定。
2. 瓦工班组应承担由于施工质量问题造成的返工、修补、更换等费用。
七、材料供应：1. 甲方负责提供本工程所需的全部材料，包括但不限于砖、瓦、砂浆等。
2. 甲方应确保材料质量符合相关标准和规定，并按时供应到施工现场。
八、付款方式：1. 甲方应在合同签订后7个工作日内支付乙方劳务费用的30%。
2. 甲方应在工程进度达到约定的节点后支付乙方劳务费用的30%。
3. 甲方应在工程完工并验收合格后支付乙方劳务费用的剩余40%。
瓦工班组施工合同范本
瓦工班组施工合同范本________________________________一、合同双方1. 甲方为工程的发包方，负责提供工程所需的材料、设备、图纸等相关资料，并支付乙方报酬。
2. 乙方为专业的瓦工班组，负责按照甲方提供的图纸和施工要求进行瓦工施工。
二、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程面积：________________4. 工程内容：包括但不限于瓦工施工、材料运输、施工垃圾清理等。
三、施工期限1. 乙方应在合同签订后____日内完成工程。
2. 如因特殊情况导致工程延期，乙方应提前____日向甲方提出书面申请，双方协商一致后可适当延长施工期限。
四、施工质量及标准1. 乙方应按照国家相关标准、行业规范及甲方提供的图纸进行施工，确保工程质量。
2. 乙方在施工过程中，如发现设计缺陷或施工安全隐患，应及时向甲方报告，并提出合理建议。
五、施工材料1. 甲方负责提供施工所需的材料，包括但不限于水泥、砂石、砖块、瓷砖等。
2. 乙方应合理使用材料，确保材料不浪费，如有浪费，乙方应承担相应责任。
六、施工费用及支付1. 乙方报价：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
2. 甲方支付方式：a. 工程进度款：合同签订后，甲方支付乙方工程进度款的____%。
b. 工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款。
七、违约责任1. 乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的____%。
2. 乙方在施工过程中，如因施工质量原因导致工程返工，乙方应承担返工费用。
八、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格、乙方收到全部工程款之日终止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工合同
发包人：xxxx集团有限公司王传伦项目部（以下简称甲方）
承包人：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为了明确双方职责，密切配合，确保优质工程，共同完成施工任务，根据本工程具体情况和有关规定，经双方友好协商，制定以下协议，双方必须共同遵守，并以此为依据，履行各自的权利和义务。
一、工程概况：
工程名称：济宁市消防支队干部士官公寓楼A．B 栋。
工程地点：三郭回迁区北。
工程内容：从地基到主体屋面防水以下，瓦工专业全部工程（包括散水、化粪池工程量）。
二、工程承包范围：
1、临时设施及施工道路硬化，工程安全达标及现场清理属瓦工班组部分，乙方免费施工，不再另计费用。
2、地基到主体屋面防水以下，瓦工专业全部工程（包括散水、化粪池工程量）。
3、自备机械设备工具包括：二级盘以下的所有电缆线、机械及小型工具，照明行灯、地排车、小推车、灰斗、铁锹、铁锨、靠尺、振捣器等工具均由承包人提供。
三、工期要求：
本工程于2009 年月日开始施工至年月日完工。
乙方必须严格按照双方及管理人员安排的施工进度计划、生产作业计划,要求完成时间进行(甲方必须确保各项材料的及时供应,乙方合理安排人员施工)。
四、质量、安全要求及标准:
1、质量方面：乙方必须根据甲方技术人员的技术交底进行操作,甲方按国家规定的施工规范和验收规范及技术交底内容进行检查验收,质量必须达到合格标准,如果乙方在质量上达不到合格标准时,其返工造成的一切损失（含材料费）由乙方负责,并进行500 元以上的罚款(质量依据:按国家验收标准执行)。
2、安全方面：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按标准组织施工，并随时接受安全检查人员的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担。
为保证安全生产而需要的安全防护用品的费用由承包人负责，但安全防护用品必须是合格产品，并服从发包方的统一管理。
在施工过程中,应加强劳动保护,杜绝安全事故发生,对在施工中因乙方原因发生的病伤及重大伤亡事故甲方概不负责,包括甲方的计时零工部分出现的安全事故均由乙方负责。
3、机械方面：所有机械及施工工具由承包人负责并由承包人负责维修或更新。
4、施工现场文明施工：进入施工现场必须佩戴安全帽，如有发现未戴安全帽者罚承包人200 元。
在施工现场不允许随地大小便，如有发现罚承包人500 元。
不允许打架斗殴，发生一次罚承包人1000 元。
不允许在
施工现场吸烟，如有发现罚款500 元。
不允许私自乱接电线、电缆，如有发现罚款1000 元。
不允许使用电炉子等一切有安全隐患的物品，如有发现罚款1000 元。
有事与工地办公室协商解决。
承包人应工完料净、场地清，每天必须打扫卫生包洁区，保证卫生包洁区的清洁。
施工中注意成品保护，如有发现损坏者按照项目部管理细则处罚，偷窃一次1000 元以上罚款，从承包费中扣除。
5、工程内所有与其有关的项目（包括施工材料搬运、机械搬运、楼周围及现场材料及时清理到指定位置等）、工地安全达标及各种上级检查，承包人应完全配合实施（承包费内包含，均不出现零工）。
6、承包人在施工中，应完全配合工程的施工进度，因其配合原因造成的对其他班组的窝工所发生的费用，由承包人负责，并从合同价款中扣除。
五、材料供应及管理:
1、甲方按合同协议内容所供的材料由乙方负责检修、管理。
2、乙方要教育职工节约、合理使用材料,做到工完料净、场地清。
3、取放有置、严禁擅自挪用工地电器、设备、材料及器具,对浪费的建筑材料、损失的施工机具按原价加倍赔偿,乙方的材料、工具自行管理。
六、分包工程价格及付款方式:
1、按建筑面积:32 元/㎡。
2、分包工程经甲方及质量监督部门检查验收合格后办理结算单。
3、付款方式:
±0.0以下完工进行第一次付款,六层以下完工付第二次工程款,主。