2019年最新建设工程施工合同(示范文本)_劳动合同_范文大全
2019年最新建设工程施工合同（示范文本）_劳动合同_范文大全
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
结构形式：层数：建筑面积：
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号：
资金来源：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
工期：天
开工日期：
竣工合同：
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同价款
1、合同总价(大写)：(人民币)元
(小写)：元
(其中：工程暂列金额元，计日工元，材料暂估价和专业工程暂估价元，安全文明施工措施费元，总承包服务费元。
)
2、综合单价：详见承包人的已标价工程量清单。
(见附件4：)
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
(1) 本合同协议书;
(2) 中标通知书;
(3) 投标函及投标函附件;
(4) 本专用合同条款;
(5) 本通用合同条款;
(6) 技术标准和要求;
(7) 图纸;
(8) 已标价工程量清单(附件4：);
(9) 招标文件、招标文件澄清及修改;
(10) 其他合同文件。
双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。
八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：年月日
合同订立地点：
本合同双方约定后生效。
发包人：(公章) 承包人：(公章)地址：地址：
邮政编码：邮政编码：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真: 传真：
开户银行：开户银行：。
2019标准施工合同范本
2019标准施工合同范本甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟对 [工程项目名称]进行施工建设，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：4. 工程承包范围：二、合同工期1. 开工日期：2. 竣工日期：3. 总工期：三、质量标准1. 工程质量标准：四、合同价款及支付方式1. 合同总价款：2. 支付方式及时间安排：五、双方的权利与义务（一）甲方的权利与义务1. 提供相关施工所需资料。
2. 按合同约定支付工程款。
3. [其他甲方权利义务]。
（二）乙方的权利与义务1. 按合同要求进行施工。
2. 确保工程质量和安全。
3. [其他乙方权利义务]。
六、工程变更1. 工程变更的程序和要求。
2. 变更价款的确定方式。
七、竣工验收与结算1. 竣工验收的程序和标准。
2. 竣工结算的办理。
八、违约责任1. 甲方违约责任。
2. 乙方违约责任。
九、争议解决如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向 [仲裁机构或法院]提起诉讼。
十、其他条款1. [补充条款]。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：________________签订日期：______年______月______日乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：________________签订日期：______年______月______日。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)建设工程施工合同甲方：（名称）乙方：（名称）（填写合同签订地点和日期）第一章总则第一条合同的目的和范围根据相关法律法规的规定以及双方的协商一致，甲乙双方签订本合同，就建设工程的施工进行约定，以保障各方合法权益。
第二条合同的附件及解释1.本合同附件包括但不限于：施工图纸、工程量清单、技术规范、质量保证书、支付计划等。
具体详见附件。
2.本合同中的技术、工程名词及注释如下：（1）X：X的详细解释。
（2）X：X的详细解释。
// 其他名词及注释第三条施工的法律依据本合同的签订和履行均受到以下法律法规的约束：（1）《中华人民共和国合同法》；（2）《中华人民共和国建筑法》；// 其他法律法规第二章总体要求第四条工程的性质和规模甲方委托乙方进行（填写工程的性质和规模），并要求在合同约定的时间内完成。
第五条工程的质量和安全乙方承诺按照相关法律法规的要求，严格保证工程的质量和安全，确保工程符合设计要求和施工标准。
第三章工程实施第六条工程进度计划乙方应根据合同约定，在合同签订后30日内提出详细的工程进度计划，并经甲方确认后执行。
第七条工程变更1.任何工程变更必须经甲乙双方协商一致，并书面确认后方可执行。
2.工程变更需要调整工期和造价的，甲乙双方应重新进行协商，并对相关合同条款进行修订。
第八条施工条件和要求甲方应确保工程施工期间的交通、场地、供电、供水等必要条件的满足，并配合乙方按照施工技术规范进行施工。
第九条施工质量控制乙方应按照相关技术规范和质量要求进行施工，自行组织施工人员，并设立质量管理机构进行监督和检查。
第四章费用和支付第十条工程造价及支付方式工程的造价为（填写具体金额），甲方应按照以下支付方式向乙方支付工程款项：（1）按照工程进度的完成情况，分阶段支付；（2）具体支付比例和时间详见支付计划。
第十一条施工工期延误的赔偿如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照约定的金额向甲方支付赔偿金，具体金额详见合同附件。
建设工程施工合同-范本2019
建设工程施工合同范本2019建设工程施工合同范本2019一、合同双方本合同由以下双方订立：甲方（建设单位）：单位名称：_____________________法定代表人：___________________地址：____________________________________________乙方（承包商）：单位名称：_____________________法定代表人：___________________地址：____________________________________________二、合同项目甲方委托乙方进行以下建设工程项目的施工：项目名称：___________________工程地点：___________________工期：_______________________工程规模：___________________工程内容：___________________三、合同价款及支付方式1. 合同价款为：______________________ 元（大写：______________________）。
2. 支付方式：第一阶段：工程开工前，甲方支付合同价款的 ____% 作为预付款。
第二阶段：工程进行到 ________ 完成时，甲方支付合同价款的 ____% 作为进度款。
第三阶段：工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的 ____% 作为尾款。
四、合同履行的义务和责任1. 甲方的义务和责任：提供合理、准确的工程设计文件。
提供施工现场，并负责其组织，使施工无障碍进行。
给予乙方施工必要的协助和配合。
按约定支付合同价款。
2. 乙方的义务和责任：按照工程设计文件进行施工，保证施工质量。
按照工期要求完成工程。
组织施工，确保施工安全。
维护工程现场的卫生秩序。
按要求提供施工进度和工程质量报告。
根据合同约定保修期内，负责维修保养工程。
五、合同违约责任1. 甲方违约责任：未按照约定支付合同价款的，应承担逾期支付的违约金。
建设施工合同范本2019
建设施工合同范本2019合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包，乙方承包的建设施工项目，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：_______1.4 工程内容：_______二、合同价款2.1 合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 合同价款支付方式：（1）预付款：甲方在合同签订后_______日内支付乙方工程总价款的_______%作为预付款，即人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
（2）进度款：乙方按照工程进度完成_______%，甲方支付工程总价款的_______%，以此类推，直至工程完工。
（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付至工程总价款的_______%。
（4）质保金：工程竣工验收合格满_______年后，甲方支付剩余的_______%作为质保金。
三、工程期限3.1 工程开工日期：_______3.2 工程竣工日期：_______3.3 工程总日历天数：_______四、工程质量4.1 工程质量标准：_______4.2 乙方应严格按照国家、行业及地方的质量标准、规范和设计文件要求进行施工，确保工程质量。
五、材料设备5.1 乙方应根据工程需要，自行采购符合国家、行业及地方质量标准的材料、设备。
5.2 甲方有权对乙方采购的材料、设备进行检验，如不符合质量标准，乙方应在甲方要求的时间内无条件更换。
六、工程变更6.1 在施工过程中，如甲方要求变更设计，乙方应按照甲方的要求进行施工。
因变更设计导致的工程量增加或减少，双方应按照实际工程量调整合同价款。
6.2 乙方在施工过程中，如遇到特殊情况需要变更设计，应提前通知甲方，并取得甲方书面同意。
2019版施工合同范本
2019版施工合同范本合同编号：_______鉴于甲方委托乙方承担施工任务，为确保双方合法权益，经充分协商，特订立本施工合同，共同遵照执行。
第一条工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程性质：________________1.4 工程规模：________________1.5 工程内容：________________第二条工程期限2.1 工程开工日期：____年____月____日2.2 工程竣工日期：____年____月____日第三条工程价款3.1 工程总价款：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元3.2 工程进度付款方式：（1）预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的____%作为预付款。
（2）进度款：乙方按照甲方要求提交工程进度报表，甲方根据工程进度情况支付进度款。
（3）结算款：工程竣工验收合格后____个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的____%作为结算款。
第四条工程质量及验收4.1 乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。
4.2 工程质量保修期：自工程竣工验收合格之日起____年。
4.3 工程验收：（1）乙方应在工程竣工后____个工作日内向甲方提交验收申请。
（2）甲方应在收到验收申请后____个工作日内组织验收。
（3）验收合格后，双方签订工程验收报告。
第五条工程变更及签证5.1 工程变更：（1）甲方提出工程变更，应书面通知乙方。
（2）乙方应在接到变更通知后____个工作日内，根据变更内容提交变更报价。
（3）双方协商一致后，签订工程变更合同。
5.2 签证：（1）乙方在施工过程中，如遇特殊情况需签证，应书面通知甲方。
（2）甲方应在收到签证申请后____个工作日内予以答复。
（3）双方协商一致后，签订签证协议。
第六条违约责任6.1 甲方违约：（1）甲方未按约定时间支付工程款，应支付乙方逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×____%。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1甲方（发包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（承包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就相关工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________________工程地点：_____________________________工程规模：_______________________________________（具体描述工程规模）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体细节见附件《工程量清单》。
二、合同工期开工日期：_____________________________竣工日期：_____________________________合同总工期：______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（大写）：人民币__________元整，（小写）：￥______元。
具体支付方式和时间如下：开工前预付一定比例款项，施工过程中按进度支付款项，竣工验收合格后支付尾款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务，甲方应按照约定支付款项。
如因甲方原因导致工程延期或停工，应支付相应的违约金。
具体金额及支付方式见合同附件。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合相关要求。
2019年建设工程施工合同示范文本
2019年建设工程施工合同示范文本【合同名称】：2019年建设工程施工合同【合同编号】：2019-CON-001【甲方（委托方）】：[甲方名称]【地址】：[甲方地址]【联系人】：[甲方联系人]【联系电话】：[甲方联系电话]【电子邮箱】：[甲方电子邮箱]【乙方（承包方）】：[乙方名称]【地址】：[乙方地址]【联系人】：[乙方联系人]【联系电话】：[乙方联系电话]【电子邮箱】：[乙方电子邮箱]【项目名称】：[项目名称]【项目地点】：[项目地点]【合同签署日期】：[签署日期]【1. 合同目的】本合同旨在明确甲方委托乙方进行建设工程施工，并对双方在合同履行过程中的权利、义务、责任及争议解决等事项进行约定，以确保项目的顺利进行。
【2. 工程范围】2.1 本合同的工程范围包括但不限于：[详细描述工程范围]2.2 乙方承诺在施工过程中，按照相关法律法规以及工程规范的要求，按时按质完成合同项下的全部工程。
【3. 工期】3.1 工期的约定：[约定工期详细描述]3.2 工期的计算方式：按自然日（含假日）计算工期。
【4. 付款方式】4.1 乙方施工费用的支付方式：[约定付款方式]4.2 施工费用的支付时间及比例：[详细描述支付时间及比例]【5. 质量要求】5.1 乙方承诺在施工过程中，严格按照相关的工程规范和要求，确保工程质量达到设计要求。
5.2 甲方有权对已竣工的工程进行质量检验，如发现不符合要求的情况，乙方应负责无条件进行整改。
【6. 变更和索赔】6.1 双方一致同意，在工程施工过程中如发生合同范围内的设计变更，应事先书面协商，并签订变更合同。
6.2 如因无法预见的不可抗力等原因导致工程施工遇到困难或产生额外费用，双方应按照合同约定的程序进行索赔。
【7. 违约责任】7.1 乙方如未按合同要求履行责任，甲方有权要求其承担违约责任，并有权解除合同。
7.2 甲方如未按合同要求履行责任，乙方有权要求其承担违约责任，并有权解除合同。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)建设工程施工合同合同编号：________甲方：________(以下称为甲方)地址：________联系人：________________电子邮件：________乙方：________(以下称为乙方)地址：________联系人：________________电子邮件：________鉴于甲方拟进行建设工程的施工，乙方具备相应的建设工程施工能力和资质，双方经协商一致，签订本建设工程施工合同，并共同遵守以下条款：第一条合同目的甲方委托乙方负责建设工程施工，并按照约定向乙方支付相应费用。
第二条工程范围1. 工程名称：________2. 工程地点：________3. 工程内容：________4. 工程施工周期：________5. 工程造价估算：________第三条施工费用及支付方式1. 施工费用总额为________人民币（大写：________元整）。
2. 甲方按照以下方式向乙方支付施工费用：a) 工程款项划分：________b) 支付时间及比例：________第四条施工方案和进度计划1. 乙方应在签订合同后提交详细的施工方案和进度计划，经甲方审核并确认后执行。
2. 乙方应按照进度计划完成各项工程任务，如有延误应承担相应的违约责任。
3. 甲方有权要求乙方提供工程进展情况和工程质量报告。
第五条工程质量要求1. 乙方应按照相关法律法规和国家标准执行工程，并保证施工过程的网络安全。
2. 乙方应保证施工质量符合国家相关建设工程质量要求并达到约定的工程验收标准。
3. 如发现工程质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，乙方应承担整改费用并保证质量达到要求。
第六条监理与验收1. 甲方有权委托独立的监理机构对工程施工进行监督和检验，乙方应积极配合监理工作。
2. 工程竣工后，乙方应积极协助甲方进行工程验收，并完成相关手续。
第七条违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿因违约造成的损失。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）甲方：（委托方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：乙方：（承包方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：为了明确双方之间的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议并订立本合同：第一条合同范围1. 乙方承担本合同项下的建设工程施工任务，包括但不限于施工布置、施工管理、施工进度控制等。
2. 本合同的工程名称、位置、规模和内容详见附件《建设工程施工合同附件》。
第二条工程价款1. 工程合同价款为人民币（￥）_______元整。
2. 工程价款的支付方式为（______）分期付款，具体支付比例和时间详见附件《付款方式及时间安排》。
第三条工程质量1. 乙方承担本合同项下工程的质量安全责任，确保工程符合相关国家标准和法律法规的规定。
2. 工程质量监管机构为_______，乙方接受监督并按照相关规定参与监督工作。
第四条工程进度1. 乙方应按照甲方的要求，合理安排工程进度，保证工程按时完工。
2. 工程进度如有延误，乙方应按照《建设工程施工合同附件》中的约定承担相应责任。
第五条材料及设备供应1. 乙方负责向甲方提供真实、合格的材料和设备，确保工程施工的正常进行。
2. 乙方不得私自更换原材料和设备，如需更换应提前征得甲方的书面同意。
第六条竣工验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，合格后方可正式交付使用。
2. 如工程验收不合格，乙方应在规定时间内整改，并重新申请验收。
第七条合同变更1. 任何变更本合同内容的事项，须经双方书面协商一致并签署书面合同变更协议。
2. 合同变更后，双方应按照变更后的合同条款执行。
第八条违约责任1. 一方违反本合同之约定，给对方造成损失的，应当承担违约责任。
2. 如甲方未按时支付工程价款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付滞纳金。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 建设工程施工合同甲方（建设单位）：名称：_________ 统一社会信用代码：_________地址：_________ 联系：_________乙方（施工单位）：名称：_________ 统一社会信用代码：_________地址：_________ 联系：_________根据《中华人民共和国建设工程法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和规章制度，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就______工程（以下简称本工程）的施工事宜，达成如下合同：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程性质：新建/扩建/改造/维修/其他4. 工程总承包单位（如有）：_________5. 工程规模和内容：_________6. 工程进度计划：_________7. 工程合同价款：_________元（大写：_________）。
二、双方权利和义务甲方的权利和义务：1. 向乙方提供必要的工程资料、图纸、设计文件等，并及时对乙方提出的问题做出回应。
2. 组织、协调与乙方进行工程施工管理，并按照工程进度计划支付相应的合同价款。
3. 对乙方展开的工程施工进行监理和检查，及时发现并处理工程质量问题。
4. 对原合同或工程设计文件的修改和变更，由甲方和乙方协商一致签署变更协议。
在未达成协议前，原合同或工程设计文件仍继续执行。
5. 对乙方违反合同约定的行为，能在损害自己合法权益的前提下，有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。
6. 违约金：若乙方未按合同规定的时间节点完成工程，甲方可按合同约定向乙方收取违约金。
乙方的权利和义务：1. 按照工程设计文件和合同约定，确保工程施工符合相关法律法规的要求，保证工程质量和工程安全。
2. 申请并持有与工程有关的行政许可，遵守相关的安全生产、环保等方面的规定。
3. 对施工过程中的问题及时向甲方汇报，协助甲方做出解决方案。