照明系统施工合同
室外照明工程报价合同
室外照明工程报价合同甲方（业主）：_____________________乙方（承包商）：_____________________鉴于甲方有室外照明工程需求，乙方具备相应的施工资质并愿意承接该工程，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概述1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：包括但不限于路灯安装、景观照明系统建设、配电线路铺设等。
4. 工程标准：按照国家及行业相关标准执行。
二、报价详情1. 材料费用：包括所有照明设备、电缆电线、配件等所需材料的总费用。
2. 人工费用：涵盖工程施工、调试、维护等所有人工成本。
3. 管理费用：涉及项目管理、质量监控等相关管理费用。
4. 其他费用：包含运输费、税费、保险费等。
三、支付方式1. 预付款：合同签订后____天内，甲方需支付总报价的____%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，分阶段支付相应款项。
3. 尾款：工程完工验收合格后，支付剩余款项。
四、工期与交付1. 开工日期：自____年____月____日起2. 竣工日期：至____年____月____日止3. 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商确定新的工期。
五、质量保证1. 乙方保证工程质量符合国家标准及甲方要求，并提供相应的质保服务。
2. 对于因质量问题导致的维修或更换，乙方应在收到通知后及时处理。
六、违约责任1. 如甲方未按合同约定支付款项，应向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按期完成工程或工程质量不符合要求，应承担违约责任。
七、争议解决合同执行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。
八、其他约定_________________________________________（此处根据实际情况添加其他约定事项）九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，共打印两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
照明工程专业分包合同5篇
照明工程专业分包合同5篇篇1甲方（发包方）：___________________公司乙方（承包方）：___________________公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的基础上，就本照明工程专业分包事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________照明工程2. 工程地点：___________________3. 工程范围：本工程包括照明设施的规划设计、材料采购、安装施工、质量检测及调试等。
二、工程期限本工程自合同签订之日起开始，至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
具体工期按照甲方工程进度计划执行。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币_________元（大写：_________元整）。
具体金额根据工程实际量计算。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定，及时向乙方支付工程进度款。
工程款支付按照工程进度节点进行，具体支付比例及时间节点如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的_____%作为预付款；（2）工程完成____%时，甲方支付乙方工程进度款；（3）工程竣工验收合格并交付使用后，甲方支付乙方剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方相关标准及规范进行工程设计、施工和验收。
2. 工程质量应达到合同约定的标准，若未达标，乙方应承担违约责任。
3. 工程验收标准和方法：按照合同条款、施工图纸、技术规范和验收程序进行。
五、甲方责任1. 甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。
2. 甲方应提供必要的技术支持和施工条件。
3. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和管理。
六、乙方责任1. 乙方应严格按照合同约定进行工程设计、施工和验收。
2. 乙方应保证工程质量，遵守安全生产和文明施工规定。
3. 乙方应对所承包的工程负终身保修责任。
在保修期内，因乙方施工质量原因造成的损坏，乙方应负责无偿修复。
4. 乙方应确保施工现场安全，如发生安全事故，乙方应承担相应责任。
楼宇亮化照明合同5篇
楼宇亮化照明合同5篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要对所拥有之楼宇进行亮化照明工程，现甲方委托乙方承担此项工程任务，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概述1. 工程名称：____________________楼宇亮化照明工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：乙方负责提供设计、安装、调试及维护保养等全方位服务。
包括但不限于LED灯具安装、电缆铺设、配电箱设置及软件控制等。
二、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工并通过验收后终止。
三、工程要求1. 乙方应按照甲方的要求进行设计，确保设计方案的合理性、安全性和美观性。
2. 乙方应选用高质量的材料和设备，确保工程质量。
所有材料应经过国家相关部门的认证，并符合行业标准。
3. 乙方应按照设计方案进行施工，确保工程进度，并保证施工现场的安全。
4. 工程完工后，乙方应进行调试和验收，确保工程正常运行。
四、工程费用及支付方式1. 工程费用：人民币______元（大写：______元整）。
该费用包括但不限于设计费、材料费、人工费、税费等。
2. 支付方式：甲方应按以下比例支付工程款项：合同签订后支付30%作为预付款；工程完工并通过验收后支付剩余款项。
五、质量保证及售后服务1. 乙方保证所提供的材料和设备质量符合国家标准和合同约定。
2. 工程完工后，乙方应提供一年的质保期，期间因质量原因造成的损坏，乙方应负责免费维修。
3. 质保期届满后，乙方提供有偿维护服务。
具体费用另行商议。
4. 乙方应提供技术支持和售后服务，确保工程的正常运行。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权停止施工，并追究甲方违约责任。
2. 若乙方未按合同约定完成工程任务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程损坏或安全事故，乙方应承担全部责任。
照明景观施工合同模板
照明景观施工合同模板合同编号：甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方拟进行照明景观施工项目，甲乙双方本着互利共赢的原则，经友好协商，就相关事宜达成如下合同：一、项目概述1.1 甲方委托乙方进行照明景观施工，项目详细地址为（详细地址）。
1.2 乙方应按照甲方的需求和要求，以尽责专业的方式进行施工，确保施工质量。
1.3 本合同所述的照明景观施工包括但不限于灯具安装、线路布置、亮化效果设计等。
二、工期和交付2.1 工期：本施工工期自合同生效之日起，持续（工期天数）个工作日。
2.2 交付：甲方应在工程竣工后进行验收，确认合格后，乙方交付甲方，并由甲方支付尾款。
三、支付方式3.1 甲方应按照合同约定的价款进行支付，支付方式为（支付方式）。
3.2 支付比例及时间节点：- 合同签署后，甲方应向乙方支付合同总金额的30%作为首付款。
- 工程完成后，甲方应向乙方支付合同总金额的60%作为进度款。
- 工程验收合格后，甲方应向乙方支付合同总金额的10%作为尾款。
四、合同总价款4.1 本照明景观施工合同的总价款为人民币（金额），合计（大写金额）。
五、违约责任5.1 若甲方未按照合同约定的时间和方式支付款项，甲方应向乙方支付延期交付的违约金，按照合同总金额的每日千分之三计算。
5.2 若乙方未按照合同约定的时间和质量完成施工，乙方应按照约定支付违约金，具体数额由双方协商确定。
六、保证条款6.1 乙方施工期间应全面遵守相关法律、法规及有关规章制度，并保证施工期间遵守环境保护、安全生产等方面的要求。
6.2 乙方应保证施工过程中使用的材料和设备符合国家标准，并负责所安装的设备的维修和保养。
6.3 乙方承诺施工期间不违反甲方的知识产权和商业秘密，并保证不会对甲方造成任何损失。
七、验收标准7.1 乙方应按照甲方提供的设计方案和规格要求进行施工，保证施工质量符合国家标准和甲方的要求。
7.2 甲方在收到乙方施工完成的通知后，应及时进行验收。
楼宇亮化照明合同6篇
楼宇亮化照明合同6篇篇1楼宇亮化照明合同合同编号：XXXX-XXXX-XXXX-XXXX甲方：甲方为楼宇的业主/物业管理公司，法定代表人为XXX，地址为XXX。
乙方：乙方为专业的亮化照明设计及施工公司，法定代表人为XXX，地址为XXX。
鉴于：1. 甲方为楼宇的业主/物业管理公司，希望对楼宇进行亮化照明改造，以提升楼宇形象和市场竞争力；2. 乙方是一家专业的亮化照明设计及施工公司，具有丰富的经验和技术；3. 双方就楼宇亮化照明合同的具体事宜进行协商，达成一致意见后签订本合同。
综上，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，达成以下协议：第一条合同项目1.1 乙方承诺为甲方的楼宇进行亮化照明设计改造，包括但不限于：灯光布局设计、灯光效果设计、照明设备采购及安装等。
1.2 乙方应保证设计方案符合甲方对楼宇形象的要求，确保照明效果良好、节能环保、安全可靠。
1.3 乙方与甲方共同确定的设计方案将作为本合同的附件，附件具有与本合同同等的法律效力。
第二条合同价格2.1 甲方应支付给乙方的设计、施工及设备费用为XXXX元整。
2.2 甲方应在合同签订后的三个工作日内向乙方支付50%的订金，余款在工程竣工验收合格后，立即支付给乙方。
第三条合同履行期限3.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方完成楼宇亮化照明设计改造并通过甲方验收合格之日止。
3.2 如因不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决，并签订书面补充协议。
第四条违约责任4.1 若一方违约导致本合同无法履行的，应向对方承担违约责任，并依法赔偿损失。
4.2 若双方均未能按时履行合同义务，应由双方协商解决，若协商不成，则可向法院提起诉讼解决。
第五条保密义务5.1 双方在合作过程中获取的商业秘密、技术资料等均应保密，不得向第三方透露或泄露。
5.2 若一方违反保密义务导致损失的，应承担相应的赔偿责任。
第六条法律适用及争议解决6.1 本合同的签订、履行、解释及执行均受中华人民共和国法律的约束。
路灯施工合同(15篇)
路灯施工合同(15篇)路灯施工合同1甲方：乙方：兹有乙方承接甲方____省____县同心路、和谐路路灯安装工程安装施工，共同达成如下协议：1、施工内容施工长约3.2、乙方承接挖坑、基础笼供应、基础浇注、挖沟、管道敷设、电缆供应、电缆敷设、看守，灯杆、灯具、光源安装及调试、矫正等工作。
2、安装说明同心路长约1.47公里，路灯安装间距为30米，安装023高中华灯，安装数量为一边51棵，另一边52棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设;和谐路长约1.78公里，路灯安装间距为30米，安装013中华灯，安装数量为一边60棵，即两边120棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设。
3、相关施工数量、费用见价格表：4、安装期限在甲方基础设施、变压器等及时提供的情况下，同心路12天内至少30盏路灯安装完毕、亮灯;和谐路____月____日前至少30盏路灯安装完毕、亮灯，但安装期间如遇台风、水灾、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延误，双方协商解决。
5、质量标准及验收标准工程质量标准必须全部优良(如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责)。
按国家有关规定以及甲方设计文件的质量要求和技术指标及承诺与本合同约定标准进行验收。
6、付款方式协议签定后由甲方预付合同款的给乙方;路灯安装50%以上、亮灯时支付至合同款的45% ;路灯安装75%以上、亮灯时支付至合同款的 70% ;路灯安装完毕、调试亮灯、验收合格后支付乙方至最终结算的97% ，剩余的` 3% 作为质量保证金，质保期________年，________年内工程无质量问题，甲方无息退还给乙方。
甲方每次收到款项后，提供相应的收款收据。
7、其他在路灯交付甲方使用前，由乙方自行负责路灯、电缆等重要材料的保管。
本次施工人员由厂方技术工和农民工组成。
8、本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。
双方签字、预付款支付起生效。
甲方：乙方：________年____月____日路灯施工合同2甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
照明施工合同doc
照明施工合同合同编号：__________甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规的规定，双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行照明工程施工的事宜，经充分协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________照明工程1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：包括但不限于灯具安装、管线敷设、照明系统调试等。
二、合同价格2.1 合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 合同价格包含：灯具、灯具配件、电线电缆、配电设备、施工人工等一切与工程有关的费用。
2.3 合同价格一经确定，除非双方协商一致，否则不得变更。
三、合同工期3.1 开工日期：____年__月__日。
3.2 竣工日期：____年__月__日。
3.3 总日历工作天数：____天。
四、质量标准4.1 乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和设计要求进行施工，确保工程质量。
4.2 工程质量应符合国家《建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2015）》及其他相关规范和标准。
五、合同的履行5.1 甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工图纸等，并负责协调相关部门，确保施工顺利进行。
5.2 乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。
5.3 甲方应按照合同约定支付合同价款，乙方应提供相应的发票。
六、合同价款的支付6.1 甲方应在合同签订后的七个工作日内，向乙方支付合同总价款的30%。
6.2 工程进度达到合同约定的节点后，甲方应按照实际完成工程量支付相应合同价款。
6.3 工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余的合同价款。
七、违约责任7.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
照明工程施工合同书
照明工程施工合同书甲方：（公司名称）统一社会信用代码：xxxxxxxxxx地址：xxxxxxxxxx乙方：（公司名称）统一社会信用代码：xxxxxxxxxx地址：xxxxxxxxxx鉴于甲方拟委托乙方进行照明工程的施工，双方经协商一致，达成如下合同：第一条合同项目甲方委托乙方进行以下照明工程的施工：（详细列出工程项目）第二条工程价格1. 工程总价为人民币（以下简称“元”）XXX万元（大写：XXX万元整）。
2. 价格包含项目所需的所有材料、设备、人工、运输、税费等。
第三条工期1. 工期为XXX个工作日。
2. 工期自本合同生效之日起计算。
第四条施工标准1. 施工应符合国家和地方相关法律法规的要求，以及照明工程的相关技术标准。
2. 施工过程中应注意保护现场环境和周边设施，并确保施工安全。
第五条施工方式1. 施工方法由乙方自行决定，但应与甲方协商一致。
2. 施工过程中如需调整施工方式，乙方应及时告知甲方并征得其同意。
第六条付款方式1. 工程分期支付，每月支付一次。
甲方将按照已完成的工程进度支付相应款项。
2. 合同履行完毕后，甲方将支付尾款。
第七条施工保修1. 施工合格后，乙方应提供一定期限的质量保修。
2. 在保修期内，如发现施工质量问题，乙方应及时处理或修复。
第八条违约责任1. 如乙方未按时完成工程或工程质量存在问题，甲方有权要求乙方承担违约责任，并可以解除合同。
2. 如甲方未按合同约定支付款项，乙方有权要求甲方承担违约责任，并可以解除合同。
第九条不可抗力1. 因不可抗力因素导致合同不能履行的，双方不承担违约责任。
2. 不可抗力因素包括但不限于自然灾害、政府行为等。
第十条争议解决1. 本合同履行过程中如发生争议，应通过友好协商解决。
2. 若协商不成，双方可通过诉讼或仲裁解决争议，仲裁地点为合同签订地。
第十一条合同生效与终止1. 本合同经双方盖章生效，并自合同签订之日起生效。
2. 本合同履行完毕后终止。
第十二条其他事项1. 本合同未尽事宜由双方协商解决，并可进行合同补充协议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
xxxx
供配电及照明系统劳务施工合同
二〇一七年八月五日
甲方：云南路桥股份有限公司G214上洱段改造工程下山口项目部
乙方: 为确保工程建设项目按质、按量、按期顺利完成建设任务，明确双方在工
程建设中的权利和责任，促使双方相互创造条件，搞好协调配合，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，经双方协商一致，达成如下合同条款，供双方共同遵守。
第一条工程名称
工程名称：国道214线洱源县城至大理市上关段下山口段供配电及照明系统
第二条工程地址
工程地点：洱源县下山口
第三条工程内容
工程内容：供配电及照明系统
第四条工期
工期以指挥部下达为准。
第五条工程质量
按国家有关施工及验收规范、技术标准和施设图纸以及产品说明书组织施工，工程质量应达到约定的工程施工质量检验及评定标准规定的合格条件。
本工程约定的技术规范：
1. 《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）
2. 《建筑工程施工质量验收统一规范》（GB5 0300-2001）
3. 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2002）
4. 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150-2006）
5. 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB 50168-2006）
6. 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2006）
7. 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》（GB
50171-1992）
8. 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》（GBJ 50093-2002）
9. 《自动化仪表安装工程质量评定标准》（GBJ 131-1990）
10. 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规
范》（GBJ 148-1990）
11. 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GB 50173-1992）
12. 《农村电气化标准》（DL 407-1991）
13. 《跨越电力线路架线施工规程》（DL/T 5106-1999）
14. 《电力建设施工及验收技术规范（建筑工程篇）》（SDJ 69-1987）
15.《国道214线洱源县城至大理市上关段改造工程指挥部管理办法》
第六条工程承包方式及合同价款
1、工程承包方式为：已经包括工料机，工程结束，指挥部及电力部门验收合格后，采用按实结算方式。
2、部分需项目部统供的材料需要提前交技术员签认后报材料部门，及时准确做好材料供收套帐。
3、劳务工程完工后，由乙方向甲方提出计量申请，甲乙双方签认结算凭证，由甲方开据《劳务价款结算单》予以结算劳务价款。
4、甲方成立以项目总工为组长的项目现场收方计价小组，小组对乙方完成的工程数量进行现场实际收方。
5、工程所用材料严格按照设计图纸要求的规格型号，并提供材质证明及检测报告交由项目部试验室保管。
若发现采用低值伪劣产品则拆除整改并且费用加倍重罚。
6、本合同工程甲方不支付任何形式的工程预付款。
工程价款=工程量×单价进行结算，由甲方开据《工程价款结算单》，完工后由结算中心交财务部门给予结算。
工程量由现场实际签认为主。
7、乙方完成总量（成品）的50%开始以80%进行预计量支付，全部工序完成验
收合格后方可进行结算，一个月之内付到总价的95%，剩余5%待该项工程质保期完，指挥部竣工验收后一个月内付清。
第七条安全施工
依照《电力建设安全工作规程》（GL 5009.1）规定和安全责任书约定组织实施。
第八条甲方职责
1、协助乙方协调处理地方关系。
2、甲方行使合同赋予的权利和义务，并不定期到现场进行施工进度、质量、安全检查。
3、开工前，向乙方进行施工安全技术交底。
合理安排工程进度，施工图以书面形式交予乙方，并进行现场交验，配合乙方进行工程复测、定位等工作。
4、甲方接到乙方的该单项工程监管部门竣工验收证书，应及时组织验收投产，与乙方办理完移交手续后，甲方按时拨付工程款。
5、开工前与项目部安全环保质量责任书，并且按照责任书中明示各自的职权。
6、监督乙方对行业标准的执行情况。
若发现违反行为，及时予以纠正和制止，并按考核办法进行处理，直至下达停工通知。
第九条乙方职责
1、甲方协助办理施工所需各种电力批准手续，费用由乙方承担。
2、乙方应严格按施工设计和施工图纸内容（以设计交底为准）施工，不得更改设计图纸，如确需变动应按规定办理设计变更手续；严格执行相关规程和行业工作制度，所有施工人员应持证上岗，杜绝非持证人员从事相关作业的情况发生。
3、乙方应严格按照施工图纸和设计说明书及规范施工。
乙方在工程开工前，必须制定并上报开工报告、施工组织措施、安全措施与技术措施。
4、如施工中出现质量问题或不按施工图施工，因返工造成的损失由乙方自负。
5、工程竣工并移交甲方之前，负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏或被盗，乙方负责予以修复并承担相关费用。
6、保证施工现场清洁，文明施工。
施工现场应设专人负责安全工作，防止第三方人员事故的发生。
7、负责对拆除物资的回收和清理，并按要求运送到甲方指定的地点。
8、乙方根据甲方工程管理相关规定建立组织机构，对工程进行管理，责任到人。
9、工程中自行调试检测费用已含单价中，竣工检测首次为项目承担，不通过费用全部由乙方负责。
第十条违约责任
1、乙方未履行好合同各项义务造成工程损失的，应对甲方进行赔偿。
2、因甲方原因或不可抗力的原因造成工期影响的，应顺延工期。
由于乙方原因超合同工期的，由乙方给予甲方1000元/天的违约金赔偿。
违约金上限由双方磋商解决。
3、由于乙方管理不善造成物资遗失的，责任由乙方自负。
4、施工中，甲方负责总体质量和安全监督；过程控制，乙方严格按照国道214线洱源县城至大理市上关段改造工程指挥部管理办法执行。
5、本项目由于征地拆迁原因，该项工程将分期实施。
分部阶段工期严格按照甲方要求完成，乙方不得以此推诿扯皮，甚至间接误工及索赔。
第十一条保修
本工程保修期为2年，保修期内发生施工质量和安装调试不当造成的返工及检修，由乙方负责处理，费用由乙方负责。
按照国家规定，本工程实行质量终身责任制。
第十二条合同份数与生效
本合同一式四份，双方各执两份（一正一副）,合同自双方代表签字盖章之
日起生效。
第十三条合同争议的解决
合同执行过程中如发生纠纷，双方应及时协商解决；协商、调解不成的，可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁；双方未达成仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。
第十四条补充协议
合同未尽事宜，双方另行议定补充协议，与本合同具有同等效力。
甲方（公章）：乙方（公章）：
法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：
合同签订日期：年月日。