建设工程勘察合同(基坑监测标准文本)
基坑监测合同范本完整
基坑监测合同范本完整甲方（委托方）：姓名/公司名称：联系地址：联系电话：身份证号码/营业执照号码：乙方（受托方）：姓名/公司名称：联系地址：联系电话：身份证号码/营业执照号码：一、监测内容1. 基坑周边环境监测：包括周边道路、建筑物、地下管线等的沉降、位移等。
2. 基坑本体监测：包括基坑支护结构的内力、变形、地下水位等。
3. 其他监测内容：根据甲方要求和工程实际情况确定。
二、监测要求1. 乙方应按照国家和地方相关标准、规范及甲方的要求进行监测，确保监测数据的准确性和可靠性。
2. 乙方应配备足够的监测设备和人员，保证监测工作的顺利进行。
3. 乙方应在监测过程中及时发现异常情况，并及时通知甲方。
三、监测周期1. 监测周期应根据工程实际情况和甲方要求确定，一般为[监测周期]。
2. 在监测过程中，如遇特殊情况（如暴雨、地震等），乙方应根据实际情况增加监测频率。
四、监测费用及支付方式1. 本合同的监测费用为人民币[具体金额]元（大写[大写金额]）。
2. 甲方应在监测工作开始后的[具体时间]内支付监测费用的[预付款比例]作为预付款；监测工作完成后的[具体时间]内支付剩余监测费用。
3. 乙方应在收到款项后及时提供发票。
五、双方责任1. 甲方责任：（1）提供监测所需的相关资料和现场条件。
（2）按时支付监测费用。
（3）配合乙方进行监测工作。
2. 乙方责任：（1）按照合同要求进行监测，确保监测数据的准确性和可靠性。
（2）按时提交监测报告。
（3）对监测过程中涉及的甲方商业秘密和技术秘密进行保密。
六、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金[违约金金额]元。
2. 若因一方违约给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
基坑监测合同
基坑监测合同一、合同背景本合同由甲方（以下简称“监测方”）与乙方（以下简称“施工方”）共同订立，针对基坑工程的监测服务进行约定和规定。
二、合同目的本合同旨在确保基坑工程的安全施工，监测方将提供专业的基坑监测服务，以确保施工方在基坑施工过程中的安全和顺利进行。
三、监测范围监测方将对基坑工程的以下参数进行监测：1.地表沉降：监测并记录基坑周围地表的沉降情况。
2.地下水位：监测并记录基坑周围地下水位的变化情况。
3.深部位移：监测并记录基坑周围各监测点的深部位移情况。
4.周边建筑物变形：监测并记录基坑周边建筑物的变形情况。
5.施工过程监测：监测并记录基坑施工过程中的各项参数。
四、监测方法监测方将采用以下方法进行基坑工程的监测：1.地表沉降监测：采用水准测量仪和测量标杆，定期测量基坑周围地表沉降值。
2.地下水位监测：利用水位计和水压传感器，实时监测基坑周围地下水位的变化。
3.深部位移监测：采用应变仪和测孔仪等设备，定期监测各监测点的深部位移情况。
4.周边建筑物变形监测：利用全站仪和测角仪等设备，监测基坑周边建筑物的变形情况。
5.施工过程监测：通过安装传感器和监测仪器，监测基坑施工过程中的各项参数。
五、监测报告监测方将根据监测数据，编制监测报告，包括但不限于以下内容：1.监测数据汇总：将监测数据进行整理和汇总，并进行图表展示。
2.数据分析和评估：对监测数据进行分析和评估，评估基坑工程的安全性和稳定性。
3.风险提示和建议：根据监测结果，提出风险提示和施工方案改进建议。
4.监测记录和档案：详细记录监测过程和结果，并建立监测档案。
六、费用和付款方式1.监测费用：监测方向施工方收取监测费用，具体金额根据合同约定确定。
2.付款方式：施工方应按合同约定的付款周期和方式，按时支付监测费用。
七、合同期限本合同的有效期为基坑工程施工期限的整个监测阶段，具体起止时间根据实际施工情况确定。
八、违约责任1.若监测方未按合同约定提供监测服务，则应承担违约责任，并退还已收取的监测费用。
基坑变形监测合同6篇
基坑变形监测合同6篇篇1基坑变形监测合同一、甲方：公司名称：XXX建筑工程有限公司法定代表人：XXX地址：XXX联系方式：XXX二、乙方：公司名称：XXX监测技术有限公司法定代表人：XXX地址：XXX联系方式：XXX鉴于甲方为建设项目承包商，乙方为基坑变形监测技术服务商，为确保建筑工程施工安全，甲、乙双方本着诚实守信的原则，就基坑变形监测相关事宜达成如下条款，供双方共同遵守：一、项目内容：1.1 乙方将为甲方的建筑工程项目提供基坑变形监测技术服务，包括但不限于监测点设置、数据采集、分析报告及风险评估等工作。
1.2 甲方需向乙方提供建筑工程项目的相关资料，包括设计图纸、施工进度计划等，以便乙方进行监测方案的制定。
1.3 双方可根据具体情况协商调整监测方案和监测周期，确保基坑变形监测工作的顺利进行。
二、费用支付：2.1 甲方应按约定支付监测费用，具体数额双方另行商定。
2.2 若因监测数据异常或报警情况导致必须采取应急措施，相关费用由甲方承担。
若乙方监测技术出现问题导致误报，乙方应承担因此产生的额外费用。
2.3 费用支付方式及周期双方另行商定，一般按月支付。
三、保密条款：3.1 双方应对在合作过程中所获取的机密信息严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
3.2 合作期间及合作终止后，相关资料应妥善保管，不得随意销毁或外泄，负责相关违约责任。
四、违约责任：4.1 任何一方未履行或违反合同约定的，应当承担违约责任。
4.2 若因不可抗力等不可控因素使得合同无法履行，双方应协商解决方案，并相互体谅，不得恶意拖延。
五、其他事项：5.1 本合同项下的争议如无法通过友好协商解决，应提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁解决。
5.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目完工结算之日止。
甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：以上为甲、乙双方签订的基坑变形监测合同，双方同意共同遵守并履行。
基坑监测合同范本
基坑监测合同范本甲方（委托方）：_______乙方（监测方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行基坑监测事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 基坑周长：_______1.4 基坑深度：_______1.5 工程结构类型：_______二、监测内容2.1 基坑周边地表沉降监测2.2 基坑周边建筑物倾斜监测2.3 基坑周边地下管线沉降监测2.4 基坑水位监测2.5 基坑支护结构变形监测2.6 其他监测项目：_______三、监测方法及频率3.1 监测方法：_______3.2 监测频率：_______四、监测费用及支付方式4.1 监测费用：_______4.2 支付方式：_______五、监测报告及数据提交5.1 乙方应在监测周期结束后_______个工作日内向甲方提交监测报告。
5.2 监测报告应包括监测数据、监测分析、监测结论等内容。
5.3 乙方应确保监测数据的真实、准确、完整。
六、保密条款6.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和技术秘密，应予以严格保密。
6.2 保密期限自本合同签订之日起算，至合同履行完毕之日止。
七、违约责任7.1 甲方未按约定支付监测费用的，乙方有权暂停监测工作，直至甲方支付完毕。
7.2 乙方未按约定提交监测报告或监测数据失真的，甲方有权要求乙方重新监测，并承担相应费用。
八、争议解决8.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
8.2 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：_______ 乙方（盖章）：_______甲方代表（签字）：_______ 乙方代表（签字）：_______签订日期：_______年_______月_______日。
基坑监测合同
基坑监测合同基坑监测合同甲方（委托方）：地址：联系人：电话：传真：乙方（受委托方）：地址：联系人：电话：传真：根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等互利、友好协商的原则，达成以下基坑监测合同（下称“本合同”），共同遵守并履行。
一、合同目的1.1甲方是从事建设工程的单位，拟在（建设地点）进行基坑开挖工程编制计划、监测和报告等工作。
1.2乙方是具有相应资质和能力的监测单位，愿意为甲方提供基坑监测服务。
1.3甲方委托乙方进行基坑监测，乙方应按照甲方的要求提供监测报告，并配合甲方进行相应的调整和改进。
二、基坑监测工作范围2.1基坑监测包括但不限于基坑土方工程、基坑支护工程、基坑排水工程、基坑灌浆工程等各个方面的监测。
2.2乙方应根据甲方提供的相关资料和图纸，制定详细的监测方案，包括监测的具体内容、监测方法、监测频次等，并经过甲方确认后开始实施。
2.3基坑监测过程中，乙方应进行现场巡视、测量、记录、分析等工作，并及时向甲方提供监测报告。
三、基坑监测报告3.1乙方应按照甲方的要求，在合同约定的时间内，向甲方提供监测报告。
3.2监测报告应包含以下内容：（1）监测工作的整体进展情况；（2）基坑开挖前后地表沉降、变形情况；（3）基坑支护结构的变形情况；（4）基坑排水工程的水位变化情况；（5）基坑灌浆工程的灌浆效果；（6）其他与基坑监测相关的重要信息。
四、合同价款与支付方式4.1甲方向乙方支付的监测费用为人民币（大写）（小写）。
4.2支付方式：甲方按监测报告的提供情况及时结算，并向乙方支付监测费用。
五、合同变更和解除5.1本合同经签订后，如需变更，应由甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议，变更协议作为本合同的组成部分。
5.2如因不可抗力等原因无法履行本合同的，甲乙双方应及时相互通知，并协商解决办法，协商不成的，可解除本合同，解除合同时应支付相应的费用和损失。
六、违约责任6.1如乙方未按照本合同的约定提供基坑监测服务或未按时提供监测报告的，应向甲方承担相应的违约责任，包括但不限于经济赔偿、延迟履行、损失赔偿等。
基坑工程监测合同正规范本(通用版)
基坑工程监测合同1. 合同背景本合同是由甲方（监测人员、监测单位或监测公司）与乙方（施工单位或业主）之间签订的基坑工程监测合同。
为确保基坑工程的施工安全和质量，监测工作将依照本合同的约定进行。
2. 合同目的本合同的目的是规定双方在基坑工程监测过程中的权利和义务，明确双方的责任范围和工作要求，确保基坑工程的监测工作得以顺利进行。
3. 合同内容3.1 监测范围本合同约定的监测范围包括但不限于基坑工程的地质、地下水位变化、土壤变形、支撑体系变形等方面。
具体的监测内容将在监测方案中详细列明。
3.2 监测方案监测方案应根据基坑工程的具体情况综合考虑，编制出监测方案。
监测方案应包括监测点的选取、监测设备的布置、监测频率的安排等内容，并经双方确认后执行。
3.3 监测设备甲方将根据监测需求提供相应的监测设备，设备的选型和配置应符合国家相关监测标准和规定。
乙方应妥善保管和使用监测设备，并在使用过程中注意设备的保养和维修。
3.4 监测报告甲方应按照监测方案和监测频率，及时向乙方提供监测报告。
监测报告应包括监测数据的分析和评估，以及相应的建议和措施。
乙方应对监测报告进行认真分析，配合甲方采取必要的措施。
4. 合同执行4.1 合同的签订和变更本合同自双方签字盖章之日起生效。
如对合同内容有任何修改和变更需求，应由双方协商一致后，通过书面形式进行变更。
变更后的合同应由双方重新签字盖章。
4.2 合同的履行和保密双方应按照合同的约定履行各自的责任和义务，并妥善保管和使用涉及到的合同资料和监测数据。
未经对方的书面同意，不得将合同资料和监测数据提供给第三方。
4.3 合同的解除在情况下，本合同可被解除：•一方违反合同约定，经对方书面警告后仍不改正；•因不可抗力或其他不可预见的原因，导致合同无法履行。
4.4 合同的终止本合同自监测工作完成并经双方确认后终止。
终止后，双方应交接相关的监测资料和设备，并进行结算工作。
5. 合同争议解决双方如就本合同的解释和履行发生争议，应通过友好协商解决。
基坑监测合同模板
基坑监测合同模板基坑监测合同。
一、甲方，（委托方）。
地址：联系人：联系电话：乙方，（监测方）。
地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟进行基坑工程施工，为了保障基坑工程的安全和稳定，甲、乙双方经友好协商，就基坑监测事宜达成如下协议：二、监测内容和标准。
1. 基坑监测内容包括但不限于基坑周边建筑物、地下管线、地下水位、地下水压力等因素的监测。
2. 监测标准遵循国家相关规定和标准，以及甲方的具体要求。
三、监测方法和周期。
1. 监测方法包括但不限于现场实地观测、监测仪器监测等。
2. 监测周期根据工程实际情况确定，乙方将提出监测方案，并经甲方确认后执行。
四、监测报告和应对措施。
1. 乙方将根据监测结果及时编制监测报告，报告内容包括监测数据、分析结果、风险评估及建议应对措施等。
2. 如发现基坑工程存在安全隐患，乙方将及时向甲方报告，并提出相应的应对措施建议。
五、费用支付。
1. 甲方应按照监测合同约定的费用标准及时支付监测费用。
2. 如监测过程中需要额外费用支出，乙方应提前向甲方说明情况，并经甲方确认后支付。
六、保密条款。
1. 双方在合作过程中可能涉及到甲方的商业秘密和机密信息，乙方应严格保密，并不得泄露给任何第三方。
2. 乙方应对监测数据和报告进行妥善保管，不得擅自使用或泄露给任何第三方。
七、违约责任。
1. 任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
2. 如因一方违约导致另一方遭受损失，违约方应承担赔偿责任。
八、其他条款。
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至监测工作结束之日止。
2. 本合同未尽事宜，可由双方协商后签订补充协议。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字，__________ 签字，__________。
日期，__________ 日期，__________。
深基坑监测合同模板
深基坑监测合同模板甲方：（监测服务公司名称）乙方：（施工单位名称）为了加强深基坑施工过程中的监测工作，保障施工安全，确保工程质量，甲乙双方自愿达成如下协议：一、监测内容1. 甲方将针对乙方所施工的深基坑进行周边建筑物、地下管线、地质构造等相关监测工作，具体内容包括但不限于地下水位监测、沉降监测、扭转角监测等。
2. 乙方配合甲方进行监测点的布设及相关数据的采集工作。
3. 深基坑施工期间，甲方会不定期进行监测数据的分析及报告反馈给乙方。
二、监测设备与费用1. 甲方将提供监测设备及人员，并负责设备的运输、安装、维护和拆卸等工作。
2. 监测费用由乙方支付，具体费用标准另行协商确定。
三、监测报告1. 每月甲方将对监测数据进行汇总分析，并向乙方提供监测报告。
2. 若发现异常情况，甲方将及时通知乙方并协助采取相应的措施。
四、保密条款1. 双方在本合同签订后应遵守保密协议，未经对方书面同意，不得向第三方透露相关监测数据及信息。
2. 若因一方违反保密协议导致损失，应由违约方承担相应的法律责任。
五、合同期限1. 本监测合同自双方签字盖章之日起生效，合同期为深基坑施工期限。
2. 若施工期延长，双方可协商延长合同期限。
六、违约责任1. 若一方未履行合同规定的义务或者未按要求完成监测工作，应承担相应的违约责任。
2. 违约方需在收到另一方书面通知后15天内进行整改，若未整改则应支付相应的违约金。
七、争议解决1. 双方如因本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向中华人民共和国有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（监测服务公司名称）：乙方（施工单位名称）：日期：以上为深基坑监测合同，双方签字盖章后即生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程勘察合同
［岩土工程监测]
工程名称:省、市帆船帆板运动训练基地基坑支护工程监测工程地点:市南区燕儿岛路1＃奥帆中心内
合同编号:
（由承包人编制）
勘察证书等级:工程勘察乙级
发包人：青岛地矿岩土工程有限公司
承包人：潍坊市宏兴地质工程勘察有限公司
签订日期:20１０年6月１7日
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
发包人：青岛地矿岩土工程有限公司
承包人:潍坊市宏兴地质工程勘察有限公司
发包人委托承包人承担省、市帆船帆板运动训练基地基坑支护工程监测项目的岩土工程监测任务,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条:工程概况
1．1工程名称:省、市帆船帆板运动训练基地基坑支护工程监测
１．2工程地点：市南区燕儿岛路１＃奥帆中心内
1.3工程规模、特征：拟拟建工程场区位于市南区燕儿岛路1#奥帆中心内，百丽广场南侧,根据建设单位提供的资料，拟建基坑周长约260m,基坑开挖深度约6.0０m。
１．４岩土工程任务（内容)与技术要求:按照审核通过的基坑设计方案要求的监测项目对基坑工程实施监测，并按照合同约定提交监测报告。
1.5承接方式：委托
1.６预计的岩土工程工程量:基坑水平/沉降位移监测约30次。
第二条:发包人向承包人提供的有关资料文件
第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件
本岩土工程自２01０年 6月30日开工至２010年8月３0日完工。
由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同
第八条规定执行。
第五条：收费标准及支付方式
5.１本岩土工程监测收费按总价包干方式计取。
5.2本岩土工程监测费总额为４.０万元（大写肆万元整)。
5.３本合同生效后,发包人按如下约定分次向承包人支付工程费。
说明:
1.发包人按上表分两次拨付工程费用：
2.提交各阶段监测报告后依发包人当月付款流程办理。
第六条:变更及工程费的调整
6.1本岩土工程进行中,发包人对工程内容与技术要求提出变更,发包人应在变更前叁天向承包人发出书面变更通知，否则,承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于叁天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起叁天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的,变更文件自送达之日起第肆天自行生效,由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。
第七条：发包人、承包人责任
7．1发包人责任
7.1.1发包人按本合同第二条规定的内容,在规定的时间内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过规定期限１5天以内,承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延,规定期限超过１5天以上时,承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。
7.1.2开工前,发包人应办理工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题，并承担费用;在有毒、有害环境中作业时,发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并承担有关的费用;以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点;发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行和用水用电。
７．1.３发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责,对承包人提出书面具体保护要求（措施),并承担费用。
7.1.４发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议,未经承包人同意，发包人不得复制泄漏或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况,发包人应负法律责任。
7.２承包人责任
７.2.1承包人应按国家技术规范、标准、规程及本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付质量合格的勘查成果资料、报告、文件,并对其负责。
7.2.2承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充;由于承包人的遗漏、错误造成事故,承包人除负法律责任和负责采取补救措施外，应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费，并根据受损失程度向发包人支付赔偿金。
７.2.3承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。
发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔,并对由此给发包人造成的全部损失予以赔偿。
７.２.4遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作,并按发包人提出的保护要求(措施)，保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地下管线(管道)、文物等。
7.2.５本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。
第八条:违约责任
7．2.6所有施工人员的伤亡事故均由承包人承担,与甲方无关。
8．１由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时,除工期顺延外,发包人应向承包人支付停工费或返工费,造成质量、安全事故时,由发包人承担法律责任和经济责任。
８.２发包人不按时支付工程费（进度款），承包人在约定支付时间1０天后,向发包人发出书面催款的通知。
８.3由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延误一天承担合同总价千分之五计算的违约金。
8.5交付的报告、成果、文件达不到合同约定的部分,发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件,有承包人承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任，并根据因此造成的损
失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过返工项目的收费。
第九条：材料设备供应
9.1发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责,提供产品合格证明，并经发包人、承包人代表共同验收认可，如与设计和规范要求不符的产品，应重新采购符合要求的产品，并经发包人、承包人代表重新验收认定，各自承担发生的费用。
若造成停、窝工的，原因是承包人的，则责任自负;原因是发包人的，则应向承包人支付停、窝工费。
第十条:报告、成果、文件检查验收
1０.1由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。
10.2发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后叁天内检查验收完毕,并出具检查验收证明，以示承包人已完成任务,逾期未检查验收的,视为接受承包人的报告、成果、文件。
每次监测成果数据可以传真形式提交发包人,并须经发包人书面确认。
10.3工程完工，承包人向发包人提交报告、成果文件，发包人应在叁天内进行确认，如有不符合规定要求及存在技术问题，承包人应采取有效补救措施。
第十一条：本合同未尽事宜,经发包人与承包人协商一致,签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第十二条：其他约定事项：
第十三条:争议解决办法
本合同发生争议时，发包人、承包人应及时协商解决，协商或调解不成时，发包人、承包人向项目所在地人民法院起诉。
第十四条:合同生效与终止
本合同自发包人、承包人签字盖章之日生效。
本合同一式肆份,发包人贰份、承包人贰份
发包人名称：承包人名称：
（盖章) (盖章)
法定代表人：(签字）法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)
签订日期: 年月日。