广州市白云区太和任隆艺建材经营部合同
装饰材料购销合同范本6篇
装饰材料购销合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1装饰材料购销合同范本甲方：（出卖人）：地址：乙方：（购买人）：地址：鉴于甲方是一家从事装饰材料销售的公司，乙方是需要购买装饰材料的个人/企业，双方经友好协商一致，特签订本合同如下：一、产品名称及规格：1.产品名称：____________2.产品规格：____________3.单价：____________4.合计金额：____________二、交货方式：1.数量：____________2.交货地点：____________3.交货时间：____________三、付款方式：1.首付款：____________2.尾款支付时间：____________3.付款方式：____________四、违约责任：1.乙方在约定时间内未支付款项的，每天按照合同金额的（1‰）收取违约金。
2.乙方在约定时间内未履行接受货物的，每天按照每单金额的（1‰）收取违约金。
五、其他约定：1.合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（章）：乙方（章）：签订日期：__________以上为装饰材料购销合同范本，双方签订合同前应仔细阅读合同内容，确保双方权益不受损害。
祝双方合作愉快！篇2装饰材料购销合同甲方（销售方）：__________（公司名称）地址：__________（公司地址）法定代表人：__________（法定代表人姓名）电话：__________（联系电话）乙方（购买方）：__________（公司名称）地址：__________（公司地址）法定代表人：__________（法定代表人姓名）电话：__________（联系电话）鉴于乙方拟购买甲方所销售的装饰材料，双方经协商一致，达成以下合同，以资共同遵守：第一条材料名称、规格和数量1. 乙方购买甲方销售的__________（材料名称）、规格为__________、数量为__________。
案号被告）劳动争议二审民事判决书
案号被告）劳动争议二审民事判决书【案由】民事劳动争议、人事争议其他劳动争议、人事争议【审理法院】广东省广州市中级人民法院【审理法院】广东省广州市中级人民法院【审结日期】2020.10.26【案件字号】(2020)粤01民终20283、20284号【审理程序】二审【审理法官】印强刘庆国李婷【审理法官】印强刘庆国李婷【文书类型】判决书【当事人】广州市华强实业投资有限公司;汤志良【当事人】广州市华强实业投资有限公司汤志良【当事人-个人】汤志良【当事人-公司】广州市华强实业投资有限公司【代理律师/律所】王学敏广东创基（广州）律师事务所;魏晓丹广东木棉律师事务所【代理律师/律所】王学敏广东创基（广州）律师事务所魏晓丹广东木棉律师事务所【代理律师】王学敏魏晓丹【代理律所】广东创基（广州）律师事务所广东木棉律师事务所【法院级别】中级人民法院【字号名称】民终字【原告】广州市华强实业投资有限公司【被告】汤志良【本院观点】原审法院根据双方当事人的诉辩、提交的证据对本案事实进行了认定，并在此基础上依法作出原审判决，合法合理，且理由阐述充分，本院予以确认。
【权责关键词】撤销合同过错合同约定证明诉讼请求维持原判法律援助【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】对于原审法院查明的事实，本院予以确认。
【本院认为】本院认为，原审法院根据双方当事人的诉辩、提交的证据对本案事实进行了认定，并在此基础上依法作出原审判决，合法合理，且理由阐述充分，本院予以确认。
本案争议的焦点是华强公司是否需向汤志良支付一次性伤残补助金差额90856.15元、一次性工伤医疗补助金差额2250.25元以及一次性工伤就业补助金181208.96元。
华强公司主张对于少缴纳的社会保险，汤志良也有过错，其中华强公司少缴纳的部分占69.07%，汤志良少缴纳的部分占30.93%，应按照比例确定其应支付的差额部分，且汤志良在离职后已找到工作，不需要支付一次性工伤就业补助金181208.96元，但依照《中华人民共和国社会保险法》第三十六条第一款规定：“职工因工作原因受到事故伤害或者患职业病，且经工伤认定的，享受工伤保险待遇；其中，经劳动能力鉴定丧失劳动能力的，享受伤残待遇。
装饰材料购销合同简单版(6篇)
装饰材料购销合同简单版甲方：_____ 签订地点：_____乙方：_____ 签订时间：_____一、产品名称、型号、规格数量及金额：二、供货周期、交（提）货时间、地点、方式：（1）、供货周期：合同签订后及时提供产品，及时到货。
乙方根据甲方的要求保质保量地按实时供货，不得因人员、机械、材料不够充足或其它任何理由延误进度，影响甲方总体进度安排。
（2）、供货地点：甲方指定地点。
（3）、供货方式：由乙方负责送货至甲方施工场地，运输费用、运输保险由乙方负责，乙方配合甲方做好材料清点和验收工作。
乙方不得为了贪图方便，擅自大批量卸、堆材料，否则，甲方不签字确认并由乙方负责材料的二次搬运。
三、质量要求、检验标准：材料质量达到甲方要求。
四、运输方式及到达站港和费用负担：由乙方负责，必须符合相关规范要求的包封运输。
五、合理损耗及计算方法：按实际签收数量为准。
六、包装标准、包装物的供应与回收：无。
七、验收标准、方法及提出异议期限：乙方送货前应进行自检，材料运至甲方指定地点后须甲方专职人员就货物规格、型号、材料外观式样等外在质量进行检验认可并签字确认，内在质量质保期内提出。
检验不合格的材料及时运离施工场地。
八、随机备品、配件工具数量及供应办法由乙方提供。
九、结算方式及期限：货到付清。
十、如果提供担保、另立合同担保书、作为本合同附件十一、违约责任：由违约方承担。
乙方延迟供货，每推迟一天按总材料款的5%赔偿损失。
十二、解决合同纠纷的方式：争议解决：凡有本合同或合同执行过程中发生争议，如协商不能解决，可向工程所在地的人民法院起诉。
十三、本合同自双方签字盖章后生效。
有与此合同冲突文件以此合同为准。
十四、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。
甲方：_____ 乙方：_____单位名称（章）：__________ 单位名称（章）：__________ ____年____月____日装饰材料购销合同简单版（二）甲方：_____乙方：_____经甲、乙双方协商同意将德兴市会展及演艺中心工程的内装饰材料委托乙方供应，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保材料质量、工程进芳、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
广东省室内装饰装修工程施工合同范本
广东省室内装饰装修工程施工合同范本合同编号：__________甲方（发包方）：________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________乙方（承包方）：________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________鉴于甲方为进行室内装饰装修工程（以下简称“工程”），需乙方提供相应的施工服务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条工程内容1.1 本工程包括但不限于：____________（具体工程内容列表）。
1.2 工程地点：________________。
1.3 工程面积：________________平方米。
1.4 工程预算：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
第二条工程期限本工程自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。
乙方须按照双方约定的时间表完成施工。
第三条质量标准3.1 乙方应严格按照国家及地方有关室内装饰装修的法律法规、规范和标准进行施工。
3.2 乙方应保证工程质量，确保工程验收合格。
3.3 工程验收标准如下：（1）材料及工艺应符合设计要求和相关规范；（2）工程应达到甲方要求的功能和使用要求；（3）工程应满足甲方对美观、环保等方面的要求；（4）工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。
第四条合同价款及支付方式4.1 双方确认，本工程合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
4.2 甲方支付乙方工程款项的支付方式如下：（1）合同签订后3个工作日内，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%；（3）工程验收合格并办理完毕验收手续后，甲方支付乙方工程总价的40%。
建材供销合同书样本5篇
建材供销合同书样本5篇篇1甲方（供应商）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系方式：____________________营业执照注册号：____________________税务登记号：____________________开户银行及账号：____________________乙方（采购方）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________ 联系方式：____________________营业执照注册号：____________________ 税务登记号：____________________开户银行及账号：____________________鉴于甲、乙双方本着互惠互利的原则，经友好协商，就乙方向甲方采购建材事宜达成如下协议，以兹信守。
一、合同标的甲方向乙方供应以下建材：__________（具体建材名称、型号、规格、数量等详见附件清单）。
二、价格条款1. 甲方同意以附件清单列明的价格向乙方供应上述建材。
2. 价格包含税费，甲方应提供合法有效的税务发票。
3. 若市场价格发生变动，双方应提前协商调整价格，并签订补充协议。
三、交货条款1. 交货期限：甲方应在乙方付款后______（具体天数）内完成交货。
2. 交货地点：____________________。
3. 运输方式及费用承担：由甲方负责安排运输，费用由甲方承担。
4. 验收标准和方法：乙方应在收到货物后按照合同约定的标准进行验收，如有质量问题应及时通知甲方。
四、付款条款1. 付款期限：乙方应在收到货物并验收合格后______（具体天数）内完成付款。
2. 付款方式：通过银行转账方式进行付款。
3. 发票及凭证：甲方应在每次发货后提供合法有效的税务发票和发货凭证。
建材馆店铺转让协议书范本
建材馆店铺转让协议书范本甲方（转让方）：____________________乙方（受让方）：____________________鉴于甲方系位于___________________（地址）的建材馆店铺的合法所有者，现甲方有意将该店铺转让给乙方，乙方愿意接受甲方的转让。
双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：第一条转让标的1.1 甲方同意将其位于___________________（地址）的建材馆店铺（以下简称“店铺”）转让给乙方。
1.2 转让的标的包括但不限于店铺的不动产、装修、设备、库存商品以及与店铺运营相关的所有权利和义务。
第二条转让价格2.1 双方约定，店铺的转让价格为人民币（大写）___________________元整（￥___________________）。
第三条转让价款的支付方式3.1 乙方应在本协议签订之日起___________________日内支付转让价款的___________________%作为定金。
3.2 乙方应在甲方完成店铺交付之日起___________________日内支付剩余转让价款。
第四条店铺交付4.1 甲方应于本协议签订之日起___________________日内将店铺交付给乙方。
4.2 交付时，甲方应保证店铺及其附属设施处于正常运营状态，且无任何未解决的法律纠纷。
第五条权利与义务5.1 甲方保证其对店铺拥有完全的所有权，且无任何抵押、质押或其他权利负担。
5.2 乙方在支付全部转让价款后，即享有店铺的所有权及相关权益。
5.3 甲方应协助乙方办理与店铺转让相关的所有手续，包括但不限于产权过户、营业执照变更等。
第六条违约责任6.1 如甲方未能按照本协议约定交付店铺，应向乙方支付相当于转让价款___________________%的违约金。
6.2 如乙方未能按照本协议约定支付转让价款，应向甲方支付相当于未支付转让价款___________________%的违约金。
2024年装饰材料购销合同范文5篇
2024年装饰材料购销合同范文5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（买方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方法人电话]乙方（卖方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方法人电话]鉴于甲、乙双方本着互惠互利的原则，经友好协商，就甲方向乙方购买装饰材料的有关事宜，达成如下协议：一、合同标的1. 甲方从乙方购买以下装饰材料：（根据实际需求，列明具体的装饰材料名称、品牌、规格型号、数量、单价等）二、价格及支付方式1. 乙方应按照合同约定的价格提供装饰材料，价格明细如下：（列明价格表）2. 支付方式：（1）甲方在签订合同后五个工作日内支付乙方总金额的XX%作为预付款。
（2）货到现场并经甲方验收合格后XX个工作日内支付剩余款项。
（3）所有款项应通过银行转账方式支付至乙方指定账户。
三、交货与验收1. 交货期限：乙方应在合同签署后的XX个工作日内将全部货物送达至甲方指定地点。
2. 交货地点：甲方指定的[具体地点]。
3. 验收标准：按照合同约定的标准以及国家相关标准进行验收。
4. 验收方式：甲方在收到货物后XX个工作日内进行验收，并出具验收报告。
四、质量保证1. 乙方应保证所提供的装饰材料的品质符合国家相关质量标准及合同约定。
2. 如因乙方提供的材料质量问题给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。
五、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付货款，每逾期一日，应向乙方支付XX%的违约金。
2. 若乙方未按约定时间交货，每逾期一日，应向甲方支付XX%的违约金。
3. 若因乙方提供的材料质量问题导致甲方工程延误或损失，乙方应负责赔偿。
六、保密条款1. 双方应对本合同内容以及因本合同而知悉的对方的商业秘密履行保密义务。
2. 未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露本合同内容以及对方的商业秘密。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
刮腻子粉包工包料合同模板
刮腻子粉包工包料合同模板甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（承包方）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方委托乙方进行刮腻子粉工程，为明确双方权利义务，经双方友好协商，达成如下合同：一、项目名称：刮腻子粉工程二、工程地点：三、工程内容：包括但不限于刮腻子、粉刷等施工工作。
四、工程工期：自合同签订之日起至工程完成验收日止。
五、工程报价：1. 甲方向乙方支付人民币（大写）整，共计（数字）元。
2. 工程款项支付方式：分次支付，具体支付比例和时间见附件《工程款支付进度表》。
注：如发生增减工作，双方协商调整工程报价。
六、承包人权利义务：1. 承包人应按照合同约定的工程内容和质量要求完成工程，保证施工质量符合国家相关标准和规定。
2. 承包人应保证按时交付工程，并确保工程的安全施工。
3. 承包人应安排专业技术人员进行施工，并配备必要的施工团队和设备。
4. 承包人应做好工程施工期间的环境保护和安全管理工作。
5. 承包人应保证不在未经甲方允许的情况下擅自 subcontracted 工程。
七、委托人权利义务：1. 委托人应按照合同约定的时间和方式支付工程款项。
2. 委托人应提供必要的施工材料和设备支持，并确保施工的顺利进行。
3. 委托人应协助承包人做好施工期间的工地管理工作。
4. 委托人应对承包人负责的工程质量进行监督和检查，并及时提出改进建议。
八、工程质量保证：1. 承包人应承诺工程质量符合合同约定的要求，保修期为（数字）年。
2. 在保修期内，如工程存在质量问题，承包人应及时进行修复，并负担相关费用。
九、违约责任：1. 任何一方未能履行合同义务或影响到合同履行的，应承担相应的违约责任。
2. 如因一方违约导致另一方损失，违约方应赔偿受害方的全部损失。
十、合同解除：1. 合同经双方协商一致，可解除。
2. 如因不可抗力等特殊情况需要解除合同，应提前通知对方，并协商解决方案。
十一、其他事项：1. 本合同有效期自双方签字盖章之日起生效，并在工程完成验收后终止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
SDSJ/JL-7403-05
合同编号：SG-NS-HLSZBZ-GX-02
物资购销合同
供方：广州市白云区太和任隆艺建材经营部
需方：广东省水利水电第三工程局有限公司广州市南沙区横沥工业园外江水闸泵站工程项目经理部
供、需双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律、法规，在平等互利、友好协商的基础上，达成下列物资购销合同条款。
一、材料名称、规格型号、生产厂家、数量、金额、交货时间
注：表中单价包含税、运费（税、运费等）。
二、质量技术标准：符合国家及行业有关标准规范 / 的要求及供方的要求： /。
三、交货地点：广东省水利水电第三工程局有限公司广州市南沙区横沥工业园外江水闸泵站工程项目经理部。
四、运输、装卸方式及费用负担：运输及装卸费用由供货方承担。
五、包装标准、包装物的供应与回收：/ 。
六、验收标准、验收方法及提出异议期限: 进场3个月内。
七、技术资料（说明书、合格证、质量保证书等）：出厂合格证、质量保证书。
八、货款结算方式及期限：月结（30天）。
九、担保要求：/ 。
十、违约责任：违约金为2000元。
十一、合同争议解决方式：本合同发生争议时，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向广州市南沙区人民法院起诉。
十二、在合同执行过程中出现未尽事宜，双方进行协商。
协商结果以“补充件”的形式作为本合同的附件，与本合同有同等的法律效力。
十三、本合同一式四份，供需双方各执二份，自合同签订盖章之日起生效，货款两清后失效。
供方需方
单位名称（章）：单位名称（章）：
地址：地址：
签字代表：签字代表：
电话：电话：
开户银行：广州银行天河支行开户银行：
银行账号：8002 4439 7702 016银行账号：
时间：年月日时间：年月日。