河北省建筑施工合同示范文本(2020版)
河北建设工程施工合同示范文本
乙方（盖章）：河北XX建筑工程有限公司
签订日期：____年____月____日
2.乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量符合约定标准。
3.甲方有权对乙方施工过程进行监督、检查，并提出整改要求。
4.工程竣工后，双方应共同组织验收，验收合格后办理竣工验收手续。
七、违约责任
1.乙方未按合同约定完成工程任务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金。
2.甲方未按合同约定支付款项的，应承担违约责任，向乙方支付违约金。
（1）土建工程：基础工程、主体结构工程、防水工程、室外附属工程等；
（2）装饰装修工程：内外墙装饰、地面装饰、天棚装饰、门窗工程等；
（3）给排水工程：给水系统、排水系统、消防系统等；
（4）电气工程：强电系统、弱电系统、照明系统、防雷接地系统等；
（5）暖通工程：供暖系统、通风系统、空调系统等。
四、合同工期
6.工程质量：符合国家、行业及地方相关标准、规范要求，达到合格标准。
二、合同主体
1.甲方（发包人）：河北XX房地产开发有限公司
2.乙方（承包人）：河北XX建筑工程有限公司
三、施工范围及内容
1.施工范围：本项目全部建筑土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程等。
2.施工内容：ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ括但不限于以下内容：
河北建设工程施工合同示范文本
一、工程概况
1.工程名称：河北某建筑工程项目
2.工程地点：河北省XX市XX区
3.工程性质：新建
4.工程规模：本项目占地面积XX平方米，总建筑面积XX平方米，包括XX栋建筑物及配套设施。
5.工程造价：合同总价为人民币XX元（大写：XX元整），具体工程造价以双方确认的工程量清单及综合单价计算。
河北建设工程施工合同示范文本版
河北建设工程施工合同示范文本版一、合同主要内容1.1 合同编号合同编号：[填写合同编号]1.2 合同双方甲方：[填写甲方名称] 地质：[填写甲方地质] 法定代表人：[填写甲方法定代表人姓名] 联系方式：[填写甲方联系方式] 电子：[填写甲方电子]乙方：[填写乙方名称] 地质：[填写乙方地质] 法定代表人：[填写乙方法定代表人姓名] 联系方式：[填写乙方联系方式] 电子：[填写乙方电子]1.3 工程项目工程名称：[填写工程项目名称] 工程地质：[填写工程项目地质]1.4 合同金额合同总金额：[填写合同总金额] 合同支付方式：[填写合同支付方式]1.5 施工期限计划开工日期：[填写计划开工日期] 计划竣工日期：[填写计划竣工日期]二、合同条款2.1 工程范围[填写工程内容1][填写工程内容2][填写工程内容3][填写工程内容4][填写工程内容5]2.2 交底材料和施工图纸甲方按时交付乙方工程所需的交底材料和施工图纸，乙方应根据交底材料和施工图纸进行施工。
2.3 质量要求乙方应按照国家相关技术标准和规范要求，确保工程质量符合合同约定的要求。
2.4 施工期限甲方和乙方约定的工程施工期限为 [填写施工期限]，双方应按照约定的时间完成施工工作。
2.5 施工费用和支付方式甲方应按照合同约定的支付方式，及时支付乙方施工费用。
乙方应提供符合法律要求的发票和付款证明。
2.6 施工安全和环境保护乙方应遵守国家相关安全生产法律法规，保证施工过程中的安全，并采取必要措施保护环境。
2.7 违约责任任何一方违反合同约定的条款，应承担相应的违约责任，并补偿对方因此造成的损失。
2.8 合同变更未经双方书面协议，任何一方不得擅自变更合同内容。
2.9 合同解除根据法律法规或双方协商的情况下，可以解除合同。
三、其他条款3.1 知识产权本合同涉及的图纸、设计等知识产权归甲方所有。
3.2 争议解决因合同引起的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
河北省建筑施工合同示范文本
2020河北省建筑施工合同示范文本CONTRACT TEMPLATE河北省建筑施工合同示范文本前言语料：温馨提醒，合同是市场经济中广泛进行的法律行为，人议，以及劳动合同等，这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范，不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中，财产的流转主要依靠合同。
本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】发包人:(全称)承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项、规划批准文件号：资金来源：二、工程承包范围承包范围:三、合同工期工程合同工期总日历天数：_____天。
从年月日开始施工，至年月日竣工完成。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款合同总价(小写)：元。
(大写)：元。
六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第条的约定。
(1)本合同第二部分通用条款第2.2款。
(2)本合同第三部分专用条款第2条。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效本合同订立时间：年月日本合同订立地点：发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。
发包人：(公章)承包人：(公章)地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：电子邮箱:电子邮箱:。
河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)
河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版) 河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)甲方：________（以下简称甲方）地质：________法定代表人：________乙方：________（以下简称乙方）地质：________法定代表人：________鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程的施工，双方经友好协商，达成以下合同：________第一章总则第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利和义务，规定工程的施工内容、工期、质量要求、合同价款等，以确保双方的合法权益。
第二条合同范围本合同适用于所有河北省境内的建设工程，包括但不限于房屋建筑、市政基础设施、交通工程、水利工程等。
第三条合同效力本合同经双方共同签字后生效，并具有法律约束力。
第四条合同附件本合同附件包括但不限于以下内容：________1.工程图纸及技术资料2.工程量清单及报价单3.各项法律文件及审批文件4.相关合作协议第二章工程内容第五条工程范围1.描述甲方委托乙方的建设工程的具体内容，包括工程的规模、地点、用途等。
2.明确工程所涉及的建筑、结构、水电、装饰等专业以及相关施工工艺和技术要求。
第六条施工工期1.规定工程的开始和结束日期，以确保施工工期的履行。
2.如有延期等情况，甲乙双方应及时协商并签订补充协议。
第七条施工内容变更1.规定变更工程的程序和要求，包括必须经过甲方书面同意，以及变更造成的费用和工期调整等问题。
2.双方应确保变更工程的合理性和可行性。
第三章工程质量第八条质量目标1.列出建设工程的质量目标和验收标准。
2.双方应确保工程质量符合国家及地方法律法规的要求，并在合同中明确质量监督和验收的责任和程序。
第九条质量保证1.鉴于工程质量是双方共同关心的问题，乙方应提供保证措施，确保工程质量达到预期目标。
2.甲方有权要求乙方重新修复或返工不达标的工程。
第十条责任及处罚1.规定工程质量不达标时，甲方可以要求乙方承担相应的责任和处罚。
河北省建设工程施工合同示范文本版
河北省建设工程施工合同示范文本版一、合同的签订与生效双方根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，自愿平等协商，达成如下合同：1. 乙方同意按照本合同的规定和相关法律、法规的规定，为甲方提供建设工程施工服务。
2. 乙方同意遵循国家的安全生产法律法规，保证施工过程中的安全，提供符合质量标准的施工服务。
3. 合同生效条件：经双方代表签字、盖章，合同即生效。
二、合同的履行与监督1. 甲方要求乙方按照本合同的约定和工程进度计划进行施工，并提供必要的协助。
2. 乙方应当按照法律法规的要求，提供取得合法资质的建设工程施工人员，按时保质地完成施工任务。
3. 甲方对于乙方施工过程中的工程质量和进度有权进行监督，并有权要求乙方进行整改和调整。
4. 甲方和乙方可以协商确定专项监理机构，负责对项目的施工进度、质量进行监督。
监理机构的费用由甲方承担。
三、工程款的支付与索赔1. 工程款的支付方式：甲方按照施工进度及相关规定，向乙方支付相应款项。
2. 如乙方在施工过程中受到不可抗力或第三方原因导致工程无法按计划完成，乙方应及时通知甲方并提供证明材料，双方协商解决。
3. 如甲方对乙方施工质量存在合理的索赔要求，乙方应及时协商解决，并按照约定的时间和方式进行赔偿。
四、合同的变更与终止1. 双方协商一致可以对合同进行变更，但变更应以书面形式进行，并经双方签字确认。
2. 发生合同无法履行的情况时，双方应及时协商解决，如无法解决争议，可根据相关法律法规进行仲裁或诉讼。
3. 合同终止条件：合同履行完毕，或者双方一致同意解除合同时，合同终止。
五、违约与争议解决1.如甲方或乙方违反合同约定，应当承担相应的违约责任，并按照法律法规进行赔偿。
2. 出现合同争议时，双方应首先进行友好协商，如无法协商解决，可根据相关法律法规选择仲裁或诉讼解决。
六、法律适用与其他条款1. 本合同适用中华人民共和国法律法规。
2. 本合同未尽事宜，可由双方协商解决，如协商不成，参照相关法律法规进行处理。
河北省建设工程施工合同示范文本版
河北省建设工程施工合同示范文本版建设工程施工合同示范文本第一章总则第一条当甲方与乙方依法订立本工程施工合同后，双方应按照国家有关法律、法规、规章以及它们的实施意见进行合作，并按照本合同的约定进行合同约定的工程施工。
第二条本合同适用于中华人民共和国境内的所有具有法人资格的单位、个体工商户与个人合作的建设工程施工合同。
第二章合同的签订第三条本合同应由甲方和乙方共同签字盖章，并将原件交由双方各自保管。
合同自双方签署之日起生效。
双方没有将本合同送审备案的，不影响本合同的效力。
第四条如双方无法共同签订合同，甲方可将有关合同文本以书面形式通知乙方，乙方在收到通知后如对文本无异议，应在收到通知之日起三日内将合同一份签署盖章后退回甲方，合同于收到乙方签署盖章的文本之日生效。
甲方应将合同送审备案。
第五条如乙方在收到通知后三日内对合同内容有异议，甲方与乙方应通过友好协商解决争议。
如协商不成，双方可向有关行政主管部门或仲裁机构申请调解、仲裁。
第六条本合同一式（份），甲、乙双方各执（份），经双方签字、盖章，具有合法效力。
第三章工程概述第七条工程名称：（填写工程名称）第八条工程地点：（填写工程地点）第九条工程规模：（填写工程规模及描述）第十条工程技术标准：按照国家、行业和地方性规范、标准及相关规定执行。
第十一条工程质量：工程应按照国家标准及规范要求进行设计、施工、验收。
甲、乙双方应共同保证工程质量。
第四章合同价款及支付方式第十二条工程合同价款为人民币（大写）（小写）元整。
甲乙双方以现金支付为主，甲方在支付工程款时，应通过银行转账或其他电子支付方式进行。
第五章工程的交工、竣工、移交及保修第十三条工程交工：工程交工的意义与程序，请根据具体工程进行描述。
第十四条工程竣工及移交：工程竣工及移交的程序与要求，请根据具体工程进行描述。
第十五条工程保修：工程交付使用后，乙方应按照国家有关规定提供相应的保修服务。
第六章合同的变更与解除第十六条工程变更：在施工期间，如需对工程进行变更，应按照国家有关法律、法规执行。
建设工程施工合同示范文本(2020年)
( 合同范本 )甲方：乙方：日期：年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改建设工程施工合同示范文本(2020年)The clear rights and obligations of both parties facilitate the cooperation of both parties, provide a basis for resolving disputes in the future, and prevent possible risks.建设工程施工合同示范文本(2020年)一、词语涵义及合同文件第1条词语涵义建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。
其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1．发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。
3．承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。
5．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。
7．设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
9．工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。
10．工程：协议条款约定具体内容的永久工程。
11．合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
12．经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
13．费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。
河北省建设工程施工合同-范本完整版
2.1甲方（以下简称“发包人”）：河北省XX市XX公司
2.2乙方（以下简称“承包人”）：XX建筑工程有限公司
三、合同工期
3.1工期：自合同签订之日起至XX年XX月XX日止。
3.2如遇不可抗力因素影响，工期相应顺延。
四、工程质量
4.1工程质量标准：符合国家和地方相关标准及规定，达到合格及以上等级。
8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定
9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工期结束之日止。
9.3本合同未尽事宜，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
（4）配合甲方办理相关手续，提供所需资料。
七、违约责任
7.1任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。
7.2甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。
7.3乙方未按合同约定完成工程进度，甲方有权要求乙方支付逾期完工的违约金。
八、争议解决
（2）进度付款：乙方按照实际完成工程量的80%申请进度付款，甲方在收到申请后15个工作日内支付。
（3）结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交完整的结算资料，甲方在收到资料后30个工作日内支付至结算价款的95%。
（4）质保金：剩余5%作为质保金，待保修期满后，无质量问题，甲方支付给乙方。
六、双方权利和义务
4.2乙方应严格按照设计文件、施工规范和验收标准进行施工，确保工程质量。
4.3工程质量保修期：自工程竣工验收合格之日起计算，保修期为XX年。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
STANDARD CONTRACT SAMPLE
(合同范本)
甲方：____________________
乙方：____________________
签订日期：____________________
编号：YB-HT-039771
河北省建筑施工合同示范文
河北省建筑施工合同示范文本(2020
版)
发包人:(全称)
承包人:(全称)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
工程立项、规划批准文件号：
资金来源：
二、工程承包范围
承包范围:
三、合同工期
工程合同工期总日历天数：_____天。
从年月日开始施工，至年月日竣工完成。
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同价款
合同总价(小写)：元。
(大写)：元。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第条的约定。
(1)本合同第二部分通用条款第2.2款。
(2)本合同第三部分专用条款第2条。
七、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺
发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效
本合同订立时间：年月日
本合同订立地点：
发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。
发包人：(公章) 承包人：(公章)
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码：
电子邮箱: 电子邮箱:
XX网络科技有限公司
YumBo Network Technology Co., Ltd.。