合同专用条款

合集下载

合同范本的专用条款

合同范本的专用条款

合同范本的专用条款
第一条合同标的
第二条合同金额
2.1 标的的总金额为人民币【金额】元(大写:【金额】元整)。

第三条付款方式
3.1 乙方应在合同签订后【付款期限】日内,将合同款项支付至甲方指定的银行账户。

第四条交付及验收
4.1 甲方应按照约定的时间、地点和方式将标的交付给乙方。

4.2 乙方应在收到标的后【验收期限】日内完成验收,并将验收结果通知甲方。

第五条质量保证
5.1 甲方保证标的的质量符合【质量标准】。

5.2 若标的在质量保证期内出现质量问题,甲方应承担相应的赔偿责任。

第六条知识产权
6.1 甲方保证标的不侵犯他人的知识产权。

6.2 双方在合同履行过程中产生的知识产权归各自所有。

第七条违约责任
7.1 任何一方违反合同规定,应承担相应的违约责任。

第八条争议解决
8.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条合同的生效、变更和解除
9.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

9.2 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.3 在合同履行过程中,双方同意对合同内容进行变更或解除,应书面通知对方,并经双方协商一致。

第十条其他
10.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

10.2 本合同自签订之日起【合同期限】内有效。

甲方(盖章):
乙方(盖章):
签订日期:【签订日期】。

合同专用条款

合同专用条款

合同专用条款协议名称:合同专用条款一、定义与解释1.1 甲方:指合同的发起方,以下简称“甲方”。

1.2 乙方:指合同的接受方,以下简称“乙方”。

1.3 合同:指甲乙双方达成的具有法律效力的协议,以下简称“合同”。

1.4 条款:指合同中的具体规定,以下简称“条款”。

二、合同目的与范围2.1 本合同的目的是确立甲乙双方之间的权利与义务,以保障双方的合法权益。

2.2 本合同适用于甲乙双方之间的一切合同事项,包括但不限于销售、采购、服务等。

三、合同的成立与生效3.1 本合同的成立需要甲方与乙方在书面形式上达成一致意见,并由双方的授权代表或法定代表人签署。

3.2 合同的生效日期为最后一方签署之日起生效。

四、合同的履行与终止4.1 甲乙双方应按照本合同的约定履行各自的义务,并且在合同履行期限内完成。

4.2 若因不可抗力等不可预见的原因导致合同无法履行,双方应及时通知对方并协商解决办法。

4.3 本合同的终止应经甲乙双方书面协商一致,并签署终止协议。

五、合同的保密条款5.1 甲乙双方应对本合同的内容及履行过程中获取的商业秘密和机密信息予以保密。

5.2 未经对方书面同意,任何一方不得向第三方透露或披露本合同的内容及相关信息。

六、争议解决6.1 本合同的解释、效力及履行均适用中华人民共和国法律。

6.2 若甲乙双方在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决。

如协商不成,应提交有管辖权的人民法院进行诉讼解决。

七、其他条款7.1 本合同未尽事宜,甲乙双方可另行协商并达成补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

7.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

7.3 本合同自签署之日起生效,具有法律约束力。

八、协议变更与解释8.1 本合同的任何变更或补充应以书面形式进行,并由甲乙双方的授权代表或法定代表人签署。

8.2 本合同的解释权归甲方所有。

以上为《合同专用条款》的内容,旨在确保甲乙双方的合法权益,规范合同的成立、履行与终止。

合同范本的专用条款有哪些

合同范本的专用条款有哪些

合同范本的专用条款有哪些合同范本的专用条款包括但不限于以下内容:
1. 合同的当事人信息,包括双方当事人的名称、地址、联系方式等基本信息。

2. 合同的目的和内容,明确描述合同的目的和双方的主要义务和权利。

3. 合同的有效期限,规定合同的有效期限,包括开始日期和结束日期。

4. 合同的解决争议方式,约定合同争议的解决方式,可以选择仲裁、诉讼等方式。

5. 合同的违约责任,规定一方违约时的责任和补救措施,包括违约金、损害赔偿等。

6. 合同的变更和解除,约定合同的变更和解除条件,以及变更和解除的程序和方式。

7. 合同的保密条款,规定合同内容的保密义务,保护双方的商业秘密和机密信息。

8. 合同的法律适用和管辖法院,约定合同适用的法律和管辖法院,明确法律适用和争议解决的地域。

以上是合同范本的专用条款的一些常见内容,具体的条款内容还需根据具体合同类型和双方需求进行定制。

希望以上内容对您有所帮助。

合同专用条款与通用条款(必备3篇)

合同专用条款与通用条款(必备3篇)

合同专用条款与通用条款第1篇合同的通用条款可以更改,只要双方当事人经过协商同意,合同的任一条款都可以进行变更。

但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的,认定为没有变更合同内容。

《民法典》第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。

第五百四十四条规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。

第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。

【版权声明】合同专用条款与通用条款第2篇合同的通用条款和专用条款如下:1.通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款;2.专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。

根据《民法典》第四百六十五条依法成立的合同,受法律保护。

依法成立的合同,仅对当事人具有法律约束力,但是法律另有规定的除外《民法典》第四百六十六条当事人对合同条款的理解有争议的,应当依据本法第一百四十二条第一款的规定,确定争议条款的含义。

合同文本采用两种以上文字订立并约定具有同等效力的,对各文本使用的词句推定具有相同含义。

各文本使用的词句不一致的,应当根据合同的相关条款、性质、目的以及诚信原则等予以解释。

合同专用条款与通用条款第3篇合同的通用条款可以更改,只要双方当事人经过协商同意,合同的任一条款都可以进行变更。

但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的,认定为没有变更合同内容。

根据2021年实施的《民法典》第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。

第五百四十四条规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。

第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。

合同专用条款(标准范本)

合同专用条款(标准范本)

第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:协议书、洽商变更等明确双方权利义务的往来函件、合同补充条款、合同专用条款、合同通用条款、现行标准规范及有关技术文件、工程预算书。

进一步规定如下:对于同一类合同文件及往来文件,以其最新版本或最新颁发者为准;除非另有约定,合同履行过程中,双方共同签署的补充协议、会议记要、备忘录及其他文件,以及双方往来函件也视为本合同组成部分。

3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除用汉语外,还使用不约定语言文字。

3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》,国家及本地区现行有关法律、法规。

3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称:《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范。

发包人提供标准、规范的时间:由承包人自行解决。

国内没有相应标准、规范时的约定:不采用。

4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:进场前提供基础施工图;发包人提供施工图陆套给承包人(包括竣工图用图)发包人对图纸的保密要求:承包人应对施工图妥善保管,未经发包人同意,不得将施工图外传。

工程质量保修期满后,除承包人存档需要的图纸外,应将全部图纸退还给发包人。

承包人应在施工现场保留一套完整图纸,供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

4.4 使用国外图纸的要求及费用承担:不采用。

二、双方一般权利和义务5.工程师5.2监理单位委派的工程师姓名:职务:总监理工程师发包人委托的职权:对本合同工程范围内各施工过程中的施工质量、工程进度、安全文明施工、信息资料、投资控制和工程款支付进行监督、管理及协调。

需要取得发包人批准才能行使的职权:开工、停工、复工令的下达,设计变更和技术签证,现场经济技术签证,工程款支付和施工图预算结算审核。

合同专用条款

合同专用条款

合同专用条款合同专用条款一般指的是合同中的一些具体约定内容,以确保合同双方权益的保障。

以下是一些常见的合同专用条款。

第一条:合同目的本合同的目的是明确双方当事人之间的权利义务,保障双方合法权益,规范交易行为。

第二条:合同签订和生效本合同由双方当事人书面签署,并在依法办理相关手续后生效,并自合同签署之日起生效。

第三条:合同的履行地和方式合同的履行地为_______,合同的履行方式为_______。

第四条:合同的期限和终止本合同自________至________,如未按照约定期限履行合同义务,对方有权提前解除合同。

第五条:合同的变更和违约任何一方如需变更合同内容,应经双方协商一致,并制定书面变更协议。

任何一方如违反本合同约定,应承担相应的违约责任。

第六条:知识产权如涉及合同实施过程中产生的技术、专利、商标等知识产权问题,双方应经协商一致,并保护各自的知识产权。

第七条:保密条款双方当事人在合同履行过程中可能接触到对方的商业秘密或保密信息,双方应对其予以保密,并在合同解除或终止后继续承担保密义务。

第八条:争议解决双方应友好协商解决合同履行过程中所发生的争议。

如协商不成,应提交至_______仲裁委员会进行仲裁,仲裁裁决为终局裁决。

第九条:其他事项其他双方约定的事项,如________。

第十条:附则本合同一式两份,双方共同持有,具有同等法律效力。

本合同及其附件的任何修改、补充或变更,应经双方当事人书面协商并签署。

以上是合同专用条款的一些常见内容,可根据具体合同的性质和要求进行调整和完善。

合同专用条款在合同签订中起到明确双方权利义务、保障合同履行顺利进行的作用,是合同文本中非常重要的一部分。

合同范本的专用条款有哪些

合同范本的专用条款有哪些
合同范本的专用条款通常根据不同的合同类型和具体情况而有所不同。

一般来说,专用条款是指在特定类型的合同中需要特别考虑和涉及的条款。

以下是一些常见类型的合同范本的专用条款:
1. 购买合同,包括货物购买合同和房地产购买合同等。

专用条款可能涉及到商品描述、交付时间、验收标准、价格调整、风险转移等。

2. 租赁合同,包括房屋租赁合同和设备租赁合同等。

专用条款可能涉及到租金支付方式、租期、租赁物的使用规定、维护责任、违约责任等。

3. 劳动合同,包括全职劳动合同和劳务派遣合同等。

专用条款可能涉及到工作职责、工作时间、薪酬福利、保密义务、解雇程序等。

4. 合作协议,包括合资合作协议和技术合作协议等。

专用条款可能涉及到合作方式、权益分配、技术转让、保密协议、纠纷解决方式等。

5. 借款合同,包括个人借款合同和企业借款合同等。

专用条款可能涉及到借款金额、利率、偿还方式、违约责任、担保方式等。

以上仅是一些常见合同类型的专用条款举例,实际情况会根据具体合同的需要而有所不同。

作为合同范本专家,我将根据客户的需求和具体情况,为他们提供定制化的合同范本,确保合同的合法性和有效性。

合同专用条款

合同专用条款一、定义和解释1. 合同:指双方或多方之间达成的具有法律约束力的协议。

2. 合同方:指签订本合同的各方当事人。

3. 条款:指本合同中的各项规定和约定。

二、合同的目的和范围1. 目的:本合同的目的是明确合同方之间的权利和义务,保障各方的合法权益,并规范双方或多方之间的合作关系。

2. 范围:本合同适用于合同方之间的一切商业合作活动,包括但不限于销售、采购、合作开发、技术转让等。

三、合同的有效期和终止1. 有效期:本合同自双方或多方签订之日起生效,并持续有效至合同约定的期限届满。

2. 终止:本合同在以下情况下可以提前终止:a. 双方或多方一致同意终止;b. 合同约定的期限届满后,双方或多方未达成续约协议;c. 一方或多方违反合同约定且无法在合理时间内纠正;d. 根据法律法规的规定终止。

四、合同的义务和责任1. 合同方的义务:各方应按照本合同的约定履行各自的义务,包括但不限于支付款项、提供产品或服务、保证合同的履行等。

2. 违约责任:一方或多方未履行合同义务的,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

五、知识产权和保密条款1. 知识产权:各方应尊重和保护对方的知识产权,未经对方书面许可,不得擅自使用、复制、修改或传播对方的知识产权。

2. 保密条款:各方在合作过程中可能接触到对方的商业秘密或机密信息,双方应对此类信息严格保密,未经对方书面许可,不得向第三方披露或使用。

六、争议解决1. 协商解决:合同方之间发生争议时,应通过友好协商解决。

如协商未果,双方同意提交至仲裁机构进行仲裁。

2. 仲裁程序:仲裁程序按照仲裁机构的规则进行,仲裁裁决是终局的,对双方均具有约束力。

七、其他条款1. 本合同的修改和补充应经双方或多方书面协商一致,并以书面形式作出补充协议。

2. 本合同的任何条款无效或不可执行,不影响其他条款的有效性和可执行性。

3. 本合同的附件和补充协议与本合同具有同等法律效力。

八、适用法律和管辖1. 本合同的解释、效力和履行适用于中华人民共和国的法律。

合同协议书专用条款通用条款

一、总则1.1 本通用条款适用于本合同协议书(以下简称“本合同”)中未明确规定的条款。

1.2 本通用条款与本合同其他条款具有同等法律效力。

二、定义与解释2.1 定义本合同中,以下术语具有以下含义:(1)“合同双方”指本合同中的甲方和乙方。

(2)“合同标的”指本合同中约定的权利、义务和责任所涉及的具体事项。

(3)“合同履行期限”指合同双方约定完成合同标的的时间范围。

2.2 解释本合同的解释权归合同双方共同享有。

如有争议,应按照国家法律法规、行业惯例和合同双方的协商结果进行解释。

三、合同履行3.1 合同双方应按照本合同约定,全面履行各自的义务。

3.2 甲方应按照合同约定,按时、按质、按量完成合同标的。

3.3 乙方应按照合同约定,按时、按质、按量提供相关资料、设备、技术等。

3.4 合同双方应保持沟通,及时解决合同履行过程中出现的问题。

四、合同变更与解除4.1 合同双方如需变更或解除本合同,应协商一致,并以书面形式通知对方。

4.2 未经合同双方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除本合同。

4.3 因不可抗力导致本合同无法履行或履行困难的,合同双方可协商解除合同,并按照国家法律法规处理。

五、违约责任5.1 任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。

5.2 违约方应承担的违约责任包括但不限于:(1)支付违约金;(2)赔偿对方因此遭受的损失;(3)采取补救措施,消除影响;(4)承担其他法律规定的责任。

六、争议解决6.1 合同双方在履行本合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。

6.2 协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他7.1 本合同未尽事宜,可由合同双方另行协商解决。

7.2 本合同一式两份,合同双方各执一份,自双方签字(或盖章)之日起生效。

7.3 本合同专用条款与本通用条款不一致的,以专用条款为准。

7.4 本合同未尽事宜,按照国家法律法规和行业惯例执行。

甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________签订日期:________________签订地点:________________。

政府采购合同(专用条款)5篇

政府采购合同(专用条款)5篇篇1甲方(采购人):____________________乙方(供应商):____________________鉴于甲方需要采购相关货物或服务,乙方具备提供相应货物或服务的能力和资质,双方经友好协商,依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定,达成如下合同条款:一、合同背景与目的本合同旨在明确甲、乙双方在政府采购活动中的权利和义务,确保采购过程公开、公平、公正,保障双方的合法权益。

二、合同范围及内容本次采购的具体范围、内容、数量、规格、质量要求等详见合同附件的采购文件及乙方提交的响应文件。

三、价格与支付方式1. 采购金额:____________________人民币。

2. 支付方式:根据采购文件和响应文件的约定,采用一次性支付或分期支付方式支付货款。

3. 乙方应提供合法有效的发票,甲方按照财政部门的有关规定办理支付手续。

四、交货与验收1. 交货时间:乙方应按照采购文件要求的时限完成交货。

2. 交货地点:甲方指定的地点。

3. 验收标准:按照采购文件及国家相关标准进行验收。

4. 验收程序:乙方提交验收申请后,甲方组织验收小组进行验收。

5. 乙方未能按时交货或交付的货物不符合质量要求,应承担违约责任。

五、质量保证与售后服务1. 乙方应保证所提供的货物为全新、未使用过的原装合格产品,符合质量要求。

2. 乙方应提供至少________年的质保期,质保期内出现质量问题,乙方应负责免费维修或更换。

3. 乙方应提供完善的售后服务,包括但不限于技术支持、维修服务等。

六、保密条款1. 双方应对采购过程中的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。

2. 未经对方书面同意,任何一方不得向第三方泄露本合同涉及的商业秘密、技术秘密等保密信息。

七、违约责任1. 甲方未按合同约定支付货款的,应按未支付货款金额的百分之________向乙方支付违约金。

2. 乙方未按合同约定交货或交付的货物不符合质量要求的,应按合同金额的百分之________向甲方承担违约责任。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:⑴本合同协议书,⑵补充条款,⑶中标通知书,⑷投标书记附件,⑸本合同专用条款,⑹本合同通用条款,(7)标准、规范及有关技术文件,(8)图纸,(9)工程量清单,(10)工程报价单或预算书。

3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外,还使用 / 语言文字。

3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:___________/___________________3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称:执行现行国家、行业、地方有关的标准规范。

发包人提供标准、规范烦人时间:___________/_______________ 国内没有相关标准、规范时的约定:_________/_______________4、图纸4.1发包人向承保人提供图纸日期和套数:合同签订后五日内,发包人提供六套施工图纸。

发包人对图纸的保密要求:__承包人不得将发包人的图纸提供给未经发包同意的第三者。

___________________________ 使用国外图纸的要求及费用承担:____________/___________ 双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名:______宋姗姗________职务:____总监__________发发包人委托的职权:_执行《建设工程监理规范》及监理和合同中规定的监理方的职权。

___________________________________ 需要取得发包人批准才能行使的职权:_(1)下达停工令和停工后复工令(2)施工项目变更_________________________5.3发包人派驻的工程师姓名:___康建军_________职务:______________职权:_______________________________________5.6不实行监理的,工程师的职权:____________/____________7、项目经理姓名:____衡晓东________职务:______项目经理________8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:开工前七日完成。

(2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:承包人负责将施工用水、电,从发包人指定的水电源处接到施工现场,施工现场围墙以外的费用由发包人承担。

(3)施工场地与公共道路和通道开通时间和要求:开工前七天,执行通用条款。

(4) 工程地质和地下管线资料的提供时间:执行通用条款。

(5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:执行通用条款。

(6) 水准点与座标控制点交验要求:开工前三日。

(7) 图纸会审和设计交底时间:执行通用条款。

(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物 (含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:执行通用条款。

(9) 双方约定发包人应做的其他工作:协调周边关系,保证施工正常进行。

8.2发包人委托承包人办理的工作:根据实际情况和施工进度双方协商。

9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:执行通用条款。

(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间:施工组织设计应在开工前三日报监理审批,每月完成工作量报表在每月22日前报送。

(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:承包人负责施工现场的一切安全保卫和照明工作。

(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:具体双方协商。

(5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:执行通用条款。

(6) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:发包人提出的采取特殊保护措施的费用,由发包人承担。

(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物 (含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:承包人按要求保护,费用由发包人承担,由不可抗力原因引起的保护不当由发包人负责。

(8)施工场地清洁卫生的要求:执行通用条款。

(9)双方约定承包人应做的其他工作:双方协商。

三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组成设计 (施工方案)和进度计划的时间:开工前三日。

工程师确认的时间:收到后五日内。

10.2群体工程中有关进度计划的要求:总进度计划、单位工程进度计划及单位工程月进度计划。

13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况:由于不可抗力或非承包人原因造成的工期延误,由承包人提出书面申请,经总监审核,发包方同意后方可顺延工期。

四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位:地基与基础、主体结构、执行国家现行专业工程质量验收规范的规定。

19、工程试车19.5试车费用的承担: /五、安全施工执行通用条款。

六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2本合同款采用⑵方式确定。

(1)固定总价合同。

(2)固定单价合同。

综合单价包含的风险范围: / 风险费用的计算方法: / 风险范围以外的综合单价调整方法: /(3:可调价格合同。

合同价款调整方法: /(4)成本加酬金合同。

合同价款包括成本和酬金两部分,双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。

成本构成: /酬金的计算方法: /23.3双方约定合同价款的其他调整因素:(1)非承包人原因的工程变更,造成增加新的工程量清单项目,其综合单价按照下列方法确定:①合同中已有适用的综合单价,按照合同中已有的综合单价确定;②合同中有类似的综合单价,参照类似的综合单价确定;③合同中没有适用或类似的综合单价,按照2011定额、相关费用文件,及当地同期材差重新组价,经发包人确认后执行;(2)工程量以实调整。

24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例: / 扣回工程款的时@间、比例: / 25、工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:每月22日前提交。

26、工程款 (进度款)支付双方约定的工程款 (进度款)支付的方式和时间:①+0.000完支付已完工程量的80% 。

②主体结构施工阶段,每五层支付已完工程量的70% ,主体结构完支付至已完工程量的80%。

③装修阶段,按月支付已完工程量的60%。

工程完工后支付至合同价款的80%。

⑤竣工验收后支付至95%。

⑥剩余5%作为质保金,自竣工验收之日起满一年后支付给承包人。

七、材料设备供应27、发包人供应材料设备27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:(1)材料设备单价与一览表不符:/(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:/(3)承包人可代为调剂串换的材料:/(4)到货地点与一览表不符:/(5)供应数量与一览表不符:/(6)到货时间与一览表不符:/27.6发包人供应材料设备的结算方法:/28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定:/八、工程变更执行通用条款。

九、竣工验收与结算工程竣工验收合格之日起,28日内提交竣工结算文件,发包人要在60日内审核完,其它执行通用条款。

32、竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定:提交竣工资料的同时向发包人提供。

32.2中间交工工程的范围和竣工时间: /十、违约、索赔和争议35、违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:/本合同通用条款第76.4款约定发包人违约应承担的违约责任:/ 本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:/ 双方约定的发包人其他违约责任/35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任:/ 本合同通盘条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:/ 双方约定的承包人其他违约责任:/37、争议37.1双方约定,在履行合同过程中产生争议时:(1)请 / 调解;(2)采取以下第二种方式解决,第一种:向晋中市仲裁委员会提请仲裁;第二种:向寿阳县人民法院提起诉讼。

十一、其他38、工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程:39、不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定:执行通用条款。

46、合同份数46.1双方约定合同副本份数:两份正本,捌份副本4、本合同发、承包双方签订后28日内在当地建设行政主管部门备案。

48、补充条款1、工程竣工,承包人向发包人提供叁套完整的竣工资料。

2、桩基检测、地基承载力检测费用由发包人承担。

3、基坑支护项目按发包人及监理签认的施工组织设计及专项方案以实调整,执行2011定额及相关费率,材料差价执行当地同期建设工程造价管理信息文件。

4、分包工程按结算价的1%计取总承包服务费。

5、凡建设单位要求不做的项目,按照招标时财政评审的相应价格扣除,除涂料、电梯、门窗外,发包人不能再对其他项目进行分包。

6、因工程量清单发生的重大漏项,由施工单位、招标代理机构及寿阳县财政评审中心承担。

7、措施项目费用,因分部分项工程量清单原因的工程变更,引起措施项目发生变化,造成施工组织设计或施工方案变更,原措施费中已有的措施项目,按原有措施费的组价方法调整;原措施费中没有的措施项目,按照2011定额、相关费用文件,及当地同期材差重新组价,经发包人确认后调整。

8、本工程执行山西省或市(县)各级政府及行政主管部门关于工程造价调整的各项政策、法规文件。

相关文档
最新文档