版住建部勘查设计合同(范本)
住建部勘察设计合同范本
住建部勘察设计合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程勘察设计的相关事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程投资：____________________第二条勘察设计范围及内容2.1 勘察设计范围：____________________2.2 勘察设计内容：____________________第三条勘察设计费用3.1 勘察设计费用总额为人民币____元整（大写：____________________元整）。
3.2 付款方式：____________________第四条勘察设计周期4.1 乙方应在____年____月____日前完成勘察设计工作，并提交相关成果文件。
第五条甲方的权利与义务5.1 提供勘察设计所需的资料及场地。
5.2 对乙方的勘察设计成果进行审查，并提出修改意见。
5.3 按照约定支付勘察设计费用。
第六条乙方的权利与义务6.1 按照甲方的要求及勘察设计规范进行勘察设计。
6.2 对勘察设计成果的质量负责。
6.3 在勘察设计过程中，如需变更设计范围或内容，应征得甲方同意。
6.4 保守甲方的商业秘密。
第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
第八条争议解决8.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条其他约定9.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
住建部 勘察合同5篇
住建部勘察合同5篇篇1《住建部勘察合同》一、总则为规范住宅建设领域的勘察行为，保障建筑工程施工质量和安全，加强对勘察单位的管理，依据相关法律法规，住宅和城乡建设部制定本合同。
二、合同范围本合同适用于住宅建设领域的勘察工作，包括但不限于建筑物、道路、桥梁、排水系统等。
合同的签署双方为勘察单位和委托方。
三、勘察内容1. 勘察单位应当根据委托方的要求，对勘察范围内的土地、地质、水文、交通等情况进行调查研究，并提供详细的勘察报告。
2. 勘察报告应包括勘察范围的地质构造、地质灾害情况、地下水情况、地表水情况等内容，为建设施工提供可靠的地质依据。
3. 勘察单位在勘察过程中应遵守相关技术规范，确保勘察数据的准确性和可靠性。
四、费用支付1. 勘察单位应在接受委托方勘察任务后，按照约定的费用标准，提供相关的勘察服务。
2. 勘察费用应在委托方验收合格的勘察报告后支付，委托方不得拖欠勘察费用。
3. 如因委托方原因导致的勘察工作无法完成，勘察单位有权要求委托方支付相应的解约赔偿金。
五、违约责任1. 如因勘察单位原因导致的勘察报告不符合要求，勘察单位应当承担相应的责任，并重新进行勘察工作。
2. 如因委托方原因导致的勘察工作无法完成，委托方应当承担相应的违约责任，并支付相应的违约金。
六、争议解决1. 合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决。
2. 如协商未果，可向相关部门申请调解，或依法向人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章后生效，至勘察工作完成后终止。
2. 本合同的解释权归住宅和城乡建设部所有。
委托方：__________________ 勘察单位：__________________签字：_____________ 日期：__________ 签字：_____________日期：__________篇2住建部勘察合同是指由住房和城乡建设部（以下简称“住建部”）与勘察单位签订的关于城市规划、土地开发、建筑工程勘察等方面的合同。
住建部建设工程勘察设计合同3篇
住建部建设工程勘察设计合同3篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就建设工程勘察设计事宜，经友好协商达成如下合同：一、合同标的及工作内容本合同工程名称为：[工程名称]，地点为：[工程地点]。
工作内容包括地质勘察及工程设计两部分。
具体内容包括但不限于地形测绘、地质勘探、初步设计、方案设计、施工图设计等工作。
合同总标的根据实际工作量确定。
二、合同双方职责和义务甲方职责和义务：1. 提供工程建设的相关文件、资料和数据；2. 及时与乙方沟通，明确设计要求；3. 按照合同约定支付勘察设计费用。
乙方职责和义务：1. 按照国家相关法规和规范进行勘察设计；2. 保证勘察设计质量，按时交付设计文件；3. 对设计成果进行技术交底，提供必要的技术服务；4. 遵守保密义务，未经甲方许可，不得泄露与工程有关的技术资料和信息。
三、勘察设计费用及支付方式本合同勘察设计费用总额为人民币[金额汉字大写]（¥[金额数字小写]元）。
支付方式如下：合同签订后支付总金额的XX%；初步设计完成后支付XX%；施工图设计完成后支付剩余款项。
具体支付方式及时间根据工程进度协商确定。
四、知识产权约定本合同所产生的全部知识产权（包括但不限于设计版权、专利申请权等）归甲方所有。
乙方有权在行业内展示其参与设计的项目名称，并注明其为该项目的勘察设计单位。
未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的设计成果用于其他工程项目或出版物。
如因乙方违约造成甲方损失，乙方应承担相应的法律责任。
五、合同期限及违约责任本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并交付使用止。
如因乙方原因导致勘察设计工作未能按时完成，乙方应承担违约责任，并支付因违约给甲方造成的损失。
建设工程勘察设计合同范本6篇
建设工程勘察设计合同范本6篇篇1建设工程勘察设计合同范本甲方（甲方全称）：（以下简称甲方）法定代表人：（代表人姓名）地址：（地址）电话：（联系电话）传真：（传真）邮编：（邮编）乙方（乙方全称）：（以下简称乙方）法定代表人：（代表人姓名）地址：（地址）电话：（联系电话）传真：（传真）邮编：（邮编）根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察规范》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方对甲方的建设工程进行勘察设计，达成如下合同：第一条项目名称乙方承担甲方（项目名称）、项目的勘察设计任务。
第二条服务内容乙方应按照甲方的要求，对项目进行勘察设计工作，包括但不限于：勘察、设计、提供相关技术咨询等服务。
第三条服务费用及支付方式1. 乙方应于本合同签订之日起向甲方支付服务费用：人民币（大写）（小写）元整。
2. 服务费用支付方式：甲方应于乙方提供正式发票后7个工作日内转账支付。
第四条服务期限本合同自双方签订之日起生效，至项目竣工为止。
第五条保密条款1. 乙方应对甲方的所有商业秘密进行保密，未经甲方书面同意，不得向第三方透露。
2. 保密期限为本合同终止之日起5年内。
第六条违约责任1. 若甲方未按时支付服务费用，应按拖欠金额的（日利率）计算支付滞纳金。
2. 任何一方未履行合同义务，对造成的损失应负赔偿责任。
第七条纠纷解决本合同一切争议，由双方友好协商解决，协商不成，提交（仲裁机构）仲裁。
第八条其他条款1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，共同具有同等法律效力。
甲方：法定代表人（签字）：乙方：法定代表人（签字）：篇2建设工程勘察设计合同范本甲方：________________ （甲方全称、住所地）乙方：________________（乙方全称、住所地）鉴于甲方欲委托乙方进行建设工程勘察设计业务，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：甲方委托乙方进行的工程为____________（工程名称），位于____________（工程地址），具体范围为____________（项目范围描述）。
勘察设计合同范本住建部(2024版)
勘察设计合同范本住建部(2024版)合同目录第一章：总则1.1 合同目的1.2 合同适用范围1.3 定义和解释第二章：合同主体2.1 甲方（委托方）2.2 乙方（勘察设计方）2.3 双方的权利与义务第三章：勘察设计内容3.1 勘察设计范围3.2 勘察设计标准3.3 勘察设计成果第四章：合同价款与支付4.1 合同价款4.2 支付方式4.3 支付时间第五章：勘察设计进度5.1 勘察设计周期5.2 进度计划5.3 进度调整第六章：质量要求与验收6.1 勘察设计质量要求6.2 勘察设计成果验收6.3 质量保证期第七章：知识产权与保密7.1 知识产权归属7.2 保密条款7.3 知识产权的保护第八章：违约责任8.1 违约情形8.2 违约责任的承担8.3 赔偿范围与计算方法第九章：合同变更与解除9.1 合同变更的条件与程序9.2 合同解除的条件9.3 合同解除后的处理第十章：争议解决10.1 争议解决方式10.2 仲裁或诉讼的适用条件10.3 法律适用与管辖第十一章：附则11.1 合同的解释权11.2 合同的生效条件11.3 其他补充条款第十二章：签字栏12.1 甲方签字：______ 日期：______12.2 乙方签字：______ 日期：______12.3 签订时间：______12.4 签订地点：______合同编号______第一章：总则1.1 合同目的本合同旨在明确甲方与乙方在勘察设计项目中的权利、义务和责任，确保勘察设计工作的顺利进行。
1.2 合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方进行的勘察设计项目。
1.3 定义和解释本合同中所涉及的专业术语和概念，其定义和解释如下：勘察设计：指为完成特定工程项目的勘察、测量、设计等活动。
甲方：指委托乙方进行勘察设计的单位或个人。
乙方：指接受甲方委托，承担勘察设计任务的单位或个人。
第二章：合同主体2.1 甲方（委托方）甲方应为依法设立并有效存续的单位或个人，具有委托勘察设计的合法资格。
建设工程勘察设计合同通用版本范本6篇
建设工程勘察设计合同通用版本范本6篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同通用版本范本甲方：（委托方名称）乙方：（承接方名称）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察设计工作，双方本着平等、自愿、互利、诚信的原则，经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方按照双方约定的工程范围、技术要求和工作时间，对相关建设工程进行勘察设计，以期确保工程质量和进度。
第二条服务内容1.乙方应根据甲方提供的建设项目概况、要求和规划方案，进行勘察设计工作；2.乙方应按照国家相关标准、规范和法律法规，完成相关勘察设计文件；3.乙方应按工程实际情况，合理安排工作进度，确保完成工作质量。
第三条服务费用1.甲方应按照合同约定时间和标准，支付乙方勘察设计服务费用；2.乙方应将开支明细单据提供给甲方，以便核算费用；3.如遇特殊情况需要额外费用，乙方应提前告知甲方，并经双方协商确定。
第四条质量保证1.乙方应保证勘察设计文件准确无误，符合国家相关标准和规范；2.如发现工程问题，乙方应及时通知甲方，协助解决；3.勘察设计文件经甲方验收合格后，乙方应负责向有关部门提交相关报批文件。
第五条工期要求1.双方应严格按照合同约定的工作时间和节点，完成相应的勘察设计工作；2.如有延期情况，需提前告知对方，并经双方协商确定新的工作时间表。
第六条违约责任1.如一方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任；2.如因一方原因致使工程质量受损或进度延误，应承担相应的赔偿责任。
第七条合同变更1.双方如需对合同内容进行修改或补充，应经双方协商一致，并签署书面协议；2.未经协商一致不得私自修改合同内容。
第八条合同解除1.双方一致同意解除合同的，应书面协商并签署解除协议；2.若一方违反合同约定致使合同无法履行，对方有权解除合同并要求违约方承担相应责任。
第九条法律适用本合同适用中华人民共和国法律，对合同效力、履行、解释和争议解决均受中国法律管辖。
第十条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
住建部 勘察合同范本
住建部勘察合同范本【住建部勘察合同范本】合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程勘察的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：_______二、勘察内容2.1 勘察范围：_______2.2 勘察目的：_______2.3 勘察依据：_______2.4 勘察深度：_______三、勘察费用3.1 勘察费用总额为人民币_______元（大写：_______元整）。
3.2 付款方式：（1）本合同签订后_______日内，甲方支付乙方勘察费用的_______%作为预付款；（2）乙方提交勘察成果报告后_______日内，甲方支付乙方勘察费用的剩余部分。
四、勘察期限4.1 乙方应在合同签订后_______日内完成勘察工作。
4.2 如因不可抗力等原因导致勘察工作无法按期完成，甲乙双方协商确定延期时间。
五、勘察成果（1）勘察报告；（2）相关图纸；（3）其他甲方要求的勘察成果。
5.2 乙方对勘察成果的真实性、准确性负责。
六、保密条款6.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和技术秘密，应予以严格保密。
6.2 保密期限自本合同签订之日起算，至合同履行完毕之日止。
七、违约责任7.1 甲方未按约定支付勘察费用的，乙方有权暂停勘察工作，并要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金按逾期付款金额的_______%计算。
7.2 乙方未按约定时间完成勘察工作的，应向甲方支付逾期完工违约金，违约金按逾期天数的_______%计算。
八、争议解决8.1 本合同在履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
建设工程勘察设计合同书范本5篇
建设工程勘察设计合同书范本5篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同书范本甲方（委托方）：法定代表人（签字）：乙方（设计机构）：鉴于甲方拟在（地点）建设（工程名称），现委托乙方进行勘察和设计工作，双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，达成一致意见，特订立本合同书，共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：4. 勘察设计范围：5. 工程造价：6. 勘察设计费用：7. 工程竣工期：二、乙方的权利和义务1. 乙方应按照国家有关法律法规，认真负责地进行勘察和设计工作，保证设计方案合理、科学、经济、安全。
2. 乙方应及时向甲方提交勘察和设计方案，并做好解释工作，满足甲方的需求。
3. 乙方应派遣专业技术人员到工地进行勘察，全面掌握工程情况，保证设计的准确性和可行性。
4. 乙方应根据勘察设计合同的约定，按时履行工作，并承担相应的技术风险和责任。
三、甲方的权利和义务1. 提供工程的详细资料和资金支持，协助乙方进行勘察和设计工作。
2. 对乙方提出的设计方案给予及时回复和意见，保证勘察设计工作的顺利进行。
3. 对乙方提供的勘察设计文件进行认真审查，确认无误后签字确认。
四、未尽事项本合同未尽事宜，由双方协商解决。
五、合同变更1. 双方协商一致，可对本合同书进行部分修改或补充。
修改或补充的内容应体现在书面协议上，并由双方代表签署生效。
2. 未经双方书面同意，不可单方面修改或变更本合同。
六、违约责任1. 若有一方未按时履行合同义务，视为违约并承担相应责任。
2. 对于因不可抗力因素影响造成工程的暂停或中止，双方应及时协商解决。
七、合同解除1. 在合同期限履行完毕或双方协商一致解除合本合同自动失效。
2. 若一方严重违约，或无法按时完成合同义务，对方有权解除本合同，并有权追究违约方的责任。
八、合同争议1. 因本合同引起的一切争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，可向有关部门申请调解。
2. 争议无法通过协商和调解解决的，任何一方有权向人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
GF—2016—0203合同编号：____________建设工程勘察合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。
上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款编号应与相应的通用合同条款编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体项目工程勘察的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本, 合同当事人可结合工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规和合同约定履行相应的权利义务，承担相应的法律责任。
《示范文本》适用于岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程物探/测试/检测/监测、水文地质勘察及工程测量等工程勘察活动，岩土工程设计也可使用《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）。
目录第一部分合同协议书................................................................ .1一、工程概况 (1)二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量 (1)三、合同工期 (1)四、质量标准 (2)五、合同价款 (2)六、合同文件构成 (2)七、承诺 (3)八、词语定义 (3)九、签订时间 (3)十、签订地点 (3)十一、合同生效 (3)十二、合同份数 (3)第二部分通用合同条款 (5)第1条一般约定 (5)1.1 词语定义 (5)1.2 合同文件及优先解释顺序 (6)1.3 适用法律法规、技术标准 (8)1.4 语言文字 (9)1.5 联络 (9)1.6 严禁贿赂 (8)1.7 保密 (8)第2条发包人 (11)2.1 发包人权利 (11)2.2 发包人义务 (11)2.3 发包人代表 (12)第3条勘察人 (13)3.1 勘察人权利 (13)3.2 勘察人义务 (13)3.3 勘察人代表 (14)第4条工期 (15)4.1 开工及延期开工 (15)4.2 成果提交日期 (15)4.3 发包人造成的工期延误 (15)4.4 勘察人造成的工期延误 (16)4.5 恶劣气候条件 (17)第5条成果资料 (17)5.1 成果质量 (17)5.2 成果份数 (17)5.3 成果交付 (17)5.4 成果验收 (18)第6条后期服务 (18)6.1 后续技术服务 (18)6.2 竣工验收 (18)第7条合同价款与支付 (18)7.1 合同价款与调整 (19)7.2 定金或预付款 (20)7.3 进度款支付 (20)7.4 合同价款结算 (21)第8条变更与调整 (21)8.1 变更范围与确认 (21)8.2 变更合同价款确定 (22)第9条知识产权 (23)第10条不可抗力 (24)10.1 不可抗力的确认 (24)10.2 不可抗力的通知 (25)10.3 不可抗力后果的承担 (25)第11条合同生效与终止 (26)第12条合同解除 (26)第13条责任与保险 (27)第14条违约 (28)14.1发包人违约 (28)14.2 勘察人违约 (29)第15条索赔 (30)15.1 发包人索赔 (32)15.2 勘察人索赔 (32)第16条争议解决 (32)16.1 和解 (32)16.2 调解 (32)16.3 仲裁或诉讼 (33)第17条补充条款 (33)第三部分专用合同条款 (34)第1条一般约定 (34)1.1 词语定义 (34)1.2 合同文件及优先解释顺序 (34)1.3 适用法律法规、技术标准 (34)1.4 语言文字 (34)1.5 联络 (35)1.7 保密 (35)第2条发包人 (35)2.2 发包人义务 (35)2.3 发包人代表 (36)第3条勘察人 (36)3.1 勘察人权利 (36)3.3 勘察人代表 (36)第4条工期 (36)4.2 成果提交日期 (37)4.3 发包人造成的工期延误 (37)第5条成果资料 (37)5.2 成果份数 (37)5.4 成果验收 (37)第6条后期服务 (37)6.1 后续技术服务 (37)第7条合同价款与支付 (38)7.1 合同价款与调整 (38)7.2 定金或预付款 (38)7.3 进度款支付 (39)7.4 合同价款结算 (39)第8条变更与调整 (39)8.1 变更范围与确认 (39)8.2 变更合同价款确定 (40)第9条知识产权 (40)第10条不可抗力 (40)10.1 不可抗力的确认 (40)10.2 不可抗力的通知 (41)第13条责任与保险 (41)第14条违约 (41)14.1 发包人违约 (41)14.2 勘察人违约 (42)第15条索赔 (42)15.1 发包人索赔 (42)15.2 勘察人索赔 (42)第16条争议解决 (42)16.3 仲裁或诉讼 (43)第17条补充条款 (43)附件A 勘察任务书及技术要求 (44)附件B 发包人向勘察人提交有关资料及文件一览表 (44)附件C 进度计划 (44)附件D 工作量和费用明细表 (44)第一部分合同协议书发包人（全称）：_____________________________勘察人（全称）：_____________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目工程勘察有关事项协商一致，达成如下协议。
一、工程概况1.工程名称：______________________________________________2.工程地点：______________________________________________3.工程规模、特征：________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量1.勘察范围和阶段：________________________________________2.技术要求：______________________________________________3.工作量：________________________________________________三、合同工期1.开工日期：______________________________________________2.成果提交日期：__________________________________________3.合同工期（总日历天数）________________________天四、质量标准质量标准：______________________________________________五、合同价款1.合同价款金额：人民币（大写）____________ (¥__________元)2.合同价款形式：_________________________________________六、合同文件构成组成本合同的文件包括：（1）合同协议书；（2）专用合同条款及其附件；（3）通用合同条款；（4）中标通知书（如果有）；（5）投标文件及其附件（如果有）；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。
八、词语定义本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。
九、签订时间本合同于年月日签订。
十、签订地点本合同在签订。
十一、合同生效本合同自生效。
十二、合同份数本合同一式份，具有同等法律效力，发包人执份，勘察人执份。
发包人：（印章）勘察人：（印章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）统一社会信用代码：统一社会信用代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用合同条款第1条一般约定1.1 词语定义下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义。