2022年挡土墙施工合同
挡土墙(护坡)施工方案完整版
挡土墙（护坡）施工方案一、工程概况1．工程名称：2．建设地点：3．施工单位：4．监理单位：5．管理单位：6. 工程规模：7、工程建设地点及自然环境220kVxx变电站位于xx市xx镇xx村，站内占地19402㎡，该站在xx村主公路旁。
站址呈长方向对角坡度，地面高程在580.58~592.90米之间，高差约12米。
变电站横向采用1.0%的坡度布置。
8.工程内容：站内挡土墙、护坡的基槽的开挖、基础砌筑、墙身砌筑等9.工作范围：根据设计施工图的要求，站内挡墙砌筑方式有衡重式和仰斜式两种，衡重式挡土墙有NA段、BC段、DE段、LM段，仰斜式挡土墙有EF段、GH段、HI段、JK段KL段、AB段，材料为M10水泥砂浆砌筑MU40片石石料应坚固不宜风化，其最小厚度不小于150mm，挡土墙表面原浆勾缝。
二、编制依据1、220kV输变电新建工程挡土墙施工蓝图2、《工程测量规范》GB50026-933、《电力建设施工质量验收及评定规程土建工程》DL/T5210.1-20054、《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-94；5、《变电站工程施工质量检验及评定标准》6、《建筑地基处理技术规范》GJ79-917、《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-20008、我司现有的技术力量，其他类似工程的施工经验以及我司编制的有关先进施工工艺，适用于本工程的施工技术和施工管理办法。
三、材料要求：1.石料应符合设计规定的类别和强度，石质应均匀，不易风化，无裂纹；石料强度、试件规格及换算应符合设计要求，石料强度的测定应按现行规程执行。
片石一般是用爆破或楔劈法开采的石块，卵形和薄片者不得采用。
用做镶面的片石，应选择表面较平整、尺寸较大者，并应稍加修整。
2.水泥水泥进场应有产品合格证和出厂检验报告，进场后应对强度、安定性及其他必要的性能试指标进行取样复试。
其质量必须符合国家现行标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》（GB175）等的规定。
根据国家现行标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》（GB175）等的规定，当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月时，在使用前必须进行复试，并按复试结果使用。
《广东省建设工程标准施工合同》(2011)
工程编号：合同编号：工程名称：工程地点：发包人：承包人：广东省建设厅制第一部份协议书发包人: (全称)承包人: (全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建造法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程范围：工程规模：本工程建造面积约： m2，建造高度 ,建造层数层；工程造价约万元；结构形式：∕工程立项、规划批准文件号：∕资金来源：自筹二、工程承包范围承包范围：承包人按发包人提供资料及相关内容，负责对****工程进行施工，具体承包内容按发包人与承包人承诺的相关内容。
三、合同工期工程合同工期总日历天数：天。
开工日期：2022 年月日(实际开工日期以开工令约定为准)竣工日期：2022 年月日(以开工日期为始按合同工期推算)四、质量标准工程量质标准：按现行的《工程施工质量验收规范》标准，达到“合格”或者以上。
五、合同价款合同总价(大写)：；(小写)：￥元。
项目单价：□详见承包人的投标报价书(招标工程)；□详见经确认的工程量清单报价单或者施工图预算书(非招标工程)。
六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部份《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部份《通用条款》第1 条赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并授受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并授受本合同所有条款，按本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效订立合同时间：2022 年11 月日订立合同地点：合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于生效。
发包人： (公章) 承包人： (公章)地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：电子邮箱: 电子邮箱:第二部份合同通用条款详见广东省建设厅推行的《广东省建设工程标准施工合同》 (示范文本) (2022)第二部份第三wor式分-可编辑-感专谢下用载支条持款1 、定义1.53 所采用的书面形式包括：文书□ 信件□ 电报传真□ 电子邮件□其他：2、合同文件及解释2.2 下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应能相互解释，互为说明。
贾新明、梁怀凤劳务合同纠纷二审民事判决书
贾新明、梁怀凤劳务合同纠纷二审民事判决书【案由】民事合同、无因管理、不当得利纠纷合同纠纷劳务合同纠纷【审理法院】山西省晋中市中级人民法院【审理法院】山西省晋中市中级人民法院【审结日期】2020.09.28【案件字号】(2020)晋07民终1957号【审理程序】二审【审理法官】段锋许俊胡庆刚【审理法官】段锋许俊胡庆刚【文书类型】判决书【当事人】贾新明;梁怀凤;吴海军;李扶祥【当事人】贾新明梁怀凤吴海军李扶祥【当事人-个人】贾新明梁怀凤吴海军李扶祥【法院级别】中级人民法院【字号名称】民终字【原告】贾新明【被告】梁怀凤;吴海军;李扶祥【本院观点】《中华人民共和国民事诉讼法》规定当事人对自己提出的主张有责任且应当及时提供证据证明。
【权责关键词】撤销合同第三人书证鉴定意见证据不足新证据重新鉴定质证罚款诉讼请求维持原判扣押诉讼时效【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】本院查明的事实与一审基本一致。
【本院认为】本院认为，《中华人民共和国民事诉讼法》规定当事人对自己提出的主张有责任且应当及时提供证据证明。
本案中，贾新明主张权利的主要证据是2016年4-6份老贾砌石方清单，因双方一审时对该份清单中书写内容各执一词，后依据贾新明的申请，法院委托山西洪宇正业司法鉴定中心进行了鉴定。
现贾新明再次提出鉴定请求，依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第四十条第一款“当事人申请重新鉴定，存在下列情形之一的，人民法院应当准许：(一）鉴定人不具备相应鉴定资格的；（二）鉴定程序严重违法的；（三）鉴定意见明显依据不足的；（四）鉴定意见不能作为证据使用的其他情形"的规定，贾新明没有证据证明山西洪宇正业司法鉴定中心出具的鉴定意见存在上述情形，故对其该项请求，本院不予准许。
关于工程欠款的金额问题，贾新明提供的清单中金额部分无法认定由吴海军书写，现仅能依据梁怀凤提供的清单中的内容进行核定，该份清单中将案外人阳泉市液化气厂向梁怀凤收取的工程质量罚款、机械损毁赔偿款以及工程返工机具费用共计15579元进行扣减，但梁怀凤并未提供充分的证据证明上述费用应由贾新明负担，故该部分款项应认定为欠款。
工程挡土墙合同
工程挡土墙合同在工程建设中，挡土墙作为一种重要的基础设施，其作用是防止土壤的滑坡和坍塌，确保建筑物的安全。
为了明确双方的权利和义务，保障工程顺利进行，签订一份详尽的工程挡土墙合同是非常必要的。
以下是一份工程挡土墙合同范本，供参考之用。
甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________鉴于甲乙双方就__________（工程名称）项目的挡土墙建设达成如下协议：一、工程内容1. 乙方根据甲方提供的技术要求和设计图纸，负责__________（具体地点）的挡土墙建设工程。
2. 工程包括但不限于土方开挖、基础处理、砌筑挡土墙、墙面抹灰、排水设施安装等。
3. 所有工程材料由乙方负责采购，需符合国家标准及行业规范。
二、工程质量1. 乙方必须保证工程质量符合国家及行业的相关标准，确保工程安全、稳固、耐用。
2. 工程竣工后，由甲方组织验收，如发现质量问题，乙方应无偿修复至合格标准。
三、工期要求1. 工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 如遇不可抗力因素影响工期，双方应协商确定新的工期。
3. 乙方应按时完成工程进度，如有延误，应向甲方支付违约金。
四、合同价款1. 工程总价款为人民币____元。
2. 甲方应在合同签订后支付预付款，余款在工程验收合格后结清。
3. 如实际工程量增减，双方应根据实际完成的工程量调整合同价款。
五、违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题或工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
六、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________签订日期：____年____月____日。
2022年二建《公路管理与实务》真题模拟试卷二(带答案解析)
二建公路管理与实务第 1题：问答题(本题20分)某高速公路上下行分离式隧道，洞口间距40m，左线长3216m，右线长3100m，左右线隧道跨度都为10m，隧道最大埋深500m，进出口为浅埋段，IV 级围岩，洞身地质条件复杂，地质报告指出，隧道穿越地层为三叠系底层，岩性主要为炭质泥岩、砂岩、泥岩砂岩互层，且有瓦斯设防段、涌水段和岩爆段，I、II、III 级围岩大致各占1/3，节理裂隙发育，岩层十分破碎，且穿越一组背斜，在其褶曲轴部地带中的炭质泥岩及薄煤层中并存有瓦斯等有害气体，有瓦斯聚集涌出的可能，应对瓦斯重点设防，加强通风、瓦斯监测等工作。
技术员甲认为全断面开挖发的特点是工作空间较小、施工速度快、便于施工组织和管理；且全断面开挖法具有较小的断面进尺比，每次爆破震动强度较小，爆破对围岩的震动次数少，有利于围岩的稳定。
考虑到该隧道地质情况与进度要求，所以该隧道应采用全断面开挖。
隧道施工过程中为防止发生塌方冒顶事故，项目部加强了施工监控量测，量测项目有洞内外观测，锚杆或锚索内力及抗拔力、地表下沉、围岩体内位移、支护及衬砌内应力。
并且为防止地下水渗入洞内，施工进行了结构防排水施工，压浆顺序从下而上；从有水或多水的地段向无水、少水处；从上坡方向往下坡方向；从两端洞口向洞身中间压浆。
由于管理人员安全意识薄弱，隧道开挖过程中未严格按照安全要求进行及时支护，使洞身开挖面至支护面长达15m，存在生产安全重大事故隐患，监理单位要求施工单位组织编写重大事故隐患治理方案。
同时也组织经验丰富的人员严格按照“两项达标”、“四项严禁”、“五项制度”的总目标对其他项目开展了安全生产事故隐患排查治理活动。
【问题】1.按照隧道跨度划分，左右线隧道属于什么隧道，说明理由。
2.改正技术员甲对全断面开挖法特点阐述的错误之处。
3.补充本项目施工监控量测的必测项目，并指出隧道监控量测时出现冒顶塌方的危险信号（征兆）有哪些？4.指出压浆顺序中错误之处，并改正。
建筑挡土墙施工合同
建筑挡土墙施工合同甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行挡土墙工程施工的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：挡土墙的施工，包括但不限于基础处理、墙身砌筑、泄水孔、伸缩缝、沉降缝等所有相关内容的施工。
二、合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
三、承包方式3.1 乙方采取包工包料的承包方式，乙方负责提供施工所需的所有材料、设备、工具及人员等。
四、工期4.1 本工程合同约定的工期为__________天，自甲方书面通知开工之日起计算。
五、质量标准5.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关施工规范进行施工，确保工程质量满足设计要求和工程检验标准。
六、付款方式6.1 工程进度款：按照工程实际完成情况，经甲方验收合格后，甲方按照实际完成工程量的90%支付进度款。
6.2 尾款：工程全部完成后，经甲方验收合格，甲方支付剩余的10%尾款。
七、违约责任7.1 乙方如未按照合同约定的时间、质量完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的5%。
7.2 甲方如未按照合同约定时间支付进度款和尾款，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金按照同期银行贷款利率计算。
八、争议解决8.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________日期：__________ 日期：__________以上内容仅供参考，具体合同内容以双方实际签订的合同为准。
抗滑桩及桩间挡土墙施工方案
抗滑桩及桩间挡土墙施工方案2、《抗滑桩及桩间挡土墙设计规范》3、相关设计图纸和技术文件4、工程实际情况和施工现场实际情况三、施工计划1、施工时间：预计从2022年3月开始，至2022年7月完成。
2、施工队伍：具备相关施工资质和经验的专业施工队伍。
3、施工设备：挖掘机、打桩机、混凝土搅拌车等相关设备。
4、施工人员：具备相关施工经验和技能的工人。
5、施工安全：严格按照相关安全规定，确保施工过程中的安全。
四、施工方案1、施工前期准备1）施工队伍组织和培训，确保施工人员具备相关技能和知识。
2）准备施工设备和材料，确保施工进度和质量。
3）对施工现场进行勘察和测量，确定施工方案和施工进度。
2、抗滑桩施工1）挖掘抗滑桩孔，根据设计要求进行混凝土浇筑和钢筋加固。
2）对抗滑桩进行质量检查，确保符合相关标准和要求。
3、桩间挡土墙施工1）挖掘桩间挡土墙基础，进行混凝土浇筑。
2）进行挡土板的预制和安装，确保挡土板的质量和稳定性。
3）对桩间挡土墙进行质量检查，确保符合相关标准和要求。
4、施工后期工作1）对施工现场进行清理和整理，确保施工安全和环境卫生。
2）进行验收和质量检查，确保施工质量和安全。
五、施工保证措施1、严格按照相关标准和规定进行施工，确保施工质量和安全。
2、对施工现场进行安全检查和管理，确保施工人员的安全。
3、对施工设备和材料进行检查和维护，确保施工进度和质量。
4、对施工过程中的问题及时处理和解决，确保施工进度和质量。
2、《客运专线铁路路基工程施工技术指南》、《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》和《铁路混凝土工程施工技术指南》是三本重要的施工指南书籍，对于铁路工程的施工有着重要的指导作用。
5、D1K838+320～D1K839+662区间路基设计图和6、D1K840+214.2～D1K840+379.84区间路基设计图是铁路工程的两张路基设计图，对于路基的施工有着重要的指导意义。
施工计划方面，需要配备卷扬机、空压机、钢筋切割机、钢筋弯曲机和电焊机等机械设备，以确保施工的顺利进行。
公路预制装配式挡土墙施工技术规范
引用文件
参考资料：
意义价值
地方标准《公路预制装配式挡土墙施工技术规范》（DB63/T 1982-2021）的制定与实施，有利于构件生产工 序标准化、人员专业化，使施工质量易于控制和提高。还能规范青海省公路预制装配式挡土墙设计，统一设计标 准，有利于提高公路预制装配式挡土墙建设质量，对减少材料用量、节约能源和保护环境具有重要意义。
地方标准《公路预制装配式挡土墙施工技术规范》（DB63/T 1982-2021）依据中国国家标准《标准化工作导 则—第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）规则起草。
起草单位：中交一公局第三工程有限公司、青海省交通控股集团有限公司、青海省交通建设管理有限公司、 青海交通投资有限公司、青海西互高速公路管理有限公司、中交二公局第三工程有限公司、青海省交通规划设计 研究院有限公司、招商局重庆交通科研设计有限公司、江西交通咨询监理有限公司、中南安全环境技术研究院股 份有限公司、青海交通工程技术服务中心。
地方标准《公路预制装配式挡土墙施工技术规范》（DB63/T 1982-2021）规定了公路预制装配式挡土墙的施 工准备、材料要求、工厂预制、吊装与运输、现场施工、安全与环保。该标准适用于青海省公路新建和改扩建工 程中预制装配式挡土墙的施工。
制定过程
制定背景 编制进程
制定依据 起草工作
挡土墙是抵抗墙后土压力、提高墙后土体和工程结构稳定性的一种工程构筑物，常常应用于公路、铁路、水 利、防洪、市政等工程领域。相较于梁、板、框架等装配式混凝土结构，装配式挡土墙的发展相对滞后，制定可 供施工参考的规范有助于解决这一问题。在中国一些经济较发达的省、市，已经在进行或正在进行装配式挡土墙 相关标准、规范的研究和制定。青海省地形复杂，地貌多样，全年气温低，冬季持续时间长，昼夜温差大，现场 作业条件复杂，需要结合以上实际制定符合青海省需求的相关地方标准。鉴于此，制定了地方标准《公路预制装 配式挡土墙施工技术规范》（DB63/T 1982-2021）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2022年挡土墙施工合同所用铁丝、钉子、拉杆、套管等材料。
乙方应合理使用、爱惜甲方提供的材料机器等，如由于乙方原因造成损坏的，甲方将进行等价罚款。
乙方在施工中必须做到工完场清，必须服从甲方现场管理人员的安排。
(2)甲方责任：甲方提供水电主线至施工现场。
提供模板、钢管、扣件、木方、竹条及4辆双轮手推车(甲方将钢管、扣件等材料交付给乙方使用，每日完工后乙方必须将未使用完的材料的交回甲方指定地点并堆码整齐)。
片石、自拌砼等材料运输至施工现场。
2、计算规则(工程量计算办法)：按图纸及实际收方计量。
3、承包单价：此单价为综合单价已包括相应机具费、安全费(包括施工安全、人身伤亡、保险 )、福利费风险措施及其它费用包干费等，承包单价中途不再作任何调整，一次性包干，不产生任何赶工费，不受天气变化、市场行情、甲方相关工程进度等因数影响。
4、违约：如果乙方在施工期间以承包单价过低、施工困难为借口中途停工、阻工、退场，需支付违约金10000元人民币给甲方。
5、其他：如果乙方要使用甲方的运输车，乙方需承担运输车使用期间(甲乙双方共用)柴油费用的2/3，甲方承担油费的1/3及运输车租金(使用柴油数量以乙方每次签字认可的加油单为准，柴油价格以当时的市场价为结算依据)。
三、工程质量1、质量要求：本工程必须保证工程质量，满足设计、建设方、监理及质检站的检验标准，并满足现行国家验收规范要求。
2、凡因乙方自身原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无条件无偿返工，达到工程质量验收标准，并承担返工所消耗的人工、材料、机械等一切费用。
3、甲方对乙方有质量否决权，乙方必须服从甲方对质量管理的要求，以及对质量问题的惩处和质量优良的奖励。
四、工程工期1、进度要求：乙方必须保证甲方的施工进度要求，按时保质保量的完成当天的工作安排和每周的进度安排(如遇不可抗力因素除外)。
2、乙方如果在施工中劳动力不足或机具不足，不能及时增加，不能满足甲方的工期要求，甲方有权立即增加另外的任何人工承包班组进场，并划分工程量，增加的班组如果单项费承包价比乙方单项承包价报价高，则此差价的工程款在乙方的工程款中扣出，补给甲方增加的人工班组。
五、安全责任1、在施工中必须注意安全生产，自觉搭设好安全防护，费用已包含在承包单价内。
若发生安全事故，费用在3千元/次内，由乙方自行负责;如费用超过3千元/次时，其超过3千元/次的部分，扣除乙方保险公司赔偿部分外，甲方承担超出部分的50%，其余部分由乙方承担。
2、工作人员进入施工现场必须遵守并执行现场的安全管理制度。
严禁穿拖鞋或醉酒上班，一经发现处以100～200元的罚款。
(以下简称甲方)(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》及相关规定、条例，遵循平等自愿的原则，经甲乙双方共同协商，就戍浦江支流垟心河、下坦河等河道整治工程项目承包事宜达成一致意见，签订本合同，共同遵守。
一、工程名称：戍浦江支流垟心河、下坦河等河道整治工程二、工程温州市鹿城区藤桥镇三、承包方式：劳务承包，按综合单价以图纸尺寸计算承包费用。
四、承包范围及内容：A型结构混凝土底板、C、D型结构挡土墙钢筋混凝土片石、混凝土垫层五、承包单价及计量方式：1、 L挡土墙及A型结构底板采取综合单价方式，施工费单价135元/，单价中包含机械进出场费用、周转材料、机具设备、小型耗材、钢筋制作及安装、自拌混凝土及浇筑等与施工相关的费用，合同期内单价不做调整。
2、片石及混凝土垫层采取单价承包，施工内容包括基础面清理、排水、片石垫层铺设、C15砼垫层施工;按照图纸尺寸以平方米为单位计算，片石垫层(厚15cm)单价为4元/,混凝土垫层(厚10cm)单价以4元/。
计量方式采用按月计量，与甲方同建设单位计量同步。
甲方：戍浦江支流垟心河、下坦河等河道整治工程项目部以下简称甲方六、工程工期：100日历天七、甲乙双方职责：甲方职责：1、负责提供营业执照、外出经商管理证明等必需的资质文件以及中标人员资格文件。
提供公司质量、安全管理体系文件。
2、协助乙方完成施工报审报批及备案手续。
3、根据建设单位要求必要时派员协助乙方工作。
4、负责在温州设立工程账户便于乙方结算。
5、监督管理乙方开展各项施工生产活动。
乙方职责：1、负责组织人员、材料、设备进行施工生产，负责现场的施工管理等相关事宜。
2、负责编制施工方案，完善施工过程控制资料及质量保证资料。
3、按流程组织隐蔽工程验收、中间验收、完工验收及结算事宜。
4、协调当地关系，保证施工生产的顺利进行。
5、在甲方领导下对本工程的进度、质量、安全工作进行全面管理。
八、付款方式：工程款结算采取按月结算方式，甲方在收到建设单位拨付的月工程进度款后2日内支付乙方工程款，支付金额为建设单位下拨进度款的4、工程造价：按实结算5、工期：甲乙双方协商确定二、工程内容：1、承包方式：包工2、承包内容：毛石挡土墙的垫层浇筑，挡墙砌筑、勾缝及排水沟的铺设三、甲方责任：1. 甲方为乙方提供毛石、水泥及水电施工条件。
2. 甲方负责提供图纸和技术指导。
3. 甲方负责对乙方进行技术交底，乙方必须严格按照甲方的技术交底进行施工，保证工程质量。
如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失4. 甲方负责对乙方施工现场不定期检查，乙方必须做的现场材料堆放整齐，做到文明施工。
5、甲方负责对乙方进行安全技术交底，乙方必须严格按照安全生产流程进行施工，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。
四、乙方责任：1. 乙方必须保证砌体砌筑面的平整度和勾缝质量、石块嵌挤的紧密度、缝隙砂浆的饱满度、沉降缝贯通情况等的外观质量。
保证排水孔的坡度以及排水孔的畅通。
2. 乙方必须严格按照国家相应的技术规范进行施工，保证工程质量，如出现质量事故，因此造成的损失完全乙方承担。
3. 乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。
4. 乙方在施工过程中必须保证工完场清，做到文明施工。
五、生活管理：1、乙方工人进场后，住宿由甲方提供住宿条件。
2、生活需用之粮食、油类，由乙方自理六、付款方式：乙方进场后，预支生活费。
工程竣工后，工程质量经建设方监理验收合格，达到质量规范验收标准后，甲方实际工程量结算，三天后一次付清乙方人工费。
七、结算方式：按实结算，砌筑毛石挡墙75元/m(材料由甲方供应)。
八、其它约定：1、乙方不能按照甲方要求施工，甲方有权单方面终止合同。
2、施工图经技术交底后，一般不得变更，如确因使用需要或其它特殊原因必须变更时，变更造成的材料费用、停工损失费用及顺延工期等，应由甲方负担。
3. 因非工程质量问题造成的损失，双方友好协商解决，2、承包内容：毛X挡土墙的垫层浇筑，挡墙砌筑、勾缝及排水沟的铺设三、甲方责任：1.甲方为乙方提供毛X、水泥及水电施工条件。
2.甲方负责提供图纸和技术指导。
3.甲方负责对乙方进行技术交底，乙方必须严格按照甲方的技术交底进行施工，保证工程质量。
如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失4.甲方负责对乙方施工现场不定期检查，乙方必须做的现场材料堆放整齐，做到文明施工。
5、甲方负责对乙方进行安全技术交底，乙方必须严格按照安全生产流程进行施工，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。
四、乙方责任:1.乙方必须保证砌体砌筑面的平整度和勾缝质量、石块嵌挤的紧密度、缝隙砂浆的饱满度、沉降缝贯通情况等的外观质量。
保证排水孔的坡度以及排水孔的畅通。
2.乙方必须严格按照国家相应的技术规范进行施工，保证工程质量，如出现质量事故，因此造成的损失完全乙方承担。
3.乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。
4.乙方在施工过程中必须保证工完场清，做到文明施工。
五、生活管理1、乙方工人进场后，住宿由甲方提供住宿条件。
2、生活需用之粮食、油类，由乙方自理六、付款方式:乙方进场后，预支生活费。
工程竣工后，工程质量经建设方监理验收合格，达到质量规范验收标准后，甲方实际工程量结算，三天后一次付清乙方人工费。
七、结算方式:按实结算，砌筑毛X挡墙75元(材料由甲方供应)。
其它约定:1、乙方不能按照甲方要求施工，甲方有权单方面终止合同。
2、施工图经技术交底后，一般不得变更，如确因使用需要或其它特殊原因必须变更时，变更造成的材料费用、停工损失费用及顺延工期等，应由甲方负担。
3.因非工程质量问题造成的损失，双方友好协商解决，4.未尽事宜双方友好协商解决。
5.本合同(自签定之日起)有效期：6.违约责任：按〈〈合同法〉〉执行。
7.本合同书一式肆份，甲乙双方各执贰份。
单价中包含机械进出场费用、周转材料、机具设备、小型耗材、钢筋制作及安装、自拌混凝土及浇筑等与施工相关的费用，合同期内单价不做调整。
2、片石及混凝土垫层采取单价承包，施工内容包括基础面清理、排水、片石垫层铺设、C15砼垫层施工;按照图纸尺寸以平方米为单位计算，片石垫层(厚15c)单价为4元,混凝土垫层(厚10c)单价以4元。
计量方式采用按月计量，与甲方同建设单位计量同步。
甲方：戍浦江__、下坦河等河道整治工程项目部以下简称甲方六、工程工期：____日历天七、甲乙双方职责：甲方职责：1、负责提供营业执照、外出经商管理证明等必需的资质文件以及中标人员资格文件。
提供公司质量、安全管理体系文件。
2、协助乙方完成施工报审报批及备案手续。
3、根据建设单位要求必要时派员协助乙方工作。
4、负责在温州设立工程账户便于乙方结算。
5、监督管理乙方开展各项施工生产活动。
乙方职责：1、负责组织人员、材料、设备进行施工生产，负责现场的施工管理等相关事宜。
2、负责编制施工方案，完善施工过程控制资料及质量保证资料。
3、按流程组织隐蔽工程验收、中间验收、完工验收及结算事宜。
甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规规定，结合本工程具体情况。
甲、乙双方本着平等互利、协商一致的原则达成如下合同条款。
供甲、乙双方共同遵照执行：第一条、工程概况1、工程名称：利川市谋道镇光明小区2、工程地点：利川市谋道镇光明村3、工程内容：总工程量约为m3。
按施工设计图纸为准，以实际完成工程量计算。
4、工程总造价约最终以实际工程量为准。
第二条、工程承包范围浇筑混凝土及铺毛石、模板安装（拆模）、架子搭设、挡土墙等。