水电安装建设工程施工协议书
水电安装施工协议书5篇
水电安装施工协议书5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就水电安装施工事宜达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：水电安装施工二、工程期限1. 承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。
2. 遇有不可抗力因素影响工程进度时，承包方应及时告知发包方，经双方协商，合理顺延工期。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款：人民币________元（大写：____________________元整）。
2. 支付方式：（1）工程竣工验收合格后，支付工程价款的XX%；（2）工程保修期满后，支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 承包方应按照国家标准、规范和设计要求施工，确保工程质量。
2. 工程质量如未达到标准，承包方应无偿返修并承担相应损失。
3. 工程验收标准按照国家和地方相关标准执行。
五、工程保修1. 保修期限：工程竣工验收合格后XX年。
2. 保修范围：因承包方施工质量问题导致的故障、损坏等。
3. 保修责任：承包方应在接到维修通知后XX小时内派人维修，否则发包方有权委托他人维修，费用由承包方承担。
六、安全施工1. 承包方应遵守工程建设安全生产有关规定，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。
2. 因承包方安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用，由承包方承担。
七、违约责任1. 若因承包方原因不能按期完成工程，应向发包方支付违约金，并赔偿相应损失。
2. 若因承包方施工质量问题导致工程返工或整改，承包方应承担全部责任并赔偿相应损失。
3. 若因发包方原因致使工程中途停建、缓建或变更设计造成承包方损失，发包方应赔偿承包方相应损失。
水电安装施工协议书
水电安装施工协议书1. 协议目的本协议旨在明确双方在水电安装施工过程中的权利和义务，确保合同的履行及工程的顺利进行。
2. 双方当事人本协议由以下双方当事人签署：甲方（委托方）： - 全称： - 地址： - 联系人： - 联系电话：乙方（承包方）： - 全称： - 地址： - 联系人： - 联系电话：3. 工程描述甲方委托乙方进行水电安装施工，具体工程描述如下：•工程名称：•工程地址：•工程面积：•工程周期：•工程费用：4. 工程内容甲方委托乙方进行以下水电安装施工：•电气系统安装：–照明设施安装；–电源线路敷设；–开关插座安装；–弱电系统安装，包括电话、网络等；•给水系统安装：–水源管路敷设；–水泵安装；–水表安装；•排水系统安装：–下水管路敷设；–排水管橡胶套安装；–排水口安装；•其他相关安装工作：5. 工程费用及支付方式工程费用为（具体金额）人民币，支付方式如下：•预付款：•进度款：•完工验收及尾款：6. 工期管理乙方承诺按照协议约定的工期完成水电安装施工。
如因乙方原因导致工期延误，乙方将承担相应的违约责任。
7. 资质证书和保险责任乙方在施工前向甲方提供相关的水电安装从业资质证书，确保乙方具备合法进行施工的能力。
双方在施工过程中应购买相关的施工保险，以应对可能发生的责任风险。
8. 工程变更和违约责任任何一方需变更工程内容或解除协议，应提前书面通知对方，并达成一致意见。
如因一方违约而引起的损失，违约方应承担相应的法律责任。
9. 安全责任双方在施工过程中应严格遵守相关的安全规定，加强施工现场的安全管理。
如因一方违反安全规定而导致事故发生，责任方应负全责。
10. 争议解决双方如对本协议的履行发生争议，应通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方可向有管辖权的法院提起诉讼。
11. 其他约定事项（此处可添加其他双方约定的事项，如保密条款、违约责任等）甲方（委托方）：签字：________________日期：________________乙方（承包方）：签字：________________日期：________________以上为《水电安装施工协议书》的内容，双方共同遵守并履行。
2023年水电安装协议书15篇
2023年水电安装协议书15篇水电安装协议书1甲方：__________________乙方：__________________一、工程名称：仙岩街道农房改造安置工程（B1-4地块——竹溪村）（以下简称本工程）二、工程地点：温州市瓯海仙岩镇竹溪村三、承包范围：建设单位委托甲方施工及提供的本工程消电消水系统安装施工图所示的消电、消水系统安装工程。
四、承包方式和范围：1、乙方承包方式为包工：甲方与业主签订的工程承包协议范围内的、消防、消电系统安装原则上均按甲方要求，业主与甲方另有协议的约定乙方应予以配合，同样执行。
包括消电工程的组织验收。
乙方保证本工程消电安装工程质量在“合格”以上。
2、施工机具：施工所需操作工具（钻头、切片、锯条等），全部由乙方负责，甲方只提供扎丝、铁定、焊条、胶带。
3、本工程按实际总平方面积计算，每平方9元计算，保证每人每个月付工人工资3000元，按工程量进度付乙方70%，留下作为保证金，安装合格后付10%，预验收后付15%，留下5%半年内付清。
4、如甲方或建设单位要求变更工程内容，改变安装范围及条件，乙方应办理书面签证（为合同副本），工程竣工验收后按实际工程量为乙方结算，由甲方扣除管理费，再工资结给乙方。
五、本工程甲、乙双方单独发生的费用自行承担。
六、工程质量：1、甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担；如工程质量低劣又无法挽救，应由乙方负责赔偿全部工料及因此造成的其它损失。
2、标准和安全文明施工内容按甲方与业务总包协议书中约定的内容为目标，并且乙方同时应服从甲方项目部的管理，遵守各项规章制度及管理方法，根据甲方的总体要求，及时有效的组织施工。
3、现场要配合专职的施工人员，负责现场施工，现场施工必须与上建班组配合。
4、甲方进场的材料保管由乙方共同负责，如果因乙方施工不当，引起停工或返工，一切损失有乙方自负，甲方并对乙方进行处罚。
水电安装施工安全协议书(精选5篇)
水电安装施工平安协议书〔精选5篇〕水电安装施工平安协议书1甲方：__________乙方：__________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致，订立本协议。
一、工程概况：__________1、工程名称：__________2、工程地址：__________3、结构形式：__________4、承包范围：__________包含施工图及设计变更范围内所有施工及以下工作内容室内给水系统预埋及安装;(从楼层一户一表后至户内用水地点包含卫生、洁具、地漏、水龙头等)室内排水系统预埋及安装;(接出外墙皮1.5米处)室内给水设备安装及调试;室内照明系统线路设备、开关预埋及安装：__________(包含电缆、桥架、盘、箱、柜等的预埋及安装)(5)避雷系统的安装;(6)消防水电系统的预埋;(7)电视、电话、网络、安防智能化等弱电系统的线路预埋及带丝;5、承包方式：__________6、承包内容：__________水、电所有管线安装出散水距离均按1500mm施工，承包范围内的管线防锈防腐、保温：__________所有预留洞及套管的留设及封堵，管井清理管道及箱体的预留预埋、相关实验调试(包括配合外网施工单位完成系统综合调试验收)，设备设施的就位与安装调试，弱电预埋管路应带丝并保证畅通。
乙方自行配备水钻、电锤、套丝机、手提切割机等本合同已明确甲方提供以外的机具设备、工具。
二、工期要求：__________1、开工时间：_______________年_____月_____日;完工时间：_______________年_____月_____日;备注：__________如进场时间变化，甲方须提前15天通知乙方准备。
三、质量要求：__________1、乙方必须按照国家规定对所承包的工程质量负责。
水电施工安装合同书(3篇)
水电施工安装合同书甲方(业主)：_____乙方(水电施工)：_____本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议：一、装修施工地点：_____二、工期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日三、工程造价：本项工程总费用_____元人民币。
四、材料供应及改造工程量的约定：1、甲方负责采购供应的材料应是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，如甲方提供的材料有质量问题或规格差异，由此造成工程损失，责任由甲方承担。
如需乙方供应水电材料，应得到甲方同意。
2、施工前由甲乙方现场确定需改造项目、尺寸、位置等，确定改造工程量。
五、乙方承包内容：1)、水电开槽、布管、穿线2)、所有水电施工过程的垃圾整理装3)、开关面板安装六、对乙方要求：1)、严格遵守规定的装饰装修施工时间，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2)、施工过程严格按照行业标准。
水电施工过程的垃圾整理装袋，不负责下楼。
3)、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4)、由乙方原因造成的需二次到现场与其它工种配合施工，乙方需要接到甲方通知后48小时内到场解决。
5)、水电工程保修一年。
七、对甲方要求：1)、甲方需积极配合并保证乙方的正常施工条件如：协调物业停、供水电，水钻钻眼，装修材料运输等等。
2)、甲方需及时向乙方提供合格的施工所需附属工具如：人字梯、马凳、铁锹及垃圾袋等等。
3)、甲方在水电收尾安装时必须保证按乙方开具的后期购货清单提供准确的相关安装需要的物品。
4)、甲方原因造成二次到现场施工，甲方需提前48小时通知乙方并承担相关费用每人次不低于100元。
八、工程竣工：甲方组织验收，并办理验收手续。
由甲或乙方原因造成质量问题，其返工费用由各自方承担。
九、付款方式：乙方布管、穿线、固定线盒水管结束后，甲方现场验收合格支付工钱的85%，水电完工后支付15%。
十、其它约定：1)、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
建筑水电安装合同协议书
建筑水电安装合同协议书甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲方为_______（工程项目名称）的建设单位，乙方为专业的水电安装公司，甲乙双方就该项目的水电安装工程达成如下协议：一、工程内容与范围1. 乙方负责甲方指定项目的建筑水电安装工程，包括但不限于室内外给排水、电力线路、照明、开关插座等的安装与调试。
2. 工程应符合国家相关标准和规范，确保工程质量。
二、合同价格1. 双方约定的工程总价为人民币______元整。
2. 如遇工程变更或增减项，双方应及时协商调整合同价格。
三、工期要求1. 乙方应于____年____月____日前完成全部水电安装工程。
2. 如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，双方协商确定新的工期。
四、质量标准与验收1. 乙方必须按照国家有关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程完成后，由甲方组织验收，乙方应提供必要的技术资料和施工记录。
3. 如验收不合格，乙方应负责无偿修复直至合格为止。
五、付款方式1. 甲方应按照合同约定支付工程款项，具体支付方式如下：- 首期款：合同签订后一周内支付总合同价的30%。
- 进度款：工程进度达到50%时支付总合同价的40%。
- 结算款：工程完工并通过验收后支付剩余的30%。
2. 所有款项应通过银行转账方式支付，以便有据可查。
六、违约责任1. 如乙方未能按期完成工程或工程质量不符合约定标准，应承担违约责任。
2. 如甲方未按约定时间支付工程款项，应向乙方支付违约金。
七、争议解决双方因履行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（签字）：________________________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：________________________ 日期：____年____月____日。
工地水电安装工程承包协议书范本(8篇)
工地水电安装工程承包协议书范本发包方：湖北嘉晟置业有限责任公司（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及有关法律法规、甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就《嘉鱼国际大酒店》水电安装工程事宜，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式：4、工程范围和内容：根据甲方提供的图纸由乙方负责组织施工。
①强电部分：空调、电梯、变频水泵、消防加压泵等设备配电柜以外的全部动力电缆的敷设安装;②给排水部分：冷、热水供水系统，全部排水系统开洞、敷设安装;③室内装饰装修部分：配电柜、配电箱、电缆敷设、开槽打孔布线、洁具、灯具、以及开关、插座安装（含室内家具上的开关、插座安装）等全部水电工程;④施工队进场后如不按规范以及甲方要求施工将无条件清退出场，所造成的损失由乙方自行承担。
第二条工程期限1、本工程合同总工期为，自____年____月____日开工;____年____月____日竣工。
2、乙方应按甲方要求合理安排进行安装施工，不得延误其它工种施工，配合甲方共同协调如遇到疑难问题，甲方配合乙方共同解决。
第三条工程人工费乙方按所施工建筑物四周内墙实际总面积计算人工费，即15元/每平方米（已含室外工程量的人工费）第四条施工质量乙方必须按照国家现行《建筑水电安装施工规范》组织施工，施工质量必须达到国家、行业规定的《水电安装工程质量验收标准》在施工过程中应严格要求施工人员按规范操作，绝对服从甲方现场施工管理人员和质监单位及部门的管理和监督。
第五条材料的领用、保管、及退库乙方领用材料应办理领料审批签字手续，领出的材料由乙方负责保管，在隐蔽工程安装完未封闭前，甲方派员核对材料实际用量，如发现材料遗失，应由乙方负责赔偿，如发现材料质量不合格时，应立即退回仓库退换。
所有施工用材料不得拿出工地，如有发现未经批准将材料拿出工地视为盗窃行为，罚款3000元以上，情节严重者将送交公安部门处理。
水电安装工程施工协议范本
水电安装工程施工协议范本水电安装工程施工协议甲方：XXX水电工程公司乙方：XXX装修公司签订日期：XXXX年XX月XX日一、协议或合同的目的和背景为了明确双方在水电安装工程施工过程中的权利和义务，保障工程质量和进度，甲乙双方就本次水电安装工程施工事宜达成以下协议。
二、具体的条款和条件1. 甲方负责提供水电工程施工所需的人力、材料和设备，并按照合同约定的工期和质量要求完成工程。
2. 乙方负责提供施工现场，并配合甲方进行施工，确保施工进度和质量。
3. 双方应当严格按照相关法律法规和施工标准进行施工，确保工程质量和安全。
4. 工程款项支付方式为XX%的工程款在签订合同后预付，剩余款项按照工程进度支付。
5. 工程竣工后，双方应当共同验收工程，如有质量问题，应当及时整改。
三、保密事项双方应当对涉及商业机密和个人隐私的信息进行保密，不得擅自泄露给第三方。
四、不可抗力因素的处理如因不可抗力因素导致工程无法按期完成，双方应当及时协商解决，并根据实际情况调整工程进度和计划。
五、协议终止的条件若一方违反协议条款，经对方书面通知后仍未改正，对方有权解除协议并要求违约方承担相应责任。
六、违约和争议解决方式如双方发生争议，应当首先通过友好协商解决；若协商无果，应当提交至有关部门或仲裁机构进行调解。
七、其他附加条款1. 本协议自双方签字生效，至工程竣工验收结束。
2. 未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：XXX水电工程公司乙方（盖章）：XXX装修公司签字：签字：以上为水电安装工程施工协议范本，双方应当严格遵守协议内容，共同维护工程质量和进度，确保双方合作顺利进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
水电安装建设工程施工协议书
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
发包人（甲方）：
承包方（乙方）：
经甲乙双方协商，甲方将中央公园2号楼的JKLM单元消防、水电安装工程发包给乙方负责安装，为了工程施工作顺利进行，分清责任，提高素质，经双方协商共同达成以下条款，以便双方共同遵守执行！本项目定于4月20日开工至8月30日使用。
一、承包方式：包工不包料
二、承包内容：2号楼JKLM单元消防，水电安装工程，按图纸安装。
三、乙方责任
1、喷淋系统部分。
2、消防栓系统部分。
3、供水部分（供水系统接一户一表，安装到厨房、卫生间（各一个水龙头）及（地下室、商场）并对接市政给水。
4、排水部分（由化粪池前接到用户立管部分所有雨水流水，地下室集管的安装。
不包安卫生间便盆，但安装堵头）
5、火灾报警系统部分。
6、电气部分（各单元的所有电箱及出线部分的安装，所有
照明、电梯、排烟风机、地下室集水泵、卷帘门等电缆安装。
电梯电话线引到值班室的安装。
与以上各系统的分包商的对接工作）
7、各单元分配电箱至总配电房的主干电缆安装。
8、提供资料并办理检测、验收，但不含检测费。
9、负责预理、封堵塞洞口（包括原施工队预留不正确的位置）
10、本工程严禁开凿预留洞口。
四、施工质量要求；乙方按图纸施工，要达到国家验收质量标准。
保证正常使用，并通过有关部门验收为准。
乙方每完成每一层的每道工序要通知项目部、监理部，验收之后才可以进行下一道工序！
五、因图纸变更而致使工程量变化的情况，价格不做调整。
在
施工期间有损坏电乙方维修，在保修期间如人为损坏，由乙方维修甲方出费用。
六、本合同已包乙方完成所有施工开支，如工资、住、食、交通、加班、工具损耗（如砂轮片、安全措施费等）管理费、税金费用。
七、双方责任：
1、甲方负责提供施工图纸一套图纸，协调施工用电。
2、乙方负责按时按质按量完成安装工程序及调试。
八、承包施工过程中，乙方不能以人工，材料价格上涨或其他原
因为借口不进场施工。
乙方若出现不正常施工、有意怠工、拖延工期
的情况，甲方有权安排其他施工队进场施工，人工费从乙方扣除。
九、乙方负责垂直运输和现场材料距离在建筑物小于200米内的水平运输乙方白理，甲方不再支付二次运输费。
十、材料购买计划乙方下料，并要提前两周上报材料部，材料进场后，乙方与甲方共同验收；不合格的材料不得使用；以及在使用该批材料的过程中，如发现不合格产品，立即书面报告甲方，甲方负责退换；乙方拒绝使用这批材料：乙方不得以材料不合格为理由推卸本方应负责
的责任。
十一、工程费计算方式：
1、按每平方米15元计。
如乙方延工期按每平方米13元计算。
如再延期超两月按照每平方米11元计算，如由甲方材料供应不上的
由甲方承担误工费用。
2、工程预付款、结算工程款所使用的建筑面积，以本工程的施工图纸载明飞建筑面积计量。
十二、付款方式：乙方组织人员进场施工后，甲方要每月按预计工程总价的8%支付给乙方。
完工检测合格后，一周内支付工资总价87%给乙方。
扣5%工程款作为保修期的质量保证金，三年后没有什么质量问题，一周内无息一次性支付给乙方。
第十五条附则
1、本合同一式四份，乙方执二份，甲方二份。
2、本合同未尽事宜，双方本着实事求是的原则协商解决；如在执行过程中发生争议，双方协商无果，可向当地人民法院提起诉讼，由人民法院裁决。
3、本合同未约定的条款，按〈〈建设工程施工合同》(GF-
1999-0201 )范本第二部分通用条款执行。
4、由于乙方不按合同条款履行义务的，甲方有权终止合同。
5、本合同双方签字之日起生效，保修期限过并付清工程款后
合同终止！
甲方代表：乙方代表:
THANKS !!!
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等
打造全网一站式需求
欢迎您的下载，资料仅供参考。