建筑劳务居间的合同
建设工程居间费合同3篇
建设工程居间费合同3篇篇1甲方（委托人）：__________________乙方（居间人）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程居间服务事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方有意从事某建设工程项目的开发或承揽业务，需要乙方的居间服务以协助甲方与该建设工程项目相关方建立联系，并最终促成甲方与建设方签订正式的建设工程合同。
乙方同意接受甲方的委托，提供居间服务并尽力促成交易。
二、居间服务内容1. 乙方负责向甲方提供关于建设工程项目的信息，包括但不限于工程概况、投资规模、施工进度等。
2. 乙方协助甲方与建设方进行初步接触和沟通，协助安排甲方参观工程建设现场。
3. 乙方在合法合规的前提下，积极协助甲方与建设方就工程建设相关事宜进行商务谈判。
4. 乙方协助甲方处理与工程项目相关的其他事项，确保项目顺利推进。
三、居间费用及支付方式1. 居间费用：甲方应按照实际完成的工程量支付乙方相应的居间费用。
具体金额根据工程项目实际情况及双方协商确定。
2. 支付方式：居间费用分为两部分支付。
一是预付费用，在合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方总居间费用的XX%作为预付；二是成功费用，在甲方与建设方签订正式建设工程合同后五个工作日内，甲方支付剩余居间费用。
3. 支付方式及账户信息：__________________（此处填写具体的支付方式和账户信息）。
四、合同期限及终止条件1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至甲方与建设方签订正式建设工程合同并完成工程竣工验收之日止。
2. 若乙方在合同期限内未能完成居间服务，甲方有权解除合同。
若因甲方原因导致合同解除，乙方已收取的预付费用不予退还。
3. 若甲方未能按照合同约定支付居间费用，乙方有权终止居间服务。
合同终止后，乙方已完成的居间服务仍应按照约定收取居间费用。
劳务合同居间协议范本(精选6篇)
劳务合同居间协议范本(精选6篇)劳务合同居间协议范本篇1委托人：________居间人：________第一条委托事项及具体要求：_____________________________________________________________ ___________________________________________第二条居间期限：从________年____月____日至________年____月____日。
第三条报酬及支付期限：居间人促成合同成立的.，报酬为促成合同成立金额的________%或者（大写）________元。
委托人应在合同成立后的________日内支付报酬。
未促成合同成立的，居间人不得要求支付报酬。
第四条居间费用的负担：居间人促成合同成立的，居间活动的费用由居间人负担；未促成合同成立的，委托人应向居间人支付必要费用（大写）________元。
第五条本合同解除的条件：1、当事人就解除合同协商一致；2、因不可抗力致使不能实现合同目的；3、在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务；4、当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；5、当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
第六条委托人的违约责任：_________________________________________________________ 居间人的违约责任：_________________________________________________________ 第七条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：（一）提交________仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。
第八条本合同未作规定的，按《中华人民共和国合同法》的规定执行。
建筑居间合同范本8篇
建筑居间合同范本8篇篇1甲方（委托方）：_____________________乙方（居间方）：_____________________鉴于甲方需要寻找合适的建筑项目合作伙伴，乙方具备相关领域的专业知识和资源，双方经友好协商，就乙方为甲方提供建筑居间服务达成如下协议：一、合同目的及业务范围1.1 本合同旨在明确甲、乙双方在建筑项目居间服务中的合作事宜，乙方为甲方提供寻找建筑项目、撮合双方交易等居间服务。
1.2 乙方提供的服务包括但不限于：提供建筑项目信息、组织项目考察、协助谈判、促成项目合作等。
二、合作期限2.1 本合同自双方签字（盖章）之日起生效，有效期为______年。
三、甲方的责任与义务3.1 甲方应向乙方提供真实、准确的公司信息及需求信息。
3.2 甲方应按照本合同约定支付居间服务费。
四、乙方的责任与义务4.1 乙方应尽力为甲方提供合法、可靠、准确的建筑项目居间服务。
4.2 乙方应及时向甲方报告项目进展情况，协助甲方解决合作过程中的问题。
五、居间服务费及支付方式5.1 居间服务费金额：经乙方撮合，甲方与建筑项目方达成合作的，甲方应按项目合同总金额的______%向乙方支付居间服务费。
5.2 支付方式：居间服务费分为两部分支付。
第一部分为项目合同签订后支付______%；第二部分为项目成功执行并验收合格后支付剩余的______%。
具体支付时间和金额按项目合作进度节点进行支付。
六、保密条款6.1 双方应对本合同内容以及在本合同履行过程中获知的对方商业秘密及其他相关信息予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
七、违约责任7.1 若甲方未按本合同约定支付居间服务费，乙方有权要求甲方按日向乙方支付逾期付款违约金，直至居间服务费全额支付完毕。
7.2 若乙方未能尽力撮合双方合作或未能履行本合同约定的其他义务，甲方有权要求乙方承担违约责任。
八、争议解决8.1 本合同的解释、履行和争议解决应遵循中华人民共和国法律。
建筑工程居间合同书样本8篇
建筑工程居间合同书样本8篇篇1甲方（委托方）：___________________乙方（居间方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑工程居间服务事宜，经友好协商，达成如下合同：一、合同概述本合同由甲方委托乙方提供关于建筑工程的居间服务，包括项目信息咨询、商务谈判、协助签约等事项。
甲方同意委托乙方进行居间服务，并支付相应的居间费用。
二、服务内容1. 项目信息咨询：乙方应向甲方提供有关建筑工程项目的相关信息，包括但不限于项目背景、业主信息、工程规模等。
2. 商务谈判：乙方应根据甲方需求，协助甲方与业主或其他相关方进行商务谈判，包括但不限于工程承包范围、价格、工期等。
3. 协助签约：乙方应协助甲方完成与业主或其他相关方签订建筑工程合同的过程。
三、居间费用及支付方式1. 居间费用：甲方应按照合同约定向乙方支付居间费用。
具体金额根据工程规模、难度及乙方服务内容等因素确定。
2. 支付方式：居间费用分为三期支付。
合同签订后支付定金，商务谈判取得实质性进展后支付中期款项，工程合同签订后支付尾款。
具体支付比例及时间按照合同约定执行。
四、合同期限及终止条件1. 合同期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程合同签订并生效之日止。
2. 终止条件：如乙方未能完成居间服务，导致甲方未能与业主或其他相关方签订建筑工程合同，则本合同自动终止。
如乙方完成居间服务，甲方应按照合同约定支付居间费用。
五、保密条款1. 甲乙双方应对本合同内容及相关信息进行保密，不得泄露给无关第三方。
2. 乙方在居间服务过程中获知的甲方商业秘密及业主信息，应严格保密，不得用于非本合同目的之外的其他用途。
六、违约责任1. 甲乙双方应遵守本合同的约定，如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如乙方在居间服务过程中存在欺诈、隐瞒等行为，应承担相应的法律责任。
建筑劳务居间合同（通用5篇）
建筑劳务居间合同（通用5篇）建筑劳务居间合同篇1甲方：乙方：鉴于甲方承诺并具备签订合同的主体资格。
根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，经双方充分协商，依据平等自愿、等价有偿的原则，达成如下劳务费支付协议：一、委托事项乙方接受甲方委托：引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈，向甲方提供项目工程的重要信息，并最终促成甲方与该项目建设单位成功签订合同，劳务报酬按发生的量计算(即总造价)。
报酬按本合同实施。
二、劳务报酬计算方式、支付时间和支付方式1、本项目劳务费报酬为本承包工程所发生的量计算(即总造价)的 %，乙方不承担一切税收、管理费。
2、甲方和建设单位签订承包后，给项目建设方付履约保证金的同时，甲方向乙方提前支付劳务费万元人民币，进场七日内甲方向乙方提前支付劳务费万元，余款按建设方每月拨款比例支付，直至完工时一次性付清所有的劳务费用。
三、乙方义务1、乙方向甲方提供有关工程真实、合法信息外，乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供关于该项目工程的上述信息真实、合法、可靠，具体的相关资料审核由甲方亲自审核并与该项目建设方直接洽谈。
3、乙方承诺所居间介绍该项目工程，履约保证金甲方向建设单位缴纳。
具体合同内容以甲方与建设单位签订合同为准。
甲方与建设单位签订合同，乙方完成了劳务居间任务。
乙方有权从甲方处取得劳务居间报酬。
4、如所介绍项目不真实，乙方承担甲方为此工程所花实际费用。
四、甲方义务1、甲方负责提供资质证书等相关资料;负责和建设单位直接洽谈。
2、甲方和建设单位签订承包施工合同后，甲方应全面履行和建设单位签订的承包施工合同。
甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、甲方和建设单位签订承包施工合同后，则甲方应按本合同总额约定时间支付乙方劳务居间报酬，如果甲方不履约或拒绝支付时，乙方向该项目部申请扣除，乙方有权在建设方下拨甲方工程款中扣收，并按居间劳务报酬费总额的5%向乙方承担违约金。
建筑居间合同范本5篇
建筑居间合同范本5篇第1篇示例：建筑居间合同范本甲方：（建筑居间服务商）地址：（详细地址）联系方式：（联系电话）统一社会信用代码：（统一社会信用代码）在自愿、平等、公平、诚信的基础上，甲乙双方达成如下约定：一、委托事项乙方委托甲方为其提供建筑居间服务，具体事项为（具体描述委托事项，包括但不限于寻找合适的建筑物、洽谈租赁或购买条件、协助签订合同等）。
二、服务内容1.甲方根据乙方的需求，提供符合要求的建筑物信息，并协助乙方进行查阅、了解；2.为乙方安排合适的看房时间，并协助乙方与房东或房产中介进行联系，协商租赁或购买条件；3.协助乙方审核租赁或购买合同，确保合同条款符合乙方利益。
三、居间费用1.乙方在签署居间合同之前，需支付甲方居间服务费用，具体金额为（具体金额）；2.如乙方成功租赁或购买了建筑物，甲方将收取相应的成功服务费，具体金额为租赁居间费用的（具体比例）或购买居间费用的（具体比例）；3.乙方需在规定时间内向甲方支付居间费用，如有延迟将按照合同约定支付滞纳金。
四、居间责任1.甲方有义务保护乙方的合法权益，不得私自泄露乙方的个人信息，不得违法操作；2.甲方有责任对所提供的建筑信息进行真实有效性审核，确保信息的准确性；3.甲方需按照乙方的要求，积极协助解决租赁或购买过程中出现的问题，确保乙方的合法权益。
五、履行期限本合同自签署之日起生效，至乙方成功租赁或购买建筑物之日终止。
六、违约责任1.任何一方违反本合同约定，均应承担违约责任；2.因不可抗力或合同约定之外的其他原因，导致本合同无法履行的，对方不承担责任；3.违约方应承担由此造成的一切损失，包括但不限于合同履行的直接损失和间接损失。
七、法律适用及争议解决1.本合同的订立、生效、履行以及争议的解决，适用中华人民共和国法律；2.因履行本合同所发生的争议，甲乙双方应通过友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院进行解决。
八、其他事项1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；2.本合同未尽事宜，由双方协商解决。
2024年工程居间合同标准范文(5篇)
2024年工程居间合同标准范文甲方(委托人)：某某建筑公司乙方(居间人)：甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国民法典》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就____省工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。
甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。
乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察，2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金壹百万元。
3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。
否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。
4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。
否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。
5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
6、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。
三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。
建筑工程居间服务合同范本(5篇)
建筑工程居间服务合同范本甲方(委托人)：__________乙方(居间人)：__________工程名称：__________甲乙双方为了发挥各自的优势，根据《中华人民共和国合同法》，及相关法律法规，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1.1乙方接受甲方委托，负责就____(以下称该工程项目)，引荐甲方，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与总承包单位签订该工程项目的____专业分包合同，取得施工权。
1.2“居间成功”是指完成甲方与总承包单位签订____专业分包合同，即视为乙方全部完成居间服务委托事项。
甲方未签订____专业分包合同以取得实质性施工权，则视为委托事项未完成。
二、乙方的义务2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期的主要信息，并提供相关的业务咨询服务，开展与总承包方有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。
2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目基本信息真实可靠。
在乙方促成甲方与总承包方见面沟通后，由甲方自行向总承包方咨询，乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务，不承担连带责任，最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。
否则，视为乙方提供信息不真实，居间服务不成功，甲方不予支付任何居间服务报酬。
2.3乙方应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务，协助甲方做好各项前期准备工作。
为甲方协调争取并达成____专业分包合同后，乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系(前提是甲方已经及时的履行了本合同约定的义务，向乙方足额支付了相应的居间服务报酬。
且如需乙方出差，其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方承担，否则乙方有权不予协调。
2.4在居间服务过程中，乙方具体开展的渠道、方式、人物、过程等细节，不必向甲方汇报沟通，不属于本合同履行之前提条件。
三、甲方义务3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需的各类资金的筹措，并做好签订合同前所需的手续准备。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑劳务居间的合同建筑劳务居间的合同1委托方： (以下简称甲方)居间方： (以下简称乙方)第一条居间事项甲方委托乙方为其居间取得劳务合作，并协助其与总包方签订合同。
第二条合同有效期本合同有效期自双方签订之日起至工程期满日止。
期满后可续约，续约内容具体事宜由甲、乙双方另行约定后重新签订居间合同.第三条委托范围及价格乙方提供居间服务的工程为土方--元每方，矿--元每吨。
乙方应当亲自办理本合同项下事项，乙方不得再就本合同事项转委托他人办理。
第四条甲方义务1、1、保证提供的资料真实、合法。
2、2、对乙方的居间活动提供必要的协助与配合。
第五条乙方义务1、1、真实、准确、完整地向甲方介绍工程的状况。
2、2、按照甲方和总包方确认的服务和收费标准，为促进成交提供协助服务。
3、3、对甲方因履行本合同而提供的相关资料负有保密义务，不得对外披露。
在本合同履行完成或解除之日起10个工作日内，乙方应当将相关资料退还给甲方。
4、无论居间服务是否成功，乙方均不向甲方收取除本合同第六条明确约定的佣金之外的任何费用。
第六条佣金标准和支付方式1.佣金支付标准如下：总包方签订协议后支付--万元，进场后按每月完成工程量总包方支付工程款时按土方每方--元，矿每吨--元支付乙方佣金;2. 佣金支付方式乙方在促成甲方和总包方签署正式合同后，有义务促成总包方按协议支付劳务费，乙方佣金按总包方付款进度比例支付。
第七条保密条款一方对因劳务委托而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第八条不可抗力任何一方因有不可抗拒致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗拒事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第九条其它甲方承诺：如果甲方、乙方和乙方所提供的客户方三方之间达不成劳务合作协议,甲方、甲方的子公司或甲方的关联公司不得单独与乙方所提供的客户方、其子公司或其关联公司另行洽谈合作事宜.如果乙方发现甲方,甲方子公司或者甲方的关联公司单独与乙方所提供的客户方、其子公司或其关联公司洽谈上述项目之事宜,并达成协议,视为本协议已经完全履行,本协议的目的已经达到,甲方应按照本协议的规定向乙方支付居间服务费.本协议一经签署,未经另一方的书面同意,任何一方无权擅自变更协议的条款.第十条合同未尽事宜及争议的解决本合同未尽事宜可由甲、乙双方协商并另行签订补充合同。
补充合同与本合同具有同等法律效力。
因本合同发生争议协商不成时，依法向甲方所在当地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条合同文本及生效本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。
以下无正文。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日建筑劳务居间的合同2委托人：以下简称甲方居间人：以下简称乙方根据合同法相关居间条文，双方遵循资源共享、合作共赢，诚信自愿的原则就居间合作事项，经双方友好协商达成本合同如下条款，以资各方共同遵照实行。
第一条乙方向甲方[以下简称设计方]介绍湖南丽泰投资开发有限公司周竹波[以下简称开发商]，开发的吉首市城区商住楼，该小区规划总用地近百亩，总建筑面积20多万平方，其中一期有9万多平方的建筑设计任务，甲方有意承揽该建筑设计勘探业务的诚意，故现委托乙方进行搭桥媒介服务、促成该小区的设计合同成立；具体细节均在正式签订设计合同中体现。
第二条报酬计算：居间人促成合同成立的居间报酬服务费计算方式是按实际设计的建筑面积每平方壹元作为居间报酬服务费。
本报酬包括信息资源、乙方工资、交通通讯和业务涉及隐形开支。
笫三条居间服务费的支付设计合同成立生效后，随同开发商的付款金额每预付一次同时按比例支付一次，如此类推。
第四条相关责任事项1、甲方如果没有与开发商签订该项目设计合同的，甲方不需支付本报酬服务费；甲方如私自与开发商进行协商签订本项目设计合同或介绍给他方，无论甲方挂靠或变更何种设计单位名称或单位相关人员变更均应支付本居间报酬服务费。
2、本合同签订后乙方应尽快联系开发商与甲方见面洽谈业务事宜，乙方促成甲方与开发商签订的设计承包合同成立即视为完成甲方所委托事项，本合同即随之生效。
3、甲方向乙方承诺本项目设计合同成立后，保证不得以任何理由拒付或延付报酬服务费；如延付乙方可凭本合同直接向开发等单位申请保全，由此造成的后果均由甲方承担全部经济法律责任。
第五条本合同自双方签字随同建筑设计合同同步生效，本合同一式二份，双方各执一份。
委托人签字：居间人签字：年月日：建筑劳务居间的合同3发包人（全称）：______________________________承包人（全称）：______________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：______________________________工程地点：______________________________工程内容：______________________________工程立项批准文号：______________________________资金来源：自筹二、工程承包范围承包范围：施工图内除合同约定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容（其中部分材料和钢结构由发包人提供）三、合同工期开工日期：_____年____月___日（实际开工日期以发包人、监理人下达开工令为准）；竣工日期：_____年____月___日；合同工期总日历天数：______天。
四、质量标准工程质量标准：合格（其中主体为优质结构）五、合同价款金额（大写）：________；预算价约计_______万元。
六、组成合同文件本合同文件包括：1、本合同协议书；2、图纸；双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、违约、索赔和争议1、发包方、承包方应当共同遵守上述约定，如果一方违反约定给另一方造成经济损失，应当支付相应的赔偿；2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。
协商或调解不成的，双方约定：向_____________仲裁委员会申请仲裁。
八、工程结算1、工程竣工验收报告经发包方认可后____天内，承包方向发包方递交竣工结算报告及完整的`结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容，进行工程竣工结算。
2、办理工程价款竣工结算的一般公式为：竣工结算工程款=预算（或概算）或合同价款+施工过程中预算或合同价款调整数额－预付及已结算工程价款－保修金。
3、发包人与承包人在建设工程承包合同中约定质量保证金，发包人从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金，质量保证金为___________________________________元（人民币）；大写__________________________元整（人民币）。
九、合同生效1、合同订立时间：__________年______月______日。
______________________________2、合同订立地点：________________________。
3、本合同双方约定双方签字盖章后生效。
在满足双方签订的《工程质量保修书》各项条款之规定并无任何纠纷后合同自行解除。
发包人：______________________________法定代表人：______________________________日期：_______年______月_____日承包人：______________________________法定代表人：______________________________日期：_______年______月_____日建筑劳务居间的合同4甲方（委托人）：联系地址：乙方（居间人）：联系地址：联系电话：甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1乙方接受甲方委托，负责工程项就市工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与签订该工程项目的专业承包施工合同。
2居间成功是指完成本条所列全部委托事项。
甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
3乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务，相关的所得税由乙方自承担。
三、甲方义务1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判2如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。
甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
1、甲方需先支付居间活动费用人民币；如居间不成功则乙方需在3个工作日内退还甲方该费本项目居间费用为工程结算造价（剔除建设单位直供材料价格，指定材料价格及指定专业分包造价）金额%作为酬金。
2、居间成功后，在甲方每次收到建设单位拨付工程款后3个工作日内，按建设单位拨款同等比例进行计算支付乙方居间费。
3、甲方以转帐的方式支付。
五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。
乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项都需要出这笔费用。
六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
七、合同终止1、本合同签字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
八、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。