委托加工承揽合同
三方加工承揽合同范本5篇

三方加工承揽合同范本5篇篇1甲方(定作方):__________乙方(承揽方):__________丙方(第三方协助方):__________鉴于甲、乙、丙三方经友好协商,就甲方委托乙方进行特定加工承揽事宜达成如下协议,以兹信守:一、合同目的与背景甲方委托乙方对特定物品进行加工制作,丙方在本次承揽过程中承担特定任务。
为保证各方权益,明确各方责任,特订立本合同。
二、工作内容及要求1. 甲方需提供详细的加工要求和材料,并确保所提供资料的真实性和完整性。
2. 乙方需按照甲方要求进行加工制作,并保证制作质量符合相关标准。
3. 丙方负责协助乙方完成本次承揽任务,具体职责由三方另行约定。
三、工作期限及进度安排1. 本次加工承揽工作自本合同签订之日起开始,至约定完成日期止。
2. 甲方有权对进度进行监督,乙方需按时提交工作进度报告。
3. 如遇特殊情况,需经三方协商一致,可调整工作期限及进度安排。
四、质量保证与验收标准1. 乙方应确保加工产品质量符合相关国家标准及甲方要求。
2. 验收标准以甲方提供的标准为准,如无具体标准,则按照行业标准或国家相关标准执行。
3. 甲方有权对加工产品进行验收,对不合格产品乙方需进行整改或替换。
五、费用及支付方式1. 甲方需支付乙方加工承揽费用,具体金额及支付方式在补充协议中约定。
2. 甲方支付费用前,乙方需提供正规发票。
3. 本合同涉及的其他费用(如运输费、税费等),由各方按照约定承担。
六、保密条款1. 各方应对本合同内容及其他相关信息予以保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。
2. 乙方在履行本合同过程中接触到的甲方商业秘密及其他机密信息,应严格保密,不得泄露或用于非本合同目的以外的其他用途。
七、违约责任1. 甲方若未按约定提供材料或支付费用,应承担违约责任。
2. 乙方若未按约定完成加工任务或质量不符合要求,应承担违约责任。
3. 丙方若未按约定履行协助义务,应承担相应违约责任。
4. 各方若有其他违约行为,需按照相关法律规定承担相应法律责任。
三方加工承揽合同范本专业版5篇

三方加工承揽合同范本专业版5篇第1篇示例:三方加工承揽合同范本专业版为了明确双方权利义务,保障交易顺利进行,特制作本三方加工承揽合同,由甲方、乙方、丙方在平等自愿的基础上达成以下协议:第一条合同目的甲方为需求方,向乙方提供加工承揽任务,乙方为加工方,负责按要求完成加工工作。
丙方为监督方,负责监督加工过程并保证加工质量。
第二条合作内容乙方接受甲方委托,承担加工任务,全力保证加工质量和交货时间。
甲方提供相关加工材料和设计要求。
丙方对加工过程进行监督,确保加工质量符合要求。
第三条加工要求1. 乙方应按照甲方提供的设计要求,严格按照加工工艺完成产品加工。
2. 乙方应保证加工过程中的安全和环保,不得采用不合规加工方法。
3. 甲方应提供符合标准的原材料,必要时必须提供相应的技术支持。
4. 加工完成后,乙方应对产品进行检测确认质量合格后进行交付。
第四条价格及支付方式1. 加工费用为双方协商确定的价格,乙方可根据工作量和难易程度灵活调整。
2. 甲方应在合作开始前支付部分加工费用作为预付款,剩余款项在加工完成后凭交付完成证明结清。
3. 乙方应提供发票等相关凭证,保证合法合规。
第五条保密条款1. 双方保证在合作过程中不得向任何第三方透露涉及商业机密和产品设计的相关信息。
2. 合作结束后,双方对其获悉的商业机密应予以保密,并不得用于其他用途。
第六条违约与解约1. 若任何一方未能履行合同规定的义务,应当承担相应的违约责任。
2. 若出现不可抗力等特殊情况,导致合同无法履行,双方均可协商解除合同,但应尽量减少损失。
3. 在未征得对方同意的情况下,任何一方不得擅自解除合同。
第七条其他约定1. 本合同的修改、解释或补充均应当经过双方书面协商一致,并签署补充协议。
2. 本合同自双方签字盖章后生效,至合同约定的合作结束日期终止。
甲方(需求方):(盖章)乙方(加工方):(盖章)丙方(监督方):(盖章)签署日期:年月日以上为三方加工承揽合同范本专业版,希望双方遵守合同约定,共同维护合作关系,确保合作顺利进行。
原料承揽加工合同模板(三篇)

原料承揽加工合同模板本合同由承揽方(以下简称“甲方”)与委托方(以下简称“乙方”)共同签订,双方本着平等互利的原则,按照自愿、公平、公正的原则,经友好协商,就乙方向甲方承揽加工原料一事达成如下协议:第一条合同目的甲方通过加工原料的方式,将原料交由乙方进行加工处理,以符合甲方的需求。
第二条加工内容乙方同意按照甲方提供的原料和加工要求,对原料进行加工处理,以完成甲方的要求。
加工流程和技术由乙方完全负责。
第三条原料供应1. 甲方应按照合同约定的数量和质量提供原料。
同时,甲方应确保原料的供应及时,并保证原料的质量符合合同要求。
2. 乙方在接收原料时应进行验收,如发现原料存在质量问题或不符合合同约定的规格,乙方有权拒绝接收,并及时通知甲方。
3. 如因甲方原料的问题导致加工无法进行或者加工的成品质量出现问题,甲方应承担相应的责任,并赔偿乙方由此产生的一切损失。
第四条加工周期1. 乙方应按照合同约定的时间周期完成加工任务,保证加工的及时进行。
2. 如因乙方的原因导致加工周期延长,乙方应承担相应的责任,并延长加工周期,同时甲方有权对延期进行合理的索赔。
3. 如因甲方的原因导致加工周期延长,甲方应承担相应的责任,并赔偿乙方由此产生的一切损失。
第五条加工费用1. 甲方应按照合同约定的价格支付加工费用给乙方。
2. 加工费用的支付方式为:乙方提供加工成品后,甲方应在7个工作日内支付全部加工费用。
第六条加工成果归属1. 加工后的成品归甲方所有。
2. 乙方不得将加工后的成品用于其他用途,不得擅自销售或转让给第三方。
第七条保密条款1. 乙方应对甲方提供的原料和加工过程中的商业机密和技术细节进行保密,不得向任何第三方泄露。
2. 乙方应采取必要的措施,保护甲方的商业秘密和技术细节的安全。
第八条违约责任1. 如乙方未按照合同约定的时间完成加工任务,甲方有权要求退还已支付的加工费用,并追究乙方的违约责任。
2. 如甲方未按照合同约定时限提供原料或者提供的原料质量不符合要求,乙方有权要求延长加工周期,并要求甲方支付因此延期而产生的费用。
承揽加工合同(通用15篇)

承揽加工合同(通用15篇)承揽加工合同1委托方:_________纺织器材厂(甲方)承揽方:_____________电镀厂(乙方)1.加工的项目、产品名称、规格________数量________价格、交货期:项目:产品名称:规格单位:数量单价(元):总价(元):交货日期:一季度二季度镀锌综架_________以上只_____万____________________万_____万淬火综条支_____万_____________万_____万合计_______万。
2.质量标准:乙方根据甲方提供图纸规定的技术要求和质量标准进行加工。
在加工工艺过程及运输中甲方提供的加工件允许损坏千分之_____,但损坏件必须归还甲方。
3.原料供应:加工用锌块由甲方供应。
4.交货方式:由乙方负责往返运输,运费由乙方自负。
5.质量验收方法:完成加工后由甲方按质量标准验收。
6.结算方式:7.违约责任:甲方委托乙方加工镀锌、淬火等,乙方应按规定日期完成;逾期由乙方负担甲方的经济损失,每天按加工产品总值千分之______交纳罚金。
甲方未按规定的时间和数量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工损失,应按实际损失赔偿。
甲方:____________纺织器材厂法定代表人:(盖章)______________________________银行帐号:__________________乙方:________________电镀厂法定代表人:(盖章)______________________________银行帐号:__________________________年________月______日承揽加工合同2定作方:地址:电话:承揽方:地址:电话:履约地:根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,本着平等、自愿、诚实信用的原则,经双方充分协商一致,订立本合同,并依照履行。
第一条:定做合同概况1.1工程名称:1.2工程地点:第二条:加工范围2.1本工程构件共计 / 件,含钢量约计吨,材质为 ;2.2委托加工范围:承揽方包工包料,加工范围为签字图纸范围内。
加工承揽合同样式经典版8篇

加工承揽合同样式经典版8篇篇1甲方(定作方):____________________乙方(承揽方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为保证双方权益,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则下,就甲方委托乙方进行加工承揽事宜达成如下协议:一、合同背景及目的甲方委托乙方进行加工制作,乙方愿意接受甲方的委托并按照本合同的规定完成相关加工任务。
本合同旨在明确双方的权利和义务,规范双方的行为,保障双方的合法权益。
二、承揽事项1. 乙方应按照甲方的要求,对指定的物品进行加工制作。
具体物品、数量、规格、质量标准等详见附件一《承揽物品清单》。
2. 乙方应确保所承揽的物品符合相关的国家质量标准、行业标准及甲方的要求。
三、加工周期及交货期限1. 乙方应在合同生效后______个工作日内完成加工任务。
2. 乙方应按照约定的时间、地点交付加工物品,如有特殊情况需及时通知甲方并征得甲方同意。
四、费用及支付方式1. 甲方应按照约定向乙方支付加工费用,具体金额、支付方式及时间等详见附件二《费用明细及支付方式》。
2. 乙方在收到款项后,应当向甲方提供正规的发票或收据。
五、质量保证及售后1. 乙方应确保所承揽的物品质量符合相关标准,如因乙方原因导致物品存在质量问题,乙方应承担相应的违约责任。
2. 乙方在交付物品后,应提供必要的售后服务,如物品出现质量问题,乙方应及时予以解决。
六、保密条款1. 双方应对本合同内容及在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露本合同相关信息。
七、违约责任1. 如一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如有质量问题的物品,乙方应承担修理、更换、退货等责任,并承担因此产生的相关费用。
八、解决争议如双方在合同履行过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
加工承揽合同范本(汇总5篇)

加工承揽合同范本(汇总5篇)加工承揽合同范本第1篇供方(全称):____________________________________地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________ 法定代表人:____________ 职务:____________需方(全称):____________________________________地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________ 法定代表人:____________ 职务:____________根据《中华人民共和国合同法》规定,经双方协商,签订本合同,以资共同信守。
一、品名、规格、数量、价格、交提货日期二、质量标准、验收方法及地点:三、原材料来源及互利方法:四、交(收)货方法、地点及运杂费负担:五、货款结算时间及方法:六、包装要求及包装物回收办法、费用负担:七、经济责任:八、其他:九、供需双方由于不可抗力的`灾害和确非一方本身造成的原因而不能履行合同时,经双方协商由合同鉴证机关查实证明,可免予承担经济责任。
十、本合同自签订之日起,双方盖章签字后生效。
任何一方不得擅自修改或终止,如需修改或终止时,应经双方协商同意,另立协议方可有效,并报双方业务主管部门备案。
十一、本合同在有效期内任何一方违约,双方都有权按《中华人民共和国合同法》有关规定,向合同仲裁机关提出书面申诉,要求调解、仲裁处理。
十二、本合同正本两份,双方各执一份,副本____份,送双方业务主管部门、银行各一份,工商行政管理机关二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
供方:________________________代表人:_________________________年____月____日需方:________________________代表人:__________________________年____月____日承揽方(全称): _________________________________________ 定作方(全称):_________________________________________加工承揽合同范本第2篇甲方:(定做方)乙方 (承揽方)附加身份证复印件加工___,双方本着互惠互利,协商一致的原则,达成合同条款如下:一、甲方权利和义务1、合同签定后,甲方为乙方免费提供产品样本图案。
加工承揽合同范文通用版5篇

加工承揽合同范文通用版5篇篇1甲方(定作方):____________________乙方(承揽方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着公平、诚实、守信的原则,为明确双方的权利义务关系,确保双方合法权益,特订立本合同。
一、合同背景及目的甲方委托乙方进行加工承揽业务,乙方同意接受甲方的委托,按照甲方的要求完成加工任务。
双方本着互惠互利、共同发展的原则,经友好协商,达成以下合同条款。
二、承揽业务内容1. 承揽物品名称:____________________2. 承揽物品规格:____________________3. 承揽物品数量:____________________4. 承揽业务具体要求及标准:____________________5. 承揽业务完成时间:____________________三、加工承揽费用及支付方式1. 加工承揽费用总额:人民币______元(大写:______元整)。
2. 支付方式:双方约定以银行转账方式支付。
甲方在合同签订后______日内支付乙方预付款______%,承揽业务完成后______日内支付余款______%。
3. 乙方在收到款项后,应当向甲方提供正规的发票。
四、双方责任与义务1. 甲方责任与义务(1)甲方应当向乙方提供详细的技术要求和标准。
(2)甲方应当按照合同约定支付加工承揽费用。
(3)甲方应当在乙方完成承揽业务后进行验收,并在______日内提出验收意见。
2. 乙方责任与义务(1)乙方应当按照甲方的技术要求和质量标准完成承揽业务。
(2)乙方应当在约定时间内完成承揽业务,并及时交付甲方。
(3)乙方应当对承揽物品的质量负责,如出现质量问题,应当及时予以解决。
(4)乙方应当保守甲方的商业秘密和技术秘密。
五、违约责任及赔偿损失1. 若甲方未按合同约定支付加工承揽费用,乙方有权停止承揽业务,并追究甲方的违约责任。
三方加工承揽合同范本专业版6篇

三方加工承揽合同范本专业版6篇篇1甲方(定作方):________________地址:________________电话:________________乙方(承揽方):________________地址:________________电话:________________丙方(第三方协助方):____________地址:________________电话:________________鉴于甲、乙、丙三方经友好协商,在平等、自愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,就甲方委托乙方进行特定加工承揽业务,丙方协助完成相关事项,共同达成如下协议:第一条合同标的1.1 本合同标的为甲方委托乙方进行的加工承揽业务,具体为____________(产品名称、规格、数量等)。
第二条合同金额及支付方式2.1 合同总金额为人民币________元(大写:________________)。
该金额包括材料费、加工费、运输费等一切相关费用。
2.2 支付方式:甲方应按照以下方式向乙方支付合同款项:(1)合同签订后,甲方应向乙方支付定金,金额为总金额的____%;(2)乙方完成加工任务并提交验收合格后,甲方应支付剩余款项;(3)付款方式:(现金、银行转账等)。
第三条加工期限及验收标准3.1 乙方应在合同签署后的____天内完成加工任务。
如遇特殊情况,应提前与甲方协商。
3.2 验收标准:乙方应按照甲方提供的技术要求和标准完成加工任务。
验收时,应按照双方约定的标准进行。
第四条甲方权利义务4.1 甲方有权要求乙方按照合同约定完成加工任务。
4.2 甲方有义务按照约定时间支付合同款项。
4.3 甲方有权监督乙方的加工过程,确保产品质量。
4.4 甲方应提供技术要求和标准,以便乙方进行加工。
第五条乙方权利义务5.1 乙方应按照合同约定完成甲方委托的加工任务。
5.2 乙方有义务确保产品质量,如因乙方原因造成产品质量问题,乙方应承担相应责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
委托加工承揽合同篇一:印刷品委托加工承揽合同XXXXXXXXXX公司地址:电话:传真:印刷品委托加工承揽合同NO:委托方: XXXXXXXXXXX公司签订地点:受托方:签订时间:标的、数量、价款:1. 验收标准:按双方确定的样品及工艺等验收。
受托方须将送货单随货同行,并将送货单及物流单一起交给委托方收货人员,内容包括商品名称、单品规格、单品件数及单品数量,按委托方提供原样验收,如果由于质量问题造成损失由受托方负责赔偿,并执行相关行业标准。
2.质量要求:应提供盖有鲜章的出厂检验报告单(包括质材、检验依据、执行标准等),特殊产品须有检验资质的检验机构出具的检验报告(随货同行或提前送达)。
如果合同标的物为瓶标,则不需提供。
3.结算方式:委托方支付30%预付款,收到货验收合格入库后再支付60%,余10%作为质量保证金留待下次合同履行时支付,但时间不超过45天下单, 如未下单即付清上笔合同10%尾款。
4.包装标准:货物外包装必须在外包装的醒目位置整齐标注,内容包括商品名称、单品规格、单品数量(每层数量*层数/每排数量*排数),生产日期等相关内容。
如果本合同标的物为产品标签,应50张作一标识,在每件的外包装上贴上与货物内容一致的标签。
5.(交)提货方式及地点:委托方厂房内。
6.运输方式及到站(港)和费用承担:受托方承担。
7.交货地点、日期及方式:合同签订之日起10个工作日发货,逾期按合同总额1%支付违约金。
8.保密条款:双方应当对本协议内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密,未经信息披露方书面事先同意,不得向本协议以外的任何第三方披露。
本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。
因商业秘密泄露给委托方造成的损失由受托方承担,同时委托方有终止一切合作的权力。
9.本合同履行过程中发生纠纷协商解决,协商不成任何一方可向被告方地法院提起诉讼。
10.本合同根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,双方经过友好协商后制定,本合同一式两份,经双方盖章签字后生效。
(传真或扫描件有效)委托方:XXXXXXXXXXXXXXX 公司受托方:法人代表:委托代表:传真:电话:开户银行:帐号:地址:法人代表:委托代表:传真:电话:开户银行:帐号:地址:篇二:加工承揽合同纠纷一案原告广西梧州市丰盈不锈钢有限公司与被告广西梧州市新盈特钢有限责任公司加工承揽合同纠纷一案来源:法艺花园/梧州市长洲区人民法院民事判决书(2013)长民初字第126号原告广西梧州市丰盈不锈钢有限公司,住所地:梧州市东部产业转移园区长洲工业集中区A区。
法定代表人王某辉,董事长。
委托代理人万某,广西正立律师事务所律师。
被告广西梧州市新盈特钢有限责任公司,住所地:梧州市长洲区平浪村上平五、六组。
法定代表人周某英,董事长。
委托代理人何某慧、区某辉,广东金硕律师事务所律师。
原告广西梧州市丰盈不锈钢有限公司与被告广西梧州市新盈特钢有限责任公司加工承揽合同纠纷一案,本院于2013年1月15日立案受理,依法组成由审判员甘锦雄担任审判长,审判员杨慎瑜、人民陪审员林丽君参加的合议庭。
2013年4月27日,本院根据原告的申请,依法查封被告广西梧州市新盈特钢有限责任公司在梧州市长洲区人民法院的执行款325605元。
并于2013年5月17日公开开庭进行了审理。
书记员郭莹担任法庭记录。
原告广西梧州市丰盈不锈钢有限公司的委托代理人万某,被告广西梧州市新盈特钢有限责任公司的委托代理人何某慧到庭参加诉讼,本案现已审理终结。
原告广西梧州市丰盈不锈钢有限公司诉称,2009年11月5日,王某辉与周某新签订《投资合作协议书》设立原告,为被告生产的不锈钢钢坯进行热轧、酸洗加工。
期间,双方进行结算,被告于2011年11月19日书面确认,至2011年11月止,被告应向原告支付热轧加工费元。
但被告结算后至今未向原告支付加工费。
2010年11月至2011年11月期间,原告为被告酸洗加工不锈钢带吨,被告应支付加工费元,被告已支付加工费元,原、被告双方认可因质量问题及其他费用扣除元,被告尚欠原告酸洗加工费元。
根据双方的约定,被告于2010年11月9日向原告出具《承诺书》,承诺在原告成立并投产后,每个月提供至少3万吨钢坯,每年按10个月计算,每年提供至少30万吨钢坯给原告加工。
否则被告在王某辉与周某新未收回投资前愿按170元/吨赔偿原告,收回投资后按150/吨赔偿原告8年的加工费损失。
2011年2月1日,原告成立并投产。
按照双方的约定,被告至2012年12月31日止,应向原告供应钢坯55万吨,但被告只向原告提供钢坯25万吨,少供应钢坯30万吨,故被告应向原告赔偿加工费损失5100万元。
为此,原告诉至法院,要求判令:1、被告支付钢带热轧加工费元;2、被告支付钢带酸洗加工费元;3、被告赔偿加工费损失5100万元,三项共计元。
原告广西梧州市丰盈不锈钢有限公司向法庭提供的证据有:1、投资合作协议书,以证明原告公司是由王某辉与周某新共同出资亿元设立。
2、承诺书,以证明被告违约,应向原告赔偿加工费损失5100万元。
3、钢带加工费结算单,以证明被告应付加工费元。
4、(2012)梧民三终字第113号民事判决书,以证明原告为被告加工不锈钢带热轧酸洗业务。
5、股东协议,以证明原告公司由周某新承包经营。
6、法庭审理笔录,以证明双方对被告应支付原告酸洗加工费的事实进行质证、确认。
7、(2011)长民初字第565号民事判决书,以证明判决确认被告欠付酸洗加工费的事实。
8、(2011)长民初字第107号民事判决书,以证明被告违约供应热轧钢锭的事实。
9、(2012)梧民三终字第112号民事判决书,以证明法院判决原告向杨凡赔偿2000万元,造成原告的巨大损失。
被告广西梧州市新盈特钢有限责任公司辩称,1、根据《投资合作协议书》的约定,原告应向被告返还不锈钢废料吨、钢坯吨,但原告至今未向被告返还上述材料,故原告要求被告支付钢带热轧加工费元缺乏依据。
2、原告为被告酸洗不锈钢带,被告应支付酸洗加工费元,而被告已支付加工费元,质量问题应扣除元,电费应扣除元,电话费应扣除元以及黑皮引带费应扣除元,故被告尚欠原告加工费元,但上述加工费尚未扣除酸洗损耗,故原告要求被告支付钢带酸洗加工费元没有依据。
3、被告根据《承诺书》,与原告于2010年12月1日签订《委托加工协议书》,委托加工时间从2010年12月1日起至2011年12月31日止。
委托加工期满后,双方没有签订新的委托加工协议。
故《承诺书》的期限亦应从2010年12月1日起至2011年12月31日止。
由于被告已于上述承诺期限向原告供应钢坯25万吨,被告不存在违约行为。
因此,原告要求被告赔偿加工费损失5100万元,没有事实和法律依据,请法院驳回原告的诉讼请求。
被告广西梧州市新盈特钢有限责任公司向法庭提供的证据有:1、股权转让协议书,以证明周某新单独承包经营原告,实际承包期从2011年2月1日起至2011年9月8日止的事实。
2、委托加工协议书,以证明原、被告签订了协议书的事实,说明承包期至2012年12月31日止。
反诉原告广西梧州市新盈特钢有限责任公司反诉称,2011年2月1日,反诉被告正式投产后,为反诉原告提供的不锈钢进行热轧、酸洗加工。
2011年11月19日,反诉原告与反诉被告就热轧钢带的加工费进行结算,双方确认至2011年11月份止,反诉被告尚欠反诉原告不锈钢废料吨、钢坯吨。
至今,反诉被告尚未返还上述材料。
故反诉原告提起反诉,要求判令:1、反诉被告返还钢带废料吨,如反诉被告不能返还,应折价元向反诉原告支付款项。
2、反诉被告返还反诉原告钢坯吨,如反诉被告不能返还,应折价元向反诉原告支付款项。
反诉原告广西梧州市新盈特钢有限责任公司向法庭提供的证据有:钢带加工费结算单,以证明反诉被告尚欠反诉原告钢带废料吨及钢坯吨的事实。
反诉被告广西梧州市丰盈不锈钢有限公司对反诉辩称,2011年11月19日,双方书面确认,反诉原告在反诉被告的厂区内有不锈钢废料吨、钢坯吨。
同月25日,反诉原告与中钢集团深圳有限公司签订《购销合同》,由反诉原告向中钢集团深圳有限公司供应不锈钢产品。
同月30日,双方签订《补充合同》,确认买卖的产品包含了本案争议的不锈钢废料吨、钢坯吨。
同日,双方签订产品买卖的《确认单》,履行了《购销合同》。
故反诉原告已将本案争议的不锈钢废料、钢坯出卖给中钢集团深圳有限公司。
因此,反诉原告要求反诉被告返还不锈钢废料吨、钢坯吨,没有事实和法律依据,请法院驳回反诉原告的诉讼请求。
反诉被告广西梧州市丰盈不锈钢有限公司向法庭提供的证据有:1、购销合同,以证明反诉原告已将讼争的货物出卖给中钢集团深圳有限公司。
2、补充合同,以证明反诉原告已将讼争的货物出卖给中钢集团深圳有限公司。
3、确认单,以证明反诉原告已将讼争的货物出卖给中钢集团深圳有限公司。
4、货物收据,以证明争议的货物已交付给中钢集团深圳有限公司。
本院依原告的申请,依法到中钢集团深圳有限公司所作的调查笔录。
经过开庭质证,被告对原告提供的证据1无异议;对原告提供的证据2、3、4、5、6、7、8、9的真实性无异议,但对其证明的内容有异议,认为不能证明原告的主张。
原告对被告提供的证据1无异议;对原告提供的证据2的真实性无异议,但对其证明的内容有异议,认为不能证明原告的主张。
反诉被告对反诉原告提供的证据无异议;反诉原告对反诉被告提供的证据1、2、3、4有异议,认为与本案无关。
对本院调取的证据,原、被告对其真实性均无异议。
本院对双方均无异议,以及与本案有关联,能证明案件事实的证据予以确认。
综合全案证据,本院确认以下法律事实:一、2009年11月5日,周某新与王某辉签订一份《投资合作协议书》,双方约定:1、共同在广西梧州市东部产业转移园区内长洲工业园投资一个不锈钢加工项目,项目暂定名为:广西丰盈特钢有限公司,公司股东为甲、乙两人;2、甲方系新盈公司的实际股东,甲方承诺新盈公司的钢坯加工业务全部由丰盈公司承接,以确保丰盈公司的业务量,且甲方保证新盈公司每月提供至少3万吨钢坯,按10个月计,每年至少提供30万吨钢坯给丰盈公司加工;3、在新盈公司确保每年30万吨钢坯的加工量后,丰盈公司不得再接纳其他加工业务;4、上述加工业务按170元/吨的纯利润加上每吨的加工成本,与新盈公司确定每吨的加工单价。
二、2009年11月9日,被告广西梧州市新盈特钢有限责任公司出具《承诺书》,承诺待周某新与王某辉根据其签订的《投资合作协议书》合作投资开办的广西梧州市丰盈不锈钢有限公司成立并投产后,本公司每个月提供至少3万吨钢坯,每年按10个月计算,每年提供至少30万吨钢坯给该公司加工,并与该公司签订长期加工合同。