建设工程项目内部经济责任承包合同

合集下载

工程内部承包合同简单版(5篇)

工程内部承包合同简单版(5篇)

工程内部承包合同简单版发包人:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)身份证号:为了完善企业内部承包经济责任制,加强工程施工管理,明确双方享有权利和承担的民事责任义务。

确保本工程甲方与建设单位签订的施工合同中各条款的履行和全面完成,根据公司对承包经营责任制实施精神,结合工程的具体情况。

甲方将合同下述工程的施工任务下达承包给乙方,经双方协商同意达成下列条款,共同遵守执行:一.建设单位:三都县大塘国际城4.5.____号楼。

二.工程名称:大塘国际城三.工程地点:三都县大塘四.承包范围:按图纸施工五.工程造价:按造价每平米900元计价(不含税收),甲方按此作为乙方承包计算依据,最后以竣工结算数量为准。

六.施工工期:300天(按日历计算)以开工令为准七.工程质量等级:达到国家现行验收规范标准。

八.承包方式:包工包料。

九.承包价款及支付办法:按主体第一层完成后60%支付,以此类推。

十.除第五,九条以外,所有条款都以总合同执行。

1.乙方独立核算,自负盈亏,自担风险,并按本工程结算总价向甲方交纳管理费。

所有费用由乙方自行交纳。

(公司挂靠费1%由甲方承担0.5%,乙方承担0.5%)。

2.甲方预留乙方工程合同总造价3%作为安全责任费,质量目标保证费以及会计资料档案费。

工程竣工交验合格,未发生安全质量事故,质量体系运作资料,会计资料,竣工资料完善齐全,并按工程部规定格式装订成册交给工程部后,甲方方能将预留的工程款项全部返还乙方。

3.建设单位拨付的工程款必须进入甲方账户,甲方扣除乙方应交纳的费用及预留款后支付乙方。

乙方全额承包,并负责承担工程全部费用开支,保修款项按建设单位约定扣除。

4.甲方与建设单位签订的工程施工合同中有关质量安全,工期,保修,违约等相关条款均适用于乙方,其造成的责任和损失全部由乙方承担。

5.乙方必须按时将工程发生的成本费用提交甲方财务部门作为本核算。

十一.工程管理:1.乙方必须在本承包合同签订后五日内到甲方工程部办理开工报告及项目机构组建等相关手续。

建设工程内部承包协议书7篇

建设工程内部承包协议书7篇

建设工程内部承包协议书7篇第1篇示例:建设工程内部承包协议书甲方:________(以下简称“甲方”)乙方:________(以下简称“乙方”)鉴于甲方为_______工程项目的承包商,为了明确双方的权利和义务,特订立本协议。

第一条工程项目甲方委托乙方承包_______工程项目,具体包括但不限于_______等内容。

工程项目的具体范围、要求和标准详见相关施工图纸和技术规范。

乙方在承包工程项目过程中,应当严格遵守相关施工规范和质量标准,确保工程质量符合国家相关规定,并承担相应的责任。

乙方应当按照甲方确定的施工计划和工期要求,合理安排施工进度,确保工程按时完工。

第四条施工安全乙方承包工程项目期间,应当严格遵守相关安全规定,确保施工现场安全,并落实好现场安全管理措施。

第五条付款方式甲方应按照本协议约定的方式和标准支付工程款项给乙方,具体支付时间、方式和金额详见《付款协议书》。

第六条合同变更在工程承包过程中,如有需要对本协议进行修改或补充,应经双方协商一致后,签订书面协议。

未经书面协议确认,无效。

第七条违约责任在工程承包过程中,若一方违反本协议的约定,给对方造成损失的,应当承担相应的法律责任,并赔偿损失。

第八条争议解决双方如对本协议内容产生争议,应当协商解决。

协商不成的,可协商选择依法仲裁或向人民法院起诉。

第九条生效期本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效,至工程项目完工验收之日终止。

第十条其他事项本协议未尽事宜,依照有关法律法规和双方约定处理。

甲方(盖章):________ 日期:______ 年___ 月____ 日以上是关于建设工程内部承包协议书的范本,双方需根据实际情况对协议内容进行调整和完善,保证双方权益。

遵守协议内容,共同维护工程项目的顺利进行和质量安全。

第2篇示例:建设工程内部承包协议书甲方:__________________(以下简称甲方)乙方:__________________(以下简称乙方)鉴于甲方为一建设工程项目的承包商,拟将部分工程内部分包给乙方,双方为明确各自的权利和义务,经友好协商,就有关事项达成如下协议:二、承包方式1. 乙方承包项目为:________________________(简要描述)2. 承包范围:______________________(具体工程范围)3. 承包金额:_______________(具体金额)四、承包费用及支付方式1. 承包费用总金额为:_______________2. 支付方式:乙方应于工程启动后的______日内支付____%的承包费用,其余费用应在工程完工后______日内支付清楚。

完备版建设工程项目内部承包协议书

完备版建设工程项目内部承包协议书

完备版建设工程项目内部承包协议书本协议书由以下各方于(填写日期)签署,以明确内部承包关系及责任分配,确保建设工程项目的顺利进行。

一、参与方甲方(总承包方):(填写甲方名称、法定代表人、注册地址、联系方式)乙方(内部承包方):(填写乙方名称、法定代表人、注册地址、联系方式)二、项目概述(填写项目名称、地点、规模、工期等相关信息)三、内部承包工作范围乙方将承担以下工作(列举具体工作内容),并按照合同约定的质量要求、进度要求和安全要求进行完成。

四、内部承包报酬1. 乙方的报酬将根据以下方式确定:- (填写报酬计算方式,例如按照工作量、按照工程进度等)- (填写报酬支付方式和周期)2. 如乙方提前或延迟完成工作,乙方的报酬将相应调整。

五、工期及延期1. 工期:本项目的工期为(填写工期),具体起止日期由双方共同商定。

2. 如因不可抗力等特殊情况导致工期延误,双方应及时协商解决,并根据实际情况进行工期调整。

六、质量要求乙方应按照甲方提供的相关技术要求和标准,确保工程质量符合国家法律法规和相关标准。

七、安全保障双方应共同遵守国家和地方有关安全生产的法律法规,确保施工过程中的安全,预防事故的发生。

八、保密条款双方应对项目相关的商业秘密和技术资料保密,不得擅自泄露或向第三方披露。

九、争议解决双方如发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同变更和解除任何一方如需变更或解除本协议,应提前书面通知对方,并经双方协商一致后进行变更或解除。

十一、其他条款(根据实际情况填写其他相关条款)十二、协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期至工程项目完工验收结束。

甲方(盖章):__________________ 日期:__________________乙方(盖章):__________________ 日期:__________________以上为《完备版建设工程项目内部承包协议书》的内容。

工程项目内部合作协议 工程项目内部承包协议三篇

工程项目内部合作协议 工程项目内部承包协议三篇

工程项目内部合作协议工程项目内部承包协议三篇甲方: (以下简称甲方)乙方: (责任承包人)(以下简称乙方)甲方与xxxx有限公司(缩写“转包单位”)于xxxx年 xx月签订《建设工程施工合约》(缩写施工合约),乙方在充份介绍并知悉甲方中标工程的基本情况及甲方与转包单位就该中标项目所签定的施工合约及有关文件的全部内容,并愿信守和履行职责甲方与转包单位所签定的有关本工程的全部合约义务,自愿承揽该工程。

为全面履行与发包单位签订的施工合同、强化企业管理,提高企业的经济效益,确保工程项目优质、高效、安全、如期完成;根据有关法律法规,经双方充分协商一致,签订本内部承包协议书(以下简称协议书),以资共同遵守。

第一条工程项目基本情况发包单位 xxxx有限公司工程名称 xxxx建筑面积xxxx平方米工程地点xxxx工程类别承揽范围xxxx合约工期xxxx日历天质量目标合格合同总价xxxx万元整其它目标/文明施工目标合乎有关规定备注第二条责任承包人基本情况责任承包人:本协议书所称责任承包人,是指受甲方委派对本工程施工过程全面负责的项目管理者,是甲方在本工程上(本协议范围内)的授权代表,对工程质量、职业健康安全、环保、文明施工、工期和工程成本等全面负责。

责任承包人基本情况责任承包人身份证复印件附于后名称xxxx法定代表xxxx公司住址xxxx资质证书xxxx联系电话xxxx手机号码xxxx第三条承揽原则本项目承包原则:独立核算,盈亏自负,包死基数,确保上交,以乙方名下的个人财产担保。

第四条承揽指标1、上交税费指标:乙方上交的管理费(含正常纳税)按工程决算总价的xx% 收取,一次包干;若乙方未按第五条的一(四)款”发票要求”执行而产生的额外税费由乙方承担。

地方建设行政费、保险等费用按标准,另由乙方承担。

2、工期目标:保证在甲方与发包方签定的施工合同工期内竣工。

3、质量目标:合格,按施工合同。

4、安全生产、文明施工目标:按施工合约。

内部经济责任承包合同协议书

内部经济责任承包合同协议书

内部经济责任承包合同协议书内部经济责任是指企业内部各部门为完成任务而应履行的责任。

那么签订内部经济责任承包合同协议书需要注意什么问题呢?以下是店铺整理的内部经济责任承包合同协议书,欢迎参考阅读。

内部经济责任承包合同协议书范文一甲方:乙方:地址:身份证号码:为适应目前建筑市场形势,进一步明确公司与项目责任人的义务和权利,按照甲方与发包方(以处简称业主)签订的合同原则,经乙方申请,甲方同意,确定1.1条工程以项目管理责任与经济责任连带的形式承包给乙方施工管理,按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及建设工程质量管理条例和保修办法等法律的规定,结合甲、乙双方实际与工程具体情况,经双方协商一致后达成如下协议:第一条工程概况1.1建设单位:工程名称:工程地点:承包范围及内容:1.2开竣工日期及总日历天:1.3质量等级:1.4工程造价:第二条承包方式2.1乙方净上缴甲方管理费为总造价的 %。

税金由甲方负责交纳,其余工程施工所需各种规费、押金等均由乙方承担交纳。

2.2此工程为保安全的方式进行承包,乙方为该工程项目负责人。

2.3乙方应向业主按合同付款期限及催讨工程款,所收工程款必须全额转入甲方指定帐户。

严禁乙方擅自向业主收取工程款进入本人帐户,一旦发现甲方有权终止合同。

2.4涉及到该项目的保险费、建管费、调运费、职介费、签证费等各项费用,均有乙方负责。

需要甲方协助办理的,其费用由乙方支付或者在工程款中扣除。

2.5乙方所有材料发票及人工费须进入甲方账内(材料发票占75%,人工工资占25%)。

乙方材料发票被上级税务部门发现的假发票,其产生一切后果均由乙方负责。

2.6施工中业主资金不能及时到位时由乙方自行垫资。

2.7乙方在施工前必须向甲方缴纳质量、安全、工期保证金万元,在签订本合同时的1天内缴纳,乙方缴纳的保证金不计息,基础验收合格后归还乙方。

2.8乙方因自身经济原因,要求甲方垫付履约保证金万元,由于甲方已将万元保证金缴纳建设业主,乙方在与甲方签订本合同之后即开始承担保证金利息,按实际垫付时间以每月 / %作为利息补偿甲方,按月结清。

有关建筑工程内部经济承包合同书8篇

有关建筑工程内部经济承包合同书8篇

有关建筑工程内部经济承包合同书8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲、乙双方就本建筑工程项目达成合作意向,为明确双方权利义务,保障工程顺利进行,特签订本合同。

一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 工程规模:____________________二、承包范围及方式1. 乙方承包范围:____________________。

2. 承包方式:总承包(包括设计、采购、施工等)。

三、合同总价及支付方式1. 合同总价:人民币________元。

2. 支付方式:(1)甲方在合同签订后____日内支付乙方工程总价的____%作为预付款;(2)工程进度达到____%时,甲方支付乙方工程总价的____%;(3)工程竣工验收合格后,甲方支付乙方剩余款项。

四、工期及质量要求1. 工期要求:自本合同签订之日起____天内完成。

2. 质量要求:本工程应达到国家相关标准及规范的要求。

五、甲乙双方权利和义务1. 甲方权利和义务:(1)甲方有权监督乙方的工程施工进度和质量;(2)甲方有义务按合同约定支付乙方工程款;(3)甲方提供工程所需的水电等资源。

2. 乙方权利和义务:(1)乙方有权获得合同约定的工程款;(2)乙方有义务按照合同约定完成承包范围内的工程任务;(3)乙方应确保工程质量达到国家相关标准及规范的要求;(4)乙方应遵守甲方的施工现场管理规定。

六、安全施工及文明施工要求1. 乙方应制定安全施工措施,确保施工现场安全;2. 乙方应遵守甲方的文明施工管理要求,保持施工现场整洁有序。

七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款,每逾期一天,应向乙方支付合同总价____%的违约金;2. 若乙方未按合同约定完成工程任务,每逾期一天,应向甲方支付合同总价____%的违约金。

工程内部承包协议书(精选5篇)

工程内部承包协议书(精选5篇)

⼯程内部承包协议书(精选5篇)⼯程内部承包协议书(精选5篇) 在不断进步的社会中,很多情况下我们需要⽤到协议,签订协议可以解决现实⽣活中的纠纷。

⼀般协议是怎么起草的呢?下⾯是⼩编精⼼整理的⼯程内部承包协议书(精选5篇),欢迎⼤家分享。

⼯程内部承包协议书1 甲⽅: ⼄⽅: 由甲⽅承建的⼯程,需组织⼯程项⽬部具体履⾏合同约定的⼯程内容。

经⼄⽅申请,甲⽅审核同意由⼄⽅负责本⼯程项⽬部管理机构的组建和实施建设⼯程施⼯合同的全部内容,为明确甲、⼄双⽅的责、权、利,双⽅就该⼯程的质量、安全、⼯期、技术、经济、法律等⽅⾯的责任,根据相关法律法规及甲⽅的规章制度达成如下合约条款,供甲、⼄双⽅共同遵守。

⼀、⼯程概况 建设单位: ⼯程名称: ⼯程地点: ⼯程类型: ⼆、⼯程范围 甲⽅与建设单位签订的施⼯合同、补充协议及承诺书中等的全部⼯作内容为⼄⽅的承包范围。

三、合同⼯期 开⼯⽇期:___ 年 ___ ⽉ ___⽇(按照建设单位审批的开⼯报告为准)。

总⼯期: ________⽇历天 四、质量标准 按照甲⽅与建设单位签订的建设⼯程施⼯合同约定的质量标准及相关的国家和地⽅的⾏业技术规范标准执⾏。

五、安全⽂明施⼯标准 1、杜绝重⼤伤亡事故、重⼤机械设备事故和⽕灾事故;甲⽅不定时对⼄⽅所承建的⼯程进⾏安全⽣产、⽂明施⼯综合⼤检查,若⼄⽅⼯地被业主或⾏业主管部门通报批评,甲⽅有权根据项⽬规模从所收⼯程款中暂扣5—10万的风险保证⾦,等整改完成后退回。

2、⼯伤事故管理。

若遇重⼤安全事故,出现重伤、死亡情况,应⽴即报告甲⽅,隐瞒不报⼀经查实,甲⽅有权对⼄⽅处以50000元以上的罚款。

3、⼯伤事故的处理,凡每发⽣死亡⼀⼈/次或重伤⼀⼈/次的⼯伤事故,甲⽅根据情况有权暂扣⼄⽅的⼯伤事故处理押⾦10—50万,⼄⽅在对事故妥善处理并形成事故处理协议承担相应经济责任后,返还给⼄⽅。

六、合同价款 ⼯程造价(暂定):____元(按甲⽅与建设单位签订的建筑⼯程施⼯合同约定的计价原则执⾏,实际⼯程造价以建设单位及审计单位最终审定结算⾦额为准)。

2024年内部承包工程协议简单版(四篇)

2024年内部承包工程协议简单版(四篇)

2024年内部承包工程协议简单版甲乙双方在此达成以下协议:甲乙双方分别为____,____,甲方委托乙方承担____工程项目的施工任务,并授权乙方代表公司处理相关技术及经济事务,承担质量、进度、安全等责任。

经过充分协商,双方达成以下共识:一、工程名称:____二、工程地点:____三、甲方责任:1、甲方负责办理施工项目所需的各种手续。

2、甲方需保障乙方施工所需的各类机械设备供应。

3、甲方应协助解决施工过程中的技术难题。

4、甲方负责监督乙方确保施工安全。

5、甲方协助乙方完成竣工验收相关的施工手续。

四、乙方责任:1、乙方需按照与业主及建设方签订的施工合同完成施工任务。

2、乙方负责施工过程中的人事管理、质量控制、安全管理及税务事宜。

3、乙方拥有工地资金的使用与支配权。

4、乙方负责工地内机械设备的日常管理与维修工作。

五、核算:各工地实行独立核算,盈利或亏损由乙方自负。

建设方支付给甲方的工程款,未经允许,甲方不得私自挪用。

工地发生的各项费用由乙方承担。

六、资金与帐务管理:各工地需上交合同总价款的____%作为公司行政管理人员的工资及费用。

七、缴款时间:不论建设方欠款情况如何,乙方必须分两次完成收款,主体工程完成时支付一半,初验前必须付清余款。

八、工程验收:乙方必须注重工程质量与安全,坚持质量第一的原则,并接受甲方的行政管理与质量、安全监督。

九、资料:工程完工后,乙方需向甲方提交一套完整的竣工资料及备案证,由公司进行妥善保管。

十、本协议一式四份,甲乙双方各执两份,自签字之日起生效。

甲方(签章):____乙方(签章):____签订日期:____年____月____日签订日期:____年____月____日2024年内部承包工程协议简单版(二)甲乙双方,在遵循平等互利、合作共赢的原则基础上,就甲方委托乙方承担工程施工任务事宜,经充分协商一致,特订立以下协议:一、工程概述甲方委托乙方全权负责____(工程名称)的施工任务,乙方将代表我方处理与该工程相关的质量、进度、安全等技术及经济事宜。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

建设工程项目内部经济责任承包合同(示范文本)二〇一六年六月建设工程项目内部经济责任承包合同(通用条款)第一条承发包主体1.1本内部承包合同的发包方(甲方)为项目总承包公司或者总承包公司授权的分公司,承包方(乙方)为总承包公司依法审查同意的项目部经济责任承包人。

1.2公司是唯一具有法人资格的企业实体,对内实行统筹管理,对外承担工程施工风险。

1.3项目部是公司组成部分、分支机构,是公司为项目建设需要而临时设立的实体,不具备法人资格,项目施工完成后自行撤销;项目部为公司内部独立核算单位,接受公司领导、管理、监督,不得以自己的名义对外签订合同。

1.4项目经济责任承包人是公司员工,受公司管理,受本内部承包合同约束。

承包人代表公司经营管理项目部,提高公司效益和信誉。

1.5本内部承包合同如专用条款未确定乙方的通讯地址,则其身份证记载的地址为乙方确定的通讯地址,乙方未书面通知变更的,有关文书送达其身份证上的地址即视为送达。

第二条承包合同的范围2.1本内部承包合同乙方承包的工程范围、工程质量要求、工期、安全文明施工等由专用条款约定,如专用条款未特别约定,则同甲方与建设单位签订的建设工程施工合同。

2.2上述建设工程施工合同承包的具体内容,详见甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》(包括附加合同、其他合同组成部分的文件及甲方向建设单位作出的相关承诺等),对该合同的全部条款及合同组成文件规定的内容,乙方已经充分了解,并确认合同约定的全部权利义务对乙方具有约束力。

第三条承包方式3.1本承包合同的承包方式由专用条款约定。

3.2无论采用何种承包方式,除合同约定的权利义务关系外,并不影响甲方按照法律法规和公司章程、制度的规定行使管理权。

3.3甲方根据需要,可以委派代表进入工地对乙方的施工进行监督和检查,乙方应主动配合。

甲方委派代表的报酬由甲、乙双方协商确定,并由乙方负责支付。

第四条合同项目的管理机构4.1乙方在本合同签订之日起7日内确定工程项目管理人员。

项目部管理人员应按工程施工管理的要求配置相应的专业技术人员,并按照法律法规、当地政府的有关规定、甲方的规章制度和建设单位现场管理制度组织施工。

4.2项目部组成人员确定后,乙方应在3日内报甲方审定,并由甲方发文确定,甲方有权在审批时或者施工过程中,要求乙方更换相关人员。

4.3乙方对工程建设的质量、安全、工期等进行全面管理并承担责任,甲方及所属分支机构对乙方承包工程的质量、安全、技术等施工管理实行监督、检查和帮助指导,乙方应服从甲方的监督检查。

第五条承包项目的管理目标5.1乙方承包的范围,除完成工程建设施工的内容外,还包括以下管理目标(根据不同情况在专用条款中作具体约定,下列事项可作为专用条款的选项):5.1.1工程质量达到施工合同规定的要求。

5.1.2按照施工合同约定的工期完成建设工程。

5.1.3无一般事故及以上安全生产事故发生。

5.1.4安全文明施工和环境保护的要求和标准。

5.1.5信息化实施的要求和目标。

5.1.6CIS标准实施的要求和目标。

5.1.7劳务工资管理:不发生因民工工资上访及其它劳资引起的纠纷和事件。

5.1.8工程资料管理:按甲方工程技术资料管理办法的要求和通用条款第十条规定执行。

5.1.9工地治安防范管理:做好外来人口管理,不出现打架斗殴、赌博、吸毒等有损社会治安和企业形象的严重情况。

5.1.10保证工程款的专款专用,乙方承诺在未与建设单位办理竣工结算及甲乙双方办理内部结算前,建设单位支付的全部工程款、退还的保证金、提供的材料、乙方自筹用于本工程的资金均为甲方所有,支配权属于甲方,未经甲方许可,乙方不得侵占或者挪作他用,否则视为乙方非法占有、挪用。

5.2乙方达到或者达不到以上管理目标的奖罚,按总公司或者分公司制定的奖罚文件执行,该文件作为合同的附件,与本合同具有同等效力。

第六条合同履行的保证6.1为保证本合同的全面履行,双方可协商选择下列方式保证合同的履行,具体方式在专用条款中约定。

6.1.1乙方向甲方缴纳履行本合同的保证金,保证金的金额由专用条款约定。

6.1.2乙方同意甲方在建设单位支付的工程款中预提各类保证金,预提保证金的金额和方式由专用条款约定。

6.1.3乙方提供担保人保证本合同的履行,担保人保证的范围为本合同项下乙方应向甲方负责的全部经济责任或者债务,保证方式为连带责任,保证期限为甲乙双方内部结算完成之日起二年。

6.1.4乙方以其所有财产提供抵押担保。

6.1.5乙方以银行保函的方式提供担保。

6.1.6乙方通过担保公司提供担保。

6.1.7乙方向甲方借款以借款金额提供保证。

6.2以上保证的范围为乙方应承担的合同责任和对外债务,包括违约产生的损失和诉讼风险责任。

6.3无论采用何种保证方式,甲乙双方和保证所涉的第三人应另行签订保证合同明确具体事项。

第七条双方的权利与义务7.1甲方的权利和义务7.1.1按照国家有关规定和本公司施工管理的要求,并根据本合同第四条、第五条的规定对乙方进行施工监督、检查和管理。

7.1.2甲方根据项目类别的不同,对乙方编制施工组织设计、施工计划和专项方案审查等进行指导,参与图纸会审、基础工程、中间结构及竣工等验收,并对乙方在施工全过程的管理进行检查、监督和指导等。

7.1.3甲方根据乙方的书面要求和规定的条件,帮助调配乙方对人、财、物和技术等资源的需求,并进行管理上的指导。

7.1.4甲方向乙方收取施工合同结算造价的税金、管理费等(包括代扣税金和其他规费),具体比例由专用条款约定。

7.1.5对乙方不能达到专用条款规定的管理目标,或者乙方应承担的费用和给甲方造成损失的,甲方有权从建设单位到账的工程款或者保证金中直接扣除。

7.1.6甲方应根据乙方的申请和甲方规定的支付方式,由甲方统一支付材料费、租赁费、劳务费等相关费用。

7.2乙方的权利义务7.2.1依法享有法律法规、本合同等规定的权利,处理与建设单位在履行施工合同时的工程业务事项;指挥工程项目建设的生产经营活动,筹集、调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素;选择施工作业队伍和材料、设备供应商(甲方统一采购供应的,服从甲方统一安排);进行合理的经济分配和甲方书面授予的其他管理权利。

7.2.2依照本合同的约定,获取承包经营的利益,享受甲方文件规定达到优秀管理目标的奖励。

7.2.3依照有关法律法规和甲方规定的制度,对本工程项目施工合同和本合同第四条、第五条的规定进行施工管理和承包目标管理。

7.2.4承担与建设单位施工合同和材料、设备买卖、租赁合同,劳务合同等违约引起的责任和由此产生的诉讼风险责任。

承担因乙方原因违反法律法规、地方性规定等致使行政机关作出行政处罚,因而发生的罚款等一切费用。

7.2.5依照有关法律法规和本合同的约定,承担并按时足额缴纳或者支付以下款项:国家税金和工程所涉的所有规费;甲方的管理费和甲方为乙方调配人力、物力、财力和技术等资源所发生的费用;甲方为乙方垫付拖欠的民工工资,材料、租赁设备等欠款和利息;因涉讼给甲方造成的损失;其它应由乙方承担的费用。

7.2.6按规定签订劳务用工合同,办理劳务用工的保险并承担保险费用。

按签订的劳务用工合同足额支付劳动报酬,且支付工资的标准不得低于承包工程所在地的最低工资标准。

7.2.7按照有关法律法规和合同的约定做好工程的竣工验收和交付,承担工程的后期保修义务。

7.2.8按本合同5.1.8条和第十条的规定报送报表和交付工程资料。

7.2.9乙方承诺所有工程款项(含乙方垫支部分)在甲乙双方内部结算前,所有权归属于甲方,乙方不得侵占或者挪作他用。

7.2.10保证采购的工程材料和设备符合工程的质量要求。

7.2.11乙方应按甲方印章管理使用的规定保管使用项目部印章,严格控制印章使用范围。

因乙方管理不善造成印章被偷盖或者超过印章使用范围致使甲方造成损失的,由乙方承担相应责任。

7.2.11.1项目部印章的使用范围为:与建设单位联系处理施工合同所涉的工程业务事项;处理项目部内部行政管理事务;向甲方及相关单位报送报表资料;除7.2.11.2条规定以外的其它非经济事务。

7.2.11.2乙方的下列行为必须经甲方书面授权同意或者加盖甲方印章,否则,以项目部盖章或者乙方签字所签合同、承诺、借条、结算单、欠条等相对人为乙方,所产生的后果由乙方自负,并承担由此给甲方造成损失的赔偿责任:一、变更甲方与建设单位签订施工合同中的实质性内容,包括但不限于计价方式、工程质量、工期、重大违约条款等;二、以项目部或者项目负责人名义向建设单位或者第三人所作的不利于甲方的承诺;三、以项目部或者项目负责人名义向建设单位或者第三人借款、或者为第三人担保;四、未经甲方授权或者报送甲方备案审核,以项目部或者项目负责人名义与材料、设备供应商签订合同,或者作出承诺、出具结算单、欠条等;五、未经甲方同意分包工程。

7.2.12乙方违反以上7.2.7–7.2.11条规定的,视为违约,并应承担违约金。

违约责任的承担方式由专用条款约定。

以上行为给甲方造成损失的,乙方应承担赔偿责任。

损失包括直接损失和因甲方涉讼所产生的违约金、垫资执行款、利息及诉讼费(仲裁费)、律师费、财产保全费、鉴定费等实际发生的费用。

7.2.13严禁乙方利用项目承包管理人的特殊身份,以公司名义签订假合同,虚构债务或者提供虚假发票,或者私刻印章等损害、套取、侵占甲方财产的违法行为。

上述行为构成犯罪的,应依法承担刑事责任。

7.2.14乙方应根据招标文件或者甲方与建设单位的施工合同约定,及时就工程量清单进行核对,包括工程量清单存在缺项、漏项的、工程量清单偏差超出施工合同专用条款约定的偏差范围的、未按照国家现行计量规范强制性规定计量等;及时审图,若发现图纸存在差错、遗漏或者缺陷的,应及时向建设单位提出修正意见,逾期核对或者未进行核对和提出修正意见所产生的损失由乙方承担。

7.2.15乙方应按照国家及相关安全施工的规定,全面落实安全生产相关事宜,做好安全生产工作。

如发生安全事故,应及时向甲方汇报,并承担安全事故所产生的一切损失,包括甲方因此而造成的损失。

第八条工程款的支付8.1乙方应按施工合同的约定及时向建设单位收取工程进度款、结算款,所有工程款必须立即全额划入甲方(指定)账户内,不得以任何理由将工程款划入非甲方账户或者由任何个人领取,否则因乙方原因导致工程款流失,乙方应立即向甲方缴纳相应款项,并向甲方支付该部分款项10%的违约金。

如未支付,则甲方可在乙方承包的本工程或者其他项目可用款中扣除,乙方必须无条件承担,并承担相应的法律责任。

8.2甲方在建设单位支付的工程款到账后,在3个工作日内拨付乙方指定的收款人账户,但乙方应具备以下要求支付的条件:一、有使用该到账款项的用款计划;二、附有需要支付人工工资、材料、设备等款项的合同或者足以确认的其他支付依据;三、收款人开具符合合同约定的发票。

相关文档
最新文档