电力低压线路施工合同
低压出线合同模板
低压出线合同模板甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（承揽方）地址：联系人：电话：鉴于甲方委托乙方进行低压出线工程，为明确双方权利义务，经双方协商一致，特订立本合同。
第一条工程内容及要求1. 乙方承诺按照甲方提供的相关图纸和要求，完成低压出线工程。
2. 乙方必须按照相关标准和规范进行施工，确保工程质量和安全。
3. 乙方应在约定时间内完成工程，并保证工程符合甲方的实际需求。
第二条工程价款及支付方式1. 甲方应向乙方支付工程总价款人民币（大写）____________元（￥_________）。
2. 甲方可选择一次性支付或分期支付方式，分期支付时，应按照工程进度进行支付。
3. 工程总价款中包括了所有的工程费用，乙方应在不额外增加费用的情况下履行合同。
第三条工程保修1. 工程竣工后，乙方应提供一定期限的免费保修期，具体期限为______个月。
2. 在保修期内，如工程出现质量问题或损坏，乙方应及时进行维修或更换，费用由乙方承担。
3. 保修期结束后，如工程出现问题，甲方可与乙方商议维修事宜，费用由甲方承担。
第四条违约责任1. 任何一方未能履行合同规定的义务，应承担违约责任。
2. 若因一方违约导致工程质量问题或造成损失，应承担相应的赔偿责任。
3. 在工程进行过程中，如发现任何疏漏或问题，双方应及时沟通解决，以确保工程质量和进度。
第五条其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式___份，双方各执___份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为低压出线合同范本，双方应严格按照合同的约定履行义务，确保工程顺利进行并达到预期效果。
希望双方能够和睦合作，共同促进工程的顺利完成。
小区电力低压施工合同
小区电力低压施工合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》和国家电力公司颁发的《电力工程施工合同示范文本》，结合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务和责任，便于合同的实施，经双方协商一致，达成如下协议，以兹共同遵守。
一、工程名称：小区低压电力施工工程二、施工内容及范围：1. 低压电力线路的铺设；2. 低压配电箱、开关箱的安装；3. 低压电缆的敷设；4. 施工图、竣工图、竣工资料的提供；5. 工程验收及保修等。
三、合同价款：本合同工程总造价为人民币元（大写：元）（包含本工程施工所需的全部费用）。
四、承包方式：以合同第三条中的工程价款包工包料，一次包死，在方案没有改变的情况下，总价款不发生任何变化。
五、施工工期：必须在年月日前竣工通电。
六、使用材料、规格：1. 本工程必须按施工图纸设计要求的材料规格及材质进行施工；2. 材料规格及材质必须符合国家相应标准。
七、工程款支付：工程款分三次支付7.1 合同签字生效后，乙方进场之日起三日内，甲方支付乙方合同价款的30%；7.2 所有工程完工，乙方出示电力公司送电手续的相关证明资料且整套竣工资料及相关合格证移交甲方之日起三日内，甲方支付乙方合同价款的40%，付款之日起乙方保证3日内通上电能够。
八、违约责任：1. 甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权停止施工，并要求甲方支付违约金；2. 乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金；3. 双方因不可抗力因素导致工程无法正常进行，双方互不承担违约责任。
九、争议解决：本合同履行过程中发生的争议，双方可先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他约定：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份；2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日。
高低压配电工程施工合同
高低压配电工程施工合同甲方：XXX公司乙方：YYY公司签订日期：XXXX年XX月XX日为了明确双方在高低压配电工程施工方面的权利和义务，甲方与乙方在平等自愿的基础上达成如下协议：一、协议或者合同的目的和背景甲方为了完成某项目的高低压配电工程施工，特邀请乙方承担该项目的施工任务。
二、具体的条款和条件1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和要求，按时按质完成高低压配电工程施工。
2. 施工期限为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，如有延期情况，需提前与甲方商议并获得书面允许。
3. 施工过程中如发现任何质量问题，乙方应即将停工整改，直至问题得到解决。
三、保密事项双方应对在合作过程中获取的商业秘密和技术资料进行保密，未经对方书面允许不得泄露。
四、不可抗力因素的处理若因不可抗力因素导致工程施工无法继续，双方可以商议解决，延期期限由双方商定。
五、协议终止的条件1. 双方经商议一致允许解除合同。
2. 任何一方严重违反合同条款，经书面通知后仍未改正。
六、违约和争议解决方式如一方违反合同规定，应承担相应违约责任。
如发生争议，双方应友好商议解决；商议不成的，提交XXX仲裁委员会仲裁。
七、其他附加条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。
甲方（盖章）：XXX公司乙方（盖章）：YYY公司签订人：（甲方）_____________ （乙方）_____________以上为高低压配电工程施工合同内容，双方应严格按照合同执行，确保工程施工顺利进行。
电力线路改造施工合同
电力线路改造施工合同电力线路改造施工合同（精选6篇）电力线路改造施工合同1甲方：乙方：低压电线路改造施工事项，经甲乙双方共同协商同意达成以下协议，双方愿共同遵守。
一、总工程量：1、工程量按电杆数计算，挖电杆坑回填和竖电杆清理线路障碍物在内。
2、调运电杆上下车工作量及拆旧线并如数集中到一起。
3、放线、拉线及相关工作量。
二、施工技术要求：1、所有工程量必须按供电所施工技术员技术要求施工。
2、服从安排、听从指挥、安全保质保量、按期完成总工程。
三、安全责任：村级民工在施工时严格按电力建设工程使用民工安全须知施工，一切安全责任乙方施工人员自负，甲方不负任何责任。
四、工程价：1、具体工价按电杆计算，设计到红春变压器的每根350元，青坪变压器的每根390元。
2、以上工价包括二次搬运费。
3、乙方中途停工者，甲方有权扣减工资。
五、工资结算办法：1、工程完工验收合格后，一次性付清。
2、中途不预支工资。
六、未尽事宜：1、未尽事宜，甲乙双方代表协调解决。
2、此合同一式二份，双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）年月日电力线路改造施工合同2发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据电网公司批复的供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价X设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从年月日至年月日。
二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的75%。
低压电缆安装合同范本
低压电缆安装合同范本一、合同双方甲方（委托方）： __________地址： __________联系人： __________乙方（承包方）： __________地址： __________联系人： __________二、工程概况1. 工程名称： __________2. 工程地点： __________3. 工程内容：本工程主要包括低压电缆的采购、运输、安装、调试及验收等。
三、工程范围及要求1. 电缆型号及规格：乙方应根据甲方提供的电力系统设计图纸及要求，选用符合国家标准的电缆型号及规格。
2. 施工标准：乙方应严格按照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168）等相关标准进行施工。
3. 工程期限：本工程自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
四、合同价款及支付方式1. 合同总价款：本工程合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______。
2. 支付方式：合同签订后，甲方支付合同总价款的_______%作为预付款；工程验收合格后支付至总价款的_______%；余款在质保期满后无质量问题支付。
五、甲方的权利与义务1. 提供资料：甲方应在合同签订后_______日内，向乙方提供完整的电力系统设计图纸及有关资料。
2. 现场协调：甲方负责协调施工现场，保证乙方施工顺利进行。
3. 验收：甲方有权对乙方的施工质量进行监督和验收。
六、乙方的权利与义务1. 施工组织：乙方应按合同要求，制定施工组织设计和施工方案，并提交甲方审核。
2. 质量保证：乙方应确保工程质量和安全，严格按照相关标准施工。
3. 工程保修：乙方应按国家规定提供_______年的质保期，质保期内对工程出现的质量问题负责免费维修。
七、违约责任1. 甲方违约：若甲方未能按合同约定支付款项，应按逾期天数的_______%向乙方支付违约金。
2. 乙方违约：若乙方未能按合同约定完成工程，应按逾期天数的_______%向甲方支付违约金。
低压电缆敷设施工合同范本
低压电缆敷设施工合同范本甲方：（委托方全称）地址：联系人：联系电话：乙方：（承包方全称）地址：联系人：联系电话：鉴于甲、乙双方就低压电缆敷设工程事项达成一致意见，特订立本合同，共同遵守并信守合同约定，各项责任由甲、乙双方共同承担，具体内容如下：一、工程内容及标准要求1. 甲方要求乙方完成的低压电缆敷设工程内容包括但不限于：（1）低压电缆铺设；（2）连接电缆；（3）安装终端箱；（4）测试及验收等工作。
2. 甲方要求乙方按照相关行业标准和规范完成工程，并保证工程质量达到要求。
二、工程时间和费用1. 工程的开始时间为____年____月____日，完工时间为____年____月____日。
2. 工程总费用为_______元，分期付款方式为：首款____%在工程启动时支付，中期款____%在工程完成50%时支付，尾款____%在工程验收合格后支付。
三、工程风险和保险1. 工程期间发生人身、财产损失由各自承担。
2. 工程保险由乙方负责投保，并在有效期内维持保险费用。
四、工程质量和保修期1. 工程质量不合格的情况下，乙方需承担重新施工的费用。
2. 工程完成后保修期为____年，在保修期内乙方无偿负责维修工程质量问题。
五、合同解除和违约责任1. 若乙方延期完成工程或工程质量不符合要求，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。
2. 若甲方未按时支付款项或提供必要材料，乙方有权解除合同。
六、其他条款1. 本合同一式____份，甲、乙双方各持____份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。
3. 本合同自双方盖章后生效，有效期自工程完工验收之日起至保修期结束。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日。
低压配电工程分包合同
低压配电工程分包合同背景介绍一、合同双方二、工程概况1.工程名称：低压配电工程2.工程地点：（填写工程所在地）3.工程范围：（详细描述工程范围和内容）三、工程分包内容–电源开关的安装和调试；–配电盘的安装和调试；–电缆敷设和连接。
1.分包进度：乙方应根据甲方的工期要求，合理安排分包工程的进度，确保工程按时完成。
四、分包合同条款1.总价款：本分包合同的总价款为（填写金额）人民币，包括人工费、材料费、机械设备费等。
–预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的20%作为预付款；–进度款：乙方完成工程的一定比例后，甲方应按照实际完成比例支付相应的进度款；–竣工结算款：乙方完成工程并通过验收后，甲方应支付剩余款项。
2.质量要求：乙方承包的工程应符合国家相关的技术标准和质量要求，如有不合格情况，乙方需负责免费修复。
3.迟延责任：如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担迟延责任并支付相应的违约金。
4.保险责任：工程进行期间，乙方应负责购买施工意外险等相关保险，以确保工程期间的人员财产安全。
五、合同变更和解除1.合同变更：如在工程实施过程中，甲方和乙方需要对合同内容进行变更，应经双方协商一致，并签订变更协议。
–经双方协商一致；–乙方出现重大违约行为；–甲方无法支付款项或违反合同约定。
六、争议解决对于因履行合同而发生的争议，双方应通过友好协商解决。
如协商不成，应提交甲方所在地的仲裁机构进行仲裁。
七、附则1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.未尽事宜，可由甲乙双方另行协商解决。
请根据具体情况修改和完善本合同内容，确保合同符合法律法规和双方的实际需求。
本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
高低压配电工程施工合同(3篇)
第1篇甲方（采购方）：____________________乙方（施工方）：____________________鉴于甲方需要乙方为其施工高低压配电工程，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：高低压配电设备安装、调试及验收等。
5. 工程总投资：人民币_______元整。
二、工期1. 施工工期：自合同签订之日起_______天内完成。
2. 乙方应严格按照甲方要求，确保工程质量、进度和安全。
三、工程质量1. 乙方应按照国家相关标准和规范施工，确保工程质量符合国家标准。
2. 乙方应保证施工过程中，施工质量、安全及环境保护等符合国家及地方相关法律法规。
四、施工进度1. 乙方应按照甲方要求，制定详细的施工进度计划，并报送甲方备案。
2. 乙方应按照施工进度计划，按时完成各阶段工程任务。
五、工程验收1. 工程完工后，乙方应组织自检，确保工程质量符合要求。
2. 甲方应在接到乙方验收通知后_______天内组织验收。
3. 验收合格后，甲方应向乙方支付合同约定比例的工程款。
六、工程款支付1. 乙方在合同签订后_______天内，向甲方提供施工图纸、施工组织设计等资料。
2. 甲方在收到乙方提交的资料后_______天内，支付合同总价款的_______%作为预付款。
3. 工程完工并验收合格后，甲方在_______天内支付合同总价款的_______%。
4. 乙方在工程完工并验收合格后_______天内，向甲方提交竣工资料。
七、违约责任1. 乙方未按合同约定工期完成工程，每延迟一日，应向甲方支付合同总价款的_______%作为违约金。
2. 甲方未按合同约定支付工程款，每延迟一日，应向乙方支付_______%的违约金。
低压电缆施工工程合同书
低压电缆施工工程合同书甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________一、工程概述1. 工程名称：低压电缆施工工程。
2. 工程地点：_________（详细地址）。
3. 工程内容：包括但不限于低压电缆的铺设、连接、测试及附属设施的安装。
4. 工程期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、工程质量标准1. 乙方必须按照国家有关电力工程建设的标准和规范进行施工，确保工程质量达到或超过国家规定的标准。
2. 乙方应使用合格的材料和设备，所有材料和设备均应符合国家相关质量标准。
三、工程款项1. 工程总价为人民币_________元，包括所有材料费、人工费和管理费等。
2. 付款方式：甲方需在合同签订后支付总款项的30%作为预付款；剩余款项根据工程进度分批支付，最后一笔款项在工程验收合格后支付。
四、施工责任1. 乙方负责组织施工，并确保施工安全、文明、高效。
2. 乙方应对施工人员进行专业培训，确保施工人员具备相应的资质和技能。
3. 如因乙方原因导致工程质量问题或延误工期，乙方应承担相应的责任和损失。
五、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金，并承担因此造成的损失。
2. 若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合标准，应负责无偿修复，直至达到约定标准，并承担由此给甲方造成的损失。
六、争议解决双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地的人民法院进行诉讼。
七、其他条款1. 本合同一经双方签字盖章后生效，任何一方不得擅自变更或解除。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________签约日期：____年__月__日。
电力低压线路施工合同范本（三篇）
电力低压线路施工合同范本合同编号：___________甲方（委托人）：地址：联系人：电话：乙方（承包人）：地址：联系人：电话：鉴于乙方具备从事电力低压线路施工的能力和资质，甲方委托乙方负责执行电力低压线路施工项目。
双方本着公平、平等、自愿的原则，在友好协商的基础上，达成以下协议，共同履行本合同。
第一条项目概述甲方委托乙方负责进行电力低压线路施工，项目的具体概述如下：1. 施工项目的名称：____________________2. 施工项目的地点：____________________3. 施工项目的内容和范围：____________________4. 施工项目的工期：____________________第二条合同价款1. 本合同总价为__________________（大写）。
2. 合同价款的支付方式按以下方式进行：（1）预付款：双方约定预付款为合同价款的_______%，甲方应在签订本合同时支付给乙方。
（2）进度款：根据实际施工进度，乙方可向甲方申请支付相应的进度款。
（3）最后结算款：施工项目验收合格后，甲方应支付乙方最后结算款。
第三条施工期限1. 乙方应按照本合同约定的工期完成施工项目。
2. 如因甲方原因导致施工延误，甲方应支付乙方相应的延期费用。
第四条保证金1. 乙方应在签订本合同时，向甲方提供保证金，金额为本合同总价款的_______%。
2. 保证金将于施工项目合格验收后的合理时间内退还给乙方。
第五条紧急情况1. 如项目出现紧急情况，乙方应立即采取应急措施，防止事故的发生和扩大。
2. 若因乙方原因造成紧急情况，乙方应承担相应的责任，并在事后进行处理和赔偿。
第六条材料和设备1. 施工所需的材料和设备应符合国家相关标准，并由乙方提供。
2. 乙方应负责材料和设备的采购及运输，并按照甲方的要求进行安装和调试。
第七条变更和解除合同1. 双方一致同意，在项目进行过程中，若需要对合同进行变更，应及时协商并签订变更协议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电力低压线路施工合同
电力低压线路施工合同
现今很多公民的维权意识在不断增强，合同起到的作用越来越大，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。
相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编为大家整理的电力低压线路施工合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
电力低压线路施工合同1 甲方:
乙方:
因甲方用电需要，根据中华人民共和国《合同法》有关规定，就中国石油天然气管道局北江盾构穿越工程施工场地临时用电的相关事宜，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：
一、协议内容：
1、临时安装1台XXX变压器。
备注：以上施工用材除XXX变压器由甲方提供外，其余所有材料均由乙方提供。
二、工期：
日历工期：本协议签订后，乙方应在10日内完成上述施工内容 (因暴雨、大
雪等不可抗拒的自然灾害而无法正常施工，报甲方同意后，工期顺延)。
三、质量标准：
乙方在施工过程中必须严格按照国家现行有关标准和规范的规定组织施工，达到国家相关标准并符合甲方的使用要求。
四、安全要求：
在施工过程中，应按相关标准、规范、规定施工，确保安全，因乙方违反安全操作规程等造成的安全事故责任由乙方承担，若工程延期给甲方造成的损失，乙方应承担全部责任。
五、质保：
乙方须确保整条施工线路的供电稳定性，保证其有效容量能满足甲方施工现场的负荷要求，并出具书面证明和计算依据。
六、甲方的权利和义务:
1、甲方有权对乙方企业资质、营业证书等相关文件进行审核。
2、甲方有权对乙方在临时用电设施安装过程中出现的.技术和安全问题随时进行检查，并在乙方出现违规操作时要求乙方停止作业。
3、甲方有义务在乙方要求工作协助时，对乙方进行必要的支持。
4、甲方不负责安装过程中的任何安全问题。
七、乙方的权利和义务:
1、乙方确保安全施工，保证按期、保质完成施工任务。
2、负责施工中的青苗赔偿、杆基占地、地方协调等一切工作。
3、竣工验收时，乙方应向甲方提供工程竣工资料及验收报告三套，甲方组织验收。
4、乙方独立负责施工过程中出现的任何安全问题。
5、如因乙方设计错误或施工质量问题所给甲方带来的一切人员和设备损失，乙方须承担全部责任。
6、因突发事件停电，乙方应立即组织抢修，并在恢复供电前通知甲方。
八、工程费用及付款方式：
1、本协议审核预算费用：XXXX整(￥XXXX.00元)
2、付款方式：乙方在完成全部完成合同内容后，临变及箱变投入运行并由供电部门组织工程验收合格后一次性支付乙方。
3、乙方须为甲方开具国家规定的合同总价款安装发票。
九、其他：
1、本协议未涉及约定条款，继续执行原合同约定。
2、协议生效：本协议从双方签字、盖章之日起生效。
3、协议份数：本合同壹式陆份，甲、乙双方各执三份。
甲方：乙方：
单位地址：单位地址：
法定代表(负责)人：法定代表(负责)人：
联系方式：联系方式：
签订地点：签订时间：
电力低压线路施工合同2 甲方：
乙方：
本合同为原甲、乙双方签订的《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临时给水安装工程》(以下简称原合同)的补充合同。
现临时水敷设线路按照现场条件需要约250米。
原预算长度为120米，由于现场3台桩机施工，原120mm2临时电线路(配电箱)负荷不够，需更换240mm 临时电线路及配电柜(1800*800*500mm)，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
对临时水结算方式以补充说明：
一、临时电工程增补费用：
更换BLVV-240mm2电缆125m/条*4条=500m.增补费用30元/m。
计15000元。
更换配电柜(1800*800*500mm)1台增补费用11719.62元。
增补费用合计26719.62
元(大写：贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分)。
二、本协议签订后工期按主合同执行。
三、其它：按订立的主合同执行。
备注：除另有约定外，其余条款均按照原合同条款执行。
本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
未尽事宜，双方协商解决。
如产生纠纷则由合同签订地法院诉讼解决。
甲方：
乙方：
年月日
电力低压线路施工合同3 (以下简称甲方)
(以下简称乙方)
根据甲方配电改造方案,乙方承担其施工任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺利完成,经双方协商，签定本合同，以资信守。
一、工程概况及承包方式：
工程名称：工程地点：承包方式：包工包料(线材由甲方指定采购，由甲方负责与供货方结算)
二、承包范围：
定制专用配线柜一个(2米*1.5米*0.5米)，计8500.00元。
指定乙方采购PVC 绝缘管(直径100毫米)以及配件，计600.00元; 指定乙方采购接线端子,绝缘带，计3000.00元; 维修低压电容补偿屏2块并并指定乙方负责购买相关配件，计6000.00元; 乙方拆除老配电间低压出线;安装新配电间各路低压出线并保证车间正常运转，安装及拆除工资计10000.00元。
三、工程期限及质量
工程期限：合同签订，预付款到账后即开工，有效工作日45天;
工程质量：工程质量合格，以保证各车间用电正常，无功补偿正常工作。
四、甲方责任及权利：
协助乙方现场施工，协调好周边环境，严格控制影响工程进度的不良现象。
五、乙方责任：
1、明确施工措施和质量要求，作好施工前的准备工作，并密切协调好与高压的安装工作。
2、安全生产，文明施工，杜绝安全事故的发生，如发生事故，概由乙方负责; 搬迁电器设备时若有损坏负责维修或赔偿; 结算前，乙方负责提供符合报帐要求的票据;
六、合同价款与付款方式：
1、工程费用：根据本工程预算书，经甲乙双方商定，确认工程总价(不含电缆线)为贰万捌仟壹佰元整(￥28100.00元);
2、付款方式:合同签定甲方即预付工程备料款壹万元整(￥10000.00元) ,本电缆安装工程和低压补偿工程均验收合格后,于20xx年4月15日前一次性付清其余工程款壹万捌仟壹佰元整(￥18100.00元)。
七、未尽事宜，双方协商解决。
协商不成时，根据合同法、电力法进行解决。
本合同一式二份，甲、乙双方各持一份。
甲方：乙方：
法定代表人：委托代理人：
年月日年月日。