2012二级甘肃省建造师《法律法规》一点通科目一
二级建造师考试真题《法规及相关知识》
2012年二级建造师考试真题《法规及相关知识》(共77分) 【试题部分】一、单选题(51分) -- 选项当中只有一个是正确的答案二、多选题(26分) -- 每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分【试题答案部分】一、单选题1.【答案】B2.【答案】C3.【答案】B4.【答案】C5.【答案】B6.【答案】B7.【答案】B8.【答案】B9.【答案】D10.【答案】C11.【答案】B12.【答案】C13.【答案】B14.【答案】C15.【答案】D16.【答案】B17.【答案】D18.【答案】C19.【答案】D20.【答案】C21.【答案】C22.【答案】B23.【答案】C24.【答案】D25.【答案】C26.【答案】C27.【答案】A28.【答案】B29.【答案】D30.【答案】B31.【答案】D32.【答案】C33.【答案】B34.【答案】B35.【答案】C36.【答案】D37.【答案】C38.【答案】D39.【答案】C40.【答案】C41.【答案】C42.【答案】C43.【答案】A44.【答案】B45.【答案】A46.【答案】C47.【答案】A48.【答案】D49.【答案】A50.【答案】C51.【答案】A二、多选题52.【答案】AC53.【答案】ABE54.【答案】ABCE55.【答案】AB56.【答案】ABCE57.【答案】ABDE58.【答案】AD59.【答案】BCE60.【答案】ACE61.【答案】BCD62.【答案】ABE63.【答案】ADE64.【答案】ABD。
2012二级甘肃省建造师考试施工管理一点通科目一
1、对各专业分包工程，总承包商负有( )的责任，并承担由此造成的损失。
P206A.管理和控制B.管理和监督C.管理和协调D.管理和指挥答案：C2、合同变更是指( )由双方当事人依法对合同的内容所进行的修改。
P207A.工程开工以后合同履行完毕以前B.合同成立以后和工程竣工以前C.合同成立以后和履行完毕以前D.合同成立以前和履行完毕以后答案：C3、施工过程中由于一些意外情况导致暂停施工的，根据施工合同示范文本的规定，其处理原则是( )。
P192A.视风险责任应由谁承担而确定工期是否给予顺延B.工期应予顺延C.工期不予顺延D.由发包人与承包人商确定工期是否顺延答案：A4、下列合同形式中，承包商将承担较多风险的是( )。
P203A.固定单价合同B.总价合同C.变动单价合同D.成本加酬金合同答案：B5、某工程承包人于2004年5月1日按合同规定向发包人提交了竣工验收报告，但直到6月中旬，发包人一直没有组织竣工验收，则( )。
P192A.承包人应再次提交竣工验收报告B.承包人可以自行组织竣工验收C.承包人承担意外责任D.视为竣工验收报告已经被认可答案：D6、根据施工合同示范文本的规定，投料试车应( )。
P193A.在工程竣工验收前，由承包人组织B.在工程竣工验收前，由发包人组织C.在工程竣工验收后，由工程师组织D.在工程竣工验收后，由发包人组织答案：D7、当时间非常紧迫时，宜采用下列哪种合同形式( )。
P204A.总价合同B.成本加酬金合同C.变动单价合同D.单价合同答案：B8、如果采用单价合同，业主的工作量将增加，主要表现在( )工作量加大。
P201A.风险管理B.合同管理C.核实已完成工程量D.施工管理答案：C9、工程变更指示的发出( )。
P208A.有书面和口头两种形式B.只有口头形式C.采取口头形式，但须书面确认D.只有书面形式答案：A10、当时间非常紧迫时，宜采用下列哪种合同形式( )。
P204A.总价合同B.成本加酬金合同C.变动单价合同D.单价合同答案：B11、对于总价合同，如果在施工过程中施工内容和有关条件不发生变化时，业主支付给承包商的价款额是( )。
甘肃《建设工程法规及相关知识》科目一建、一级建造师2024年上半年模拟试题2
甘肃《建设工程法规及相关知识》科目一建、一级建造师2024年上半年模拟试题2一、【单选题】1. 关于地役权的说法、正确的是（）。
A、地役权自登记时设立B、地役权属于担保物权C、地役权人有权按照合同约定、利用他人的不动产、以提高自己不动产的效益D、供役地上的建设用地使用权部分转让时、转让部分涉及地役权的、地役权对受让人不具有约束力2. 关于建设工程施工合同纠纷和解的说法、正确的是（）。
A、和解可以在民事纠纷的任何阶段进行B、当事人自行达成的和解协议具有强制执行力C、已经申请仲裁、当事人达成和解的、应当请求仲裁庭制作仲裁调解书D、已经提起诉讼、当事人达成和解的、不得请求法院制作民事调解书3. 关于对投标人资格审查，以下说法正确的是（）。
A、招标人采用资格预审办法对潜在投标人进行资格审查的，应当发布资格预审公告、编制资格预审文件B、评标委员会应当合理确定提交资格预审申请文件的时间C、依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于3日D、招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标后由招标人按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查4. 根据《建设工程质量管理条例》组织竣工验收的主体是（）。
A、施工企业B、监理单位C、建设单位D、建设工程质量监督机构5. 关于建筑工程一切险保险责任范围的说法、正确的是（）。
A、保险人对自然事件造成的损失和费用不负责赔偿B、保险人对设计错误引起的损失和费用不负责赔偿C、保险人仅对意外事故造成的损失和费用负责赔偿D、保险人对非外力引起的机械或者电气装置的本身损失负责赔偿6. 根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》、关于施工检测的见证取样和送检的说法、正确的是（）。
A、混凝土中使用的掺加剂必须实施见证取样和送检B、见证人员应当由建设单位代表和监理单位的监理工程师共同担任C、厕所间使用的防水材料不必实施见证取样和送检D、取样人员应当在试样或者其包装上作出标识、封志、并由见证人员和取样人员签字7. 建设工程代理法律关系中、存在两个法律关系、分别是（）。
甘肃《建设工程法规及相关知识》科目一建、一级建造师2024年上半年模拟试题1
甘肃《建设工程法规及相关知识》科目一建、一级建造师2024年上半年模拟试题1一、【单选题】1. 受委托创作的作品，著作权应当归属（）。
A、委托者B、受托者C、委托者和受托者共同享有D、委托者和受托者合同约定2. 关于软件著作权的归属，下列说法正确的有（）。
A、由两个以上的自然人、法人或者其他组织合作开发的软件，其著作权的归属由合作开发者签订书面合同约定B、接受他人委托开发的软件，无书面合同或者合同未作明确约定的，其著作权由委托人享有C、自然人在法人或者其他组织中任职期间，属于针对本职工作中明确指定的开发目标而开发的软件，该软件著作权由该职工享有D、由国家机关下达任务开发的软件，著作权归属于国家3. 根据《建设工程质量管理条例》规定、组织竣工验收的应是（）。
A、监理单位B、设计单位C、质量监督机构D、建设单位4. 《注册建造师管理规定》中规定，注册建造师或者其聘用单位未按照要求提供注册建造师信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正；逾期未改正的，可处以（）的罚款。
A、 500元以上2000元以下B、 1000元以上1万元以下C、 5000元以上2万元以下D、 2万元以上5万元以下5. 某核设施工程施工合同纠纷涉及国家军事机密，对该案件的审理及判决，人民法院应当（）。
A、裁定不公开审理，也不公开宣告判决B、如果当事人申请公开审理，则应当公开审理，但不公开宣告判决C、如果当事人不申请闭庭审理，则应当公开审理，并公开宣告判决D、裁定不公开审理，但应公开宣告判决6. 施工单位在外省承接了一栋办公楼建设，在当地招聘了一名材料采购员，施工单位与他签订的劳动合同期限约定至项目采购计划完成为止。
该种劳动合同属于（）。
A、固定期限合同，可以约定不超过2个月的试用期B、无固定期限合同，可以约定不超过6个月的试用期C、以完成一定工作任务为期限的合同，不得约定试用期D、非全日制合同，不得约定试用期7. 《安全生产法》规定，生产经营单位的（）是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。
甘肃《建设工程法规及相关知识》科目一建、一级建造师2024年上半年模拟试题1
甘肃《建设工程法规及相关知识》科目一建、一级建造师2024年上半年模拟试题1一、【单选题】1. 关于抵押权的说法、正确的是（）。
A、抵押权的设立需要将抵押物转移至抵押权人占有B、宅基地使用权可以设立抵押权C、乡镇企业的建设用地使用权不得单独抵押D、抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保2. 建设用地使用权人对国家所有土地享有占有、使用、收益权，但没有处分权。
具体表现为，权利人可以（）A、利用该土地建造建筑物、构筑物及附属设施B、根据需要自行决定和改变土地用途C、将土地所有权与地上建筑物所有权一并转让D、将建设用地使用权与地上建筑物所有权分别进行抵押3. 根据《劳务派遣暂行规定》、被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害、关于申请工伤认定的说法、正确的是（）A、用工单位申请、劳务派遣单位协助B、被派遣劳动者申请、劳务派遣单位协助C、劳务派遣单位申请、用工单位协助D、被派遣劳动者申请、劳动行政部门协助4. 关于施工管理文件签章的说法、正确的是（）。
A、分包单位签署质量合格的文件上、必须由担任总承包项目负责人的注册建造师签章B、分包工程的施工管理文件、应当由总承包单位的注册建造师签章C、修改注册建造师已经签章的施工管理文件、可以由其本人自行修改D、修改注册建造师已经签章的施工管理文件、注册建造师本人不能进行修改的、所在单位可以直接修改5. 根据《绿色施工导则》、关于扬尘污染防治的说法、正确的是（）A、运送容易散落、飞扬、流漏的物料的车辆、不必采取措施封闭、严密、但需保证车辆清洁B、施工现场作业区应当达到目测无扬尘要求C、构筑物、爆破拆除前、做好扬尘控制计划、应当选择无风的天气进行爆破作业D、施工现场出口应当设置洗车槽6. 下列不良行为中、属于施工企业资质不良行为的是（）。
A、以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假、骗取中标的B、不按照与招标人订立的合同履行义务、情节严重的C、将承包的工程转包或者违法分包的D、允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的7. 根据《民法典》、建设工程施工合同对工程质量要求约定不明确的、首选的解决方式是通过（）。
甘肃省二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题D卷(含答案)
甘肃省二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题D卷(含答案) 考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、某律师接受当事人委托参加民事诉讼，以下不属于委托代理权消灭的原因是（）。
A.诉讼终结B.当事人解除委托C.委托代理人有过错D.委托代理人死亡。
2、下列情形中，构成委托代理终止的是（）A.代理人辞去委托B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人死亡D.被代理人与代理人之间的监护关系消灭3、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方（）条款。
A．应当适用违约金B．应当适用定金C．可以选择适用违约金或者定金D．可以同时适用违约金和定金4、保险金额不得超过保险标的的保险价值，超过保险价值的，超过的部分（）。
A.减法B.无效C.收归国家所有D.限额赔付5、某工地发生了安全事故，造成3人死亡，按照生产安全事故报告和调查处理条例的规定，该事故属于（）。
A．特别重大B．重大C．较大D．一些6、关于二级建造师执业范围的说法，正确的是（）。
A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外B.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册另一企业。
C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人7、某现场施工人员发现脚手架有倒塌的危险时，停止作业并撤离现场。
这是《安全生产法》规定从业人员所具有的（）。
A.应急处理权B.紧急避险权C.拒绝作业权D.回避求救权8、仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。
2012年二级建造师考试法规及知识试题及答案解析
2012 二级建造师考试法规及知识试题及答 案解析（第一套）1、 下列与工程建设有关的法律、法规、部门规章中，( )属于行政法规范畴。
A．中华人民共和国建筑法 B．建设工程安全生产管理条例 C．建造师执业资格制度暂行规定 D．建筑业企业资质等级标准 标准答案：b 解 析：行政法规是国家最高行政机关即国务院所制定的规范性文件 2、 按照《建造师执业资格制度暂行规定》 ，二级建造师可担任( )。
A．二级及以下资质的建筑企业承包范围的建设工程施工的项目经理 B．二级及以上资质的建筑企业承包范围的建设工程施工的项目经理 C．建设工程项目的项目经理 D．建设工程项目施工的项目经理 标准答案：a 解 析：人事部和建设部 2002 年 12 月 5 日联合发布《建造师执业资格制度暂行规定》(人发 [2002]111 号)第 29 条规定：按照建设部颁布的《建筑业企业资质等级标准》 ，二级建造师可以担 任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理。
3、 取得建造师执业资格证书的人员，以建造师名义执业的前提是( )。
A．按规定注册 B．按规定备案 C．受聘单位验证 D．主管部门审批 标准答案：a 解 析：建造师执业前提 取得建造师执业资格证书的人员，必须经过注册登记，方可以建造师名义执业。
取得建造师执 业资格，未经注册的，不得以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作。
4、 二级建造师注册证在( )内有效。
A．所在企业的市场分布范围 B．机构发证辖区 C．备案机构辖 D．全国范围 标准答案：b 解 析：二级建造师执业资格的注册办法，由省、自治区、直辖市建设行政主管部门制定，颁 发辖区内有效的《中华人民共和国二级建造师注册证》 ，并报建设部或其授权的注册管理机构备 案。
5、 建造师执业资格注册有效期一般为( )年。
期满前 3 个月应持证到原发证机构办理再次注册手 续。
A．2全 安 加 更 性 特 独 多 有 HDPE具 而 。
2011二级甘肃省建造师法规重点资料一点通科目一
C．生产过程中试验性研究课题多，给职业健康安全与环境管理带来不少难题
D．对于同一地区的不同建设工程项目；可以制定相同健康安全与环境管理计划
9、下列关于工程变更的说法中正确的是( )。
A．如果计划完整，工程变更可以避免
49、施工项目的安全检查应由( )组织，定期进行。
A．公司最高领导
B．项目经理
C．主管生产的负责人
D．作业班组长
50、施工总承包管理方(MC-ManagingContractor)对所承包的建设工程承担( )的总责任。
A．施工任务承包
B．施工任务组织
C．施工任务执行
D．认证合格有效期满前，如企业愿意继续延长，可提出复评申请
17、工程管理信息资源不包括：( )。
A．组织类工程信息
B．技术类工程信息
C．合同类工程信息
D．法规类工程信息
18、由企业的最高领导者所发布的一个企业的质量宗旨和质量方向是指（ ）。
A．质量目标
41、职业建康管理体系一级要素中不包括( )。
A．职业建康安全方针
B．监督机制
C．实施和运行
D．检查和纠正措施
42、通过信息技术在工程管理中的开发和应用能实现( )，从而可提高数据传输的抗干扰能力，使数据传输不受距离限制并可提高数据传输的保真度和保密性。
A．信息处理和变换的程序化
D．施工任务管理
51、对查出的安全隐患要做到“五定”，“五定”包括( )。
A．定整改计划人、定整改措施、定整改完成地点、定整改完成人、定整改验收人
B．定整改执行人、定整改方案、定整改完成地点、定整改完成人、定整改验收人
2012一级甘肃省建造师《法律法规》理论考试试题及答案
1、某施工企业采购一批材料，出厂价3000元/吨，运杂费是材料采购价的5%，运输中材料的损耗率为1%，保管费率为2%，则该批材料的单价应为（）元/吨。
A、3150.00B、3240.00C、3244.50D、3245.132、下列政府质量监督职能中，属于对建设参与各方主体质量行为监督的是（）A、监督检查主体结构的施工质量B、监督工程竣工验收的组织形式C、检查工程实体检测报告是否齐全D、监督验收过程中形成的质量验收文件是否符合相关规定3、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013),某工程签订了单价合同，在执行过程中，某分项合同原清单工程量为1000m3，综合单价为25元/m3，后因业主原因实际工程量变为1500m3，合同中约定，若实际工程量超过计划工程量15%以上，超过部分综合单价调整为原来的4、下列施工现场环境污染的处理措施中，正确的是（）。
A、固体废弃物必须单独储存B、电气焊必须在工作面设置光屏幕C、在人口密集区进行较强噪声施工时，一般避开晚12:00至次日早6：00时段D、存放油料库的地面和高250mm墙面必须进行防渗处理5、根据《建设工程项目管理规范》（GB50326-2006）的条文说明中所列的风险等级。
某工程的风险评估值为5，则表明该工程（）A．发生风险可能性很大，风险后果为轻度损失B．发生风险可能性中等，风险后果为中度损失C．发生风险可能性中等，风险后果为重大损失D．发生风险可能性很大，风险后果为重大损失6、对施工成本偏差分析的目的是为了有针对性的采取纠偏措施，而纠偏首先要（）。
A、分析偏差产生的原因B、确定偏差的主要对象C、采取适当的技术措施D、采取有针对性的经济措施7、下列施工现场环境污染的处理措施中，正确的是（）。
A、固体废弃物必须单独储存B、电气焊必须在工作面设置光屏幕C、在人口密集区进行较强噪声施工时，一般避开晚12:00至次日早6：00时段D、存放油料库的地面和高250mm墙面必须进行防渗处理8、下列施工承包合同计价方式中，在不发生重大工程表更的情况下，由承包商承担全部工程量和价格风险的合同计价方式是（）。
甘肃省二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试(I卷)附解析
甘肃省二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试（I卷）附解析考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、能引起法律关系产生、变更和终止的原因称为（）。
A.法律现象B.法律原因C.法律事实D.法律要件2、民事诉讼是解决建设工程合同纠纷的重要方式，其中不属于民事诉讼参加人的有（）A．当事人代表B．第三人C．鉴定人D．代理律师3、注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是（）。
A.泄露商业秘密的B.对设计变更有异议的C.经常外出参会的D.拒绝执行监理工程师指令的4、表见代理的法律后果应该由（）承担。
A.代理人B.被代理人C.第三人D.代理人和第三人5、关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。
A.承包人的优先受偿权优于抵押权B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失D.承包人行使优先受偿权的期限为1年6、关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是（）。
A．劳动报酬中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金B．用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付C．劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资D．劳动者在婚丧假期间。
用人单位可以不支付工资7、根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是（）。
A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系B.监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任C.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用D.施工图深化文件是监理工作的主要依据8、某开发商通过信函的方式向另一城市某承包商提出双方订立某项合同的意思表示及合同的具体条件，但当承包商还未接到信函时，开发商就打电话通知对方取消该合同事宜，则开发商的行为属于（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1、采用成本加酬金合同，价格变化或工程量变化的风险由( )承担。
P204A.设计人B.业主方C.承包商D.监理方答案：B2、施工过程中由于一些意外情况导致暂停施工的，根据施工合同示范文本的规定，其处理原则是( )。
P192A.视风险责任应由谁承担而确定工期是否给予顺延B.工期应予顺延C.工期不予顺延D.由发包人与承包人商确定工期是否顺延答案：A3、通过合同跟踪，就可能会发现合同实施中存在着( )偏差，从而及时分析原因，采取措施，纠正偏差，避免损失。
P207A.工程计划偏离了工程目标B.工程实施实际情况偏离了工程计划和工程目标C.工程实施实际情况符合合同计划和工程目标D.工程计划偏离了施工计划答案：B4、根据施工合同示范文本的规定，投料试车应( )。
P193A.在工程竣工验收前，由承包人组织B.在工程竣工验收前，由发包人组织C.在工程竣工验收后，由工程师组织D.在工程竣工验收后，由发包人组织答案：D5、承包单位是合同( )的主体。
P205A.监督B.跟踪C.履行D.控制答案：C6、合同跟踪以( )等方面为对象。
P206A.工程质量、工程进度、工程数量、成本的增加和减少B.工程质量、工程进度、工程成本C.工程质量、工程数量、工程成本D.工程质量、工程进度、工程环境、工程成本答案：A7、建设工程施工劳务合同中，由劳务分包人负责办理，并支付保险费用的是( )。
P197A.工程承包人租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备B.运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备C.第三方人员生命财产D.施工场内劳务分包人自有人员生命财产和施工机械设备答案：D8、合同跟踪以( )等方面为对象。
P206A.工程质量、工程进度、工程数量、成本的增加和减少B.工程质量、工程进度、工程成本C.工程质量、工程数量、工程成本D.工程质量、工程进度、工程环境、工程成本答案：A9、工程变更指示的发出( )。
P208A.有书面和口头两种形式B.只有口头形式C.采取口头形式，但须书面确认D.只有书面形式答案：A10、采用成本加酬金合同，对于业主而言，有利于( )。
P204A.进度管理B.质量管理C.成本管理D.风险管理答案：A11、根据施工合同示范文本的规定，投料试车应( )。
P193A.在工程竣工验收前，由承包人组织B.在工程竣工验收前，由发包人组织C.在工程竣工验收后，由工程师组织D.在工程竣工验收后，由发包人组织答案：D12、施工承包合同中规定应由承包人承担的义务有( )。
P190A.办理施工许可证B.将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点C.负责工地安全，看管进场材料、设备和未交工工程D.主持和组织工程的验收答案：C13、一般情况下，在签订成本加酬金合同时，工程的( )难以确定。
P204A.技术方案B.实际成本C.质量要求D.进度答案：B14、对各专业分包工程，总承包商负有( )的责任，并承担由此造成的损失。
P206A.管理和控制B.管理和监督C.管理和协调D.管理和指挥答案：C15、采用变动总价合同，施工过程中因通货膨胀原因造成成本增加时，可以根据( )对合同总价进行相应调整。
P203A.造价工程师认可B.合同约定C.监理工程师认可D.承包商要求答案：B16、某建设工程项目第一次竣工验收未能通过，承包人按发包人要求修改后再次验收合格。
根据施工合同示范文本的规定，该项目的实际竣工日期应是( )。
P191A.第一次送交竣工验收报告的日期B.第一次竣工验收的日期C.第二次竣工验收的日期D.第二次送交竣工验收报告的日期答案：D17、下列关于固定总价合同适用性说法不正确的是( )。
P202A.工程量小、工期短，施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理B.工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确C.工程结构和技术简单，风险小D.合同条件中有对承包商单方面保护的条款答案：D18、某建设工程项目在发包时，其内容和工程量还不能明确的确定。
在这种情况下，业主适合采用( )计价方式发包工程。
P201A.总价合同B.设计――管理承包合同C.单价合同D.总包合同答案：C19、某工程承包人于2004年5月1日按合同规定向发包人提交了竣工验收报告，但直到6月中旬，发包人一直没有组织竣工验收，则( )。
P192A.承包人应再次提交竣工验收报告B.承包人可以自行组织竣工验收C.承包人承担意外责任D.视为竣工验收报告已经被认可答案：D20、某建设工程项目第一次竣工验收未能通过，承包人按发包人要求修改后再次验收合格。
根据施工合同示范文本的规定，该项目的实际竣工日期应是( )。
P191A.第一次送交竣工验收报告的日期B.第一次竣工验收的日期C.第二次竣工验收的日期D.第二次送交竣工验收报告的日期答案：D21、根据施工合同示范文本的规定，投料试车应( )。
P193A.在工程竣工验收前，由承包人组织B.在工程竣工验收前，由发包人组织C.在工程竣工验收后，由工程师组织D.在工程竣工验收后，由发包人组织答案：D22、施工承包合同中规定应由承包人承担的义务有( )。
P190A.办理施工许可证B.将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点C.负责工地安全，看管进场材料、设备和未交工工程D.主持和组织工程的验收答案：C23、如果采用单价合同，业主的工作量将增加，主要表现在( )工作量加大。
P201A.风险管理B.合同管理C.核实已完成工程量D.施工管理答案：C24、施工承包合同实施中，双方当事人对工程质量有争议，可以提请双方同意且具备相应资质的工程质量鉴定机构鉴定，所需要的费用以及因此造成的损失，由( )承担。
A.发包人B.承包人C.责任方D.发包人与承包人分担答案：C25、工程变更指示的发出( )。
P208A.有书面和口头两种形式B.只有口头形式C.采取口头形式，但须书面确认D.只有书面形式答案：A26、采用变动总价合同，施工过程中因通货膨胀原因造成成本增加时，可以根据( )对合同总价进行相应调整。
P203A.造价工程师认可B.合同约定C.监理工程师认可D.承包商要求答案：B27、下列关于固定总价合同适用性说法不正确的是( )。
P202A.工程量小、工期短，施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理B.工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确C.工程结构和技术简单，风险小D.合同条件中有对承包商单方面保护的条款答案：D28、固定总价合同减少了业主的风险，有利于业主控制( )。
P202A.工程质量B.工程进度C.工程成本D.工程风险答案：D29、即使是固定总价合同，在发生重大设计变更时也可以对合同价格进行调整，但必须( )。
P202A.经监理工程师认可B.在合同中约定C.经双方协商一致D.经业主同意答案：B30、根据施工合同示范文本规定，承包人应在( )之后28天内，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。
P194A.工程竣工验收日B.提交工程竣工验收报告C.工程竣工验收报告经发包人认可D.办理竣工验收备案手续答案：C31、通过合同跟踪，就可能会发现合同实施中存在着( )偏差，从而及时分析原因，采取措施，纠正偏差，避免损失。
P207A.工程计划偏离了工程目标B.工程实施实际情况偏离了工程计划和工程目标C.工程实施实际情况符合合同计划和工程目标D.工程计划偏离了施工计划答案：B32、下列合同形式中，承包商将承担较多风险的是( )。
P203A.固定单价合同B.总价合同C.变动单价合同D.成本加酬金合同答案：B33、采用固定价格的施工劳务分包合同，根据施工劳务分包合同示范文本的规定，合同没有特别约定的情况下，可以调整价格的是( )。
P197A.由于劳务分包人原因造成的返工B.通货膨胀导致劳务价格变化C.法律政策变化导致劳务价格变化D.由于劳务分包人原因造成的安全事故答案：C34、某建设工程项目承包合同的计价方式是单价合同，在评标过程中，发现某一个投标者其总价和单价的计算结果不一致，究其原因是投标者在计算时，将混凝土单价300元/m3误作为30元/m3的结果。
为此，业主有权( )。
P201A.以总价为准调整单价B.以单价为准调整总价C.要求投标者重新报混凝土单价D.将该标作废标处理答案：B35、施工承包合同协议书中的合同工期应填写( )。
P191A.实际施工天数B.总日历天数C.预计竣工日期D.扣除节假日后的总日历天数答案：B36、工程变更指示的发出( )。
P208A.有书面和口头两种形式B.只有口头形式C.采取口头形式，但须书面确认D.只有书面形式答案：A37、工程变更指示的发出( )。
P208A.有书面和口头两种形式B.只有口头形式C.采取口头形式，但须书面确认D.只有书面形式答案：A38、我国现行的建设工程施工合同示范文本是( )。
P190A.建设工程施工合同示范文本(GF-91-0201)B.水利水电土建工程施工合同条件(GF-2000-0208)C.公路工程国内招标文件范本D.建设工程施工合同示范文本(GF-99-0201)答案：D39、即使是固定总价合同，在发生重大设计变更时也可以对合同价格进行调整，但必须( )。
P202A.经监理工程师认可B.在合同中约定C.经双方协商一致D.经业主同意答案：B40、某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，承包人与分包人签订了专业工程分包合同，在分包合同履行过程中，分包人的正确做法是( )。
P195A.未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系B.分包人可以直接致函发包人或工程师C.分包人可以直接接受发包人或工程师的指令D.分包人无须接受承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令答案：A41、发包人收到承包人提交的竣工验收报告后，应负责组织验收，并在验收后( )天内给予认可或提出修改意见。
P192A.7B.14C.21D.28答案：B42、采用固定价格的施工劳务分包合同，根据施工劳务分包合同示范文本的规定，合同没有特别约定的情况下，可以调整价格的是( )。
P197A.由于劳务分包人原因造成的返工B.通货膨胀导致劳务价格变化C.法律政策变化导致劳务价格变化D.由于劳务分包人原因造成的安全事故答案：C43、某工程项目施工过程中，发包人与承包人对混凝土工程质量产生争议，双方经协商，一致同意由某工程质量检测机构对质量进行鉴定，则所需要的费用应由( )。
P192A.发包人承担B.责任方承担C.发包人与承包人各承担50%D.承包人承担答案：B44、下列关于总价合同说法不正确的是( )。
P203A.发包单位可以在报价竞争状态下确定项目的总造价B.承包人将承担较多的风险C.评标时易于迅速确定最低报价的投标人答案：D。