中建七局合同
劳务分包合同——路基及给排水
劳务分包合同——路基及给排水合同编号：周口市沙颍河水系城区段综合治理（一期工程）建设项目2标段路基及给排水工程项目分包合同工程承包人：中国建筑第七工程局有限公司劳务分包人：签约地点：郑州市城东路108号签约时间：年月日- 1 -第一部分合同协议书工程承包人（甲方）：中国建筑第七工程局有限公司法定代表人：陈颖住所：郑州市城东路108号乙方（乙方）：法定代表人：住所：资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：营业执照号码：安全生产许可证号码：鉴于乙方同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与甲方及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工；另鉴于乙方已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对甲方有关项目管理制度规定充分了解。
依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、分包工程概况1、分包工程名称：周口市沙颍河水系城区段综合治理（一期工程）建设项目2标段路基及给排水工程。
2、分包工程地点：沿沙颍河城区段西起中原路，东至东外环路。
3、分包工程范围：包括颖河路道路、下穿立交引道、匝道的路基、给水、雨水、污水工程。
4、分包工程内容：详见后附工程量清单。
5、分包方式：采用以下第②方式分包，单价形式采取综合单价包干。
①包平米单价；②包实物量单价；③其它二、分包合同价款2合同单价：详见后附工程量清单。
合同总价：元，大写：人民币元（暂定）,最终以根据本合同约定办理的结算值为准。
三、工期计划开工日期：本分包工程暂定于2015 年9 月25 日开工，具体以甲方书面开工令为准；计划完工日期：本分包工程暂定于2016 年 4 月22 日完工；合同工期总日历天数为：210 天，（国家法定节假日、可以预料到的政府行为影响因素等均包含在总日历工作天数内）。
中建七局合同范本
中建七局合同范本甲方（委托方）：_____________地址：_____________法定代表人（或授权代表）：_____________联系电话：_____________乙方（受托方）：_____________地址：_____________法定代表人（或授权代表）：_____________联系电话：_____________鉴于甲方需要对特定项目进行施工，乙方具备相应的资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条项目概况1.1 项目名称：_____________________1.2 项目地点：_____________________1.3 项目内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 施工期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
第二条合同价款及支付方式2.1 合同总价款为人民币（大写）：_____________________2.2 支付方式：_____________________2.3 预付款：甲方应在合同签订之日起____个工作日内支付合同总价款的____%作为预付款。
2.4 进度款：根据工程进度，甲方应按以下比例支付进度款：- 完成____%工程量时，支付____%的合同价款；- 完成____%工程量时，支付____%的合同价款；- 工程竣工验收合格后，支付至合同总价款的____%。
第三条工程质量与验收3.1 乙方应按照国家及行业标准和甲方要求，保证工程质量。
3.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请之日起____个工作日内组织验收。
3.3 工程验收合格后，双方应签署工程验收合格证明。
第四条工程变更4.1 合同履行过程中，如甲方需对工程内容、规模、标准等进行变更，应提前____个工作日以书面形式通知乙方。
中建七局第一建筑有限公司劳动合同范本
中建七局第一建筑有限公司劳动合同范本一、合同目的和相关法律法规依据二、雇佣条件1. 工作岗位劳动者将被聘为公司的员工，工作岗位为：•岗位名称：_________•工作地点：_________2. 工作时间劳动者每周的工作时间为____小时，工作时间具体安排由公司根据需要确定。
3. 试用期劳动者将在合同生效之日起完成为期____个月的试用期。
试用期期间，劳动者享有与正式员工相同的权益。
4. 工资及福利待遇公司将按照国家规定和公司薪酬制度向劳动者支付工资，具体数额为______。
除工资外，劳动者还享有其他福利待遇，具体内容由公司规定并向劳动者告知。
5. 劳动者权益劳动者享有按照国家规定的休假、带薪假期、加班费等权益。
公司将保障劳动者的合法权益，并确保劳动者的安全、健康、劳动条件等满足国家标准。
三、劳动合同履行1. 合同期限劳动合同的期限为______年，自________起至________止。
合同期满后，双方如继续需要劳动者继续工作，将另行签订书面合同。
2. 劳动合同的终止及解除•双方协商一致；•因不可抗力因素导致无法继续履约；•劳动者严重违反合同约定；•其他法律法规规定的情况。
3. 违约责任如一方违约导致合同终止，违约方需承担相应的违约责任，并赔偿因违约造成的损失。
四、其他事项1. 保密义务劳动者在公司工作期间及解除劳动合同后，需严格遵守保密义务，不得泄露公司的商业机密或其他机密信息。
2. 知识产权公司享有劳动者在工作期间创作或参与创作的知识产权，并有权根据需要进行合理的使用和管理。
3. 纠纷解决劳动关系纠纷发生时，双方应首先通过友好协商解决。
如协商无法解决，可向有关劳动争议解决机构投诉或提起诉讼。
4. 合同生效该劳动合同经双方签字后生效，并于签署日起开始履行。
5. 合同备份双方各保存一份合同原件，作为备份。
五、签署人及日期公司：__________________ 劳动者：__________________ 日期：__________________。
中建七局劳动合同
中建七局劳动合同甲方（用人单位）：______________________乙方（劳动者）：_______________________鉴于甲方需要招聘员工，乙方愿意应聘甲方提供的职位，双方本着平等自愿、协商一致的原则，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其他相关法律法规的规定，订立本劳动合同，以明确双方的权利和义务。
一、合同期限1.本合同为固定期限劳动合同，自_年_月_日起至_年_月_日止。
2.试用期自_年_月_日起至_年_月_日止。
二、工作内容和工作地点1.乙方同意根据甲方工作需要，担任__________岗位工作。
2.乙方的工作地点为__________。
三、工作时间和休息休假1.甲方实行标准工时制，乙方每日工作时间不超过8小时，每周工作时间不超过40小时。
2.甲方保证乙方依法享有法定节假日、年休假等休息休假权利。
四、劳动报酬1.乙方的月工资为人民币__________元，甲方于每月__________日前支付。
2.甲方根据乙方的工作表现和公司的经营状况，适时调整乙方的工资。
五、社会保险和福利待遇1.甲方按照国家和地方规定为乙方缴纳社会保险。
2.乙方享有甲方提供的其他福利待遇，具体内容按照甲方的福利政策执行。
六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护1.甲方为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。
2.甲方对可能产生职业病危害的岗位，应当向乙方履行告知义务，并做好防护措施。
七、劳动合同的变更、解除和终止1.双方协商一致，可以变更劳动合同约定的内容。
2.劳动合同的解除和终止，按照《中华人民共和国劳动合同法》的相关规定执行。
八、违约责任1.任何一方违反本合同约定，应当承担违约责任。
2.违约责任的具体内容，按照双方的约定和相关法律法规的规定确定。
九、争议解决因履行本合同发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以依法申请劳动仲裁或向人民法院提起诉讼。
十、其他1.本合同未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。
中建七局安装劳务合同
甲方（发包方）：中建七局（以下简称“甲方”）乙方（承包方）：[承包方名称]（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方在中建七局工程现场从事安装劳务事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：[工程内容]4.工程工期：[工程工期]二、劳务范围及内容1.乙方负责本工程现场的所有安装劳务工作，包括但不限于以下内容：（1）[具体安装项目及内容]（2）配合甲方进行相关工程的安装调试、验收等工作。
2.乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及质量标准进行施工，确保工程质量达到国家及行业相关标准。
三、劳务人员及设备1.乙方负责组织足够的劳动力，并确保其具备相应的专业技能和资质。
2.乙方应提供必要的施工设备、工具及材料，并保证其符合安全、环保等相关要求。
四、工程进度及验收1.乙方应按照甲方要求的工程进度进行施工，确保按期完成工程任务。
2.工程完工后，乙方应按照甲方要求进行自检，并配合甲方进行验收。
如验收不合格，乙方应负责整改，直至合格为止。
五、工程款支付1.工程款支付方式：按月进度支付，每月支付工程款的[百分比]%。
2.付款条件：甲方在验收合格后，乙方提供相关验收资料，甲方应在[天数]内支付当月工程款。
3.违约责任：如乙方未按期完成工程任务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为当月工程款的[百分比]%。
六、安全与环保1.乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产、环境保护的法律、法规，确保施工现场安全、环保。
2.乙方应制定安全、环保管理制度，并对施工现场进行定期检查，发现问题及时整改。
七、争议解决1.甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
(招标投标)中建七局劳务招标及合同
（招标投标）中建七局劳务招标及合同（招标投标）中建七局劳务招标及合同劳务招标文件标段工程招标编号：20130招标单位：有限公司公司二○一三年月日目录第一章投标邀请书第二章投标须知第三章招标说明一、工程概况二、我方与业主的合同承包范围三、招标文件说明四、投标报价说明五、投标文件编制六、投标文件的密封七、投标文件的递交八、开标九、评标十、废标十一、确定中标单位并授予合同十二、履约担保十三、工程标段第四章投标书附件一劳务分包合同第一章投标邀请书致：1、标段工程，我方与业主的建筑施工合同现已签定，前期各项准备工作已就绪。
受招标人中国建筑第七工程局有限公司总承包公司委托对该项目劳务分包施工实施代理招标，现邀请贵单位按招标文件规定的要求参加投标。
2、请凭本邀请书及你单位的介绍信、法人授权委托书，于2013年月日项目商务部购买招标文件，招标文件售价200 元/份，售后不退。
3、投标文件递交截止日期为2013 年月日时（北京时间），投标文件必须于上述时间前递交至项目商务部。
4、定于2013 年月日时整（北京时间）开标，投标人应派其授权代表出席。
开标地点：项目商务部，如不能到场可电话通知结果。
5、请立即以传真方式确认已收到此通知书。
如果你单位不准备参与投标，亦请尽快通知我们，谢谢合作。
招标人：公司招标代理人：联系人：联系人：电话：电话：日期：二零一三年月日第二章投标须知一．投标须知1、工程综合说明1）工程名称：2）建筑面积：平米3）结构类型：框架-剪力墙结构4）承包方式：包工、包周转材、包辅材、包机械设备（详细见附件一合同）5）要求工程质量标准：合格，并要求达到结构中州杯质量奖项的评定标准。
2、要求工期：1）从2013年月日开始计算，截止到年月日竣工总工期日历天。
2）节点工期：年月日筏板施工完毕，年月日前完成至±0.00工程；年月日前完成到主体五层且验收合格；年月日完成主体工程，并验收合格。
承包人未按上述时间节点完成任务，每推迟一天，承包人向发包人支付不低于10000元违约金。
中国建筑第七工程局有限公司、南阳万通置业有限责任公司房屋买卖合同纠纷民事二审民事判决书
中国建筑第七工程局有限公司、南阳万通置业有限责任公司房屋买卖合同纠纷民事二审民事判决书【案由】民事合同、无因管理、不当得利纠纷合同纠纷房屋买卖合同纠纷【审理法院】河南省高级人民法院【审理法院】河南省高级人民法院【审结日期】2021.12.20【案件字号】(2021)豫民终451号【审理程序】二审【审理法官】姚世宏范书伟于跃辉【审理法官】姚世宏范书伟于跃辉【文书类型】判决书【当事人】中国建筑第七工程局有限公司;南阳万通置业有限责任公司【当事人】中国建筑第七工程局有限公司南阳万通置业有限责任公司【当事人-公司】中国建筑第七工程局有限公司南阳万通置业有限责任公司【代理律师/律所】高英北京市证信律师事务所;江某某北京市证信律师事务所;田淀河南怡和律师事务所;赵平安河南怡和律师事务所【代理律师/律所】高英北京市证信律师事务所江某某北京市证信律师事务所田淀河南怡和律师事务所赵平安河南怡和律师事务所【代理律师】高英江某某田淀赵平安【代理律所】北京市证信律师事务所河南怡和律师事务所【法院级别】高级人民法院【终审结果】二审维持原判【原告】中国建筑第七工程局有限公司【被告】南阳万通置业有限责任公司【本院观点】关于双方争议的中建七局公司主张解除涉案商品房买卖合同是否超出合同解除权行使期限，以及涉案商品房买卖合同应否解除的问题。
【权责关键词】催告撤销代理实际履行违约金支付违约金合同约定诚实信用原则第三人证据交换新证据质证诉讼请求开庭审理维持原判发回重审执行【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】本院对一审查明的事实，予以确认。
【本院认为】本院认为，关于双方争议的中建七局公司主张解除涉案商品房买卖合同是否超出合同解除权行使期限，以及涉案商品房买卖合同应否解除的问题。
首先，合同的一方当事人行使合同解除权会引起合同关系的重大变化如果享有解除权的当事人长期不行使解除的权利就会使合同关系处于不确定状态影响当事人权利的享有和义务的履行。
中建七局安装劳务合同范本
中建七局安装劳务合同范本甲方：中建七局（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》以及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方将部分工程项目的安装劳务作业发包给乙方，乙方承担该劳务作业的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________工程项目1.2 工程地点：________1.3 工程内容：________1.4 工程规模：________1.5 工程总价：________元。
二、劳务作业内容2.1 乙方承担本工程的安装劳务作业，包括但不限于：________。
2.2 乙方应按照甲方的要求和技术标准完成劳务作业，并保证劳务作业的质量符合甲方要求。
三、劳务费用的支付3.1 甲方按照双方约定的工程总价，根据实际完成的工作量，按照约定的单价支付乙方劳务费用。
3.2 劳务费用的支付方式为：________。
3.3 甲方应在支付劳务费用时，扣除乙方应缴纳的税费、保险等费用。
四、工期4.1 乙方应按照甲方提供的工程进度计划，保证按时完成劳务作业。
4.2 工期顺延的情况包括但不限于：________。
五、劳务人员5.1 乙方应按照甲方要求，提供具备相应技能和资质的劳务人员。
5.2 乙方应对劳务人员进行必要的培训和管理，确保劳务人员的安全和合法权益。
六、安全防护6.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方安全生产管理制度的要求，做好施工现场的安全防护工作。
6.2 乙方应对劳务人员进行安全教育和培训，提高劳务人员的安全意识。
七、违约责任7.1 甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。
7.2 乙方未按照约定完成劳务作业的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿因此造成的损失。
八、争议解决8.1 甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。