光伏发电项目EPC总承包合同范本
光伏项目epc合同范本
光伏项目epc合同范本光伏项目EPC合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方有意进行光伏项目建设，乙方愿意承担该项目的设计、采购、施工、调试及交付等全部工作，甲乙双方本着平等自愿、公平公正的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、合同定义1.1 “项目”指甲方委托乙方进行的光伏发电项目的全部工程。
1.2 “EPC”指工程、采购、施工的英文缩写，即乙方负责项目的工程设计、设备采购、施工安装、调试、验收及交付等全部工作。
1.3 “合同价格”指甲方支付给乙方的项目工程费用。
1.4 “项目里程碑”指合同约定的项目关键节点，包括设计完成、设备到货、施工完成、调试完成、竣工验收等。
二、合同范围2.1 乙方应按照甲方的要求，完成项目的设计、采购、施工、调试及交付等全部工作。
2.2 乙方应负责项目所需的所有设备、材料的采购，并确保其质量符合国家及行业标准。
2.3 乙方应按照合同约定的时间节点完成项目各阶段的工程，并确保工程质量和安全。
2.4 乙方应负责项目的调试、试运行及竣工验收，确保项目达到甲方要求的技术指标和性能指标。
三、合同价格与支付3.1 合同价格为人民币_______元（大写：__________________________元整），含税价。
3.2 甲方应按照项目里程碑的完成情况，分期支付乙方合同款项。
3.3 乙方开具合法有效的增值税专用发票后，甲方应在_______个工作日内支付相应款项。
四、工期4.1 项目总工期为_______天，自合同签订之日起计算。
4.2 乙方应制定详细的施工计划，并提交甲方审核同意后执行。
4.3 如因不可抗力等原因导致工期延误，甲乙双方应协商解决，并根据实际情况调整工期。
五、质量保证5.1 乙方应按照国家及行业标准进行工程设计、施工，确保工程质量。
5.2 乙方应提供项目的设计文件、施工图纸、设备材料清单等技术资料，并负责解释和澄清。
光伏电站EPC总承包合同范本
合同协议书本总承包合同（以下简称本合同）由招标人或其下属项目公司（以下简称“业主”）与中标人（以下简称“承包商”）于 _______年_______月_______日在_______签署。
鉴于业主拟建造共和县天华新能源电力有限公司50MWp光伏项目工程总承包工程，并于年月日发出中标通知书，接受了承包商对工程设备采购（除电池组件外）和工程施工的投标，为此，双方以人民币_______元的合同价格达成如下协议：1、本合同中所用术语的含义与招标文件中提到的合同格式项下“通用条款”和合同文。
件中相应术语的含义相同。
2、下列文件应作为本合同的组成部分并有效构成正式合同的全部条款：（1）本合同协议书（2）中标通知书（3）投标书及其附件（4）本合同专用条款（5）本合同通用条款（6）标准、规范及有关技术文件（7）设计文件、资料和图纸（8）构成合同组成部分的其他文件。
合同组成文件应互为补充和解释，如有不清楚或互相矛盾之处，以所列顺序在前的为准，同一顺序的则以时间在后的为准。
某一合同组成文件本身存在含糊不清或不相一致的情形时，双方应从合同目的实现的角度协商解决，但不应对工程实施造成不利影响。
经协商后双方无法达成一致意见的，可按合同条件的规定提请争议解决。
3、承包人承诺，保证按合同规定进行工程的实施并履行全部合同义务。
4、发包人承诺，保证按合同规定的方式和时间向承包人支付合同价款并履行合同规定的其他义务。
5、发包人和承包人双方同意，本合同表达了双方所有的协议、谅解、承诺和契约，并同意本合同汇集、结合和取代了所有以往的协商、谅解与协议，双方还同意除了在本合同中有特别规定或用除书面阐明并与本合同规定履行了相同手续者外，任何关于合同的修改或变动均为无效或对双方不具约束力。
6、本合同在双方代表签字并加盖公章后生效。
业主（公章）: 承包商（公章）:法定代表人法定代表人或授权代表: 或授权代表:地址: 地址:开户银行: 开户银行:账号: 账号:电话: 电话:传真: 传真:邮政编码: 邮政编码:通用条款第 1 条一般规定定义与解释通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。
光伏发电项目EPC总承包合同范本
光伏发电项目EPC总承包合同范本第一章总则第一条合同主体1.1 本合同由以下双方签订：甲方：（全称）乙方：（全称）第二条项目概述1.2 项目名称：光伏发电项目1.3 项目地点：（详细地址）1.4 项目规模：（发电容量）第二章合同内容第三条合同范围2.1 乙方作为 EPC 总承包商，负责本项目的设计、采购、施工、调试、验收等工作。
2.2 乙方应按照本合同约定的技术规格、质量标准、进度要求等完成项目。
第四条合同价格4.1 合同总金额：（大写金额）4.2 支付方式：（详细支付条款）第三章项目实施与验收第五条项目实施计划5.1 乙方应按照本合同约定的时间节点完成项目各阶段工作。
5.2 乙方应提前向甲方提交项目进度报告。
第六条项目验收6.1 项目验收标准：（技术标准、质量要求等）6.2 验收程序：（验收流程、验收组组成等）6.3 验收合格标准：（具体指标）第四章合同的履行与保证第七条乙方义务7.1 按照约定完成项目设计、采购、施工等工作。
7.2 保证项目质量、安全、环保等符合相关法律法规要求。
7.3 负责项目验收、培训、移交等工作。
第八条甲方义务8.1 按照约定支付合同价款。
8.2 提供项目实施所需的场地、基础设施等。
8.3 协助乙方办理相关审批、验收手续。
第五章违约责任与争议解决第九条违约责任9.1 双方应严格按照本合同约定履行各自义务。
9.2 任何一方违反本合同，应承担违约责任，赔偿对方损失。
第十条争议解决10.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
10.2 若协商不成，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。
第六章合同的变更、解除与终止第十一条合同变更11.1 合同的变更应书面签订，并经双方确认。
第十二条合同解除12.1 在合同履行过程中，双方同意解除合同的，应书面签订解除协议。
12.2 解除协议应明确解除原因、解除时间、责任承担等事项。
第十三条合同终止13.1 本合同在合同约定的项目验收合格后自然终止。
光伏epc合同范本
光伏epc合同范本甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要建设光伏发电项目，乙方具备相应的资质和能力，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就光伏发电项目的EPC（工程、采购、施工）总承包事宜，达成如下合同条款：第一条项目概况1.1 项目名称：_____________________1.2 项目地点：_____________________1.3 项目规模：_____________________1.4 项目内容：包括但不限于光伏电站的设计、采购、施工、安装、调试、验收、质保期内的维护等。
第二条合同价款及支付方式2.1 本合同总价款为人民币（大写）：_____________________2.2 支付方式：甲方应按照以下时间节点向乙方支付合同价款：2.2.1 合同签订后____天内，支付总价款的____%作为预付款；2.2.2 设计文件经甲方确认后____天内，支付总价款的____%；2.2.3 施工完成并经甲方初步验收合格后____天内，支付至总价款的____%；2.2.4 项目竣工验收合格并移交后____天内，支付至总价款的____%；2.2.5 质保期满后____天内，支付剩余的____%。
第三条设计与施工3.1 乙方应根据甲方提供的项目需求和相关规范，完成项目的设计工作。
3.2 乙方应确保设计文件符合国家及地方的相关规定和标准。
3.3 乙方应按照设计文件进行施工，并确保施工质量满足甲方要求。
第四条材料与设备采购4.1 乙方负责项目所需全部材料和设备的采购，保证其质量和性能符合设计要求。
4.2 乙方应向甲方提供材料和设备的品牌、型号、规格等详细信息。
第五条施工进度与质量5.1 乙方应制定详细的施工进度计划，并经甲方确认。
5.2 乙方应按照施工进度计划组织施工，确保工程按期完成。
5.3 乙方应建立严格的质量管理体系，确保工程质量符合标准。
光伏epc合同范本
光伏epc合同范本光伏EPC合同范本一、合同定义1. 光伏EPC项目：指甲方委托乙方进行设计、采购、施工的光伏发电项目。
2. EPC承包商：指具有光伏发电项目设计、采购、施工能力的乙方。
3. 业主：指委托乙方进行光伏发电项目EPC服务的甲方。
4. 设计：指乙方根据甲方需求进行光伏发电项目的设计工作。
5. 采购：指乙方根据设计要求，采购光伏发电项目所需的设备、材料及技术服务。
6. 施工：指乙方根据设计图纸和采购材料进行光伏发电项目的施工工作。
二、合同范围1. 乙方负责光伏发电项目的设计、采购、施工，具体包括：（1）项目设计：乙方按照甲方要求，提供光伏发电项目的可行性研究报告、设计方案、施工图纸等。
（2）设备采购：乙方根据设计方案，采购符合国家标准的设备、材料及技术服务。
（3）施工：乙方按照设计图纸和采购材料，完成光伏发电项目的施工工作。
2. 乙方应确保光伏发电项目符合国家相关法规、技术规范及甲方要求。
三、合同期限1. 本合同自双方签订之日起生效，有效期为____个月。
2. 乙方应在合同有效期内完成光伏发电项目的设计、采购、施工工作。
四、合同价格1. 乙方报价为光伏发电项目EPC服务的总包价格，包括设计、采购、施工等费用。
2. 合同价格不含税，甲乙双方按国家相关税收政策承担各自应纳税款。
五、付款方式1. 甲方在合同签订后7个工作日内，向乙方支付合同总价款的10%作为预付款。
2. 乙方完成设计工作并提交相关成果文件后，甲方应在7个工作日内支付合同总价款的30%。
3. 乙方完成设备采购并提交相关采购合同后，甲方应在7个工作日内支付合同总价款的30%。
4. 乙方完成施工并通过验收后，甲方应在7个工作日内支付合同总价款的30%。
六、质量保证1. 乙方应保证光伏发电项目的设计、采购、施工质量符合国家相关法规、技术规范及甲方要求。
2. 乙方应在项目竣工验收合格后提供一年的质保期。
七、违约责任1. 双方应严格履行本合同各项条款，如一方违约，应承担违约责任。
光伏电站EPC总承包合同(最新修订)
光伏电站EPC总承包合同(最新修订)第一章：总则第一条合同的缔结光伏电站EPC总承包合同（以下简称“本合同”）由双方当事人自愿并经协商一致达成。
第二条合同的目的和范围本合同旨在明确双方在光伏电站EPC项目中的权利义务，确保项目顺利实施。
第三条合同的修订本合同自双方签字盖章后生效，任何修改或补充应以书面形式经双方协商一致后生效。
第二章：项目范围第四条项目名称本项目名称为〔填写项目名称〕。
第五条项目概况本项目包括建设、运行维护和项目交付等阶段，具体范围详见附件《项目工程量清单》。
第三章：工程设计第六条设计方案设计方案由乙方完成，需符合国家相关标准和法规。
第七条设计变更如需变更设计方案，需经双方协商确定，并提交相关审批。
第四章：工程施工第八条工期工期自合同生效之日起计算，具体时间详见附件《进度计划表》。
第九条质量标准施工过程中，应严格按照国家质量标准完成工程，确保项目质量。
第五章：合同价款第十条价款支付甲方应按照合同约定及工程进度支付价款，乙方应按期完成工程节点。
第十一条价款调整如遇特殊情况，价格调整应经双方协商一致，并签署补充协议。
第六章：保证与承诺第十二条保修乙方应对项目提供一定时限的保修服务，确保项目正常运行。
第十三条法律责任双方应严格遵守合同约定，如有违约行为，应承担相应法律责任。
第七章：附则第十四条合同变更如需对本合同进行变更，应经双方当事人书面协商一致。
第十五条争议解决因合同履行发生争议，双方应通过友好协商解决，如无法达成一致，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十六条合同效力本合同自双方签字盖章后生效，具有法律效力，且取代双方之前一切口头或书面约定。
以上为光伏电站EPC总承包合同的内容，特此确认。
双方当事人：甲方：________（签字）乙方：________（签字）日期：________年____月____日.。
光伏发电项目EPC总承包合同范本
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX光伏发电项目EPC总承包合同范本本合同目录一览第一条合同主体1.1 发包人1.2 承包人第二条项目范围与内容2.1 项目范围2.2 项目内容第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整第四条项目进度与交付4.1 项目进度4.2 交付条件第五条质量标准与要求5.1 质量标准5.2 质量要求第六条技术与支持6.1 技术资料提供6.2 技术支持与服务第七条保密条款7.1 保密内容7.2 保密期限第八条违约责任8.1 发包人违约8.2 承包人违约第九条争议解决9.1 协商解决9.2 仲裁解决第十条合同的生效、变更与终止10.1 合同生效条件10.2 合同变更10.3 合同终止第十一条合同的履行地点和时间11.1 履行地点11.2 履行时间第十二条合同的监督与检查12.1 监督机构12.2 检查权利第十三条合同的转让与分包13.1 合同转让13.2 分包规定第十四条其他条款14.1 不可抗力14.2 法律适用14.3 合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 发包人1.1.1 名称：_______1.1.2 地址：_______1.1.3 联系人：_______ 1.1.4 联系电话：_______ 1.2 承包人1.2.1 名称：_______1.2.2 地址：_______1.2.3 联系人：_______ 1.2.4 联系电话：_______第二条项目范围与内容2.1 项目范围2.1.1 项目地点：_______ 2.1.2 项目规模：_______ 2.1.3 项目概况：_______ 2.2 项目内容2.2.1 设计：_______2.2.2 采购：_______2.2.3 施工：_______2.2.4 调试与验收：_______2.2.5 培训与技术支持：_______第三条合同价格3.1 合同总价3.1.1 合同总价：_______3.1.2 币种：_______3.1.3 支付方式：_______3.2 价格调整3.2.1 调整因素：_______3.2.2 调整方式：_______3.2.3 调整时效：_______第四条项目进度与交付4.1 项目进度4.1.1 设计阶段：_______4.1.2 采购阶段：_______4.1.3 施工阶段：_______4.1.4 调试与验收阶段：_______ 4.2 交付条件4.2.1 设备交付：_______4.2.2 施工完成：_______4.2.3 调试与验收合格：_______第五条质量标准与要求5.1 质量标准5.1.1 设计质量标准：_______ 5.1.2 设备质量标准：_______ 5.1.3 施工质量标准：_______ 5.2 质量要求5.2.1 设计要求：_______5.2.2 设备要求：_______5.2.3 施工要求：_______第六条技术与支持6.1 技术资料提供6.1.1 技术资料清单：_______ 6.1.2 提供时间：_______6.2 技术支持与服务6.2.1 技术支持内容：_______ 6.2.2 服务方式：_______6.2.3 服务时间：_______第七条保密条款7.1 保密内容7.1.1 保密信息范围：_______ 7.1.2 保密信息形式：_______ 7.2 保密期限7.2.1 保密期限：_______7.2.2 保密期限的计算方式：_______第八条违约责任8.1 发包人违约8.1.1 发包人未按约定时间支付合同价款，应向承包人支付逾期付款违约金，计算方式为：逾期付款金额×逾期付款天数×逾期付款违约金率。
光伏项目EPC总承包合同
光伏项目EPC总承包合同甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方拟建设位于____省____市的光伏电站项目，该项目旨在响应国家绿色能源发展战略，推动可持续发展，乙方作为一家在光伏领域具有丰富经验及良好业绩的工程总承包企业，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经过充分的沟通和协商，就乙方为甲方提供光伏电站项目的工程设计、设备采购、施工安装、调试及试运行等全过程的EPC总承包服务事宜，经协商一致，订立本合同。
1.工程概况工程名称：____省____市光伏电站项目工程地点：____省____市____县____镇____村工程规模：总装机容量为____兆瓦，预计年发电量约为____千瓦时工程内容：乙方将负责本项目的整体规划、设计，包括但不限于光伏电站的设计、设备采购、施工安装、调试及试运行等全过程服务。
乙方需确保所采用的技术和设备符合国家及行业最新标准，以保障电站的高效、稳定运行。
2.合同价格及支付方式合同总价：人民币（大写）元整（￥______）支付方式：甲方应按照本合同约定的进度和条件向乙方支付工程款。
具体支付方式如下：•合同签订后，甲方支付合同总价的____%作为预付款。
•设备采购完成并经甲方确认后，支付合同总价的____%。
•工程竣工验收合格后，支付合同总价的____%。
•剩余____%作为质保金，在质保期满且无质量问题后支付。
3.工程期限工程总工期：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，共计____个月。
乙方应严格按照合同约定的时间节点推进工程进度，确保按时完成。
4.工程质量标准工程质量应符合国家及行业相关标准，包括但不限于《光伏发电站设计规范》、《光伏发电站施工规范》等。
乙方应确保光伏电站的设计、施工、调试及试运行等各个环节均达到或超过上述标准，确保电站安全稳定运行，满足甲方的预期效益。
5.甲方责任和义务5.1 甲方应提供必要的施工条件和资料，包括但不限于土地使用权证明、接入电网的许可文件等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
光伏发电项目EPC总承包合同
甲方（发包方）：____________________（以下简称“甲方”）
乙方（承包方）：____________________（以下简称“乙方”）
鉴于甲方拥有光伏发电项目的需求和资源，乙方具有相关的工程设计、采购和施工能力，双方本着互利共赢的原则，达成如下EPC总承包合同：
一、项目背景
1. 甲方委托乙方进行光伏发电项目的总承包工作，包括但不限于设计、采购、施工等。
2. 光伏发电项目的具体信息和要求详见附件一。
二、工作范围
1. 设计阶段：乙方负责进行光伏发电项目的初步设计、施工图设计和相关审批手续办理。
2. 采购阶段：乙方负责进行光伏发电设备和材料的采购工作，确保设备和材料的质量和数量满足项目需求。
3. 施工阶段：乙方负责光伏发电项目的施工工作，包括土建工程、电气工程和其他相关工作。
三、项目进度和质量
1. 乙方应按照约定的工期和质量要求完成光伏发电项目的各项工作。
2. 如因乙方原因导致项目延期或质量不达标，乙方应承担相应的违约责任。
四、付款方式
1. 甲方将根据工程进度和完成情况进行阶段性付款。
2. 付款金额和方式将在合同签署后另行商定。
五、工程变更和索赔
1. 如因甲方原因导致工程变更，乙方应根据变更情况调整工程进度和费用。
2. 如因乙方原因导致工程变更或引起索赔，乙方应承担相应的责任。
六、保修和维护
1. 完成光伏发电项目后，乙方应提供一定期限的设备质保和免费维护服务。
2. 维护期满后，甲方可与乙方商讨维护延期和付费维护的事宜。
七、合同解除和争议解决
1. 如一方违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
2. 在履行合同过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决。
如协商不成，可根据相关法律法规提起诉讼。
八、其他约定
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_____________年。
2. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
日期：日期：。