土建工程提成合同模板(8篇)
土方承包提成合同范本
土方承包提成合同范本本合同由甲方（以下简称“承包方”）与乙方（以下简称“提成方”）共同订立，双方本着自愿、平等的原则，就土方承包业务达成以下协议。
1. 合同目的本合同的目的是明确双方在土方承包业务中的权益、责任和义务，明确提成方根据合同约定获取的提成金额和支付方式。
2. 合同内容2.1 承包方责任1.承包方确保按照工程要求和合同约定开展土方承包工作。
2.承包方负责组织并管理土方承包工作的人员和设备，确保项目顺利进行。
2.2 提成方责任1.提成方协助承包方开展土方承包工作，包括但不限于提供现场勘察、设备运行等支持。
2.提成方负责解决土方承包过程中遇到的问题，并确保工程顺利进行。
2.3 提成计算方法和支付方式1.提成的计算方法为：每完成一个土方承包工程，提成方可获得合同总金额的10%作为提成。
2.提成方可选择每月或每季度的支付方式，提成款项应在一个月内按照约定支付给提成方。
2.4 保密条款双方在履行合同期间和解除后应对合同内容及商业秘密进行保密，未经对方书面同意不得向任何第三方透露。
3. 合同期限本合同自签署之日起生效，合同期限为两年。
4. 违约责任4.1 承包方违约1.如果承包方违约，未按合同约定履行义务，提成方有权解除合同并要求违约方赔偿相应损失。
2.如因承包方原因导致工程无法按时完成，承包方应向提成方支付相应违约金。
4.2 提成方违约1.如果提成方违约，未按合同约定履行义务，承包方有权解除合同并要求违约方赔偿相应损失。
2.如因提成方原因导致工程无法按时完成，提成方应向承包方支付相应违约金。
5. 合同解除5.1 合同解除方式1.双方协商一致解除合同。
2.一方违约，对方有权单方解除合同。
解除合同应书面通知对方，并明确解除原因。
5.2 合同解除后的处理1.合同解除后，双方应结清已完成的工程款项和提成款项。
2.合同解除后，双方应退还对方已支付但未实际使用的款项。
6. 争议解决本合同涉及的争议均应由双方友好协商解决，如协商不成，各方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
工地提成合同范本
工地提成合同范本一、合同双方甲方：（以下简称“公司”）地址：联系方式：乙方：（以下简称“工人”）地址：联系方式：二、合同背景为明确双方在工地提成合作方面的权益和义务，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，甲乙双方达成如下合同：三、合同内容1. 工作内容工人负责完成甲方提供的工地建设或施工任务。
2. 工资及提成支付2.1 工人的基本工资为每小时X元，根据双方约定的工作时间计算。
2.2 工人将根据工地的成果和质量，获得提成。
2.2.1 提成金额为每个项目的总金额的X%。
2.2.2 提成金额将于工作完成后一个月内支付给工人。
3. 工期及提成支付时间3.1 工期为从合同签订之日起，至指定工程完工之日止。
3.2 提成金额将于工程完工后七个工作日内支付给工人。
4. 合同解除4.1 如工人连续三天未到工地工作，甲方有权解除合同。
4.2 如工人因个人原因无法继续履行合同，需提前X天通知甲方。
4.3 如甲方因自身原因无法继续履行合同，需提前X天通知工人，并支付工人提成的X倍作为违约金。
5. 保密义务5.1 工人应对甲方的商业秘密、技术秘密、客户资料等保守秘密，并在合同期满或解除后继续承担此保密义务。
5.2 如工人违反保密义务，甲方有权解除合同，并追究工人的法律责任。
四、违约责任4.1 如一方违反合同的约定，应向对方支付违约金，违约金额为合同总金额的X%。
4.2 如一方给对方造成经济损失，应承担相应的赔偿责任。
4.3 如一方违约严重，给对方造成无法弥补的损失，使得合同无法继续履行，对方有权解除合同，并要求违约方承担损失。
五、争议解决本合同的争议解决适用中华人民共和国法律。
如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他事项6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（公司）：签字：日期：乙方（工人）：签字：日期：。
工程提成合同范本6篇
工程提成合同范本6篇篇1甲方（雇主）：_____________________乙方（提成方）：_____________________鉴于甲方需要乙方为其工程项目提供相关业务服务，根据相关法律法规及公平合理的原则，经双方友好协商，达成以下合同协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确双方在工程项目中的合作关系，明确双方的权利和义务，规范双方在工程提成方面的约定。
双方同意通过本合同确定工程提成的计算方式、支付时间等相关事项。
二、工程项目概述工程项目名称：_____________________工程项目地点：_____________________工程项目内容：_____________________工程项目期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格止。
三、提成内容及服务范围乙方提供以下服务内容：_____________；具体提成内容包括但不限于工程设计、施工监理、市场营销等。
乙方应根据甲方的需求提供专业、高效的服务。
四、提成计算方式及标准双方约定提成计算方式为：按工程总造价的百分比计算提成金额。
具体提成标准如下：1. 工程总造价在______万元以下的，提成比例为______%；2. 工程总造价在______万元至______万元的，提成比例为______%；3. 工程总造价超过______万元的，提成比例为______%。
除此之外，根据工程项目具体情况，双方可另行商定其他提成事项及标准。
五、支付方式及时间节点甲方应按照以下时间及节点向乙方支付提成费用：1. 工程合同签订后，支付乙方总提成金额的______%；2. 工程进度过半，支付乙方总提成金额的______%；3. 工程竣工验收合格后的次月，支付剩余的提成费用。
支付方式：通过银行转账或其他双方约定的方式进行支付。
六、保密条款及知识产权归属双方在合作过程中应对涉及商业机密的信息予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
合同涉及的知识产权归属甲方所有，乙方不得擅自使用或转让。
土方工程合同提成协议范本
土方工程合同提成协议范本甲方（委托方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲方需要进行土方工程，乙方具有完成该工程的能力与资质，经甲乙双方协商一致，特订立以下合同提成协议：一、工程内容及要求1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程规模：_________4. 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行。
二、合同价款1. 总价款为人民币________元。
2. 价款支付方式：________。
3. 提成比例及结算方法：根据实际完成的工程量按月结算，具体提成比例为_________%。
三、权利与义务1. 甲方负责提供必要的施工条件和资料，确保乙方顺利施工。
2. 乙方负责组织合格的施工人员，保质保量完成工程任务。
3. 双方应遵守国家有关法律法规，保证工程质量和安全生产。
四、违约责任1. 如一方未能履行合同约定的义务，需承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力因素导致无法履行或延迟履行合同，应及时通知对方并采取合理措施减少损失。
五、争议解决合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交_________仲裁委员会进行仲裁。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
七、附件1. 工程设计图纸及相关技术资料。
2. 工程施工进度计划表。
3. 其他双方认为必要的文件或资料。
甲方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日。
工程施工提成协议(3篇)
第1篇甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就乙方在甲方工程项目中的劳动成果进行提成的事宜，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程内容：____________________4.工程总投资：____________________二、提成比例1.乙方在甲方工程项目的施工过程中，根据工程进度、质量、安全等因素，甲方将按照以下比例给予乙方提成：（1）工程进度：完成工程总量的10%时，甲方支付乙方提成金额的10%；（2）工程质量：工程验收合格后，甲方支付乙方提成金额的20%；（3）工程安全：在工程实施过程中，未发生安全事故，甲方支付乙方提成金额的10%。
2.甲方支付乙方提成金额的总额不超过工程总投资的5%。
三、提成计算方法1.甲方根据乙方在工程项目的实际工作量、工程质量、安全等方面进行综合评定，确定乙方应得的提成比例。
2.甲方在工程进度、质量、安全等方面达到约定的条件后，按照约定的提成比例计算乙方应得的提成金额。
3.提成金额计算公式如下：提成金额 = 工程总投资× 提成比例× 实际工作量比例四、提成支付1.甲方在工程进度、质量、安全等方面达到约定的条件后，乙方应在甲方通知的7个工作日内，向甲方提供相关证明材料，甲方应在收到证明材料后10个工作日内支付乙方提成金额。
2.如因乙方原因导致工程进度、质量、安全等方面未达到约定的条件，甲方有权拒绝支付提成金额。
五、违约责任1.如甲方未按时支付提成金额，应向乙方支付相当于提成金额千分之二的违约金。
2.如乙方在工程实施过程中出现严重违约行为，甲方有权终止协议，并要求乙方承担相应的违约责任。
六、争议解决1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2.协商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
建筑工程提成协议书范本
建筑工程提成协议书范本甲方：___________乙方：___________鉴于甲方承接了_________工程项目（以下简称“本项目”），为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，特订立本提成协议书。
一、提成范围1. 本协议所涉及的提成范围包括本项目的设计、施工、监理等环节。
2. 乙方在本项目中担任_________职务，负责_________工作。
二、提成比例1. 乙方可按照本项目合同总额的_________%获得提成。
2. 提成金额的计算方式为：本项目合同总额× 提成比例。
三、提成条件1. 乙方需按照甲方的要求，完成本项目中的相关工作。
2. 乙方应遵守国家法律法规及甲方公司的规章制度。
3. 乙方需保证本项目的设计、施工、监理等环节质量达到甲方要求的标准。
四、提成的支付方式1. 甲方在本项目验收合格后，向乙方支付提成。
2. 提成支付时间为_________天内，支付方式为_________。
五、保密条款1. 乙方应对本项目及相关资料保密，不得泄露给第三方。
2. 乙方在离职后仍需承担保密义务，期限为_________年。
六、违约责任1. 任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。
2. 违约方的赔偿金额为给对方造成的损失金额的两倍。
七、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：___________乙方（盖章）：___________甲方代表（签字）：___________乙方代表（签字）：___________签订日期：___________年___________月___________日。
建设施工工程提成协议(3篇)
第1篇建设工程施工工程提成协议甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：为明确建设工程施工工程提成事宜，保障双方的合法权益，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程承包方式：__________1.5 工程工期：__________1.6 工程质量：__________二、提成比例及计算方式2.1 乙方根据甲方指定的工程承包方式，完成工程项目的施工任务，甲方同意按照以下提成比例支付提成：2.1.1 乙方在工程竣工验收合格后，甲方将按照以下比例支付提成：（1）直接参与施工的乙方人员，按实际完成工程量的一定比例提成；（2）为工程提供材料、设备、技术支持等服务的乙方人员，按实际提供服务的金额的一定比例提成；2.1.2 乙方在工程竣工验收合格后，甲方将按照以下比例支付提成：（1）甲方在工程竣工验收合格后，根据工程项目的总造价，按照一定比例提取提成；（2）甲方在工程竣工验收合格后，根据工程项目的质量、进度、安全等方面，按照一定比例提取提成；2.2 提成计算方式：（1）直接参与施工的乙方人员，提成金额=实际完成工程量×提成比例；（2）为工程提供材料、设备、技术支持等服务的乙方人员，提成金额=实际提供服务金额×提成比例；（3）甲方提成金额=工程项目总造价×提成比例+工程项目质量、进度、安全等方面提成比例；三、提成支付3.1 甲方应在工程竣工验收合格后，按照本协议约定的提成比例及计算方式，在____个工作日内向乙方支付提成。
3.2 甲方支付提成时，应将提成金额汇入乙方指定的银行账户。
四、违约责任4.1 甲方未按时支付提成，应向乙方支付_____%的违约金。
4.2 乙方未按时完成工程任务，导致工程延期，应向甲方支付_____%的违约金。
五、争议解决5.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
工程合作提成合同范本
工程合作提成合同范本甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方是一家专业从事_________业务的公司，乙方是一家专业从事_________业务的公司，双方愿意在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方与乙方之间的工程合作提成事宜，达成如下协议：一、合作范围1.1 甲方负责提供_________项目的客户资源，乙方负责提供_________项目的实施服务。
1.2 甲方与乙方共同参与_________项目的投标、谈判、合同签订等商务活动。
1.3 甲方与乙方共同完成_________项目的实施、验收、售后服务等工作。
二、提成比例及支付方式2.1 乙方按照_________项目的合同金额提取提成，提成比例为_________。
2.2 提成金额的计算方式为：_________项目的合同金额× 提成比例。
2.3 甲方应在_________项目的合同签订后_________日内，将提成金额支付给乙方。
2.4 乙方开具正规发票，甲方支付提成款后，乙方将发票交付给甲方。
三、合作期限3.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为_________年。
3.2 协议期满前_________个月，如双方同意续约，应签订新的合作协议。
四、保密条款4.1 双方在合作过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。
4.2 保密期限自本协议签订之日起算，至_________年_________月_________日止。
五、违约责任5.1 双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。
5.2 违约方应向守约方支付违约金，违约金的计算方式为：_________。
5.3 如因不可抗力导致一方无法履行本协议，双方互不承担违约责任。
六、争议解决6.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
6.2 如协商不成，任何一方均有权将争议提交至_________仲裁委员会进行仲裁。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
土建工程提成合同模板一，1语言(一种或几种)和法律本合同文件用英语拟定，如果上述合同文件是一种以上的语言拟定的，则据以分析和解释该合同的那种语言是英语，因而称之为“法定语言”。
2合同文件的优先顺序构成合同的几份文件应互为解释，当这些文件出现多义性或不一致性解释时，工程师应作出解释和校正，并对此向承包人发出指令。
除非合同另有规定，在发生分歧时，文件应按以以下顺序优先考虑：(a)合同协议书(b)中标通知书;(c)投标书;(d)合同条款第二部分;(e)合同条款第一部分;(f)技术规范的组成文件;(1)包括在合同文件中的书面的技术规范。
(2)参考资料中包括的技术规范。
(g)图纸的合成资料;(1)标明的尺寸。
(2)文字注释。
(3)图解显示;以及(h)已报价的工程数量表。
二，1图纸、文件的保管和提供图纸应由工程师单独保管，但应免费向承包人提供两套复制件，承包人需要更多复制件时，则应自行提供，费用自理。
除了严格用于合同目的，承包人不能在未得到工程师批准的情况下让第三者使用或向第三方转让图纸、规范及其他由业主或工程师提供的文件。
一旦缺陷责任证书发出，承包人应将所有根据合同提供的图纸、规范及其他文件退还工程师。
承包人就工程师提供4套所有按照第7款由承包人提出经工程师批准的图纸、规范及其他文件复制件，连同一些不能照像制成相同质量的资料的复制件在内。
另外，如工程师有书面要求，承包人亦应向工程师提供为业主使用的相图纸、规范及其他文件。
业主将支付相应的费用。
2一套图纸应保存地工地上述一套提供给承包人的图纸或由承包人自己提供的图纸，应由承包人保存在工地，这些图纸应能随时提供给工程师及其书面授权的任何其他人员检查和使用。
3施工进度的打乱凡出现工程师如不在合理的时间内发出进一步的图纸和指令，工程进度或计划将拖延或打乱时，承包人应通知工程师并抄报业主。
通知应包括所需的图纸或指令，需要的理由和时间以及如果拖延提供将造成工程的延期或进度的打乱等详细说明。
4图纸延期和图纸延期所产生的费用在任何情况下，如因工程师未曾或不能在一合理时间内发出承包人根据第63款发出的通知中所要求的任何图纸或指令，致使承包人蒙受延误进度和(或)招致费用的增加，则工程师在与业主及承包人协商后，应决定：(a)任何据44款承包人有权得到的延期，及(b)应增加到合同价中该项费用的金额;并相应通知承包人和抄报业主。
5承包人末提供图纸如果工程师没有或不能向承包人提供图纸或发出指令是全部或部分由于承包人未按合同要求提供图纸、规范或其他文件，工程师将在作出有6.4款的决定时应将承包人的失误考虑在内。
三，1补充图纸和指令工程师有权随时向承包人发出为合理和恰当地进行施工和完成工程及维修缺陷所必需的补充图纸和指令。
承包人应遵照执行并受其约束。
2由承包人设计的永久性工程。
凡合同中明确规定部分永久性工程应由承包人设计时，承包人应将下列文件提交工程师批准：(a)为使工程师对该项设计的适用性和完备性进行审查并表示满意所必需的纸、规范、计算书及其他资料;(b)详细的操作及维修手册及竣工后永久性图纸，以使业主能操作、维修、除、组装及调整所设计的永久性工程。
在这类使用和维护手册连同竣工图纸未提交并由工程师批准之前，该工程不能被认为已按第48款完成了工程。
3批准不影响责任工程师据3，2款规定进行的批准并不能解除承包人根据合同应担负的责任。
土建工程提成合同模板（二）甲方：乙方：甲方维修办公楼室内，现委托乙方采取包工、包料、机械、设备、安全生产及双方责任，特商定如下条款共同遵守执行。
一、项目名称：办公楼室内维修二、工程地址：____市____区善友乡甲方将此工程发包给乙方施工，所需人工由乙方提供。
三、工程面积及造价：本工程为三层办公楼建筑面积为1200平方米。
室内维修，原地面拆除，铺地板砖，原有办公室门拆除，换成实木套装门和防盗门。
由于窗户破损严重无法使用，需拆除更换新钢。
室内需要粉刷涂料。
工程造价为人民币壹拾陆万柒仟陆佰叁拾叁元整。
四、工期：自____年____月____日至____年____月____日止。
五、方式：乙方按照甲方要求进行施工维修。
要求乙方施工中不能影响单位正常工作，保证工程质量，所有材料符合环保要求，保持室内卫生。
六、甲乙双方的责任：1、乙方必须服从甲方管理人员指挥、调配指导及管理，遵守甲方现场和各项管理及规章制度。
做到文明施工、安全施工。
2、乙方必须指定专职管理人员，负责安全施工，负责安排施工，人员调配、技术安全、工程质量及生活，现场卫生、安全等工作事宜。
提供作业场地和生活区域。
3、乙方强化施工人员安全生产教育，严格按操作规程施工，不准乱搭乱接电线，不建章施工，严格杜绝火灾等安全事故发生，否则由乙方承担由此产生的全部责任及损失。
4、乙方必须配备好人员和机械设备保证工期和质量，非外来因素，如雨天、地质灾害等误工，工期给予顺延。
无故拖延工期，每拖延____日按工程总造价的0.5%支付罚金。
七、付款方式：乙方按甲方要求保证质量和工期，验收合格交工后乙方提供发票，甲方付给乙方工程款。
八、此合同一式二份，甲乙双方各执一份，签字后生效。
甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_________年____月____日____年____月____日土建工程提成合同模板（三）发包方(甲方)：_____承包方(乙方)：_____依照《中华人民共和国合同法》有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条工程项目一、工程地点：三十里铺桥南二、工程范围：土建三、工程单价：660元第二条工程期限自____年____月____日开工至____年____月____日竣工验收。
第三条施工准备一、甲方在开工前应进行技术交底。
二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉施工现场，编制施工组织设计或施工方案、进行施工场地的平整。
第四条工程质量一、本工程质量经双方研究要求达到：合格二、承包方必须严格按照甲方的要求和工程规范、规格和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。
第五条工程价款的支付与结算一、本合同签订后____日内，发包方支付人民币10000预付款。
二、施工期间，甲方应按乙方的进度，支付相应的工程款。
三、工程完工办完交工验收后，甲方应将工程余款一次支付给乙方。
第六条安全施工一、乙方负责现场的各种管线的协调和安全开挖。
二、如因乙方施工造成管线的损坏，责任及损失由乙方负责。
三、因甲方安装工作不及时造成沟槽浸水损坏等损失，由甲方承担责任及有关费用。
第七条违约责任承包方的责任：工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。
第八条合同的生效与终止一、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章起生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。
三、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____ 法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____ ____年____月____日 ____年____月____日土建工程提成合同模板（四）甲方：乙方：根据建筑法和《中华人民共和国民法典》以及有关规定，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合，共同遵守：第一条、承包方以包工及包石料形式承包建造。
一、大坝(按图纸施工)：1、乙方包石料及人工，围水、围堰、绝水墙开挖筑建等，单价以整体方量计算，每立方110.00元。
2、甲方提供一台拌和机，电费甲、乙双方各一半。
3、水泥、沙及监理、质监由甲方负责，但乙方必须按监管部门要求施工，必须保证质量。
二、机房、宿舍：1、机房按图纸施工，附设吊机梁包支架、模板、人工每平方米270.00元，包贴两面外墙瓷片，包含基础及机组基础。
2、宿舍：按3.2米高，重力墙结构筑建，两房一厅一厨房一卫生间结构，包贴一面外墙瓷片，包支架、模板、人工每平方180.00元。
3、机房尾水档土墙，包石料、人工，每立方105.00元。
4、压力管镇墩，包石料、人工，每立方105.00元。
5、变压器台，包石料、人工每立方105.00元。
三、渠道、前池：1、按图纸施工，平台开挖乙方派一人专职指挥平台开挖，石方段乙方取石爆破人工及工料不另计，如乙方取完石后，另爆破开挖打炮人工按每工120.00元。
2、石方彻筑包石料人工每立方105.00元，(无抽勾段外墙要批石口)。
3、水渠底铺盖10厘米砼，包平整地面、压光人工每立方70.00元。
4、水渠墙面批挡人工每平方6.00元。
四、工程质量标准及保质、保修条件，期限以上项目乙方保证质量，发电站发电3个月内保证不出现渗漏，崩塌(山体塌方除外)如质量问题出现渗漏、崩塌，由乙方负责修复或重建。
五、付款方式：1、乙方进场后一个星期内，开始按工程进度，由甲方支付85%工程进度款。
2、工程验收合格后，甲方五天内支付10%工程款给乙方。
3、余款待工程确保没有质量问题时，发电3个月余款5%保质金，6个月内付清。
六、施工期：____年____月进场施工，____年____月底必须全面完工。
由于甲方造成中途停工的工期。
按误工期顺延。
七、甲方派出驻工地代表，对工程进度，工程的质量进行监督，检查验收隐蔽工程。
乙方要保证质量，注意安全，如乙方在施工过程中发生一切事故，由乙方自行负责，甲方不负任何责任。
八、双方义务：乙方进退场费用，生活生产设备。
甲方负责提供生活用地，用电由乙方支付电费，在施工工期间，由甲方处理好村民关系，甲方不按期支付工程款，超过3个工作日起，乙方有权停止施工，停工期间的窝工及其他损失实甲方承担，工期顺延。
乙方不能按期完工，按每天100元对乙方进行罚款。
九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，本合同签字后生效，双方不得违约，有不尽事宜另行协商。
甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_________年____月____日____年____月____日返土建工程提成合同模板（五）发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)甲方在山东万海电力寿光羊口35兆瓦光伏电站土方项目，同意将该土方项目以包工包料形式承包给乙方施工。
依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，本着平等互利的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款：一、工程概况1、工程名称：山东万海电力寿光羊口35兆瓦光伏电站土方项目2、工程地点：山东寿光羊口二、承包方式：以包工包料的形式承包给乙方施工。
乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。
三、工程造价及承包范围：1、场平：在满足施工要求范围内，要求场地平整，无缺陷，价格以整体总包的形式，价格总计6万元(陆万元整)。