供电工程施工合同通用8篇
电力工程施工合同范本7篇
电力工程施工合同范本7篇篇1甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方电力工程施工事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：_____________________4. 工程规模：_____________________二、合同工期1. 开工日期：_______年______月______日。
2. 竣工日期：_______年______月______日。
3. 合同工期如需变更，双方应另行协商并签订补充协议。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）_____________________元整（小写）￥______元。
该价款包括人工费、材料费、机械使用费等一切费用。
2. 支付方式：_____________________。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行的电力工程施工规范和质量验收标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应及时向甲方提交验收申请。
甲方应在收到申请后的合理时间内组织验收。
3. 如工程存在质量问题，乙方应负责无偿修复并承担相应责任。
五、安全生产与文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工现场安全。
2. 乙方应负责施工现场的文明施工，保持环境整洁。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
六、材料设备供应及保管责任1. 工程所需材料设备由乙方负责采购并运至施工现场。
2. 材料设备在施工现场的保管责任由乙方承担。
如因乙方原因造成损失，乙方应负责赔偿。
七、违约责任及赔偿损失1. 甲乙双方应严格遵守合同约定，如一方违约，应承担违约责任并赔偿对方损失。
高低压电力施工合同8篇
高低压电力施工合同8篇篇1合同编号：XXX-XXXX-XXXX甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要完成高低压电力施工工程，故与乙方签订本合同，由乙方承担该工程的施工任务。
为明确双方权益，保障工程顺利进行，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：____________________高低压电力施工工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：包括高压线路施工、低压线路施工、变电站设备安装与调试等。
二、合同范围及工作内容1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸及技术要求，完成高低压电力施工工程。
2. 具体工作内容包括但不限于：基础施工、线路架设、设备安装、调试及试运行等。
3. 乙方应确保工程质量符合国家标准及甲方要求，确保安全生产，合理安排工期。
三、合同金额及支付方式1. 本工程总造价为人民币_____元（大写：______）。
2. 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款；工程竣工验收合格后，支付剩余款项。
四、工期及进度要求1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 乙方应按照合同约定工期完成工程，如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时通知甲方，并共同协商解决方案。
五、质量标准及验收方式1. 乙方应严格按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的竣工资料。
3. 验收合格后，双方签订验收报告，确认工程交付使用。
六、安全责任及保障措施1. 乙方应严格遵守安全生产法规，确保施工现场安全。
2. 乙方应制定安全施工方案，并按方案实施。
3. 如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
七、违约责任及赔偿损失1. 若因乙方原因未能按合同约定工期完成工程，应按照每逾期一天支付工程总造价____%的违约金。
外市电引入工程施工承包合同通用模板8篇
外市电引入工程施工承包合同通用模板8篇篇1合同编号：XXXX甲方（发包方）：XXXX乙方（承包方）：XXXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方实施外市电引入工程施工项目，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：外市电引入工程2. 工程地点：XXXX3. 承包范围：外市电引入的相关施工工程4. 工程内容：实施外市电引入的相关施工工作二、合同工期1. 开工日期：XXXX年XX月XX日2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日3. 合同工期：XX天三、工程质量1. 乙方必须按照甲方提供的设计文件和施工要求，使用合格的施工材料和设备，按照规定的施工流程进行施工。
2. 工程质量应符合国家相关标准和规范，并通过相关部门的验收。
四、合同价款及支付方式1. 合同价款：人民币XX元整（￥XX,000,000）2. 支付方式：银行转账3. 支付节点：预付款XX%，中期款XX%，尾款XX%4. 具体支付时间和金额按照施工进度和验收情况而定。
五、双方权利义务1. 甲方应按时支付合同价款，提供必要的设计文件和施工要求，协调解决施工过程中的问题。
2. 乙方应按时开工，按时完成施工任务，保证施工质量符合标准。
3. 乙方在施工中应遵守相关法律法规和安全规范，确保施工过程中的安全。
4. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和管理，确保施工符合合同要求。
5. 乙方应妥善保管甲方提供的财产和设备，如有损坏或丢失，应承担相应的赔偿责任。
6. 甲方应按时验收乙方的施工成果，如有不符合合同要求的地方，应及时提出并要求乙方进行整改。
7. 乙方应积极配合甲方的验收工作，确保施工成果符合合同要求。
8. 甲方和乙方应共同遵守保密义务，不得泄露与本合同相关的商业机密和技术秘密。
9. 甲方和乙方应共同协商解决施工过程中的争议和问题，确保合同的顺利实施。
六、违约责任及赔偿金额的计算方法1. 甲方如未按时支付合同价款，应按日向乙方支付逾期付款违约金，违约金金额为合同价款的XX%。
供电工程施工合同6篇
供电工程施工合同6篇篇1甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]资金来源：[资金来源]承包范围：[承包范围]合同工期：[合同工期]工程质量：合格协议条款：一、工程概况1.1 本工程为[工程名称]，位于[工程地点]，资金来源为[资金来源]。
1.2 工程的主要内容为[承包范围]，具体详见本合同附件一。
二、合同工期2.1 本合同的合同工期为[合同工期]，具体开工日期以甲方开工令为准。
2.2 乙方应在合同签订后尽快组织人员和设备进场，按照甲方的施工计划进行施工，确保按时完成施工任务。
三、工程质量3.1 乙方应按照国家相关标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。
3.2 在施工过程中，乙方应加强质量监督和管理，及时发现并处理质量问题，确保施工质量符合要求。
四、合同价款及支付方式4.1 本合同的合同价款为[合同价款]，具体详见本合同附件二。
4.2 甲方应按照合同约定的支付方式和时间向乙方支付合同价款，确保乙方的合法权益得到保障。
五、双方权利和义务5.1 甲方应提供必要的施工条件和协调周边关系，确保施工顺利进行。
5.2 乙方应按照合同约定进行施工，确保施工质量和进度，同时遵守国家和地方的相关法律法规。
六、违约责任6.1 甲方如未按照合同约定支付合同价款，应承担相应的违约责任。
6.2 乙方如未按照合同约定进行施工，造成工程质量不符合要求或工期延误，应承担相应的违约责任。
七、争议解决7.1 双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
7.2 在争议解决过程中，除有争议的部分外，其他条款仍应继续履行。
八、其他事项8.1 本合同未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
8.2 本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份。
8.3 本合同自双方签字盖章之日起生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
供电工程施工合同通用8篇供电工程施工合同通用 (1) 发包人： (以下简称甲方)承包人： (以下简称乙方)甲方将XX小区道路、管网工程委托乙方施工，为明确双方在工程施工中的权利和义务，按期保质保量完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家相关的法规条例，经双方协商一致，订立本协议书：一、工程内容：X相关小区道路、自来水、热力、雨污管道、道路铺装及绿化等。
二、承包方式：包工包料三、工程造价：以最终结算为准四、合同工期：五、质量标准工程质量标准：合格，乙方必须确保通过有关部门的综合验收，并提供完整的施工技术资料。
六、材料控制：工程所需的钢材、水泥、雨污水管、给水管、镀锌管、大理石、水泥砖、路沿石、绿化苗木等其它材料在进场之前，乙方必须提前一周提供样品、价格、和厂家，经甲方确认合格方可使用，未经甲方认可，擅自使用，发现一次罚款1000元，并对所施工部位无条件返工，所发生的费用和工期延误均有乙方承担，并赔偿给甲方造成的损失，工程中严禁使用不合格材料。
七、进度控制：工程开工前提供总进度计划、月计划、周计划，应有进度滞后的改进措施，非甲方原因造成的工期延误，乙方应支付违约金，违约金每天按结算值的0.01%计算。
八、工程质量、安全控制工程开工前7日内，应根据施工图纸、合同约定和有关标准规范规定编制施工组织设计，并经甲方和监理认可，在施工过程中认真贯彻落实。
乙方在施工时应根据现场实际情况统筹考虑其他管网的施工顺序，采取合理有效的防护措施，施工过程中实行“谁破坏”“谁修复”的原则;隐蔽工程在隐蔽前必须经验收合格方可隐蔽，若未经验收私自隐蔽一次罚款1000元。
管沟开挖后须交通障碍处设置明显的安全警示标志，施工中做到安全施工、文明施工，施工中所产生的垃圾由乙方负责清理并运送到合适地点，因违反上述规定造成的损失由乙方自负，施工中所发生的安全事故一律由乙方负责。
九、工程结算及付款方式：9.1工程结算办法：9.1.1 工程按实结算，结算依据：执行20xx《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》及相关补充定额、《山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表(20xx年)》，三期、四期执行《山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表(20xx年)》。
9.1.2 工程类别按照三类，土建、安装人工工日单价36元/工日，装饰工程人工工日单价38元/工日。
9.1.3材料价格：地材价格、议价材料及安装材料价格按市场价双方约定执行。
9.1.4工程施工过程中如因甲方原因或甲方要求乙方额外协助而产生的不能套取相关定额费用的零星用工，按110元/工日计取。
9.1.5社会保障费结算时不计取，措施费中的总承包服务费不计取。
工程竣工验收合格后付款至工程结算价的80%，与物业办理完交接手续后(十日内)付至结算价的95%，保修金为5%，保修期为二年，满一年后(14日内)付50%，其余部分保修期满付清。
十、预算审核：工程完工后，经甲、乙双方验收合格后28天内，乙方编制工程预算报甲方由甲方委托有资质的审计部门或经承发包双方核实工程造价，决算审减额超出5%部分的审计费，按审减额的5%计费且由承包人承担，并经发包人代扣承包人工程款于审核完毕后十日内一次性支付给咨询单位。
[计算公式：审减额审计费=(送审造价—审定造价×1.05)×5%]十一、违约责任工程施工中如果发生争议，双方应协商解决，如协商不成，依法向胶州市人民法院诉讼。
十二、其他1.本工程保修期为两年，保修期内出现质量问题，乙方接到通知后应三日内到场，七日内修完，若乙方在规定期限内不履行保修义务，甲方有权扣留保修金，另行安排维修。
2.本合同自签订之日起执行，工程完工价款结清保修期满后自行失效。
3.本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。
4.合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方：乙方：年月日：供电工程施工合同通用 (2) 甲方：乙方：甲方将钻孔工程施工委托乙方进行，双方根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条列》等有关规定，签订本合同，双方共同遵守。
一、工程名称：河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司场地爆破钻孔工程。
二、工程地点：河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司院内。
三、工程范围：钻孔(钻孔直径80mm)。
四、承包方式：甲方仅提供施工用水、电。
五、工程价款：1、钻孔：包干价32元/m。
工程总价：以工程量实际发生量为结算依据，含税，现金结算。
七、付款方式：本合同签订后，预付款无，工程完工验收合格后开具全额当地发票，付清全部工程款。
八、双方责任：1、甲方提供施工用水、电;2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收;3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议，动力处签订安全用电协议。
4、乙方施工用材料必须有合格证、材质单及化验单，双方现场验收合格后方可使用，否则由此造成的一切损失由乙方承担;5、乙方必须按照国家施工规范施工;6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担;7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故，造成的一切经济损失均由乙方承担;8、乙方必须遵守甲方的各种规章制度，服从甲方的管理;9、乙方施工场地必须清洁，物品摆放有序，废料定点堆放。
九、施工工期：按甲方要求，由甲方原因工期顺延。
十、本合同一式六份，经双方签字盖章后生效。
甲方：代表：乙方：签订日期：供电工程施工合同通用 (3) 编号：甲方：地址：乙方：地址：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定在原合同签定的总价基础上新增加装修项目。
新增加项目由甲方在现场确定，乙方根据甲方要求进行施工。
为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定及原合同条款规定基础上，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条新增加工程概况1、新增加工程名称：2、新增加工程地址：3、施工内容：甲方现场决定要求乙方增加装修项目内容。
(附：增加装修项目清单)4、委托方式：包工包料5、开竣工日期：根据原合同签定的日期增加(即开工日期：________年____月日，竣工日期：________年____月____日)第二条新增加装修工程价款1、新增加工程价款：，详见《增加装修工程项目报价》。
第三条新增加装修项目事宜1、乙方应按原有合同条款内容规定施工，保证施工工期、工程质量。
2、新增装修项目内容中甲乙双方责任、义务应按原有合同条款规定执行。
3、甲方现场要求增加的装修项目，经双方现场确认，甲方不得以任何借口拒付新增加装修项目工程款。
4、甲方要求乙方现场增加装修工程项目，乙方应保质保量严格施工，不得拒绝执行。
5、全部工程完工，乙方向甲方提交新增装修项目清单，甲方确认;现场增加装修项目是甲方要求乙方施工的，甲方不得在完工后拒绝承认。
6、新增装修项目中的材料、工艺要求、技要标准、验收标准按原合同条款执行。
第四条争议解决双方如发生因新增装修项目有关的任何争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。
如工程完工后，双方对新增装修项目内容有争议，当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，应向原合同签订地人民法院提起诉讼。
发生争议后，双方应首先对已完成新增装修项目工程量进行登记并盖章确认，如不能就已完工程量达成一致，双方以原合同附件(装修工程报价清单内容)为基础现场确认增加装修项目内容。
第五条合同生效1、增加装修项目合同和附件是原合同补充，与原合同同样具有法律效力，加盖公章或合同专用章后生效。
2、新增加装修项目合同附件与新增加装修项目合同具有同等效力，但附件内容与合同正文不一致时，以合同正文为准。
3、本合同(包括合同附件)一式两份，甲乙双方各执壹份，各份具有同等法律效力。
甲方：授权代表：乙方：授权代表：签订日期：________年____月____日合同签订地供电工程施工合同通用 (4) 甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，结合本工程具体情况，甲方将总承包施工的西湖花园工程中的小区高低压电力工程下达乙方承包施工，为明确双方的权利、义务和责任，便于合同的实施，经双方平等协商一致，达成如下协议，以兹共同遵守...一、工程名称：华盛达西湖花园住宅小区二、施工内容及范围：由黄冈强源电力设计有限公司红安设计室设计图纸范围内的所有工作内容(包括地埋管，电缆敷设，电缆分接箱，单元配电箱，箱式变压器、环网柜的安装、调试，施工图、竣工图、竣工资料的提供等)。
总之，乙方负责组织报装、设计、施工、验收、产权移交、通电。
三、合同价款：本合同工程总造价为4680000.00元(大写：肆佰陆拾捌万元)。
(包含本工程施工所需的全部费用，此价款不含税，但乙方必须提供主材购货正规税务发票给甲方)。
该合同价款为固定价格，不因国家政策调整、市场因素变动其它因素而调整。
四、承包方式：以合同第三条中的工程价款包工、包料(主材由甲方指定品牌，乙方按实际工程量购买，购货发票交甲方，货款从总价款中扣除)，固定价包干，在方案没有改变的情况下，总价款不发生任何变化。
包文明生产、包安全作业、包竣工验收、包小区配电全部设备和线路的产权移交给红安供电公司，甲方不再承担小区交工后配电工程的管理、维护、维修责任。
五、施工工期：一期工程必须在年月六、使用材料、规格：本工程必须按施工图纸设计要求的材料规格及材质进行施工，材料规格及材质必须符合国家相应标准。
七、工程款支付：工程款分三次支付7.1合同签字生效后，乙方进场之日起七日内，甲方支付乙方合同价款的20%;7.2所有工程完工，乙方出示红安县供电公司送电手续的相关证明资料且整套竣工资料及相关合格证移交甲方之日起三日内，甲方支付乙方合同价款的50%，付款之日起乙方保证3日内通上电能够使用，无质量问题，甲方一次性支付工程价款的25%7.3 x小区供电设备、线路产权移交给红安供电公司后，剩余5%一次性无息支付。
八、质量要求：本工程必须经红安县供电公司验收合格。
乙方严格按照设计要求和国家施工及验收规范要求施工，所用设备及材料必须为正规厂家产品，符合设计要求，并应附出厂合格证或材质证明。
如因所供设备、材料不合格等原因造成的损失，全部由乙方负责。
九、工程质保期：该工程自竣工之日起(以甲乙双方书面形式确认时间为准)质保期为两年。
十、双方权利和责任甲方：1、按合同及时支付工程款。
2、协助乙方协调施工环境。
3、甲方现场代表在发现乙方的施工有可能甲方小区将来的使用和后期工程的进展时有权要求乙方停止施工，双方协商解决后才能进行下一步的施工。
乙方：1、负责协调供电相关部门的内、外部关系，在施工中如有村民等阻碍施工时，由乙方为主来处理，甲方协助乙方解决;2、按有关设计图纸要求及国家规定、规范施工，保证工程按期竣工且施工质量满足合同规定的验收合格要求;3、保证施工范围周边建筑物及原有设施的完好，因乙方施工作业原因造成相关设施、设备损坏由乙方负责赔偿或修复。