建设工程勘察合同 (2)
GF—2000—0203 建设工程勘察合同 [岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探] 工程名称：______________________________ 工程地点:_______________________________ 合同编号：______________________________ （由勘察人编填） 勘察证书等级：__________________________ 发包人：________________________________ 勘察人：________________________________ 签订日期：______________________________
中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 一九九九年十二月
制定 第一部分 协 议 书 发包人：_________________________________________ 勘察人：_________________________________________ 发包人委托勘察人承担__________________________任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条 工程概况 工程名称：___________________________________________________________________________ 工程建设地点：_______________________________________________________________________ 工程规模、特征：_____________________________________________________________________ 工程勘察任务委托文号、日期：__________________________________________________________ 工程勘察任务（内容）与技术要求：_______________________________________________________ 承接方式：___________________________________________________________________________ 预计勘察工作量：____________________________________________________________________ 工程内容：__________________________________________________________________________ 第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等
批件（复印件）。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。 2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。 第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间 4.1.1本工程的勘察工作定于________年________月________日开工，________年________月________日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。 4.2收费标准及付费方式 4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_____________________计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。 4.2.2本工程勘察费预算为________元（大写_____________________），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20％作为定金、计________元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度________％时，向勘察人支付预算勘察费的_________％的工程进度款，计___________元；勘察工作外业结束后________天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的________％，计__________元；提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。 第五条 发包人、勘察人责任 5.1发包人责任 5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。 5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。 5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。 5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。 5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。 5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。 5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费_____________元。 5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付_________元计算加班费。 5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。 5.1.10本合同有关条。款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。 5.2勘察人责任 5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，。按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。 5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的________％。 5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。 5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。并办理正式变更手续。 5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。 5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。 第六条 违约责任 6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。 6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其运工勘察费用由勘察人承担。 6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的；完成的工作量在50％以内时，发包人应向勘察人支付预算额50％的勘察费计________元；完成的工作量超过50％时，则应向勘察人支付预算额100％的勘察费。 6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。 6.5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。 6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。 第七条 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 第八条 其它约定事项：________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 第九条 本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由_______________仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起拆。 第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
建设工程勘察合同书范本5篇
建设工程勘察合同书范本5篇篇1甲方（发包人）：_________________________乙方（勘察人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程勘察设计的法律、法规，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程勘察任务委托内容（工程规模、阶段等）：_________________________4. 估算的总费用及其支付方式（勘察设计费用总价及支付方式）：_________________________二、甲方的权利和义务1. 甲方应向乙方提供必要的资料，并承担其相关的费用。
提供资料的内容包括但不限于现场勘探的初步资料、地质勘察技术要求等。
甲方应对所提供资料的完整性、准确性和真实性负责。
2. 甲方应按时支付乙方的勘察设计费用，并确保支付方式的透明和公正。
3. 甲方有权监督乙方的勘察工作，并对乙方的勘察结果进行审查与验收。
对于不合格的勘察结果，甲方有权要求乙方重新勘察或修改。
三、乙方的权利和义务1. 乙方应根据甲方的要求和提供的技术资料，进行现场勘探、编制勘察纲要等工作，确保勘察数据的准确性和完整性。
2. 乙方应按照约定的时间和内容提交勘察成果，包括地质勘察报告、图纸等。
如因乙方原因未能按时完成勘察任务，乙方应承担违约责任。
3. 乙方应对其提供的勘察成果负责，确保其真实性和准确性。
如因乙方提供的勘察成果错误或不准确导致的损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
4. 乙方有权获得约定的勘察设计费用，并应按照相关法规开具合法的发票。
四、合同工期与进度安排1. 本合同的勘察周期定为_____天（含法定节假日）。
具体日期根据实际工作需求双方另行商定。
若因甲方原因导致工期延误，则工期顺延。
天津市建设工程勘察合同8篇
天津市建设工程勘察合同8篇篇1合同编号：_________委托方（甲方）：_________勘察方（乙方）：_________工程名称：_________工程地点：_________甲方委托乙方对_________工程进行地质勘察，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，双方本着平等、自愿、公平的原则，协商一致，签订本合同。
一、甲方委托乙方进行地质勘察的主要内容：_________。
二、甲方委托乙方进行地质勘察的依据为《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察合同示范文本》及国家有关法规。
三、甲方委托乙方进行地质勘察的范围包括：_________。
四、甲方委托乙方进行地质勘察的阶段为：_________。
五、甲方委托乙方进行地质勘察的具体项目包括：_________。
六、甲方委托乙方进行地质勘察的工作时间为：自本合同签订之日起至_________止。
七、甲方委托乙方进行地质勘察的费用及支付方式：1. 甲方应向乙方支付地质勘察费用，具体金额双方协商确定。
2. 甲方应按照以下方式向乙方支付地质勘察费用：（1）本合同签订后，甲方应向乙方支付预付款，金额为总费用的_________%。
（2）乙方完成勘察工作并经甲方验收合格后，甲方应向乙方支付剩余的费用。
3. 甲方应承担因自身原因导致乙方无法按时完成勘察工作的所有费用。
八、乙方的权利和义务：1. 乙方应按照甲方的要求，按时完成地质勘察工作，并保证质量。
2. 乙方应提供必要的技术支持和服务，确保甲方能够顺利开展后续工作。
3. 乙方应严格遵守国家法律法规和行业规范，确保工作的合法性和合规性。
4. 乙方有权要求甲方提供必要的工作条件和配合，以确保工作的顺利进行。
九、甲方的权利和义务：1. 甲方应提供必要的工作条件和配合，确保乙方能够按时完成地质勘察工作。
2. 甲方应按照合同约定支付地质勘察费用，不得拖欠或克扣。
3. 甲方有权要求乙方提供必要的技术支持和服务，以确保后续工作的顺利进行。
建设工程勘察合同范本7篇
建设工程勘察合同范本7篇建设工程勘察合同范本1发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程名称＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；工程地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；工程规模＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；工程投资＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书（见附表一、二）第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。
勘察设计费的拨付办法，自合同生效后天内，委托方应向承包方给付定金。
合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在天内一次结清（或订为分若干次结清）。
勘察任务的定金为勘察费的３０％，设计任务的定金为估算设计费的２０％。
本工程的勘察费为元估算设计费为元。
委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。
第四条委托方的义务１．委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。
２．在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：（１）……（２）……（３）……３．委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。
４．按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。
５．维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。
第五条承包方的义务１．承包方应在年月日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。
提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。
详见附表四。
２．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。
建设工程勘察设计合同通用版6篇
建设工程勘察设计合同通用版6篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]乙方（承包人）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模]4. 工程内容：[工程内容]二、勘察设计范围及要求1. 乙方负责完成以下勘察设计任务：（1）对建设工程的地理位置、地形地貌、地质条件、环境特征等进行实地调查，并出具详细的调查报告。
（2）根据调查结果，制定建设工程的设计方案，包括总体规划、建筑设计、结构设计等。
（3）编制建设工程的施工图纸、技术规格和施工方案。
（4）提供建设工程的技术支持和咨询服务。
2. 乙方应确保勘察设计的成果符合国家的法律法规和行业标准，满足甲方的需求。
3. 乙方应在合同约定的时间内完成勘察设计任务，并交付成果。
三、合同价款及支付方式1. 本合同的价款为人民币[合同价款]元整。
2. 甲方应在合同签订后[预付款比例]的预付款，即人民币[预付款金额]元整。
3. 乙方完成勘察设计任务并交付成果后，甲方应支付剩余的合同价款，即人民币[剩余价款金额]元整。
4. 甲方应通过银行转账或其他双方约定的支付方式，将合同价款支付至乙方的指定账户。
5. 乙方在收到甲方支付的预付款和剩余价款后，应出具相应的发票。
四、质量保证及违约责任1. 乙方应确保勘察设计的成果质量符合国家的法律法规和行业标准，满足甲方的需求。
如果因乙方的原因导致勘察设计成果存在质量问题，乙方应承担相应的法律责任。
2. 甲方应按时支付合同价款，如果因甲方的原因导致支付延误，甲方应承担相应的违约责任。
3. 如果因第三方的原因导致合同无法按时履行，双方应协商解决。
如果协商不成，双方均可解除合同，并各自承担相应的法律责任。
4. 双方应严格遵守本合同的约定，如果一方违约，违约方应承担相应的法律责任。
建设工程勘察设计合同范本(13篇)
建设工程勘察设计合同范本委托方(甲方)：__________地址：__________ 邮码：__________ 电话：__________法定代表人：__________ 职务：__________承包方(乙方)：__________地址：__________ 邮码：__________ 电话：__________法定代表人：__________ 职务：__________依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条甲方责任1、按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。
2、收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。
组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。
建设工程勘察设计合同协议4篇
建设工程勘察设计合同范本4篇《建设工程勘察设计合同管理办法》第五条规定：签订勘察设计合同，应当采用书面形式，参照文本的条款，明确约定双方的权利义务。
对文本条款以外的其他事项，当事人认为需要约定的，也应采用书面形式。
对可能发生的问题，要约定解决办法和处理原则。
以下是小编为大家精心准备的：建设工程勘察设计合同范本4篇，欢迎参考阅读!建设工程勘察设计合同范本一建设单位：____，以下简称甲方;设计单位：____，以下简称乙方。
为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____。
第二条甲方的义务1.甲方应在__年__月__日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。
甲方在__年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
建设工程勘察设计合同模板(10篇)
建设工程勘察设计合同模板工程名称：合同编号：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目经协商一致，订立本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料：第四条本合同的设计期限为天，自____年____月____日起计算，设计人应向发包人交付的设计资料及提交日期如下：第五条本合同设计收费估算为元人民币。
设计费支付进度详见下表。
说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.本合同开始履行后，定金抵作设计费。
3、本合同的设计费包含人防部分设计费。
4、设计人的设计工作满足付费节点条件后，应向发包人提供阶段性的设计资料并书面通知发包人对所提交的设计资料进行审查，发包人在接到设计人的通知后___日内组织相关人员对设计人的设计资料进行审查，经发包人审查通过后的次日，发包人按本合同第五条约定支付相应的设计费。
如审查不通过，设计人应无条件进行修改，由此产生的额外费用及设计期限延误责任均有设计人自行承担，。
5、若发包人所发包的设计项目为带方案招投标的项目，若最终发包人未能竞得该项目用地土地使用权的，则本设计合同自行终止，包人只需向设计人支付其已完成工作量%的设计费。
如合同终止时，发包人已支付的设计费超过%的，设计人应将超过的部分返还发包人。
6、在设计人阶段性设计工作完成(方案设计阶段或施工图设计阶段)，且相应设计通过发包人及相应政府主管部门的审查后，设计人应书面通知发包人对项目的建筑面积进行核对确认并计算出最终的设计费总额，在设计费总额确定后的七日内，除预留现场服务阶段的设计费外(若有)，发包人应将设计费余款支付给设计人。
建设工程勘察分包合同6篇
建设工程勘察分包合同6篇篇1甲方（委托方）：XXXXXX有限公司乙方（承包方）：XXXXXX勘察设计有限公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在友好协商的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成以下协议，以资共同遵守。
第一条合同名称第二条合同目的本合同的主要目的是甲方委托乙方进行建设工程勘察，以确保工程的顺利进行和高质量完成。
第三条合同双方的权利和义务1. 甲方权利和义务：甲方应向乙方提供必要的资料和文件，确保乙方能够顺利进行勘察工作。
甲方需按照合同约定支付勘察费用，并确保支付时间和金额的准确性。
甲方应协助乙方解决在勘察过程中遇到的问题，并提供必要的支持和协助。
2. 乙方权利和义务：乙方应按照甲方的要求进行勘察工作，确保勘察结果的准确性和可靠性。
乙方需按时完成勘察任务，并保证勘察质量符合相关标准和要求。
乙方在勘察过程中，应遵守法律法规和甲方的规定，确保安全、环保和文明施工。
第四条合同履行方式和期限1. 履行方式：乙方根据甲方的要求，采用现场勘察和室内试验相结合的方式进行勘察工作。
具体勘察方法和内容以双方确认的勘察方案为准。
2. 履行期限：本合同的履行期限为XX天，自甲方支付预付款之日起计算。
如遇特殊情况，双方可协商延长履行期限。
第五条合同价款及支付方式1. 合同价款：本合同的总价款为人民币XX元（含税价），具体价格以双方确认的报价单为准。
2. 支付方式：甲方需在合同签订后XX天内支付乙方预付款，预付款金额为合同总价款的XX%。
乙方完成勘察工作并提交勘察报告后，甲方需在XX天内支付剩余款项。
付款方式双方协商确定，一般采用银行转账方式。
第六条违约责任1. 甲方违约责任：甲方如未按照合同约定支付勘察费用，乙方有权要求甲方支付逾期利息，逾期利息自应付未付之日起计算，利率按中国人民银行同期贷款利率计算。
甲方如严重违约，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的全部损失。
住建部 勘察合同8篇
住建部勘察合同8篇篇1中华人民共和国住房和城乡建设部勘察合同合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方全称]乙方（勘察人）：[乙方全称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本次工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况及勘察任务要求（一）工程名称：[工程名称]（二）工程地点：[工程地点]（三）勘察任务：本次勘察包括工程测量、地质勘探、地下水状况分析等工作。
二、合同工作内容及标准（一）工作内容：乙方应按照国家和行业的相关技术标准和规范，完成本工程的勘察任务，包括但不仅限于地质调查、样品采集、试验分析等工作。
（二）技术标准：乙方提供的勘察成果应符合国家现行相关规范、规程及标准的要求。
勘察工作应准确反映场地地质条件，为工程设计、施工提供可靠依据。
三、合同工期与进度安排（一）开工日期：[开工日期]（二）工期：共计XX日历天。
如遇不可抗力因素导致无法按时完成，双方协商解决。
（三）进度安排：乙方应按照甲方提供的工程计划进行勘察工作，确保按期交付勘察成果。
四、合同价款及支付方式（一）合同总价：人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
该费用为完成本合同约定的全部工作内容所需费用。
（二）支付方式：甲方应按以下约定支付乙方勘察费用：合同签订后XX日内支付XX%作为预付款；勘察成果交付并经甲方验收合格后支付剩余款项。
五、知识产权及保密条款（一）乙方完成的勘察成果，其知识产权归甲方所有。
乙方不得将勘察成果用于其他工程或进行转让。
（二）双方应对涉及本合同的所有技术资料和信息予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
六、质量保证及违约责任（一）乙方应保证勘察成果的质量符合合同约定，若因乙方原因造成勘察成果不合格，乙方应承担全部责任并承担由此造成的损失。
（二）如甲方未按合同约定支付勘察费用，每逾期一日，应向乙方支付合同总价XX%的违约金。
若因甲方原因导致工程停工，甲方应承担相应的损失。
工程勘察设计合同6篇
工程勘察设计合同6篇工程勘察设计合同 (1) 建设单位(甲方)：____________________________地址：____________ 邮码____________ 电话____________法定代表人：____________ 职务____________勘察单位(乙方)：____________________________地址：____________ 邮码____________ 电话____________法定代表人：____________ 职务____________为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点________________________。
第二条勘察的范围、进度和质量________________________。
第三条甲方的义务1.在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
2.在签订合同时，甲方必须在________年____月____日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。
3.甲方必须在________年____月____日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。
4.甲方必须在________年____月____日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。
5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。
乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。