工程变更合同补充协议
合同变更补充协议书
合同变更补充协议书合同变更补充协议书1甲方：乙方：甲乙双方于20__年3月16日订立土地承包合同，根据乙方要求，双方就该合同有关事宜经共同协商，达成合同变更协议条款如下：一、乙方承诺给甲方承包期沼气使用费每亩补偿500元，84.735亩土地总计人民币42367.5元整，并于本协议签订当日一次性付清。
二、原合同期限变更为：承包期为20年。
即20__年3月16日开始至20__年3月15日止。
合同到期后，在同等条件下由乙方优先租赁，并于合同到期前一个月由甲乙双方协商后签订继续租赁合同。
三、其它条款仍按原合同执行。
四、本协议系甲乙双方自愿订立，愿自觉遵守履行。
否则，愿赔偿对方一切经济损失。
五、本协议由甲乙双方签字之日起生效。
本协议一式四份，甲乙双方各执一份，另两份由司法所、村委会存档。
注：因甲方户多，本协议由村委会负责复印好发放到甲方各户。
甲方：乙方：监督单位：见证单位：20__年9月日合同变更补充协议书2甲方：________________乙方：________________甲乙双方于20____年3月16日订立土地承包合同，根据乙方要求，双方就该合同有关事宜经共同协商，达成合同变更协议条款如下：一、乙方承诺给甲方承包期沼气使用费每亩补偿500元，84.735亩土地总计人民币42367.5元整，并于本协议签订当日一次性付清。
二、原合同期限变更为：承包期为20年。
即20____年3月16日开始至20____年3月15日止。
合同到期后，在同等条件下由乙方优先租赁，并于合同到期前一个月由甲乙双方协商后签订继续租赁合同。
三、其它条款仍按原合同执行。
四、本协议系甲乙双方自愿订立，愿自觉遵守履行。
否则，愿赔偿对方一切经济损失五、本协议由甲乙双方签字之日起生效。
本协议一式四份，甲乙双方各执一份，另两份由司法所、村委会存档。
注：因甲方户多，本协议由村委会负责复印好发放到甲方各户。
甲方：_________________乙方：_________________日期：_________________日期：_________________合同变更补充协议书3甲方____________________（全称）乙方____________________（全称）本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于__________年__________月__________日签订合同编号为_______________的《____________________合同》（以下简称“原合同”）中的'定义相同。
2024年工程变更补充协议范文（二篇）
2024年工程变更补充协议范文合同号：_____甲方：_____乙方：_____甲乙双方于____年____月____日签订了（合同名称）合同（合同号：_____，下称“原合同”）。
由于_____原因，甲乙双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，对原合同内容作出如下变更，并由双方共同遵守：1、原合同条款：_____现修改为：_____2、原合同条款：_____现修改为：_____3、删除原合同条款：_____4、生效及其它本协议是原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。
除本协议变更的内容外，原合同中的其他条款仍然适用，对双方有约束力。
本协议自双方签字盖章之日起生效，一式份，双方各执份，具有同等法律效力。
甲方：_____ 乙方：_____（盖章）_____ （盖章）_____法定代表人：_____法定代表人：_____签字：_____ 签字：_____地址：_____ 地址：_____邮政编码：_____邮政编码：_____经办人：_____ 经办人：_____电话：_____ 电话：_____开户银行：_____开户银行：_____帐号：_____ 帐号：_________年____月____日____年____月____日2024年工程变更补充协议范文（二）一、协议目的本协议的目的是对原始工程合同进行变更补充，明确工程变更的内容、方式和费用等相关事宜。
二、协议内容1.变更内容：（1）由于工程实施需要，变更原始合同中的以下内容：a. 工程范围：变更项目包括但不限于（具体列举变更项目）；b. 设计方案：变更设计方案，具体变更内容为（具体列举变更内容）；c. 施工方法：变更施工方法，具体变更内容为（具体列举变更内容）；d. 材料规格：变更材料规格，具体变更内容为（具体列举变更内容）；e. 工期：变更工期，具体变更内容为（具体列举变更内容）。
（2）以上变更内容由双方共同商定，并签订补充协议。
工程补充协议范本6篇
工程补充协议范本6篇篇1工程补充协议范本甲方：（委托方全称）地址：（委托方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）乙方：（承包方全称）地址：（承包方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）鉴于甲方与乙方就（工程项目名称）工程项目的合同存在一定的变更，为明确双方的权利和义务，特订立本补充协议。
一、变更内容：1.（列明需要变更的具体内容）二、变更原因：1.（列明变更原因及必要性）三、变更方式：1.（列明变更方式及流程）四、变更费用：1.本次变更将产生的费用为（具体金额），由甲方支付。
五、变更时间：1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收。
六、其他事项：1.本补充协议为工程合同的补充，并具有同等法律效力；2.如有争议，双方应友好协商解决；3.未尽事宜，由双方书面补充约定。
甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：补充说明：1.本补充协议为工程项目变更时使用的标准范本，具有一定通用性；2.在具体使用时，可根据实际情况进行合理调整和补充；3.双方应重视补充协议的签署，避免因变更产生纠纷。
篇2工程补充协议甲方：（委托方名称）地址：（委托方地址）法定代表人：（委托方法定代表人）电话：（委托方联系电话）乙方：（承包方名称）地址：（承包方地址）法定代表人：（承包方法定代表人）电话：（承包方联系电话）鉴于甲、乙双方就工程项目的施工达成了合作协议，为保证双方权益，双方在原协议基础上进行了加定，现就具体事项达成以下协议：一、项目名称根据原合作协议，项目名称为（工程项目名称），特此补充。
二、施工周期原施工周期为（具体时间），由于各种不可抗力因素，甲方要求延长施工周期，乙方同意将施工周期延长至（新的施工周期）。
三、工程质量原合作协议中关于工程质量的要求不变，甲、乙双方应当严格按照合同要求进行施工，确保工程质量。
四、工程款支付方式原合作协议中规定的工程款支付方式不变，甲、乙双方应按照合同约定的时间节点进行支付。
施工合同付款方发生改变的补充协议
施工合同付款方发生改变的补充协议甲方（原付款方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________乙方（收款方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________鉴于甲乙双方已经签订了施工合同（以下简称“原合同”），现因[具体原因]导致付款方发生改变，经双方友好协商，就原合同付款方变更事宜达成如下补充协议：一、付款方变更情况。
1. 原合同中约定的付款方为甲方，现变更为丙方（以下简称“新付款方”）。
2. 丙方的基本信息如下：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________二、各方权利与义务。
1. 乙方的权利与义务。
- 乙方应按照原合同的约定继续履行施工义务，确保工程质量和进度不受付款方变更的影响。
- 乙方有权要求新付款方按照本补充协议的约定支付工程款。
- 在收到新付款方支付的工程款后，乙方应按照原合同的约定提供相应的发票及其他文件。
2. 新付款方的权利与义务。
- 新付款方应承担原合同中甲方的付款义务，按照原合同约定的付款方式和时间节点向乙方支付工程款。
- 新付款方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程符合原合同的要求。
- 在支付工程款前，新付款方有权要求乙方提供相关的工程进度报告、质量检验报告等文件。
3. 甲方的权利与义务。
- 甲方虽然不再承担付款义务，但应协助乙方和新付款方完成付款方变更的相关手续，包括但不限于提供必要的文件、信息等。
- 甲方对原合同中涉及的工程质量、进度等方面的监督权利，在不影响新付款方权利的前提下，可继续保留。
工程变更增量补充合同范本
工程变更增量补充合同范本 1. （甲方）： 名称：[甲方名称] 法定代表人：[法定代表人姓名] 地址：[甲方地址] 联系电话：[联系电话] 2. （乙方）： 名称：[乙方名称] 法定代表人：[法定代表人姓名] 地址：[乙方地址] 联系电话：[联系电话] 一、工程变更内容及范围 1. 工程变更内容：[具体说明工程变更的内容和要求] 2. 工程变更范围：[具体说明工程变更的范围和涉及的项目] 二、工程变更增量费用及支付方式 1. 工程变更增量费用：根据双方确认的工程变更内容和范围，工程变更增量费用为人民币[具体金额]（大写[大写金额]）。 [具体说明支付的时间和方式] 三、工期调整 1. 因工程变更导致工期需要调整的，双方将协商确定新的工期，并在补充协议中予以明确。 2. 乙方应按照新的工期要求合理安排施工进度，确保工程按时完成。 四、双方责任 1. 双方应按照本补充协议的约定履行各自的义务。 2. 如因一方原因导致工程变更增量费用无法按时支付或工程无法按时完成，违约方应承担相应的违约责任。 五、争议解决 本补充协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 六、其他条款 1. 本补充协议与原合同具有同等法律效力，如原合同与本补充协议有冲突之处，以本补充协议为准。 2. 本补充协议一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。 甲方（盖章）：__________________ 法定代表人或授权代表（签字）：________________ 签订日期：______年____月____日 乙方（盖章）：__________________ 法定代表人或授权代表（签字）：________________ 签订日期：______年____月____日
建设工程合同补充协议范本5篇
建设工程合同补充协议范本5篇篇1范本甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲乙双方已签订了《建设工程合同》，现因工程实施过程中出现的一些具体问题和情况，需要对该合同进行补充和调整。
经双方友好协商，达成如下补充协议：一、工程变更1. 甲方在工程建设过程中，有权根据需要对工程进行变更，包括设计、施工、材料等方面的变更。
乙方应积极配合，按照甲方的要求进行变更。
2. 乙方在工程实施中，如发现设计或施工错误，应及时向甲方提出，甲方在核实后，应尽快进行变更和调整。
二、工期调整1. 甲方在工程建设过程中，有权对工期进行调整。
乙方应积极配合，按照甲方的要求调整施工计划。
2. 乙方在施工中，如遇不可抗力的因素导致工期延误，应及时向甲方提出，甲方在核实后，可酌情调整工期。
三、价款调整1. 甲方在工程建设过程中，有权对价款进行调整。
乙方应积极配合，按照甲方的要求调整施工预算。
2. 乙方在施工中，如遇材料价格上涨等不可预见的因素导致施工成本增加，应及时向甲方提出，甲方在核实后，可酌情调整价款。
四、质量保证1. 乙方应严格按照《建设工程合同》和本补充协议的要求进行工程施工，确保工程质量符合合同约定和相关标准。
2. 甲方有权对工程质量进行监督。
乙方应积极配合，接受甲方的检查和验收。
如工程质量不符合合同约定和相关标准，乙方应承担相应的违约责任。
五、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工过程中人员和设备的安全。
2. 甲方有权对乙方的安全施工进行监督。
乙方应积极配合，接受甲方的安全检查和指导。
如因乙方违反安全施工规范导致事故发生，乙方应承担相应的法律责任。
六、争议解决1. 如甲乙双方在工程建设过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。
具体解决方式可在争议发生时由双方协商确定。
2. 仲裁或诉讼应在合同签订地或工程所在地的相关机构进行。
仲裁裁决或法院判决是终局裁决，对双方均具有法律约束力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程变更合同补充协议
工程变更合同补充协议
甲方：（以下简称甲方）
地址：
法定代表人：
联系方式：
乙方：（以下简称乙方）
地址：
法定代表人：
联系方式：
鉴于：
1.甲方与乙方已就工程项目（以下简称原合同）签订了一
份工程施工合同（以下简称原合同），并已经履行了一定的义
务。
2.由于各种原因，工程项目的合同发生了变更，甲方和乙
方需要对原合同进行补充议定。
3.为了明确各方的权利和义务，特拟定本工程变更合同补
充协议（以下简称补充协议）。
根据以上鉴定，双方同意以下条款：
第一条：基本条款
甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》和其他关于工
程施工合同法律法规的规定，就工程项目施工变更达成以下协
议：
第二条：甲方变更
1.如甲方需变更原合同，应提前书面通知乙方，并且在变
更协议签订前达成一致。
2.甲方提出变更请求的书面通知应当包括项目的具体变更
内容、变更后的工程图纸或设计方案，以及甲方提出变更的原
因和依据。
3.若乙方同意甲方提出的变更请求，则甲方应及时签订本
补充协议并履行变更后的合同内容。
第三条：乙方变更
1.如乙方需变更原合同，应提前书面通知甲方，并且在变
更协议签订前达成一致。
2.乙方提出变更请求的书面通知应当包括项目的具体变更
内容、变更后的工程图纸或设计方案，以及乙方提出变更的原
因和依据。
3.若甲方同意乙方提出的变更请求，则乙方应及时签订本
补充协议并履行变更后的合同内容。
第四条：权利和义务
1.甲方有权要求乙方按照变更后的项目进行工程施工，并
在规定的期限内完成施工任务。
2.乙方应按照变更后的项目进行工程施工，并且保证质量
和进度符合原合同要求。
3.甲方应按照补充协议约定的支付方式和期限，按时支付
工程款。
4.乙方应按照补充协议约定的质保期限对工程施工质量进
行保证。
第五条：法律效力和可执行性
本补充协议自双方签字盖章之日起生效，在双方履行完相
关义务之后终止。
如本补充协议的任何条款与现行法律法规相冲突，则以现
行法律法规为准。
第六条：争议解决方式
1.若双方产生争议，应及时沟通解决。
2.若无法达成一致，则应向当地仲裁机构申请仲裁。
第七条：其他
未尽事宜双方另行协商，一致确认，其效力与本补充协议
相同。
补充协议签订地点：
签订日期：
甲方：乙方：