分包结算确认单
专业分包结算表格(样表)
***************项目专业施工分包工程（******结算资料）建设单位：**********监理单位：******总包单位：********有限公司施工单位：********有限公司编制日期：2020年**月**日附件1单位名称(盖章)：*******有限公司2020年**月**日附件3结算申请书致：********有限公司现*********项目****工程已施工完毕，于*****年**月**日由总包公司组织的四方单位（建设、监理、总包及分包单位，参入验收并通过验收，现已具备了结算条件，按《*****项目****施工合同》规定的计价条款，本着实事求是的原则，现报上结算资料，以办理结算、付款等事宜。
法人代表(签字)：施工单位：******有限公司2020年月日附件4附件5附件6不拖欠民工工资承诺书致：********有限公司（以下简称甲方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家、省市关于安全生产的有关法规规章要求，为贯彻国务院关于杜绝拖欠民工工资的指示精神，保证主合同工程项目施工的顺利进行，确保本工程建设质量和进度，我向甲方公司承诺：1、我保证每月30日前及时足额支付施工人员当月工资，不以任何借口拖延，并接受甲方公司的监督和检查。
2、甲方公司一经发现我存在拖欠参加本工程项目施工的民工工资的行为，我保证将无条件筹集资金立即发放所拖欠的民工工资，并愿意接受甲方公司的任何针对性的违约处理措施。
3、我承诺一旦发生拖欠民工工资的情况，我将无条件接受甲方公司代扣本工程项目的进度款直接支付给民工的决定，并对由此造成的一切后果承担全部责任。
4、本承诺书自我签字后生效，主合同有效期满结束。
5、本承诺书一式叁份，甲方贰份，乙方一份。
承诺人(乙方）：*********有限公司日期：****年*月*日附件7专业分包工程竣工结算确认表情况说明致：*****劳务有限公司根据劳务承包合同质量、安全处罚措施约定，合同价格中包含每平米**元质量安全保证金，无意外事故待主体结构验收后一并付给乙方，若收到主管部门通报批评单价每平米扣1元，若上黑名单每平米扣2元，如发生死亡或群体事故，每平米扣3元，该处罚直接从乙方工程款中扣除，如由于乙方原因发生重大安全事故，甲方有权解除合同，扣留乙方工程款，乙方承担合同价30%的违约金并赔偿甲方损失。
当事人银行结算账户确认书(样表)
当事人银行结算账户确认书案号（）川0181民号
案由建设工程分包合同纠纷
告知事项
1.为便于当事人及时收到人民法院案款，当事人应当如实提供确切的银行结算账户，当事人为单位（公司）的必须提供其单位（公司）对公账户信息。
2.本确认书所称案款指诉讼费用、执行款、调解款等涉案款项。
3.如果提供的银行结算账户不确切，或不及时告知变更后的银行结算账户，致使案款无法发放或退还的，当事人将自行承担由此可能产生的法律后果。
4.为提高案款发放或退还效率，当事人确认的银行结算账户为本院向其发放或退还案款的银行结算账户，本院向其发放或退还的金额以汇入其银行结算账户的具体金额为准。
当事人银行结算账户确认书和本院向其账户汇入案款的银行凭证构成其收取案款手续，与其向本院出具的领款凭证具有同等法律效力，财务制度另有规定的，依照其规定。
5.当事人确认的银行结算账户适用于一审、二审、再审审查、执行程序。
如果当事人银行结算账户确认后需变更的，应当及时书面告知正在办理案件的人民法院并重新确认变更后的银行结算账户
当事人银行账户信息
户名
收款账号
开户银行
（具体网点）
联系人联系电话
当事人确认
我已阅读本确认书的告知事项，提供并确认上栏银行结算账户，并保证所提供的银行结算账户各项内容准确无误，如在诉讼、执行过程中银行结算账户发生变更，将及时书面通知法院。
当事人（签名或者盖章）
年月日。
工程分包合同月预结算单
工程分包合同月预结算单一、工程概况1.1 工程名称：XXXX工程1.2 工程地点：XXXX地区1.3 工程内容：根据分包合同的约定，分包方负责完成工程施工范围内的土建、安装、装修等施工内容。
1.4 工程合同金额：人民币XXXX万元整1.5 工程工期：预计XX个月二、合同双方2.1 承包方（以下简称“甲方”）：单位名称：XXXX工程有限公司单位地址：XXXX地区XXXX路XX号联系人：XXXX联系电话：XXXX2.2 分包方（以下简称“乙方”）：单位名称：XXXX建筑安装工程有限公司单位地址：XXXX地区XXXX路XX号联系人：XXXX联系电话：XXXX三、工程预结算依据3.1 《建设工程施工合同》及相关附件；3.2 工程设计文件、图纸、技术要求等；3.3 工程量清单及综合单价；3.4 工程材料价格、人工工资标准、施工机具租赁价格等市场信息；3.5 国家及地方相关法律法规、政策规定。
四、工程预结算内容4.1 工程预结算金额：人民币XXXX万元整4.2 工程预结算明细：（1）人工费：人民币XX万元整；（2）材料费：人民币XX万元整；（3）机械使用费：人民币XX万元整；（4）措施费：人民币XX万元整；（5）其他费用：人民币XX万元整。
五、预结算审核与确认5.1 乙方应按照合同约定，向甲方提交工程预结算报告；5.2 甲方收到乙方提交的预结算报告后，应认真审核，并在收到报告之日起XX个工作日内提出审核意见；5.3 甲方审核同意后，双方应签署预结算确认单，作为支付工程进度款的依据。
六、预结算调整6.1 工程预结算金额如发生调整，应按照合同约定的调整方式进行；6.2 工程预结算调整后，乙方应重新提交调整后的预结算报告；6.3 甲方收到调整后的预结算报告后，应按照本办法第五章的规定进行审核与确认。
七、结算支付7.1 甲方根据工程实际进度，按照双方确认的预结算金额支付工程进度款；7.2 工程竣工验收合格后，甲方应按照合同约定支付剩余工程款项；7.3 工程款项的支付，应严格按照国家及地方相关法律法规、政策规定执行。
分包单位工程量确认表(模板)
1、此表一式四份，技术负责人、财务、专业分包单位各一份；
2、合同依据一栏应由预算员协助填写，填写说明扣除工程款所依据的合同条款；
3、必须经审核部审核、确认后方有效，复印件无效；
4、以上三条不齐全者无效。
5、此表一式四份，技术负责人、财务、专业分包单位各一份；
6、合同依据一栏应由预算员协助填写，填写说明扣除工程款所依据的合同条款；
7、必须经审核部审核、确认后方有效，复印件无效；
8、以上三条不齐全者无效。
1此表一式四份，技术负责人、财务、专业分包单位各一份；
2合同依据一栏应由预算员协助填写，填写说明扣除工程款所依据的合同条款；3必须经审核部审核、确认后方有效，复印件无效；
4以上三条不齐全者无效。
订单量确认单-分包模版
订单量确认单-分包模版
订单量确认单-分包模板
1. 前言
此份订单量确认单适用于需要对分包商（以下简称“承包商”）的订单量进行确认的情况。
本确认单将帮助双方（主承包商和分包商）确保订单量的准确性，以便在项目进行过程中能顺利进行材料和资源的安排。
2. 项目信息
- 主承包商名称：
- 分包商名称：
- 项目名称：
- 项目编号：
- 签订日期：
3. 订单量确认
根据双方的协议，在完成具体的订单量确认前，本确认单将作为临时确认的依据。
3.1 主承包商确认
主承包商确认以下订单量的准确性：
主承包商签名：
日期：
3.2 分包商确认
分包商确认以下订单量的准确性：
分包商签名：
日期：
4. 后续步骤
在完成订单量的确认后，双方应共同确认本订单量确认单，并进行签字，以示双方对订单量的认可和同意。
5. 附加条款
（如果需要，可以在此处添加任何其他额外的约定和条款）
请注意，此份订单量确认单仅作为临时确认之用，最终订单量的确认应由双方在正式合同中明确约定。
双方应遵守协议中所规定的程序，以确保订单量的准确性和可操作性。
>注：此订单量确认单模板仅供参考，具体内容和格式应根据实际项目情况进行调整。
确认单应遵守法律法规，确保合法合规。
工程部工程结算资料确认单
签证：共份，其中属于变更的签证份
意见：
变更：共份，其中设计院变更份，甲方变更份
意见：
经办人：
扣款
有□，无□
a、
b、
经办人：
项目负责人意见
注：填表人为此项工程主办人，各专业填写相应栏目。
经办人：
按图纸要求施工情形
未施工部分：
经办人：
甲方分包工程
有□，无□
项目名称：
经办人：
甲供材料设备
有□，无□
材料/设备名称：
经办人：
甲供材料领用情形
材料/设备明细：
（或汇总清单附后，共计页）
经办人：
甲控材料设备
有□，无□
材料/设备名称：
(或汇总清单附后，共计页)经办人：
三方材料设备采购
有□，无□
材料/设备名称：
工程部工程结算资料确认单
项目名称： 记录编号：
工程名称
施工单位
按合同执行情形
1、工期：满足现场要求
a、合同工期：年月日~年月日
实际工期：年月日~年月日
工期延误/缩短：天，奖/罚：元
b、操纵工期：奖/罚元
缘故：
2、质量：
合同要求：实际验收等级：奖/罚：元
经办人：
按施工组织设计施工情形
未按施工组织设计施工情形：(垂直运输工具，脚手架，模板，土方等)
劳务分包结清证明
劳务分包结清证明
款项结清证明 XX公司
项目部：贵我双方于年月日因项目部专业分包工程签订《分包合同》，合同签订后贵我双方均按合同约定履行义务。
截止年月日，经贵我双方结算确认，该专项合同结算价款为元，截止本证明出具之日，贵我双方款强已全部结清。
贵公司结清上述款项后，贵我双方就该项目专业分包款项结算及支付事宜再无任何争议纠纷，我公司承诺绝不拖欠该分包工程全体务工人员工资。
自本证明书出具之日起，我公司将不再就该项目专项工程分包款项要求贵公司支付任何款项。
特此证明。
证明人（签章）：
年月日。
建筑工程分包工程结算书范本
建筑工程分包工程结算书范本[公司名称][地址][联系方式][日期][总包工程名称][项目名称][合同编号][建设单位][工程地点]尊敬的[建设单位名称]：根据我公司与贵单位签订的总包工程合同以及相关补充协议，现我公司完成了分包工程[分包工程项目名称]的施工工作，并根据实际完成情况编制了如下结算书，供贵单位核对：一、工程信息：1. 工程名称：[分包工程项目名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 合同编号：[合同编号]4. 总包单位：[总包单位名称]5. 分包单位：[分包单位名称]6. 建设单位：[建设单位名称]7. 结算周期：[起始日期]至[结束日期]二、工程变更情况：1. 原合同工程量：[原合同工程量]2. 变更工程量：[变更工程量]3. 增加工程量：[增加工程量]4. 减少工程量：[减少工程量]5. 变更后工程量：[变更后工程量]三、工程计量与结算清单：1. 施工量清单及计量表请见附件1。
2. 结算单价表请见附件2。
四、工程款项计算：1. 合同工程量收款金额：[合同工程量收款金额]2. 变更工程量收款金额：[变更工程量收款金额]3. 增加工程量收款金额：[增加工程量收款金额]4. 减少工程量扣款金额：[减少工程量扣款金额]5. 工程总金额：[工程总金额]五、结算情况说明：1. 本次结算金额：[本次结算金额]2. 已付款金额：[已付款金额]3. 应付款金额：[应付款金额]4. 其他扣款事项说明：[其他扣款事项说明]5. 结算说明及备注：[结算说明及备注]六、结算声明：1. 本分包工程结算金额以合同约定为准，未尽事宜参照相关法律法规和合同约定执行。
2. 结算书一式[数字]份，双方各持[数字]份，具有法律效力。
请贵单位在[指定日期]内验收该结算书，并在验收无误后签字确认。
如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我公司联系。
再次感谢贵单位对于我公司的信任与支持！[总包单位名称]签字：__________________日期：__________________[分包单位名称]签字：__________________日期：__________________[建设单位名称]签字：__________________日期：__________________。
任务量确认单-分包模版
任务量确认单-分包模版
一、项目信息
- 项目名称：
- 项目编号：
- 承包方：
- 分包方：
- 确认日期：
二、任务量确认
请根据以下任务列表，确认各项任务量，并填写实际任务量。
三、总结
请在此处总结任务量确认结果，并根据确认结果进行后续合同和付款的安排。
注意：确认单须由项目双方签字确认后生效。
签字确认：
承包方代表（签字）：
分包方代表（签字）：
日期：__年__月__日
四、免责声明
本确认单的填写、签字和盖章等行为代表了双方对任务量的共同确认，确认单一经签字盖章则具有法律效力。
注意：确认单不能作为修改现有合同的依据，或者对其他合同方的权益提出主张，仅作为任务量确认的凭证和指导依据。
分包结算协议书范本
分包结算协议书范本甲方（总承包方）：[甲方全称]乙方（分包方）：[乙方全称]鉴于甲方与乙方就[项目名称]的分包工作已达成一致，为明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益，特订立本分包结算协议书。
一、分包工作内容乙方根据甲方的要求，负责完成[具体分包工作内容]。
乙方应保证工作质量，按时完成分包任务。
二、结算方式1. 双方同意按照以下方式进行结算：[具体结算方式，如：按工作量、按时间、按项目完成度等]。
2. 结算周期为[具体周期，如：每月、每季度、项目结束时等]。
3. 结算金额根据双方确认的工作量和约定的单价进行计算。
三、付款条件1. 甲方应在每个结算周期结束后的[具体天数，如：15天内]向乙方支付相应结算金额。
2. 乙方应在收到甲方付款前提供相应的税务发票。
3. 如遇特殊情况导致付款延迟，双方应协商解决。
四、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付结算款项，应按未付款项的[具体比例，如：每日千分之五]向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按约定完成分包工作，应按未完成工作量的[具体比例，如：每日千分之五]向甲方支付违约金。
五、争议解决双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
六、其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至[具体日期或条件]。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________签订日期：____年__月__日。