石材采购合同范本(通用6篇)

石材采购合同范本（通用6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!石材采购合同范本（通用6篇）石材采购合同范本第1篇甲方：乙方：甲乙双方按照《中华人·民共·和国合同法》，遵循诚实、平等、信用、互惠互利的原则就甲方向乙方定购石材达成如下协议：标的物：乙方提供给甲方石材的规格、数量、单价如下表：名称规格厚度数量单价金额备注合计工程总价款约：____________元(大写：____________元)，包括石材的生产、加工、包装及运输，结算价款以甲乙双方现场实际验收数量为准。

到货地点：。

双方责任：甲方提供卸货场地及货物验收后的保管;乙方负责石材的生产加工、包装运输、装卸货物;石材在往返运输、装卸过程中发生的损毁及各类责任事故皆由乙方负责。

乙方所供石材的规格、质量须与样品一致;石材乃天然物资，轻微色差在所难免，如乙方提供的石材色差较为明显时，甲方有权拒收石材，乙方应积极配合甲方给于退换。

付款方式：合同签定后甲方预付货款的_____%作为定金，货到验收后按实际的数量全额付款。

违约责任：如乙方在没有特殊原因的情况下不能按合同规定时间地点交货，甲方有权向乙方扣压此批货款的2%作为违约金。

若乙方提供的产品不符合合同要求时，乙方负责退换，所产生的费用乙方承担。

在货物经甲方负责人签章验收后，如有损坏、丢失等与乙方无关。

本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，双方签字盖章后生效。

双方签字盖章：甲方(公章)：___________ 乙方(公章)：___________法定代表人(签字)：___________ 法定代表人(签字)：_________________年______月______日______年______月______日石材采购合同范本第2篇甲方：乙方：甲乙双方于______年______月______日签订《-----装修工程石材采购合同》(下文称主合同)，现经双方平等协商一致，自愿达到如下补充合同：第一条、甲乙双方主合同约定的货款，经甲方与同意，乙方委托向甲方支付合同约定的货款。

第二条、乙方应当保证甲方在收取代为支付的款项后，由乙方自行承担向履行偿还责任。

第三条、乙方委托公司代为支付货款的行为，由乙方与公司双方承担法律责任。

甲方与公司不存在任何权利义务关系。

因此产生的法律责任由乙方与公司承担责任，一概与甲方无关。

甲方作为债权人，只收取主合同约定的货物款项。

第四条、乙方应当保证所委托的公司是经工商局合法注册的独立法人，具有合法经营、完善公司制度与健全的会计制度，不存在违法违纪的经营行为。

乙方与应当承担各自行为产生的税收缴纳工作，乙方应保证公司支付给甲方的款项具有合法来源，否则一切法律后果均由乙方单方负责。

第五条、甲方有权单方面在合同履行过程中的任何阶段中无条件解除主合同。

甲方解除主合同的，在解除合同通知书送达乙方时即生效，合同自动解除，双方之间的所有权利义务关系均终止，且主合同约定的违约责任、救济措施、争议解决条款、诉讼约定等条款全部同时失效。

第六条、主合同解除后，甲乙双方之间不得以任何理由向对方提起任何权利请求，包括申请仲裁或提起诉讼等。

甲乙双方在合同解除前一方享受权利与一方履行义务产生的问题在合同解除后均由其由各方自行承担，一切责任福建元一律师事务所，杨夏冬律师，福州知名律师，手机：。

任与对方无关，不得向对方主张任何权利。

第七条、主合同解除后，甲方如有收取公司代为支付的预付款、货款，甲方应当按照乙方的要求将所有款项退回乙方书面指定的账号，但是因已款项产生的利息部分不予退回。

第八条、主合同解除后，如甲方从公司有收到款项，乙方应当保证 ---公司不向人·民法院诉讼主张要求甲方返还收取的款项(比如公司以不当得利为理由要求甲方返还款项)。

如果公司向人·民法院起诉要求甲方返还款项的，甲方有权拒绝承担一切法律责任，并由乙方自行承担向----公司的返还责任。

同时在诉讼中乙方应当无条件作为共同被告参与诉讼，并在诉讼中承担向---公司的全部返还责任与案件的诉讼费用，并赔偿给甲方因此造成的间接损失包括：律师费、差旅费、调查取证费、公证费、公告费、执行费、诉讼费等一切费用。

第九条、本补充合同的效力大于主合同，优先适用补充合同。

补充合同自双方签字或盖章之日起生效。

甲方(公章)：___________ 乙方(公章)：___________法定代表人(签字)：___________ 法定代表人(签字)：_________________年______月______日______年______月______日石材采购合同范本第3篇甲方(需方)：乙方(供方)：按照《中华人·民共·和国合同法》，经甲乙双方协商，甲方采购乙方石材，为明确双方的权利、义务，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第一条：工程概况工程名称：景新大厦工程地点：四十米大街承包范围：景新大厦外墙石材供应、加工、运输及安装承包方式：包工包料、干挂工期：20--年4月11日起，共120个工作日价格：注：以上总价格为暂定价，以竣工后实际铺贴平米决算总造价为准。

2、石材加工包括磨边、修角，安装包括开挖电梯按钮孔第二条：甲方工作开工前，甲方向乙方提供样品的确认，石材施工堆放场地，确定面积;提供施工所需要的用电用水设备，说明注意事项。

如果必要指派专人为工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

甲方应免费提供水、电等配合。

第三条：乙方工作：进场前向甲方提供有关施工的方案和进度计划，交甲方审定。

指派专人为工地代表，负责合同履行，按合同要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务。

乙方严格按照甲方的总进度计划进行施工，不得违背甲方的进度计划。

第四条：技术要求甲方保证施工前，会同乙方对现场的结构检查，无明显的缺陷。

(乙方可派人协助认可电梯门口结构完整，以保证工程质量。

)乙方提供的石材不得有色差，有严重色差的撤场调换。

施工前，不得发现石材表面有破裂现象或者其他痕纹。

施工时挂石材全部采用干挂施工，并且做好样板，决定样板后按样板施工。

第五条：工程质量及验收的约定施工时，发现石材有色差、痕迹、裂纹等质量问题，并且在施工过程中损坏石材等因素，全部由乙方负责。

在施工过程中，乙方应做好产品的保护和看管工作。

工程完工后，乙方应在符合验收标准情况下，通知甲方验收，并办理验收、移交手手续，，验收时按国家有关规范执行。

第六条：工程价款及结算的约定签定合同后三天之内，甲方预付合同总额/作为预付款，工程施工完成50%时，甲方在七天内首付合同总额的40%，全部完成并经验收合格后，在一个月内支付到95%，余下5%作为质量保证金在满一年后付清。

第七条：安全生产乙方施工时必须切实注意安全，应遵守有关的安全条例，如发生工伤事故由乙方自负，甲方概不负责。

第八条：争议或纠纷处理由甲乙双方友好协商解决。

第九条：附则本合同正本两份，双方各执一份。

本合同履行完成后自动终止。

甲方(公章)：___________乙方(公章)：___________法定代表人(签字)：___________法定代表人(签字)：_________________年______月______日______年______月______日石材采购合同范本第4篇购货方﹙以下简称甲方﹚：供货方﹙以下简称乙方﹚：根据《中华人·民共·和国合同法》，本着平等自愿、互惠互利的原则，经甲、乙双方友好协商，特签定此协议：一、甲方向乙方采购松磊灰麻石材。

所需规格、数量以甲方向乙方提供的订购清单为准。

二、质量标准：1、石材厚度：25mm，正负差不得超过2、亮度与光泽度≥85度。

3、平整度误差≤1mm。

4、对角线精确度误差≤5、石材不能有明显的色差。

6、防护处理要作六个面。

要求作油性防护。

7、石材原产地福建。

8、石材花色和纹理与乙方提供材料样品一致。

其它要求：。

三、价格确定：单价元/平方米(按加工成型石材面积计算，不再另加损耗)。

本次石材用量约计平方米，供货总价款约为：元。

(结算时以供货到现场的石材平方米数量乘以单价为准。

)四、交货时间：乙方从收到甲方订购清单之日起，共计个工作日内按甲方提供的规格，数量加工完毕，并供货到施工现场。

时间从收到甲方定金时开始计算。

若乙方不能按时交货，每延期一天，按订购总价款的5% 处罚。

并赔偿甲方因此造成的工期延误损失。

五、运输方式：由乙方负责运输卸货,搬运。

六、订、收货方式：由甲方分批次向乙方下达石材订购清单，乙方按约定质量、时间完成后，由甲方进行验收合格后收货。