关于本合同标段内单位工程的划分及进度管理要求的补充协议
建设工程施工合同补充协议书6篇
建设工程施工合同补充协议书6篇篇1建设工程施工合同补充协议书建设工程施工合同是建筑工程项目中一个重要的法律文件，它规定了承包商和业主之间的权利和义务，约束双方的行为。
然而，在实际的施工过程中，由于各种原因，有时候会出现需要对已签订的建设工程施工合同进行调整和补充的情况。
为了明确双方的权利和责任，保障施工工程顺利进行，需要签订建设工程施工合同的补充协议书。
一、补充协议的签订背景建设工程施工合同是双方在确定施工工程范围、工期、质量、报酬等方面达成的一致协议，但在实际的施工过程中，由于项目的特殊性、变更需求等原因，有时候需要对合同进行调整。
这时就需要签订补充协议，明确双方对原合同的修改和补充内容，以确保施工工程按照双方的意愿进行。
二、补充协议的签订程序1.协商达成一致：双方应当通过平等协商，就需要修改和补充的内容达成一致意见。
在协商过程中，双方可聘请专业律师协助，确保协议的合法性和有效性。
2.起草补充协议书：在协商一致后，双方应当根据协商结果起草补充协议书。
补充协议书应当明确需要修改和补充的内容，并列明原合同的相关条款。
3.签署补充协议书：经起草完成后，双方应及时签署补充协议书，并加盖合同章，确认补充协议的法律效力。
4.备案：签署完成后，双方应当将补充协议书备案，并通知施工工地有关部门。
备案完成后，补充协议生效。
三、补充协议的内容1.调整工程范围：如果施工过程中需要增加或减少工程范围，双方可以在补充协议中明确工程范围的调整内容，并就涉及到的报酬、工期等进行协商。
2.调整工程报酬：如果由于工程范围的调整导致工程报酬需要调整，双方可以在补充协议中明确调整工程报酬的具体内容和方式。
3.调整工程工期：如果由于工程范围的调整导致工程工期需要调整，双方可以在补充协议中明确调整工期的具体安排和要求。
4.其他内容：根据具体情况，双方还可以在补充协议中约定其他需要修改和补充的内容。
四、补充协议的效力补充协议对双方具有同等的约束力，双方应当严格按照补充协议的约定履行。
工程质量、进度补充协议范本
工程质量、进度补充协议范本《工程质量、进度补充协议》甲方：（全称名称）地址：联系电话：联系人：乙方：（全称名称）地址：联系电话：联系人：根据双方签订的《建设工程合同》（合同编号：[填写合同编号]）编号为【[填写合同编号]】的合同（以下简称“原合同”），经双方友好协商，就原合同中未涉及的质量、进度等事项达成如下补充协议：一、工程质量补充协议1.1 乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和规范以及甲方要求进行施工，确保工程质量。
1.2 乙方应加强对施工现场的管理和监督，确保施工过程中各项质量指标符合设计要求和规范规定。
1.3 乙方应承担由于自身原因导致的工程质量问题所发生的修复、加固、返工等费用。
1.4 乙方应在工程竣工后按照约定时间向甲方提交完整的工程资料，包括设计文件、施工记录、验收报告等。
1.5 乙方应保证工程质量在验收合格后一定期限内（具体期限双方协商确定）达到预期效果，不得出现质量问题。
二、工程进度补充协议2.1 乙方应按照原合同约定的工期完成工程。
如乙方原因导致工程延期，应按照原合同约定的违约金计算方式向甲方支付违约金。
2.2 乙方应提前向甲方报告工程进度，如发现工程进度与计划有较大偏差，乙方应及时采取措施予以调整，并将调整后的进度计划报甲方备案。
2.3 乙方应确保关键节点工程如基础、主体结构等按原合同约定的时间完成。
2.4 乙方应承担由于自身原因导致工程进度延误的责任，并承担相应的违约责任。
三、其他事项3.1 乙方向甲方支付的质量、进度违约金计算方式按照原合同约定的计算方式执行。
3.2 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
3.3 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，如有冲突，以本补充协议为准。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或授权代表）：法定代表人（或授权代表）：签订日期：【年】年【月】月【日】日签订日期：【年】年【月】月【日】日请注意，以上内容仅作为参考范本，您在实际使用时，请根据具体情况进行修改和完善，并征求法律人士的意见。
建设工程施工合同补充协议范本6篇
建设工程施工合同补充协议范本6篇建设工程施工合同补充协议范本 (1) 合同编号：甲方(发包人)：乙方(承包人)：签订地点：根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定，并结合工程的实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上，双方自愿签订本合同。
第一条工程概况一、工程名称：。
二、工程地点：。
三、承包工程范围四、承包工程内容：五、工程工期：开工日期年月日，竣工日期年月日。
六、本合同为固定综合单价合同，工程量及固定综合单价见附表。
工程总价款为(小写)￥万元 (大写) 。
第二条工程质量一、双方约定的工程质量标准：符合乙方企业标准。
二、施工的产品名称、型号、规格：或见附件。
三、工程完工后，甲乙双方应及时验收。
如工程实际投入使用，或完工后5日内未进行验收，视为工程验收合格。
第三条工程价款的支付与结算一、本合同签订后3日内，甲方支付合同价款的50%作为预付款;二、工程施工期间，完工80%前，付至合同价款的80%;三、工程验收合格后5日内，付至合同价款的90%;四、结算完成后7天内付至结算价的 95%;五、剩余工程总价款的 5% 作为质量保修金。
在达到合同约定的质保期限后支付。
第四条双方的权利和义务一、甲方责任：1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育，做好日常监管工作。
2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
3、按照合同约定支付工程款。
4、负责完成乙方施工前所应具备的施工条件。
5、甲方现场负责人：，身份证号：，联系电话：。
二、乙方责任：1、按甲方的要求，委派有专业经验的技术人员，严格按国家操作规范，精心组织施工、完成工程。
2、乙方技术人员按施工方案组织施工，对工程质量、安全、工期等全面管理、负责，并按甲方工期计划要求完成所承包的任务。
3、在本工程竣工后清理现场。
工程进度合同补充协议书
工程进度合同补充协议书甲方（业主）：________________乙方（承包商）：______________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程合同》（以下简称“原合同”），约定由乙方承担甲方的某工程项目（以下简称“本项目”）的建设任务。
现因本项目的部分工程进度需要调整，甲乙双方经友好协商，一致同意对原合同的部分内容进行修改和补充，特订立本补充协议。
一、工程进度调整1.1 原合同中关于本项目的总工期为____天，现调整为____天。
具体各阶段的工程进度计划如下：（1）土建工程阶段：原计划为____天，现调整为____天；（2）安装工程阶段：原计划为____天，现调整为____天；（3）装修工程阶段：原计划为____天，现调整为____天。
1.2 乙方应按照调整后的工程进度计划组织实施，确保各阶段工程按期完成。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照原合同的约定承担违约责任。
二、工程质量2.1 乙方应严格按照国家及行业的相关标准、规范和原合同的约定，保证工程质量达到合格标准。
2.2 如本项目在竣工验收时，发现存在质量问题，乙方应负责免费修复，直至达到合格标准。
如因质量问题导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
三、工程款项支付3.1 甲方应按照原合同约定的支付条件和时间向乙方支付工程款项。
如因工程进度调整导致支付时间发生变化的，甲乙双方应相应调整支付时间。
3.2 如乙方按照调整后的工程进度计划完成各阶段工程，甲方应按照原合同约定的支付比例向乙方支付相应的工程款项。
四、其他事项4.1 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
4.2 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
4.3 本补充协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商解决。
4.4 本补充协议与原合同具有同等法律效力。
如本补充协议与原合同有冲突之处，以本补充协议为准。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：____年__月__日。
建设工程施工合同补充协议书5篇
建设工程施工合同补充协议书5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同补充协议书甲方：（委托方）乙方：（承包方）为明确双方在建设工程施工合同中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方协商一致，特订立本补充协议。
一、本补充协议的签订1.1 本补充协议是建设工程施工合同的一部分，与原合同具有同等法律效力。
1.2 双方确认并认可原合同中的所有约定，在未与本补充协议中有悖之处，仍然继续执行。
二、工程范围的调整2.1 原合同约定的工程范围为xx，根据实际情况，甲方要求调整该工程范围为xx并增加xx工程内容。
2.2 乙方同意在不影响工程质量和进度的前提下，按照甲方要求进行工程范围的调整，并承担相应的责任。
2.3 调整后的工程范围、工程内容、工程量和工程质量等具体事项应在本补充协议签订后另行明确。
三、工程价款的调整3.1 由于工程范围的调整，双方同意对工程价款进行相应的调整。
3.2 补充协议签订后，乙方应按照调整后的范围和内容重新计算工程价款，并与甲方达成一致后进行支付。
四、工程进度和竣工时间4.1 乙方应根据调整后的工程范围和工程内容重新制定工程进度计划，并确保工程按时竣工。
4.2 如因调整工程范围导致工期延长，乙方应在不违反合同约定的情况下延长竣工时间。
4.3 乙方应在本补充协议签订后及时对工程进度和竣工时间的调整进行通知。
五、安全生产和质量保证5.1 乙方应严格遵守安全生产规定，确保工程安全和施工人员健康。
5.2 工程质量应符合国家标准和甲方要求，乙方承诺对调整后的工程范围和内容进行精心施工，确保质量符合要求。
六、违约责任6.1 如因乙方原因导致工程质量不合格或者工程进度滞后，乙方应承担相应的违约责任。
6.2 如乙方故意违约或严重失职，甲方有权终止合同并要求乙方承担赔偿责任。
七、其他约定7.1 本补充协议自双方盖章后生效，并构成双方的共同意志和约定。
7.2 本补充协议如有争议，双方应友好协商解决，协商不成则提交有管辖权的人民法院裁决。
工程进度补充协议书
工程进度补充协议书工程进度补充协议甲方：（全称）地址：（详细地址）联系电话：（电话号码）乙方：（全称）地址：（详细地址）联系电话：（电话号码）根据双方签署的《工程合同书》，为了达到顺利完成工程项目的目标，确保工程进度能够按时进行，双方经过充分协商并达成一致，特订立本工程进度补充协议。
具体内容如下：一、合同工期根据工程合同中约定的工期为（具体工期），双方认可该工期并同意按照约定时间完成工程。
二、工程进度计划变更原因（甲方详细说明工程进度计划变更的原因，包括但不限于：自然灾害、政府政策、不可抗力等），引起了工程计划变更的情况。
三、工程进度变更内容根据变更原因，双方经过充分讨论和协商，对工程进度计划进行如下调整：1. 工程进度调整时间：根据工程进度变更原因，工程进度计划将进行如下调整（具体调整细节）。
2. 相关交付节点：第一交付节点时间从原定时间（日期）推迟至（新的时间），第二交付节点时间从原定时间（日期）推迟至（新的时间）。
3. 相关责任：乙方承诺在新的交付节点时按时完成相关工程内容。
4. 工程进度变更的费用调整：根据变更原因，工程进度的调整将导致乙方的工程成本增加（具体增加金额）。
四、工程进度调整的合法性双方确认：本次工程进度调整符合相关法律法规和合同约定的规定，不存在违法违规情况。
五、其他约定事项1. 如果由于甲方原因导致的工程进度变更，甲方将承担所有的差旅费、住宿费以及工期调整费用。
2. 双方在签订本次补充协议后，将以此作为达成一致的有效文件，具有法律约束力。
六、争议解决如果在执行本协议过程中发生争议，双方应友好协商解决。
如果协商无法解决，应向相关仲裁机构提交仲裁，并接受仲裁结果。
七、生效日期和期限本工程进度补充协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程完工验收日。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。
工程补充协议书范本(6篇)
工程补充协议书范本（6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如合同协议、演讲致辞、述职报告、心得体会、工作总结、工作计划、自我鉴定、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as contract agreements, speeches, job reports, insights, work summaries, work plans, self-evaluation, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!工程补充协议书范本（6篇）签订协议可以保护自己的权益不受侵犯。
工程施工进度合同补充协议
工程施工进度合同补充协议甲方：乙方：鉴于甲乙双方已签订《工程施工合同》（以下简称“主合同”），为了确保工程按期完工，保证工程施工进度，经甲乙双方友好协商，就工程进度相关事项达成补充协议如下：一、工程进度目标1.1 双方同意按照主合同约定的工程竣工日期为目标，确保工程按时完工。
1.2 乙方应制定详细的工程施工计划，包括各分部分项工程的开工、竣工时间，并报甲方备案。
1.3 乙方应按照工程施工计划组织施工，确保工程进度不受影响。
二、工程进度保障措施2.1 乙方应加强施工现场的管理，合理安排施工人员、设备、材料等资源，确保工程施工顺利进行。
2.2 乙方应根据工程施工进度，提前与甲方沟通，确保甲方提供的材料、设备等及时到达施工现场。
2.3 乙方应加强与设计、监理等相关部门的沟通，及时解决工程施工中出现的问题，确保工程进度不受影响。
2.4 乙方应定期向甲方报告工程施工进度，如有特殊情况导致工程进度延误，乙方应立即通知甲方，并采取措施予以解决。
三、工程进度违约责任3.1 如乙方未按主合同约定及本补充协议的约定完成工程施工，应向甲方支付违约金。
违约金的计算方式为：违约金=合同总价×违约天数×日违约金比例。
日违约金比例为千分之二的违约金。
3.2 甲方有权根据实际情况调整工程进度，并要求乙方按时完成。
如乙方仍未能按甲方要求完成工程施工，甲方有权解除合同，并依法追究乙方的法律责任。
四、合同的变更、解除和终止4.1 任何一方提出变更、解除或终止本补充协议的，应提前书面通知对方，并经双方协商一致。
4.2 本补充协议的变更、解除或终止，不影响主合同的效力。
五、其他约定5.1 本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
5.2 本补充协议未尽事宜，按主合同的约定执行。
5.3 本补充协议一经签订，即对甲乙双方具有法律约束力，双方应严格遵守。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上补充协议，甲乙双方经充分协商，达成一致，特此签订。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
总包合同 第 1 页 共 4 页 附件1：
关于本合同标段内单位工程的划分 及进度管理要求的补充协议
发包方：广州嘉泰富投资有限公司（以下简称甲方） 承包方：中天建设集团有限公司（以下简称乙方） 为了规范本合同标段内各单位工程的管理，确保各单位工程的质量、进度、安全文明施工、成本及档案和合同履约等管理，甲、乙双方经友好协商达成如下一致意见，双方共同遵守： 一、甲乙双方一致同意，本合同标段内各单位工程的划分详见附表一： 附表一：本合同标段内单位工程划分一览表
单位工程名称 基本情况 备注 高度(m) 建筑面积（㎡） 结构 层数
1#楼（5.0 M） <100 13217 框架/框剪/剪力墙 18层 1． 详见附件17-1《修建性详细规划》； 2． 表中的单体的高度、面积均未最终数据，实际可能会有局部调整； 3． 投标人在考虑报价相关费用时，应结合企业自身施工经验，充分考虑结构形式；
2#楼（5.0M/4.5M） <100 16265 框架/框剪/剪力墙 21层 3#楼（4.5M） <150 23738 框架/框剪/剪力墙 31层 4#楼（4.5M） <150 30515 框架/框剪/剪力墙 33层 5#楼（4.5M） <150 30944 框架/框剪/剪力墙 33层 底商（6#、9#） <10 4159.15 框架 2F 地下室（含变电站地下） <10 53523 框架/框剪/剪力墙 -2F至-3F 变电站（10#） <11 920 框架 1F 少年宫（7#） <20 11507.92 框架 4F
商业（售楼部 8#） 10.0 1358 框架 2F 小计 186177.1 注：表中建筑面积只作为工程管理参考数据，不作为结算相关依据。 总包合同 第 2 页 共 4 页 二、甲、乙双方一致同意，本合同所有条款实施时均按单位工程进行管理，具体包括但不限于以下内容： 1．按各单位工程实施的具体范围进行质量管理、材料供应、经济签证、计划工期考核及竣工验收、移交等； 2．按各单位工程实施的具体进度支付工程进度款并办理工程竣工结算和支付结算尾款； 3．按各单位工程实施安全文明施工管理和安全文明施工考核及费用计取； 4．按各单位工程范围实施保修维修工作并考核退还质量保修金； 5．按各单位工程实施信息、资料及档案管理； 6．按各单位工程实施合同履约考核，违约金计取和履约保证金的扣除；
三、本合同标段内各单位工程工期及分部、分项工程工期具体要求如下： 1．本合同标段内各单位工程工期要求见附表二 附表二：本合同标段内各单位工程节点工期要求一览表 单位工程名称 开工时间 基础完工时间 地下室顶板完工时间 预售节点时间（正负零层以上主体结构2/3） 结构封顶时间 预验收时间 竣工验收完成时间 单位工程名称
8#(销售中心) 2017.2.12 2017.3.15 2017.3.29 / 2017.4.29 2018.10.20 2018.11.20 8#(销售中心) 7#（少年宫） 2017.6.4 2017.7.20 2017.9.20 / 2017.11.20 2018.10.20 2018.11.20 7#（少年宫） 1#楼 2017.3.26 2017.4.14 2017.5.24 2018.12.10 2019.1.10 2019.11.20 2019.12.20 1#楼 2#楼 2017.3.18 2017.4.6 2017.5.21 2017.8.20 2017.10.20 2019.2.20 2019.3.20 2#楼 3#楼 2017.4.24 2017.5.13 2017.7.1 2017.11.10 2018.4.1 2019.7.20 2019.8.20 3#楼 4、5#楼 2017.5.27 2017.7.30 2017.10.20 2018.4.1 2018.7.1 2019.7.10 2019.8.10 4、5#楼
10#变电站 2017.6.15 2017.8.21 2017.9.30 / 2017.11.10 2019.7.20 2019.8.20 10#变电站 1． 具体开工日期以发包人签发的书面开工通知为准，若因甲方原因导致开工时间延后的，上述工期节点对应顺延。 2． 1#施工说明：地下室顶板施工完成后暂停施工，回填后做售楼处园林展示区，于2018年10月开始施工正负零以上部分。 3． 1号楼的地下室顶板完成时间节点及销售中心的精装移交节点（销售中心最晚移交精装时间为：2017年5月10日）。 4． 首批实体样板房初步确定在2#楼的三层，后续根据需要进行布置。 总包合同 第 3 页 共 4 页 工期奖罚约定： 1：承包人务必保证上述节点中的各单位工程的竣工验收完成时间，若未按期完工，视为承包人违约，违约金不设上限累计计算按延期50000元/天计算违约金； 2：承包人务必保证上述节点中预售节点时间及销售中心最晚移交精装时间节点的完工，若未按期完成，视为承包人违约，违约金不设上限累计计算按延期50000元/天计算违约金； 3、承包人若按期实现2号楼的预售时间节点；3号的预售时间节点；1号楼的地下室顶板完成时间节点及销售中心的精装移交节点（销售中心最晚移交精装时间为：2017年5月10日），招标人给予每个节点20万元人民币（含税）的奖励（三个节点累计奖励金额60万元）。反之则按照本协议约定进行处罚且甲方有权对该批次按合同理应付款的付款点延缓2个月后再支付。 3：承包人承包范围内的附属工程、管网工程（如有）本协议虽未设具体的完成节点，但相关节点由承包人在施工总进度计划中进行明细，经监理单位、发包人审批后作为控制节点； 4、承包人作为本项目的总承包人，其进场后经监理、发包人审批的施工总进度计划以及专项进度计划应涵盖项目完工涉及的所有分包人且承包人必须按相应的节点对分包人进行管理； 5、项目实施过程中，发包人有权对相关节点作出1个月内的提前完工要求，对此，承包人须无条件抢工配合直至相应节点完工且发包人不承担任何抢工费；若发包人要求对相关节点作出1个月以上的提前完工要求，发包人按照抢工面积给予1元/天*平方的全包干费用补偿，补偿时间计算依据为：附表二中对应节点约定的工期节点-发包人要求抢工完成的节点-30天的不计费用期；若发包人要求对相关节点进行暂缓，其暂缓总面积不超过承包人已开工面积（此处所指面积仅指房建面积）的60%的，无论暂缓期长短，承包人皆不得要求索赔任何费用，反之，若超过60%，视为发包人的缓建或停工，其费用的补偿以及标准按本协议第四点约定执行。本条款约定的内容若承包人未按期完成，视为承包人违约，其违约金的计算按照本协议约定计算（注：因上表中预售时间节点已排布较紧，本款约定的提前完工要求不包括表中的预售时间节点）； 四、甲、乙双方经友好协商，对本合同范围内的所有工程的工期调整条件、调整程序及调整办法达成一致意见，具体如下： 1．工期调整的条件： 本合同范围内的所有工程项目，出现以下情况时可以调整工期，其他任何情况均不得调整工期： 1）出现重大结构变更（指主体结构构件变更超过总量50%时，按双方约定比例增减）； 2）建设规模大幅度调整(建筑面积增减超过本合同总建筑面积10%以上时，按双方约定比例增减)； 3）因发包人原因【如发包人设计施工图提供不及时，发包人供应的材料设备不及时，重大设计变更发包人要求中途停工等（发包人临时供电未安装到位除外）】造成的现场全面停工超过7个日历天时；工期按实际停工天数顺延； 总包合同 第 4 页 共 4 页 4）若因甲方原因导致工期延后的，工期相应顺延。 5）除以上四条约定工期调整的条件外，其他情况均不得调整工期。 2．工期调整的程序及调整方法： 1）因发包人原因造成现场停工或缓建（注：停工或缓建面积必须大于已开工面积的60%）时，工期调整及补偿的方法如下： ○1连续停工超过10天但少于20天或累计全面停工超过45天但少于60天经监理及发包人认可后，按实际天数予以顺延工期；不予其他经济补偿； ○2连续停工超过20天但少于60天（含60天）或累计全面停工超过60天以上时经监理及发包人认可后，按实际天数予以每天3000元对承包人现场施工管理人员及设备、周转材料等闲置情况予以补偿； ○3连续暂停施工超过60天时，原则上由承包人自行安排材料、设备及人员撤离现场，发包人按此前停工的实际天数予以每天3000元对承包人现场施工管理人员及设备、周转材料等闲置情况予以补偿，撤离现场直至复工，除给予一次性2万元的进场补偿外，原则上不再予以其他任何补偿，若在此情况下，发包人要求承包人不撤离现场，则除对此前停工时间按每天3000元给予补偿外，此后每延长一天，给予1万元的补偿。 ④乙方进场后，若因甲方原因未获得施工许可证，被政府部门迫令对乙方罚款，其罚款由甲方承担。 ⑤连续全面停工超过60天，甲方对乙方已完成的工程量按合同约定条款予以结算，并按双方认可的结算暂支付80%的工程款，余款待复工后按合同条款约定支付。 2）工期调整的审批程序： 出现工期调整的事件后，承包人应于事件发生后七个工作日内向发包人提交书面竣工延期申请，承包人逾期不提交申请，视为工期不顺延；监理工程师收到书面竣工延期申请后10个工作日内根据发包人意见确认或提出不同意见。 为严格确定承发包双方是否正确履约，减少争议，承发包双方必须及时对相关单位工程的开工时间、节点完成时间、总分包节点以及抢工与缓工确定时间节点进行签确，相关时间节点的签确严禁后补，分阶段支付款项时，相关节点必须提供签确依据，否则视为不具备付款条件； 五、本协议与甲、乙双方所签《逸合·壹号公馆商业综合体项目建筑安装工程施工承包合同》及相关附件具有 同等法律效力，本协议条款与主合同及相关附件发生矛盾时以主合同条款为准。
甲方： 乙方： 甲方代表： 乙方代表： 年 月 日 年 月 日