噪音治理工程合同
环境治理合同书6篇
环境治理合同书6篇篇1甲方（委托方）：XXXX有限公司乙方（受托方）：XXXX环保科技有限公司根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行环境治理事宜，达成如下协议：一、项目背景与目标甲方因生产经营过程中产生环境污染问题，特委托乙方进行环境治理。
本次环境治理的目标是降低甲方企业环境污染，提高环境保护水平，确保企业可持续发展。
二、服务内容与范围1. 乙方负责对甲方企业进行全面的环境影响评估，识别主要的环境污染源及潜在的环境风险。
2. 乙方将根据评估结果，制定详细的环境治理方案，包括污染治理措施、环境保护措施等。
3. 乙方负责实施环境治理方案，包括但不限于污染治理设备的安装、调试、维护等。
4. 乙方将定期对甲方企业进行环境监测，确保各项环境治理措施的有效执行。
5. 乙方还将提供环境保护咨询与服务，帮助甲方企业建立完善的环境管理体系。
三、合同期限与执行1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。
2. 甲方应提供必要的人员、场地和资金支持，确保乙方顺利开展环境治理工作。
3. 乙方应在合同生效后尽快组织人员进场开展工作，并确保按时、按质完成环境治理任务。
4. 双方应建立定期沟通机制，及时解决合同执行过程中的问题。
四、权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照约定的时间和质量完成环境治理任务。
2. 甲方应支付乙方相应的服务费用，具体金额及支付方式在合同中另行约定。
3. 乙方有权要求甲方提供必要的支持和配合，确保环境治理工作的顺利进行。
4. 乙方应保守甲方的商业机密和相关信息，未经甲方许可不得擅自披露或使用。
5. 双方应遵守法律法规及本合同的约定，履行各自的权利与义务。
五、违约责任与纠纷解决1. 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担相应的法律责任。
2. 因一方违约导致另一方遭受损失的，违约方应赔偿对方的实际损失。
3. 双方在履行合同过程中发生纠纷的，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程合同书新范本正式版
YOUR LOGO工程合同书新范本正式版After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find专业合同范本系列，下载即可用工程合同书新范本正式版使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。
且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。
甲方：_____ 乙方：_____地址：______ 地址：______电话：______ 电话：______兹（以下简称甲方）委托东莞市弘康电力设备有限*司（以下简称乙方）进行机房噪音控制工程。
经双方友好协商达成具体条款如下：一.工程依据和技术指标1、发电机组型号：冷却方式：台数：2、技术指标根据（《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93）和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级:65db(A)。
评价点位置：所属区域：噪声标准：白天65db(A)晚上65db(A)注:1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。
2.根据GB3096-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处（例如窗外1米处）。
二、噪音治理要求：1、噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。
2、噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量，以保证发电机正常运行。
三、噪音治理措施采用机房全封闭，隔离噪声源方式。
合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。
对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。
建筑工程合同降尘噪音条款
建筑工程合同降尘噪音条款第一条降尘要求1.1 承包人应按照我国相关法律法规和标准，采取有效措施控制施工现场的扬尘污染。
1.2 承包人应负责施工现场周边环境的清洁工作，确保施工期间周边道路、绿化带等区域的清洁。
1.3 承包人应定期对施工现场进行洒水降尘，并根据气象条件调整洒水频次。
1.4 承包人应使用符合国家环保要求的施工设备和材料，减少施工过程中的扬尘排放。
第二条噪音控制要求2.1 承包人应按照我国相关法律法规和标准，采取有效措施控制施工现场的噪音污染。
2.2 承包人应在施工过程中合理布局施工现场，尽量减少噪音源的影响。
2.3 承包人应使用低噪音设备，并对噪音较大的设备进行隔音处理。
2.4 承包人应在施工高峰期加强噪音控制，避免对周边居民和单位造成严重影响。
第三条降尘噪音监测与评估3.1 承包人应定期对施工现场的降尘和噪音情况进行监测，确保各项指标符合我国相关法律法规和标准。
3.2 承包人应建立健全降尘噪音管理制度，及时发现和处理问题。
3.3 承包人应定期向发包人报告降尘噪音治理情况，发包人有权对施工现场进行监督检查。
第四条违约责任4.1 若承包人未能按照本合同约定履行降尘噪音控制义务，发包人有权要求承包人立即整改，并按照我国相关法律法规和标准承担相应的法律责任。
4.2 承包人未按照本合同约定进行降尘噪音治理，导致施工现场环境污染严重，发包人有权要求承包人支付违约金，并依法追究其法律责任。
4.3 承包人未按照本合同约定进行降尘噪音监测和评估，导致施工现场环境污染问题未得到及时发现和处理，发包人有权要求承包人支付违约金，并依法追究其法律责任。
第五条其他约定5.1 本合同自双方签订之日起生效，合同期限至工程竣工验收合格止。
5.2 双方应积极履行合同约定，共同推进施工现场的降尘噪音治理工作。
5.3 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
5.4 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
（以下无正文）发包人（盖章）：承包人（盖章）：签订日期：____年____月____日。
隔音降噪合同5篇
隔音降噪合同5篇篇1甲方（委托人）：________________注册地：________________地址：________________法定代表人：________________职务：________________电话：________________传真：________________邮箱：________________乙方（隔音降噪服务提供方）：________________公司注册地：________________地址：________________法定代表人：________________职务：________________电话：________________传真：________________邮箱：________________鉴于甲方对所在环境的隔音降噪需求，经甲乙双方友好协商，达成以下隔音降噪合同协议：一、合同背景及目的为改善甲方所在地环境噪音问题，提高居住或工作环境质量，乙方接受甲方委托，提供专业隔音降噪服务。
为确保双方权益，特订立本合同。
二、服务内容乙方为甲方提供以下隔音降噪服务：1. 现场噪音测试与分析；2. 制定隔音降噪方案；3. 提供隔音材料及设备；4. 进行隔音降噪施工；5. 噪音治理效果验收。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币____________元（大写：________________元整）。
2. 甲方应按以下方式支付合同款项：（1）合同签订后，甲方支付乙方总金额的____%作为预付款；（2）乙方完成隔音降噪施工并验收合格后，甲方支付剩余款项。
四、服务期限及进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，服务期限为____个月。
2. 乙方应按以下进度安排提供服务：（1）现场噪音测试与分析：合同签订后____日内完成；（2）制定隔音降噪方案：现场测试完成后____日内完成；（3）隔音材料及设备供应：方案确定后____日内完成；（4）隔音降噪施工：材料到货后____日内完成；（5）噪音治理效果验收：施工完成后____日内进行。
噪音治理工程标准合同参考
本文为word格式，下载后可编辑修改，也可直接使用噪音治理工程合同《噪音治理工程合同》是由风林网络工程合同栏目小编精心为大家准备的，欢迎大家阅读。
甲方：_____________________ 乙方：_____________________地址：_____________________ 地址：_____________________电话：_____________________ 电话：_____________________兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设备有限公司(以下简称乙方)进行机房噪音控制工程。
经双方友好协商达成具体条款如下：一、工程依据和技术指标1.发电机组型号：_____________ ;冷却方式：_____________;台数：_____________。
2.技术指标根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级：_______db(A)。
评价点位置：__________________________________________所属区域：____________________________________________噪声标准：白天________db(A);晚上________db(A)。
注:1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。
2.根据GB3096-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。
二、噪音治理要求1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。
2.噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量，以保证发电机正常运行。
三、噪音治理措施采用机房全封闭，隔离噪声源方式。
合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。
对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。
施工扰民赔付协议书范本(3篇)
第1篇甲方（施工方）：____________________乙方（被扰民方）：____________________鉴于甲方在施工过程中，因施工活动对乙方的生活、工作、休息等造成了一定程度的干扰和影响，为妥善处理双方之间的矛盾，经双方友好协商，特订立本协议如下：一、协议背景1. 甲方在乙方所在区域内进行施工项目，施工时间为____年____月____日至____年____月____日。
2. 甲方在施工过程中，因施工噪音、扬尘、废水等对乙方的生活、工作、休息造成了以下影响：（1）噪音干扰：施工过程中产生的噪音，使乙方无法正常休息和工作。
（2）扬尘污染：施工过程中产生的扬尘，使乙方所在区域空气质量下降，影响身体健康。
（3）废水排放：施工过程中产生的废水，未经处理直接排放，污染了乙方的生活环境。
二、协议内容1. 甲方承诺在施工过程中，采取有效措施减少对乙方的影响，包括但不限于：（1）合理安排施工时间，尽量避开乙方休息和工作时间。
（2）采用低噪音设备，降低施工噪音。
（3）加强扬尘治理，采取洒水、覆盖等措施，减少扬尘污染。
（4）对施工废水进行处理，确保达标排放。
2. 乙方对甲方采取的措施表示认可，同时要求甲方在以下方面给予赔偿：（1）噪音干扰赔偿：甲方赔偿乙方因噪音干扰造成的经济损失，每人每天赔偿____元。
（2）扬尘污染赔偿：甲方赔偿乙方因扬尘污染造成的经济损失，每人每天赔偿____元。
（3）废水排放赔偿：甲方赔偿乙方因废水排放造成的经济损失，每人每天赔偿____元。
3. 甲方应在施工结束后，向乙方支付赔偿款项。
赔偿金额为施工期间乙方实际遭受的经济损失。
4. 乙方对赔偿款项无异议，自愿放弃其他赔偿要求。
5. 双方应共同维护施工区域的和谐稳定，不得采取过激行为，否则由此产生的后果由责任方承担。
三、协议履行1. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
广州白云国际机场扩建工程噪音区治理
广州白云国际机场扩建工程噪音区治理白云区治理项目安置区地基基础工程检测(标段 )技术服务合同合同编号：发包人：广州市白云区人和镇人民政府承包人：代建单位：广州市市政工程设计研究总院有限公司签订地点：广州市白云区人和镇广州白云国际机场扩建工程噪音区治理白云区治理项目安置区地基基础工程检测(标段 )技术服务合同发包人：广州市白云区人和镇人民政府承包人：代建单位：广州市市政工程设计研究总院有限公司广州市白云区人和镇人民政府（以下称发包人）通过公开招标，确定（以下称承包人）为广州白云国际机场扩建工程噪音区治理白云区治理项目安置区地基基础工程检测（标段）的技术服务单位（中标通知书编号为：广州公资交（建设）字号，见附件）。
受发包人委托，广州市市政工程设计研究总院有限公司为广州白云国际机场扩建工程噪音区治理白云区治理项目安置区的代建单位，代建单位的职责以发包人与代建单位签订的《广州白云国际机场噪音治理项目安置区（白云区）代建管理服务合同》（云噪音办合【2014】7号）》为准。
发包人、代建单位、承包人三方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，订立本合同，资双方共同遵守。
一、项目概况1、项目地点：广州市白云区人和镇。
2、项目规模：广州白云国际机场扩建工程噪音区治理白云区治理项目安置区已获批准建设，属省重点工程，项目规划用地888474㎡，总建筑面积1586049㎡，主要建筑物为住宅、教育科研、公建配套和地下室。
地上建筑面积1166193㎡，包括住宅、教育科研用房、公建配套和地面停车库；地下建筑面积419856㎡，包括地下停车库和设备用房等。
项目总投资估算约90亿元，其中工程费用47.04亿元。
本项目包括三个施工标段、五个设计标段，其中施工标段一对应设计3标和设计4标内容；施工标段二对应设计5标和设计7标内容；施工标段三对应设计6标内容。
二、技术服务范围、内容1、服务范围及内容：具体检测数量以招标文件、工程量清单及经批准的检测方案为准，并按发包人、代建单位确认的实际工作量计算。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
噪音治理工程合同
《噪音治理工程合同》是由出国留学网工程合同栏目
小编精心为大家准备的，欢迎大家阅读。
甲方：_____________________ 乙方：
_____________________
地址：_____________________ 地址：
_____________________
电话：_____________________ 电话：
_____________________
兹_____________(以下简称甲方)委托__________电
力设备有限公司(以下简称乙方)进行机房噪音控制工程。经双方
友好协商达成具体条款如下：
一、工程依据和技术指标
1.发电机组型号：_____________ ;冷却方式：
_____________;台数：_____________。
2.技术指标
根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工
业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级：_______db(A)。
评价点位置：
__________________________________________
所属区域：
____________________________________________
噪声标准：白天________db(A);晚上________db(A)。
注:1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时
则以背景噪声为允许值。2.根据GB3096-93规定,测量点选在受
影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上
的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。
二、噪音治理要求
1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美
观。
2.噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得
机房内有充足的新鲜空气进气量，以保证发电机正常运行。
三、噪音治理措施
采用机房全封闭，隔离噪声源方式。合理设计机房进
风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪
声扩散和减小室内混响声。具体治理项目见施工图和报价表。
四、承接方式
乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务，
承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。
五、完成期限
在合同签定，乙方收到第一期款五天内运料进场施工，
整个噪音控制工程在________天内完成交付验收使用。
六、施工条件及协作事项
________________________________________。
七、工程费用及支付办法
总工程费用为：________________
付款方式：合同签定时交付定金________;主材料进场
后付________;工程完工后________天内付清余款。
八、其它
1.若甲方无故不按时按额交付工程款，则乙方有权向
甲方收取每天按工程总额_____%的滞纳金。
2.在合同履行、工程施工过程中，如有异议，双方应
本着保证工程质量，保证使用要求及施工过度的原则，协商解决。
3.本合同一式两份，甲乙方双方各执一份。一经签订，
起法律效力。未尽事宜，双方友好协商解决，如遇双方未能解决
则由乙方所在地法院仲裁。
委托方(甲方)：________________
承接方(乙方)：________________
签订时间：______年______月____日