2017一级建造师考试《项目管理》真题及答案(完整版)
2017一级建造师考试《项目管理》真题及答案(完整版) 一级建造师项目管理考试结束后，学尔森小编将在考后及时整理2017年一级建造师项目管理考试真题及答案解析，相信经过长时间的艰辛备考和文都老师的辛勤指导，大家都能取得优异的成绩！一、单选题1、在解决国际工程承包合同争议的时候,应该首选（）方式。
A.仲裁B.DABC.DRBD.协商【答案】D【解析】协商解决争议是最常见也是最有效的方式，也是应该首选的最基本的方式。
参见教材P351。
2、施工过程中,工程师下令暂停部分工程,而暂停的起因并非承包商违约或其他……外风险,承包商向业主提出索赔,则（）。
A.工期和费用索赔均能成立B.工期和费用索赔均不能成立C.工期索赔成立,费用索赔不能成立D.工期索赔不能成立,费用索赔能成立【答案】A点击【一级建造师学习资料】或打开/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版【解析】施工过程中，工程师有权下令暂停全部或任何部分工程，只要这种暂停命令并非承包人违约或其他意外风险造成的，承包人不仅可以得到要求工期延长的权利，而且可以就其停工损失获得合理的额外费用补偿。
参见教材P334。
3、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2001,打桩机械在昼间施工噪声排放限值是（）dB(A)。
A.55B.60C.65D.70【答案】D【解析】建筑施工场界噪声排放限值［dB（A）]表1Z205042参见教材P263。
4、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015,直接法绘制时标网络计划的第一步工作是()。
A.将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上B.绘制标时网络计划C.计算各工作的最早时间D.确定各节点的位置号【答案】A【解析】直接在时标计划表上绘制时标网络计划。
绘制步骤如下：1)将起点节，点定位在时标计划表的起始刻度线上；2）按工作持续时间在时标计划表上绘制起点节点的外向箭线；点击【一级建造师学习资料】或打开/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版3）其他工作的开始节点必须在其所有紧前工作都绘出以后，定位在这些紧前工作最早完成时间最大值的时间刻度上，某些工作的箭线长度不足以到达该节点时，用波形线补足，箭头画在波形线与节点连接处；4)用上述方法从左至右依次确定其他节点位置，直至网络计划终点节点定位，绘图完成。
参见教材P131。
5、预警信号一般采用国际通用的颜色表示不同的安全状况，Ⅲ级预警用（）。
A.红色B.橙色C.黄色D.蓝色【答案】C【解析】I级预警，表示安全状况特别严重，用红色表示。
Ⅱ级预警，表示受到事故的严重威胁，用橙色表示。
Ⅲ级预警，表示处于事故的上升阶段，用黄色表示。
Ⅳ级预警，表示生产活动处于正常状态，用蓝色表示。
参见教材P236。
6、某房屋建筑拆除工程施工中,发生倒塌事故,造成12人重伤、6人死亡,根据《企业职工伤亡事故分类标准》,该事故属于（）。
A.较大事故B.特大伤亡事故C.重大事故D.重大伤亡事故点击【一级建造师学习资料】或打开/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版【答案】A【解析】(1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；(2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；(3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；(4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。
参见教材P254。
7、工程建设过程中,对施工场界范围内的污染防治属于（）。
A.现场文明施工问题B.环境保护问题C.职业健康安全问题D.安全生产问题【答案】C【解析】工程建设过程中的污染主要包括对施工场界内的污染和对周围环境的污染。
对施工场界内的污染防治属于职业健康安全问题，而对周围环境的污染防治是环境保护的问题。
参见教材P261。
点击【一级建造师学习资料】或打开/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版8、关于工程变更的说法,正确的是（）。
A.合同实施中,承包人应就合同范围内的业主变更先提出补偿要求B.工程变更的索赔有效期一般为7天,不超过14天C.工程变更的补偿范围越大,承包人的风险越大D.工程变更索赔期越短,对承包人越有利【答案】C【解析】关于工程变更的规定。
在合同实施过程中，变更程序非常重要，通常要作工程变更工作流程图，并交付相关的职能人员。
工程变更的补偿范围，通常以合同金额一定的百分比表示。
通常这个百分比越大，承包人的风险越大。
工程变更的索赔有效期，由合同具体规定，一般为28天，也有14天的。
一般这个时间越短，对承包人管理水平的要求越高，对承包人越不利。
参见教材P319。
9、编制安全技术措施计划包括以下工作,①工作活动分类;②风险评价;③危险源识别;④制定安全技术措施计划;⑤评价安全技术措施计划的充分性;⑥风险确定。
正确的编制步骤是（）。
A.①-②-③-④-⑤-⑥B.③-①-②-⑥-④-⑤C.①-③-⑥-②-⑤-④D.①-③-⑥-②-④-⑤【答案】D【解析】编制安全技术措施计划可以按照下列步骤进行:(1)工作活动分类，(2）危险源识别；(3）风险确定；(4）风险评价；(5）制定安点击【一级建造师学习资料】或打开/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版全技术措施计划；(6）评价安全技术措施计划的充分性。
参见教材P230-231。
10、根据《中华人民共和国建筑法》,工程监理人员发现工程设计不符合建筑工质量标准或合同约定的质量要求的,应当报告（）要求设计单位改正。
A.总监理工程师B.专业监理工程师C.质量监督站D.建设单位【答案】D【解析】工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改。
参见教材P76。
11、建设工程生产安全事故应急预案的管理包括应急预案的（）。
A.评审、备案、实施和奖惩B.制订、评审、备案和实施D.评审、备案、实施和落实C.制订、备案、实施和奖惩【答案】A【解析】建设工程生产安全事故应急预案的管理包括应急预案的评审、备案、实施和奖惩。
参见教材P252。
12、下列建设工程项目总进度目标论证的工作中,属于项目结构分析的是（）。
A.将项目进行逐层分解B.了解和调查项目的总体部署点击【一级建造师学习资料】或打开/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版C.对每一个工作项进行编码D.调查项目实施的主客观条件【答案】A【解析】B、D选项属于调查研究和收集资料；C选项属于项目的工作编码。
参见教材P124-125。
13、关于建设工程项目施工质量验收的说法,正确的是（）。
A.分项工程、分部工程应由专业监理工程师组织验收B.分部工程的质量验收在分项工程验收的基础上进行C.分项工程是工程验收的最小单元D.分部工程所含全部分项工程质量验收合格,即可认为该分部工程验收合格【答案】B【解析】分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。
分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收；检验批是工程验收的最小单位。
由于分部工程所含的各分项工程性质不同，因此它并不是在所含分项验收基础上的简单相加，即所含分项验收合格且质量控制资料完整，只是分部工程质量验收的基本条件，还必须在此基础上对涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的地基基础、体结构和设备安装分部工程进行见证取样试验或抽样检测；而且还需要对其观感质量进行验收，并综合给出质量评价，对于评价为“差”的检查点应通过返修处理等进行补救。
参见教材P196-197。
14、物资采购管理程序中,完成编制采购计划后下一步应进行的工作是（）。
点击【一级建造师学习资料】或打开/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版A.进行采购合同谈判,签订采购合同B.选择材料设备的采购单位C.进行市场调查,选择合格的产品供应单位并建立名录D.明确釆购产品的基本要求、采购分工和有关责任【答案】C【解析】采购管理应遵循下列程序：(1）明确采购产品或服务的基本要求、采购分工及有关责任；(2）进行采购策划，编制采购计划；(3）进行市场调查，选择合格的产品供应或服务单位，建立名录；(4）采用招标或协商等方式实施评审工作，确定供应或服务单位；(5）签订采购合同；(6）运输、验证、移交采购产品或服务；(7）处置不合格产品或不符合要求的服务；(8）采购资料归档参。
参见教材P47。
15、关于建设工程现场宿舍管理的说法,正确的是（）A.每间宿舍居住人员不得超过16人B.室内净高不得小于2.2mC.通道宽度不得小于0.8mD.不宜使用通铺【答案】A【解析】宿舍内应保证有必要的生活空间，室内净高不得小于2.4m，通道宽度不得小于0.9m，每间宿舍居住人员不得超过16人。
施工现场宿舍必须置可开启式窗户，宿舍内的床铺不得超过2层，严禁使通铺。
参见教材P265。
17.关于施工成本分析依据的说法,正确的是（）。
点击【一级建造师学习资料】或打开/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版A.统计核算可以用货币计算B.业务核算主要是价值核算C.统计核算的计量尺度比会计核算窄D.会计核算可以对尚未发生的经济活动进核算【答案】A【解析】会计核算主要是价值核算。
业务核算可以对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算。
统计核算的计量尺度比会计核算宽。
参见教材P111。
18.编制实施性成本计划的主要依据是（）。
A.施工图预算B.投资估算C.施工预算D.设计概算【答案】C【解析】施工预算是编制实施性成本计划的主要依据。
参见教材P111。
19.下列工程质量事故中,可由事故发生单位组织事故调查组的是（）。
A.2人以下死亡,100万元~500万元的直接经济损失B.5人以下重伤、100万元~500万元的直接经济损失C.未造成人员伤亡,1000万~5000万元的直接经济损失D.未造成人员伤亡,100万元~1000万元的直接经济损失【答案】D【解析】未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组点击【一级建造师学习资料】或打开/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版织事故调查组进行调查。
2017年一级建造师考试真题卷《建设工程项目管理》
2017年一级建造师考试真题卷《建造工程项目办理》•本卷共分为2大题50小题，作答时刻为180分钟，总分100分，60分及格。
一、单项选择题（共25题，每题2分。
每题的备选项中，只要一个最契合题意）1.旁站监理是指监理人员在建造工程项目施工阶段监理中，对要害部位、要害工序的__施行全进程现场跟班的监督活动。
A．施工安全B．施工进展C．施工本钱D．施工质量参考答案：D[解析]旁站监理是指监理人员在建造工程项目施工阶段监理中，对要害部位、要害工序的施工质量施行全进程现场跟班的监督活动。
2.施工企业在需求施行旁站监理的要害部位、要害工序开端施工前__，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理安排。
A．24小时B．48小时C．72小时D．5天参考答案：A[解析]施工企业依据监理企业拟定的旁站监理方案，在需求施行旁站监理的要害部位、要害工序开端施工前24小时，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理安排。
项目监理安排应当安排旁站监理人员依照旁站监理方案施行旁站监理。
3.建造工程项目策划的终究意图是为了__。
A．剖析和证明项意图出资方针B．选择项意图融资办法C．使项目建造的决议方案和施行增值D．承认项目办理的安排方法参考答案：C[解析]建造工程项目策划指的是经过调查研究和搜集资料，在充沛占有信息的基础上，针对项意图决议方案和施行，或决议方案和施行的某个问题，进行安排、办理、经济和技能等方面的科学剖析和证明，旨在为项目建造的决议方案和施行增值。
4.施工本钱剖析是施工本钱办理的首要使命之一，下列关于施工本钱剖析的表述中正确的是__。
A．施工本钱剖析的本质是在施工之前对本钱进行预算B．施工本钱剖析是指科学地猜测本钱水平及其发展趋势C．施工本钱剖析是指猜测本钱操控的薄弱环节D．施工本钱剖析应贯穿于施工本钱办理的全进程参考答案：D[解析]施工本钱剖析是在本钱构成进程中，对施工项目本钱进行的比照点评和总结作业。
它贯穿于施工本钱办理的全进程。
一建 项目管理 真题解析 一级建造师《建设工程项目管理》真题解析 完整
【考点来源】1Z205042 施工现场环境保护的要求 P263 【解析】建筑施工场界噪声排放限值【dB（A）】昼间：70；夜间：55。 4.根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121 -2015，直接法绘制时标网络计划的第一步工作是（ ）。 A.将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上 B.绘制标时网络计划 C.计算各工作的最早时间 D.确定各节点的位置号 【答案】A 【考点来源】1Z203032 工程网络计划的编制方法 P131 【解析】直接法绘制-绘制步骤如下：1)将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上；2)按工作 持续时间在时标计划表上绘制起点节点的外向箭线；3)其他工作的开始节点必须在其所有紧前工作都 绘出以后，定位在这些紧前工作最早完成时间最大值的时间刻度上，某些工作的箭线长度不足以到达 该节点时，用波形线补足，箭头画在波形线与节点连接处；4)用上述方法从左至右依次确定其他节点 位置，直至网络计划终点节点定位，绘图完成。 5.根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121 -2015，网络图存在的绘图错误有（ ）。
2017 年一级建造师 《建设工程项目管理》真题答案及解析 一、单项选择题（共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意） 1.在解决国际工程承包合同争议的时候，应该首选（ ）方式。 A.仲裁 B.DAB C.DRB D.协商 【答案】D 【考点来源】1Z206072 施工承包合同争议的解决方式 P351 【解析】协商解决争议是最常见也是最有效的方式，也是应该首选的最基本的方式。 2.施工过程中，工程师下令暂停部分工程，而暂停的起因并非承包商违约或其他意外风险，承包 商向业主提出索赔，则（ ）。 A.工期和费用索赔均能成立 B.工期和费用索赔均不能成立 C.工期索赔成立，费用素赔不能成立 D.工期索赔不能成立，费用索赔能成立 【答案】A 【考点来源】1Z206021 施工承包合同的内容 P282 【解析】因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并 支付承包人合理的利润。 3.根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523- 2001，打桩机械在昼间施工噪声排放限值 是（ ）dB (A)。 A.55 B.60 C.65 D.70 【答案】D
2017一级建造师考试项目管理练习题及答案
2017一级建造师考试项目管理练习题及答案建造师是指从事建设工程项目总承包和施工管理关键岗位的执业注册人员，下面是小编整理的2017一级建造师考试项目管理练习题及答案，大家快来测试吧!单选题1、工程项目管理的工作涉及在项目( )的工作，建设工程管理则涉及项目( )。
A.实施期;全寿命周期B.实施期;决策期和实施期C.施工阶段;设计阶段和施工阶段D.施工阶段;决策阶段、设计阶段和施工阶段参考答案：A2、施工企业委托工程项目管理咨询对项目管理的某个方面提供的咨询服务属于( )项目管理的范畴。
A.业主方B.设计方C.施工方D.供货方参考答案：C3、项目总承包方的项目管理工作主要在项目的()进行。
A.决策阶段、实施阶段、使用阶段B.实施阶段C.设计阶段、施工阶段、保修阶段D.施工阶段参考答案：B4、( )和用于投资控制、进度控制、质量控制、合同管理和信息管理等管理工作的编码有紧密的有机联系，但它们之间又有区别。
A.项目合同图B.项目信息图C.项目物资采购图D.项目结构的编码参考答案：D5、工作流程图是以图示形式反映一个组织系统中各项工作之间的( )联系。
A.合同B.经济C.逻辑D.指令参考答案：C6、下列关于建设工程项目策划的说法错误的是()。
A.工程项目策划旨在为项目建设的决策和实施增值B.工程项目策划的过程是专家知识的组织和集成的过程C.工程项目策划的过程是信息的组织和集成的过程D.工程项目策划是一个封闭性的工作过程参考答案：D7、建设项目工程总承包的意义主要在于( )。
A.通过项目“交钥匙”方式建设，实现项目专业化管理的目的B.通过设计与施工过程的组织集成，促进设计和施工紧密结合，以达到为项目建设增值的目的C.通过施工和设计的结合，以达到降低成本的目的D.通过项目总价包干，实现业主效益最大化的目的参考答案：B8、工程项目管理规划是指导项目管理工作的( )文件。
A.操作性B.实施性C.纲领性D.作业性参考答案：C9、下列不属于单位工程施工组织设计主要内容的是( )。
2017年一建《建设工程项目管理》真题及答案解析
A.A、B 均完成后同时进行 C、D B.A、B 均完成后进行 D C.A、B、C 均完成后同时进行 D、E D.B、C 完成后进行 E 【答案】B 【考点来源】1Z203032 工程网络计划的编制方法 P129 【解析】AB 完成后进行 D，A 错；ABC 完成后进行 E，CD 错误，选择 B。 22.根据《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2006 条文风险等级划分的说明下图中风险区 A 的风险等 级为（）等风险。
A.项目合同结构合理 B.组织制度键全 C.人员和资源合理配置 D.程序性文件规范 【答案】C 【考点来源】1Z204022 项目质量控制体系的建立和运行 P172 【解析】质量管理的资源配置，包括专职的工程技术人员和质量管理人员的配置；实施技术管理和质量管 理所必需的设备、设施、器具、软件等物质资源的配置。人员和资源的合理配置是质量控制体系得以运行 的基础条件。所以选择 C。 21.某工作间逻辑关系如下图，则正确的是（）。
一建《项目管理》2017真题
A.编号相同的工作 B.多个起点节点 C.相同的节点编号 D.无箭尾节点的箭线
《建筑工程项目管理》 6.某房屋建筑拆除工程施工中，发生倒塌事故，造成 12 人重伤、6 人死亡，根据《企业职 工伤亡事故分类标准》，该事故属于（ ）。 A.较大事故 B.特大伤亡亊故 C.重大事故 D.重大伤亡亊故 7.工程建设过程中，对施工场界范围内的污染防治属于（ ）。 A.现场文明施工问题 B.环境保护问题 C.职业健康安全问题 D.安全生产问题 8.关于工程变更的说法，正确的( )。 A.合同实施中，承包人应就合同范围内的业主变更先提出补偿要求 B.工程变更的索賠有效期一般为 7 天，不超过 14 天 C.工程变更的补偿范围越大，承包人的风险越大 D.工趕变更索赔期越短，对承包人越有利 9.编制安全技术措施计划包括以下工作：①工作活动分类；②风险评价；③危险源识別；④制定安全技术措施计划： ⑤评价安全技术措施计划的充分性；⑥风险确定。正确的编制步骤是（ ）。 A.①一②一③一④一⑤一⑥ B.③一①一②一⑥一④一⑤ C.①一③一⑥一②一⑤一④ D.①一③一⑥一②一④一⑤ 10.根据《中华人民共和国速筑法》，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求 的应当报告（ ）要求设计单位改正。 A.总监理工程师 B.专业监理工程师 C.质量监督站 D.建设单位 11.建设工程生产安全事故应急预案的管理包括应急预案的（ ）。 A.评审、备案、实施和奖惩 B.制订、评审、备案和实施 C.制订、备案、实施和奖惩 D.评审、备案、实施和落实 12.下列建设工程项目总进度目标论证的工作中，属于项目结构分析的是（ ）。 A.将项目进行逐层分解 B.了解和调查项目的总体部署 C.对每一个工作项进行编码 D.调查项目实施的主客观条件 13.关于建设工程项目施工质量验收的说法，正确的是（ ）。 A.分项工程、分部工程应由专业监理工程师组织验收 B.分部工程的质量验收在分项工程验收的基础上进行 C.分项工程是工程验收的最小单元 D.分部工程所含全部分项工程质量验收合格，即可认为该分部工程验收合格 14.物资采购管理程序中，完成编制采购计划后下一步应进行的工作是（ ）。 A.进行采购合同谈判，签订采购合同
2017年全国一级建造师《建设工程项目管理》真题及详解【圣才出品】
2017年全国一级建造师《建设工程项目管理》真题及详解一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．在解决国际工程承包合同争议的时候，应该首选（）方式。
A．仲裁B．DABC．DRBD．协商【答案】D【考点】施工承包合同争议的解决方式【解析】解决国际工程承包合同争议的主要方式有：①协商；②调解；③仲裁；④诉讼。
其中，协商解决争议是最常见也是最有效的方式，也是应该首选的最基本的方式。
2．施工过程中，工程师下令暂停部分工程，而暂停的起因并非承包商违约或其他意外风险，承包商向业主提出索赔，则（）。
A．工期和费用索赔均能成立B．工期和费用索赔均不能成立C．工期索赔成立，费用索赔不能成立D．工期索赔不能成立，费用索赔能成立【答案】A【考点】承包商向业主的索赔——工程暂停、终止合同的索赔【解析】施工过程中，工程师有权下令暂停全部或任何部分工程，只要这种暂停命令并非承包人违约或其他意外风险造成的，承包人不仅可以得到要求工期延长的权利，而且可以就其停工损失获得合理的额外费用补偿。
3．根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523—2011），打桩机械在昼间施工噪声排放限值是（）dB（A）。
A．55B．60C．65D．70【答案】D【考点】噪声污染的防治【解析】建筑施工的噪声包括打桩机、推土机、混凝土搅拌机等发出的声音，根据国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523—2011）的要求，对建筑施工过程中场界环境噪声排放限值为：施工昼间排放限值是70dB（A），夜间排放限值是55dB（A）。
4．根据《工程网络计划技术规程》（JGJ/T 121—2015），直接法绘制时标网络计划的第一步工作是（）。
A．将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上B．绘制时标网络计划C．计算各工作的最早时间D．确定各节点的位置号【答案】A【考点】时标网络计划的编制【解析】双代号时标网络计划的编制方法有间接法绘制和直接法绘制两种。
2017一级建造师《项目管理》真题及答案解析
2017一级建试将在9月16日、17日进行，各科真题及答案将在考完后陆续公布，一级建造师考试频道为广大考生提供[2017一级建造师《项目管理》真题及答案解析]，更多一级建造师成绩查询、一级建造师合格标准等信息请关注我们网站的更新!
相关
2017年一级建造师项目管理考试真题及答案(1)
2017年一级建造师项目管理考试真题及答案一、单选题噪声排放限值是 ()dB(A) 。
A. 55B. 60C. 65D. 70答案： D 4、根据《工程网络计划技术规程》 JQJ/T121-2015, 直接法绘制时标网络计划的下一 步工作是 ( ) 。
A. 将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上B. 绘制标时网络计划C. 计算各工作的最早时间1、在解决国际工程承包合同争议的时候 , 应该首选 () 方式。
A. 仲裁B. DABC. DRBD. 协商答案： D2、施工过程中，工程师下令暂停部分工程， 提出索赔，则 () 。
而暂停的起因并非承包商违约或其他意外风险，承包商向业主A. 工期和费用索赔均能成立B. 工期和费用索赔均不能成立C .工期索赔成立 , 费用索赔不能成立 D. 工期索赔不能成立 , 费用索赔能成立答案： A 3、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2001, 打桩机械在昼间施工答案：CD. 确定各节点的位置号答案:A. 编号相同的工作B. 多个七点节点C. 相同的节点编号D. 无箭尾节点的箭线答案 A 6、某房屋建筑拆除工程施工中，发生倒塌事故，造成12人重伤、6人死亡，根据《企 业职工伤亡事故分类标准》，该事故属于（）。
A. 较大事故B. 特大伤亡事故C. 重大事故D. 重大伤亡事故答案：B7、工程建设过程中，对施工场界范围内的污染防治属于 A. 现场文明施工问题 B. 环境保护问题 C. 职业健康安全问题 D. 安全生产问题8关于工程变更的说法，正确的是（）。
A. 合同实施中，承包人应就合同范围内的业主变更先提出补偿要求1[豐一二»5、根据《工程网络计划技术规程》 JQJ/T121-2015,网络图存在的绘图错误有 （）。
()。
答案： Ac •工程变更的补偿范围越大，承包人的风险越大 D.工程变更索赔期越短，对承包人越有利答案： c9、编制安全技术措施计划包括以下工作 ， ①工作活动分类 ； ②风险评价 ； ③危险源识 别;④制定安全技术措施计划；⑤评价安全技术措施计划的充分性 ；⑥风险确定。
2017一级建造师考试项目管理练习题与答案
2017一级建造师考试项目管理练习题与答案一级建造师执业资格考试是从事建筑活动的专业技术人员依法取得相应的执业资格证书的考试。
下面是小编整理的2017一级建造师考试项目管理练习题与答案，大家快来测试吧!单选题1、建设工程项目总承包核心是( )。
A.实行总价包干B.业主可得到“交钥匙工程”C.达到为项目建设增值的目的D.为项目构造招标依据参考答案：C2、按照建设工程项目不同参与方的工作性质和组织特征划分的项目管理类型，施工方的项目管理不包括( )的项目管理。
A.施工总承包方B.设计方C.施工总承包管理方D.分包方参考答案：B3、项目目标动态控制的纠偏措施中，属于管理措施的是( )。
A.改进施工方法B.调整管理职能分工C.调整项目管理班子人员D.强化合同管理参考答案：D4、沟通通道的问题也会影响到沟通的效果，信息沟通过程中经常会受到自然界各种物理噪声、机器故障的影响属于( )A.沟通媒介不当B.外部干扰C.沟通渠道过长D.媒介相互冲突参考答案：B5、我国的建设工程监理属于国际上( )项目管理的范畴。
A.政府主管部门B.建设工程项目总承包方C.质量监督机构D.业主方参考答案：D6、建设工程项目风险评估的工作不包括( )。
A.确定风险因素B.利用已有数据资料和相关专业方法分析各种风险因素发生的概率C.分析各种风险的损失量D.根据各种风险发生的概率和损失量，确定各种风险的风险量和风险等级参考答案：A7、施工组织设计的基本内容中，( )包含地质、水文和气象情况。
A.工程概况B.施工平面图C.施工方案D.施工进度计划参考答案：A8、运用动态控制原理进行建设工程项目投资控制，首先进行的工作是( )。
A.分析并确定影响投资控制的因素B.分析投资构成，确定投资控制的重点C.收集经验数据，为投资控制提供参考值D.进行投资目标分解参考答案：D9、建设工程项目的组织结构如采用矩阵组织结构模式，则每一个工作部门的指令源有( )个。
2017一建《项目管理》真题及答案(11-20题)
2017年一级建造师《项目管理》真题（11-20题）一、单选题11、建设工程生产安全事故应急预案的管理包括应急预案的()。
A.评审、备案、实施和奖惩B.制订、评审、备案和实施D.评审、备案、实施和落实C.制订、备案、实施和奖惩12、下列建设工程项目总进度目标论证的工作中,属于项目结构分析的是()。
A.将项目进行逐层分解B.了解和调查项目的总体部署C.对每一个工作项进行编码D.调查项目实施的主客观条件13、关于建设工程项目施工质量验收的说法,正确的是()A.分项工程、分部工程应由专业监理工程师组织验收B.分部工程的质量验收在分项工程验收的基础上进行C.分项工程是工程验收的最小单元D.分部工程所含全部分项工程质量验收合格,即可认为该分部工程验收合格14、物资采购管理程序中,完成编制采购计划后下一步应进行的工作是()。
A.进行采购合同谈判,签订采购合同B.选择材料设备的采购单位C.进行市场调查,选择合格的产品供应单位并建立名录D.明确釆购产品的基本要求、采购分工和有关责任15、关于建设工程现场宿舍管理的说法,正确的是()A.每间宿舍居住人员不得超过16人B.室内净高不得小于2.2mC.通道宽度不得小于0.8mD.不宜使用通铺17.关于施工成本分析依据的说法,正确的是()。
A.统计核算可以用货币计算B.业务核算主要是价值核算C.统计核算的计量尺度比会计核算窄D.会计核算可以对尚未发生的经济活动进核算18.编制实施性成本计划的主要依据是()。
A.施工图预算B.投资估算C.施工预算D.设计概算19.下列工程质量事故中,可由事故发生单位组织事故调童组的是()A.2人以下死亡,100万元~500万元的直接经济损失B.5人以下重伤、100万元~500万元的直接经济损失C.未造成人员伤亡,1000万~5000万元的直接经济损失D.未造成人员伤亡,100万元~1000万元的直接经济损失0.项目质量控制体系得以运行的基础条件是() 2A.项目合同结构合理B.组织制度健全C.人员和资源合理配置D.程序性文件规范。