工地施工合同(精选15篇)
施工的合同(通用15篇)
施工的合同(通用15篇)施工的合同1甲方：乙方：承包形式：一、乙方负责承包1#—3#多层住宅楼图纸中所设计和标注内外垟装修工程和粉刷油柒工程、粉刷油柒工程包工包料，其它均为清包工。
二、乙方进场甲方提供住宿，生活费乙方自理（生活水电费乙方自理）三、甲方提供搅拌机、水管、小推车（小推车乙方自己维修）设备工具。
承包价格：1#—3#多层住宅楼装修工程，粉刷油柒工程（包工包料）甲方以56元/㎡价格（建筑面积）承包给乙方。
承包内容：乙方负责1#—3#多层住宅楼图纸所设计的装修施工工程（防水工程除外）如：屋面工程、抹灰工程、粉刷油柒工程、楼面地面工程、室外散水及所有保温部位等。
质量要求及验收标准。
本工程设计为中级抹灰，质量标准为合格，具体要求是：一、垟面垂直度允许偏差±3mm，平整度±2mm阴阳角方正±2mm。
二、垟面观感平整、光滑、颜色一致，无空鼓、无明显接槎，并负责室内顶板高低，误差较大的抹灰衬补。
三、阴阳角要垂直、线条平直整齐，外垟阳台、窗沿上下层顺直，阳台板、飘窗板薄厚一致，并做好泛水。
四、粉刷油柒工程表面要光滑、平整、颜色一致，无流坠、脱皮斑锈等现象，并且做好成品保护。
五、以上要求如达不到合格要求造成返工和材料浪费要给于经济处罚。
竣工时间：乙方自进场之日起，30天完成以上所承包的全部活项，并且达到验收标准，予期完不成的，每推迟一天罚元（其中包括阴雨天气）付款方式：一、甲方按乙方所完工程量的%付给乙方工程进度款（必须经验收合格）二、其它款项在乙方所承包的工程项目全部完成和竣工验收后，三月之内付清。
工具设备的保养使用及材料节约：一、乙方应对工地的设备、工具必须合理使用和安全使用。
二、乙方应对工地的设备和工具要定期保养和维修。
三、乙方施工要注意材料节约，合理配料，当天的料当天用完。
四、落地灰浆随清随用，严禁将落地灰当作垃圾外和填埋如发现一次罚款200元。
五、乙方应做到“三清六好”工作，随时将该工作面清理干净。
工地施工合同14篇
工地施工合同14篇工地施工合同篇1甲方：乙方：经甲、乙双方共同协商，甲方决定将香格____酒店装修工程委托乙方施工，现就有关装修事项签订本装修装修用工合同，具体条款如下：一、工程名称：二、工期________年____月____日至________年____月____日止。
三、工程质量标准按甲方的规定要求为准。
四、安全责任1、乙方在施工期间，施工人员安全事故，由乙方全权承担一切费用，甲方不负任何责任。
2、乙方在施工期间，施工人员造成甲方的.利益损失，由乙方赔偿给甲方。
五、付款方式装修用工合同生效后，进场施工15天后，甲方预付给乙方工程款0元整（人民币）。
六、其他具体规定1、因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场。
2、施工期间，甲方提供房门钥匙给乙方保管，造成的损失由乙方赔偿。
七、附则1、本装修用工合同由甲、乙双方直接签订，装修用工合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。
本装修用工合同经甲、乙双方签字、盖章（手印）后生效。
2、附件同样具有装修用工民法典律效力。
3、装修用工合同履行完后自动终止，签订后期服务协议。
甲方（签字）：甲方签章（手印）：乙方（签字）：乙方签章（手印）：________年____月____日工地施工合同篇2建设单位：（以下简称甲方）承建单位：（以下简称乙方）经甲乙双方充分协商，甲方将下列景观工程任务委托乙方进行施工承包，为明确双方责任，特制定本合同，希共同遵守。
一、工程名称及建设地点：1、工程名称：2、建设地点：二、工程范围：按招标图纸及工程量清单所含的园建、景观、绿化工程三、工程总造价：合同总价含费用确定合同价款为人民币（人民币）元，大写：佰拾万佰拾元角分）四、工期：________年____月____日至________年____月____日，共计________年五、承包方式：包工包料。
六、甲乙双方负责完成的工作：a）甲方负责完成的工作：.在开工前三天内完成“三通一平”（包括进场道路）接通水、电，提供材料和工具存放仓库，为乙方人员的住宿及现场办公提供方便。
(word版)防水施工合同(精选15篇)
防水施工合同(精选15篇)防水施工合同1甲方：乙方：一、工程项目1. 工程地点：2. 工程名称：3. 施工工期：因不可预测原因，甲乙双方协商后工期顺延。
二、工程造价及付款工程采用包工包料施工方式，工程总价276100元人民币。
合同签订定后甲方支付工程预算总额的30%。
工程完工验收合格后，甲方收到化工大厦工程款后，三日内付清工程款总额的95% 。
余款 5% 于工程验收合格一年后付清。
三、甲、乙双方责任1. 甲方应无偿提供水、电、临时用地、库房，办理用水用证明，协调与相关单位的.关系，确保工程如期进行。
2. 甲方应提供所施工区域予埋管线及其他设施情况。
3. 按期付款。
4.乙方负责进厂工人的、安全治安、防火教育，要有专人负责安全技术方面的人员，确保安全、治安、防火万无一失。
同时服从大厦管理人员的统一管理，确保工期按期完成，质量优良。
5. 负责将完工后的施工现场清理干净，将垃圾渣土清理到甲方指定现场。
四、质量保证乙方对堵漏工程保修期为5年。
五、合同纠纷1. 双方发生经济合同纠纷自行协商解决。
2. 到工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁。
3. 提起公诉。
六、验收标准以地下2层不漏水、不渗水为标准。
本合同一式2份，甲、乙双方各一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日防水施工合同2发包方：_________（以下简称甲方）承包方：_________（以下简称乙方）承包方式：_________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：第1条工期1.1本合同工程定于日开工；于年期日历天数为______天。
施工合同范本精选15篇
施工合同范本精选15篇施工合同范本1根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律条文，结合本工程具体情况，经双方友好协商，本着平等互利的原则，达成以下协议：一、工程概括1、工程名称：___________。
2、工程地点：___________。
3、工程内容：___________。
4、承包方式：___________。
二、工程价款及支付方式1、本工程幕墙按实际结算；2、不锈钢雨棚按不锈钢板实际结算；3、支付方式：合同签订后支付30%预付款，工程完工80%后。
付40%，剩余款项验收合格一次性付清。
三、甲方责任范围1、负责属于甲方办理的手续；2、负责与工程其它工程施工队的协调工作；3、负责提供乙方脚手架、水源、电源等；4、提供乙方现场仓库等临时设施；四、乙方职责范围1、乙方服从甲方的工程质量和进度全方位管理。
2、乙方必须按照图纸施工，在施工中如需变更者，应同甲方办好变更手续。
3、工地进行文明施工，做到落手清。
五、合同有效期1、本合同一式两份，双方各持一份。
2、本合同自双方签字生效，在竣工结算，甲方支付款项完毕，即告终止。
六、争议1、甲、乙双方因合同发生争议，按以下顺序采用一种方法解决。
（1）甲乙双方互相协商，如协商不成采用以下条宽执行。
（2）向合同签定地人民法院起诉。
甲方：___________乙方：___________日期：___________日期：___________施工合同范本2（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。
发包人和承包人共同达成如下协议。
1、第标段由K+至K+，长约km，公路等级为，设计时速为，路面，有立交处；特大桥座，计长m；大中桥座，计长m；隧道座，计长m以及其他构造物工程等。
2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（2）中标通知书；（3）补遗书；（4）投标函及投标函附录；（5）项目专用合同条款；（6）公路工程专用合同条款；（7）通用合同条款；（8）技术规范；（9）图纸；（10）已标价工程量清单；（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；（12）其他合同文件。
建筑工程劳务合同(15篇)
建筑工程劳务合同(15篇)板，达标后再施工。
（三）第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。
第四条、双方职责（一）甲方工作1、提供食宿条件；2、为乙方施工协调有关工作关系；3、派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行监督检查。
4、乙方完成指定项目时，及时组织人员验收。
（二）乙方工作1、严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，服从施工人员的安排，按规范进行施工。
2、加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，加强安全、防火、防盗意识。
3、组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗，加强施工现场管理，做到工完场清。
文明施工。
4、指定项目完工时，积极配合甲方完成验收。
第五条、工程质量与验收（一）工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求，以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程优良。
（二）以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。
（三）因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。
（四）因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作部分的实际记工。
第六条、工程款支付（一）工程开工后，由甲方向乙方预支工人生活费，占工程款的_______%。
余款分四次付清。
（二）第一次，若完成预计工期______%，则支付总工作量的30%人工费用；第二次，完成工作量，则支付80%，达不到则支付60%。
如甲方不按时支付工资，乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。
（三）工程竣工、验收合格、再计算总工作量，扣除总借支（预支代缴保险费），交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等，扣除损毁、短缺部份赔偿后10日内付足总额的95%，余款一个月后付清。
第七条、安全责任乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业，因乙方违规操作造成的安全事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关；工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险，保险金由乙方自理，乙方提交工人名单，甲方为乙方代办保险手续。
施工合作协议书范本(19篇)
施工合作协议书范本（19篇）施工合作协议书范本（精选19篇）施工合作协议书范本篇1发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：根据有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目一、工程名称：发电项目光伏板安装工程二、工程地点：_______三、承包方式：包工、包机械、包安全。
第二条工程期限合同工期总日历天数10天。
第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
甲方：__________乙方：_______代表：__________代表：_______年_____月_____日_______年_____月_____日施工合作协议书范本篇2甲方：乙方：丙方：为明确施工过程中的权利义务，依照《中华人民共和国合同法》《建设安装工程承包合同条例》及相关法律法规规定，结合本工程具体情况，三方签订本合同。
施工合同书(通用15篇)
施工合同书(通用15篇)施工合同书1发包方：_______________ (以下简称甲方)承包方：_______________ (以下简称乙方)甲方在____区______社区______地新建一栋八层全框架宿舍楼，双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：____市____区______地二、工程____市____区______地三、建筑面积：全框架结构共______层，总建筑面积约______平方米(建筑面积外构筑物飘板、天沟按全面积计算，雨蓬、空调板按半面积计算)。
注：括号内条例经协商不计算面积，但水电由甲方负责施工，工资由甲方付款。
四、承包范围及内容1、主要内容：按照甲方要求和设计的平面图和甲方有关的建筑要求进行施工修建，包括路面压花，土建一次性大包干，住房每层高度为______米，第一层为______米，______以下按实结算，并计算乙方的其它费用开支，为一次性支付。
2、配套附属工程，另行按实计算。
3、水、电由甲方负责。
4、室内留门洞，粉好门套，预制构件由甲方购买。
五、材料材料及工程质量要求1、主体工程质量必须达到一次性验收合格、2、乙方应认真按照甲方要求和意图，精心施工，随时接受甲方的检查、验收。
3、因乙方原因工程质量达不到规范质量标准，乙方承担一切责任，工程质量达不到规范标准的部分，乙方按照甲方的要求标准和重新施工，直至符合规范标准合格为止，所有费用由乙方负责。
4、若甲方要求乙方不合理的施工所造成的工程质量和损失由甲方负责。
5、外墙为______或(______)的方块砖，屋面为随到随抹一次性成合压光。
防水屋面由甲方负责。
六、承包方式及合同价款1、工程采用包工不包料大包干形式，承包价格为______元平方米，安全保险由乙方负责。
2、浇灌砼、扎钢筋、装模、回填夯实由甲方负责。
施工安全简单的协议书（精选15篇）
施工安全简单的协议书施工安全简单的协议书（精选15篇）现如今，协议使用的情况越来越多，签订协议可以使双方受到法律的保护。
我们该怎么拟定协议呢？下面是小编为大家收集的施工安全简单的协议书，欢迎阅读与收藏。
施工安全简单的协议书篇1甲方：________乙方:________为了确保用户正常供热，维护好供热秩序明确双方责任，经双方协商，签订本协议：一、甲方责任1、甲方负责提供给供热企业换热站机房及供热管线设备通水通电。
2、配合供热企业及用户供热系统设施的维修及维护。
3、甲方严格按照相关规定协助配合供热企业及用户收取2个采暖季的供热费用及有关退热费的处理。
二、乙方责任1、乙方室内供热系统出现任何问题，由此造成的损失均由乙方负责，甲方不承担任何责任。
2、供热季内若因种种原因达不到供热标准由乙方自行解决，或告知供热企业解决处理，由此产生的费用由乙方负责。
3、若因室外管网、室内系统的原因达不到供热标准，则按照供热企业的相关规定退还居民供热费，甲方应协助解决。
4、乙方擅自改装、拆除、迁移用热设施，私自扩大供热面积造成的故障或隐患由供热企业按有关规定与乙方共同解决。
三、其他供热前的系统充水由供热企业及甲方负责，充水期间因乙方家中无人给用户造成财产、人身等损失由乙方自行承担。
四、本合同双方盖章签字后生效，双方均不得修改或废止。
合同未尽事宜双方协商解决或通过供热管理部门调解解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：________乙方：________________年________月________日施工安全简单的协议书篇2甲方：________乙方：________甲方租用乙方汽车吊进行供热管件卸车及吊装作业，为贯彻安全第一、预防为主的方针，持证人员和设备安全，双方就作业安全签定本协议。
一、乙方提供的吊车。
各种安全设施必须齐全、完整、性能良好，定机操作人员必须持证上岗，严格遵守安全操作规程，并应了解自己的作业环境。
工地工程合同(通用14篇)
工地工程合同（通用14篇）工地工程合同篇1甲方：乙方：根据《中华人民共和国民法典》和有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着平等自愿、互惠互利的原则，就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议：一、甲方提供土地一宗，由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施（以下简称建筑工程）。
二、该土地位于，四至为：东至，南至，西至，北至，使用年限为________年。
甲方对该土地享有所有权和使用权。
三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地计划和城乡规划、建设项目开发年度计划等要求。
如需办理相关手续或需经有关主管机关批准，甲方保证手续齐全并获得批准。
四、甲方对建成后的建筑工程享有所有权。
五、该建筑工程设计由甲方负责，乙方按照甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设，施工中的安全责任由乙方负责，甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。
六、乙方应当按照该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准，组织某某建筑公司进行建设。
但是，因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期迟延的除外。
七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。
八、该建筑工程应在本合同生效后10天内动工，180天内完成竣工验收工作。
如到期未进行验收，视为工程合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。
如该建筑工程因质量问题验收不合格，乙方应负责无偿维修，直到验收合格为止。
九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本：（一）、该建筑工程竣工验收合格后____日内，甲方以不低于实际建设成本的15%支付乙方投资回报。
（二）、该建筑工程竣工验收合格后，甲方每年支付乙方20%的实际建设成本，每年的____月____日前一次性全额支付，余款按年15%由甲方向乙方另行支付投资回报，每年的____月____日前一次性全额支付，所有款项在________年____月____日前付清。
顶管施工合同（通用15篇）
顶管施工合同（通用15篇）顶管篇1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关的法律、行政法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条：工程名称: 管道穿越工程建设地点：第二条：工期施工工期：根据甲方实际要求及现场情况协商另定。
第三条：工程质量标准按照施工、验收技术规范有关规定，按施工图设计及的要求执行。
第四条：承包方式承包方只承包施工(包括管线回拖水源费由乙方承担，机械工作坑乙方负责开挖，甲方负责一切外围协调)。
第五条：工程材料及质量要求发包方所提供管材质量必须达到国家标准。
第六条：合同造价工程总造价：以实际管线长度计算。
第七条：施工进度要求1、承包方必须严格按照施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，确保工程质量，按期完工。
在工程质量上必须受质量监督部门、发包方和发包方监理单位的监督。
2、承包方在施工过程中，如发现图纸资料与实际不符，或重要机构或关键部位所需的材料规格、数量、质量不符合设计要求，或材料有缺陷，应当通知发包方，发包方应在一天内进行处理。
第八条：双方的责任(一)发包方责任工程单价：元/米 (地质条件恶劣处再行协商，包括卵石及沙)1、发包方负责一切相关手续。
2、如需更改管道路由，应以书面形式通知承包方，并提供变更路由的有关资料，按规定办理变更工程手续的，补签变更工程合同。
3、发包方负责办理施工所需的各项赔补手续和施工手续。
负责办理有关施工许可证手续并协商各有关方面的关系。
4、施工前，发包方与承包方应共同向市政供水、供电、电信、规划、排污等到部门了解施工地段管线的分布情况，根据提供的施工图纸的位置，认真调查现场地下管线(网)及建(构)筑物的位置和分布情况，做好位置和标高的测量工作，对影响工程施工的地下管线(网)及建(构)筑物进行专题研究并提出相应的解决办法，确保不损坏其他管线。
如甲方提供管线位置不准确发生管线损坏，损失由甲方负担。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工地施工合同(精选15篇)工地施工合同1发包方：承包方：甲方（发包方）：（以下简称甲方）乙方（承包方）：（以下简称乙方）依据《民法典》及相关法律、法规，增强双方责任感，确保工程的顺利完工，双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同，条款如下：一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：设计施工图纸所包含的所有内容二、工程合同价款：本工程合同造价为人民币x元，即人民币x元整。
本造价内含两年养护费用。
三、承包方式：由乙方设计，采用大包干，即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。
承包范围和内容：设计施工图纸范围内的所有绿化工程（详见施工图）。
四、工期本工程工期为：________年____月____日至年月____日，绿化工程养护期为：________年____月____日至________年____月____日。
五、工程价款的支付与结算1、按工程进度每月支付完成产值的______％；2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后______天内一次性付清剩余x％的款项；3、本工程价款不含税金。
六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。
七、本合同在执行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向人民法院诉讼解决。
本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。
本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
（公章）甲方代表签字：__年x月x日（公章）乙方代表签字：__年x月x日工地施工合同2甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称：____县飞龙铝塑型材销售中心。
地点：____县建材市场院内。
二、承包方式三、工程承包内容四、合同价款实际建筑建筑面积确定。
工程变更时，工程款的结算，按实际变更的工程量结算。
五、付款方式方进入工地后，甲方支付乙方30%预付款，主体完工后再付程款。
六、总工期要求七、甲方责任1、甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。
2、甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任1、乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。
2、因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格。
九、工程质量、安全及保修1、乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。
2、凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。
甲方不承担任何责任。
3、工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修________年。
十、争议及解决办法未尽事宜，甲乙双方协商解决。
和解、调解不成的，按以下方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日工地施工合同3发包方（甲方）：承包方（乙方）：甲方将村内道路及周边环境景观绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：一、工程地点：村内道路及周边环境景观绿化二、工程总造价：。
三、工期：乙方确保在________年____月____日开工，于________年____月____日完工，工程标准达到甲方提供的绿化施工图设计标准。
四、开工准备：甲方前期为施工现场具备施工条件，甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作；乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划呈报给甲方。
五、工程款支付：苗木栽植完毕，经初验合格后，支付合同价款的40%；工程全部完工经复验合格后支付合同价款的30%；________年月再次验收合格后付清余款。
六、工程质量：1、所栽苗木质量必须符合工程图纸设计要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植；2、施工过程中，乙方严格按照《____市绿化工程施工及验收规范》要求施工，其费用由乙方全部承担；3、乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负；4、乙方要施工现场清洁，及时清理废弃物。
七、养护管理和质量要求：1、大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮；2、栽植后及时封堰浇透水；3、及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长；4、苗木要及时防治病虫害；5、苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物；6、乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木至年月底，养护标准达到苗木成活率100%，规格符合施工图要求。
养护管理费用由乙方承担。
八、工程验收方法：1、根据乙方申请，甲方组织村两委进行验收；2、经验收合格由村两委签字后视为该段工程合格。
九、违约责任：甲方责任：1、甲方接到乙方的验收通知书后，____日内组织验收，甲方推迟验收的，每推迟一天赔偿给乙方逾期违约金300元。
2、甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，每推迟一天按应付工程价款的万分之五偿付给乙方逾期违约金。
乙方责任：1、工程质量不符合绿化施工图设计的要求，负责无偿修补或及时返工。
苗木成活率不达标，需补植的苗木，由乙方承担补植费用，还应赔偿甲方经济损失，损失计算标准以该类苗木的投标报价的两倍计算。
2、乙方必须确保在工期内完成施工任务，不能按期完成的，每推迟一天承担1000元违约金。
3、本工程不得分包、转包，如出现上述行为，甲方有权扣除乙方履约保证金，并有权拒付相关工程款。
4、本工程在年月经验收不合格的，乙方无权要求支付工程余款，甲方可以另行处理。
十、本合同自双方签定后生效。
本合同未尽事宜双方另行协商，并签定补充协议，具有同等效力。
十一、本合同一式四份，，甲、乙双方各执一份。
其它由甲乙双方分送有关部门存档。
甲方：__________________乙方：__________________________年_____月_____日________年_____月_____日工地施工合同4甲方：乙方：一、甲方危房改造面积为620平方米，每平方米按300元计算，总投资为18.6万元。
二、甲方为了巩固__成果将原有即将坍塌的配套平房改造为两层楼的配套用房。
要求乙方保证质量，不得偷工减料，如________年有质量问题，由乙方承担一切责任。
三、二楼前后出阳台，靠街道阳台为封闭型，配铝合金窗，院内阳台不封闭，每两家工艺楼梯，楼梯顶各设水箱一个，屋面盖红瓦，用夹板材料打吊顶。
四、外墙全部粉刷渣子，内墙以涂料为主，卫生墙和门窗刷油漆。
保证电通水通。
(电线必须是铜芯线，门窗必须带纱门)五、甲方不负责乙方在建房中的一切事故，(包括社会上来人扯皮打架闹事等，)所有大小事故乙方负全部责任。
六、签字之日后半个月动工，3个月完工。
动工时预付资金3万元，交房时再付3万元，其余欠款由承包人垫资，学校分________年平均付清。
七、甲乙双方必须信守合同，合约从签字之日生效，合约一式两份，甲乙双方各持一份。
口说无凭，立约为据。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日工地施工合同5发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：金1.3工程内容：小区全部配电工程1、小区所有箱变的安装调试2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。
3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。
4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。
5、小区配电工程图纸设计的其他内容。
并将已安装的1000A箱变迁移到图纸设计的指定位置。
二、承包方式及合同价款2.1承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包质量。
2.2合同价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币__X元。
金额（大写）：贰__万元整元该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整，由乙方包干使用。
阳光花园开工前期先上的一台1000A箱变，含高压配电系统及计量装置，作为甲方临时施工用电使用，施工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置，费用包含在本合同总承包价中。
2.2付款方式：付款方式为银行支票或现金，货币种类为人民币。
1、一期1000A箱变工程造价为397270元，由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。
2、二期工程在人员进场，小区____区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、____区主设备（箱变）入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。
3、二期工程在小区____区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%；小区____区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。
4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。
5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后，乙方向甲方提供合格证明文件，并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后____日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%，剩余10%作为保证金，待全部配电工程接收后一次性付给乙方。
6、工程进度由甲方现场代表确认后，按照甲方规定的拨款程序拨付。
三、合同工期3.1合同工期总日历天数天，自开工至竣工。
3.2如果甲方要求提前开工和交工，乙方有义务提前工期，不得耽误甲方整个小区的建设和设入使用。
四、配电工程要求4.1小区内全部高低压配电工程由乙方施工后，由乙方必须保证甲方将小区配电全部设备和线路的产权交由市供电管理部门，甲方不再承担小区交工后配电工程的管理维修维护责任。
4.2小区各分户电表由用电管理部门集中抄表收费。
4.3乙方必须向甲方提供市供电管理部门接收小区供电设备和线路的合法证明文件，并由甲方____市供电管理部门签定产权交接文件。
4.4乙方配电工程施工时必须为甲方在供电设备上按甲方配套工程的设计预留小区的低压路灯、供热站、车棚等配套工程的用电接口并安装用电计量设备。