电路维修合同范本(通用3篇)
单位电路日常维护合同6篇
单位电路日常维护合同6篇篇1单位电路日常维护合同甲方（单位名称）:乙方（维护单位）:为了保证单位电路设施的正常运行和安全使用，甲乙双方在平等、自愿的基础上达成以下协议，共同维护单位电路设施，维护合同的具体内容如下：一、维护内容1. 对单位内所有的电路设施进行定期检查和维护，确保电路设施的正常运转；2. 发现电路设施故障时，及时进行维修和更换，保障电路设施的安全和稳定；3. 不定期对电线、插座等电路设施进行清洁和保养，确保设施的使用寿命；4. 提供专业技术支持，为甲方提供电路设施的维护和保养方案。
二、维护责任1. 乙方应当具备相关的维护和检修资质，并能够独立完成相关维护工作；2. 乙方应保证维护人员的专业水平和维护质量，确保维护工作的有效性；3. 乙方应遵守国家和地方法律法规，严格遵守电路维护的操作规程；4. 乙方应保证维护过程中不干扰甲方单位的正常工作秩序，确保维护工作顺利进行。
三、维护协议期限维护合同从双方签订之日起生效，合同期限为一年。
合同到期后，若双方需要继续维护合作，可协商续签合同。
四、维护费用1. 乙方应依据维护工作的实际情况和维护工作量，向甲方提供有关维护费用的报价；2. 维护费用结算方式：甲方应在维护工作完成后一个月内将维护费用支付给乙方；3. 如遇到突发情况需增加维护费用的，乙方应及时与甲方进行沟通和协商。
五、维护保证1. 乙方应对维护工作提供免费维修保修期，保证在维护合同期内的维护工作；2. 在维护工作结束后，乙方应向甲方提供维护工作的维护报告，以及维护质量的保证书。
六、违约责任1. 若乙方未能按照维护合同的约定提供维护服务或维护过程中出现违约行为的，应承担相应的违约责任；2. 若甲方未能按照合同约定及时支付维护费用的，应承担相应的违约责任。
七、合同解决双方一旦发生合同纠纷，应通过友好协商解决，若无法协商解决的，应向合同约定的仲裁机构申请仲裁。
以上就是单位电路日常维护合同的所有内容，双方遵守上述条款，共同维护单位电路设施，确保电路设施的正常运行和安全使用。
单位水电维修合同范本6篇
单位水电维修合同范本6篇篇1甲方（委托单位）：_________________________乙方（维修单位）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保甲乙双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方单位水电维修事宜达成如下协议：一、合同标的本合同涉及甲方单位的水电维修，包括但不限于水管、水龙头、电线、灯具等设施的维修与保养。
二、合同期限本合同自签订之日起生效，有效期为______年，自______年______月______日至______年______月______日。
三、维修服务内容1. 乙方应对甲方单位的水电设施进行定期巡检，发现问题及时维修。
2. 对于甲方提出的紧急维修请求，乙方应在最短时间内响应并修复。
3. 乙方应提供水电设施维护、保养、升级等方面的咨询服务。
四、维修服务费用及支付方式1. 维修服务费用根据具体维修项目和内容，按照乙方提供的收费标准进行结算。
2. 甲方应按照实际发生的维修项目及时支付维修费用，乙方需提供相应的发票。
3. 支付方式：_________________________（如：现金、银行转账等）。
五、双方责任与义务1. 甲方应保证维修现场的安全，为乙方提供必要的工作条件。
2. 乙方应保证维修服务质量，确保水电设施的正常运行。
3. 乙方在维修过程中发现非本合同约定的维修项目，应及时通知甲方，由甲方决定是否进行维修。
4. 甲乙双方应对维修过程中知悉的对方商业秘密及机密信息予以保密。
六、违约责任1. 若因乙方服务质量问题导致甲方单位水电设施损坏或安全事故，乙方应承担相应法律责任。
2. 若甲方未按约定支付维修费用，乙方有权终止服务，并追究甲方的违约责任。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。
七、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
水电维修协议书范本5篇
水电维修协议书范本5篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（服务方）：____________________根据有关法律法规，为确保水电维修工作的顺利进行，明确双方的权利和义务，甲乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，就水电维修事宜达成如下协议：一、协议目的甲方委托乙方进行水电维修工作，乙方同意接受甲方的委托，按照本协议约定的内容和范围提供水电维修服务。
二、维修范围及内容1. 乙方负责对甲方指定的水电设施进行检修、维护及保养。
2. 具体的维修内容包括但不限于：电路检修、水管维修、照明设备检修、排水设备检修等。
3. 甲方应提前告知乙方需要维修的具体内容和范围，乙方根据甲方提供的资料进行现场勘查，并提供维修方案。
三、协议期限本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年/月，自____年____月____日至____年____月____日。
四、费用及支付方式1. 甲方应按照乙方提供的维修方案和实际维修工作量支付维修费用。
2. 维修费用计算方式：根据实际的维修项目和工作量进行计费，包括材料费、人工费等。
3. 支付方式：甲方应在完成维修工作并验收合格后，按照约定支付维修费用给乙方。
五、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方按照协议约定的内容和范围进行水电维修工作，并提供必要的支持和协助。
2. 乙方应确保维修工作的质量，按照甲方的要求进行维修，确保水电设施的正常运行。
3. 乙方应对维修过程中产生的废弃物进行合理处理，遵守环保法规。
4. 双方应保守对方的商业秘密和机密信息，不得泄露给第三方。
六、违约责任1. 若甲方未按协议约定支付维修费用，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
2. 若乙方未按协议约定进行水电维修工作，造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 若因乙方原因导致维修质量不符合要求的，乙方应负责免费重新维修。
七、争议解决如双方在协议履行过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
单位水电维修合同范本8篇
单位水电维修合同范本8篇篇1甲方（委托单位）：_________________________乙方（维修单位）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行单位水电维修事宜达成如下协议：一、合同标的本合同标的为甲方单位的水电维修工程，包括但不限于水管、水龙头、电线、开关等设施的维修与更换。
具体维修项目以甲方通知为准。
二、合同期限本合同自签订之日起生效，有效期为______年/月/日至______年/月/日。
合同期满前，双方可协商续签。
三、维修服务范围及内容1. 乙方应按照甲方的要求，对甲方单位的水电设施进行日常检查、维护与保养。
2. 对于甲方单位的水电设施故障，乙方应及时响应并尽快修复。
如遇紧急情况，乙方应在接到通知后______小时内到达现场进行处理。
3. 乙方应提供优质的服务，确保维修质量，遵守安全操作规程，防止事故发生。
4. 甲方单位的水电设施更新、改造等工程，在同等条件下，优先由乙方承担。
四、服务费用及支付方式1. 甲方应按照实际发生的维修项目支付乙方相应的服务费用。
具体费用由双方根据实际情况协商确定。
2. 支付方式：________________________________________（如：现金、银行转账等）。
3. 支付时间：乙方完成维修项目并经甲方验收合格后，甲方应在______个工作日内支付相应费用。
五、质量保证1. 乙方应确保提供的维修服务符合相关质量标准，保证维修后的水电设施正常运行。
2. 如因乙方维修质量导致的问题，乙方应负责免费返修或承担相应损失。
六、违约责任1. 甲方未按照合同约定支付服务费用的，应按未付金额的______%向乙方支付违约金。
2. 乙方未按照合同约定提供维修服务的，应按服务费用的______%向甲方支付违约金。
3. 双方因履行合同发生争议，应协商解决；协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。
电路施工合同6篇
电路施工合同6篇篇1电路施工合同一、合同双方甲方：（委托方）名称：地址：联系人：电话：乙方：（承包方）名称：地址：联系人：电话：二、合同内容1. 项目名称：本合同为电路施工项目，项目名称为______________。
2. 工程地址：工程地址为____________________，具体位置详见附图。
3. 工程内容：甲方委托乙方负责完成电路施工项目，包括但不限于电线敷设、插座安装、开关开路、灯具安装等。
4. 工程质量：乙方保证施工过程中遵守相关的施工标准和规范，保证施工质量符合国家标准，达到甲方要求。
5. 工程周期：本工程起止日期为_______________，工期为______________，如有延期需提前向甲方报备并得到书面确认。
6. 工程费用：本工程总造价为_____________，乙方应按照合同约定的进度进行工程款支付，工程款支付细则详见附件。
7. 材料采购：乙方负责采购施工所需的材料，应保证材料符合国家标准，如有不符合要求的材料应及时更换。
8. 变更条款：在工程进行中如有需要对合同内容进行变更，需双方协商一致并签订书面变更协议。
9. 安全保障：乙方在施工过程中应保证施工现场的安全，遵守相关的安全生产法律法规，对施工人员进行安全教育和培训。
10. 竣工验收：乙方在完工后应主动邀请甲方进行竣工验收，甲方对工程质量不符合要求的可要求乙方进行整改直至达到要求。
11. 纠纷解决：双方在履行合同过程中如出现纠纷应友好协商解决，协商不成可向有关部门申请调解或仲裁。
12. 法律适用：本合同适用中华人民共和国的相关法律法规。
13. 其他事项：双方未尽事宜由双方协商解决并签订补充协议。
三、合同签署甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____ 年____ 月____ 日合同附件：1. 工程款支付细则2. 工程图纸及技术规范3. 其他必要资料以上为电路施工合同的内容，双方在签订合同时应仔细阅读合同内容，确保双方权利和义务明确，达到合作愉快的目的。
电路维修施工合同4篇
电路维修施工合同4篇篇1电路维修施工合同甲方（委托方）：_______________（以下简称“甲方”）乙方（承包方）：_______________（以下简称“乙方”）甲乙双方在自愿、平等的基础上，本着诚实信用，公平合理的原则，就甲方委托乙方对其电路进行维修施工事宜，达成如下协议：一、项目基本情况1.1 甲方委托乙方对其位于___________（具体地址）的电路进行维修施工，具体包括但不限于：检修、更换、调试、接线等工作。
1.2 甲方需提供相关电路图纸、资料、设备及材料，以便乙方顺利开展工作。
1.3 本合同约定的施工范围、时间、费用等事项详见附件《电路维修施工方案》。
二、双方权利义务2.1 乙方有义务按照约定时间和质量要求完成维修施工工作，确保工程质量。
2.2 甲方有义务按照约定支付相应的维修费用，如有变更需提前与乙方协商。
2.3 甲乙双方应加强沟通，配合工作，确保施工进程顺利进行。
三、维修质保3.1 维修施工完成后，乙方提供一年的维修质保期，即在质保期内，如出现质量问题，乙方免费对电路进行处理。
3.2 在质保期外，如甲方需对电路进行维修施工，需重新签订合同。
四、费用及支付方式4.1 本次维修施工费用总额为_______________（具体金额），其中材料费_______________元，人工费_______________元。
4.2 甲方应按约定时间支付维修费用，具体支付方式约定如下：___________________。
五、违约责任5.1 若一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
5.2 因不可抗力导致无法履行合同的一方，可免责，但应尽快通知对方，并协商解决方案。
六、其他约定6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本合同未尽事宜，可另行签订书面协议。
甲方（委托方）签字盖章：____________________乙方（承包方）签字盖章：____________________签订日期：年月日附件：《电路维修施工方案》以上为《电路维修施工合同》，请各方遵守以上约定，共同维护合同权益，确保工程进展顺利完成。
电路改造合同范本3篇
电路改造合同范本3篇篇一电路改造合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________一、合同条款1.1 工程名称：甲方电路改造工程1.2 工程地点：____________________（1）拆除原有电路设施；（2）设计并安装新电路；（3）提供所需材料、设备；（4）调试及验收新电路；（5）培训甲方相关人员。
1.4 工程期限：自合同签订之日起，乙方应在______日内完成工程。
1.5 工程费用：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
1.6 付款方式：合同签订后，甲方支付乙方工程款的30%作为预付款，工程进度达到50%时支付工程款的30%，工程验收合格后支付剩余的40%。
1.7 工程质量：乙方应保证改造后的电路符合国家相关标准，确保工程质量。
1.8 工程验收：工程完成后，甲方应在3个工作日内组织验收，验收合格后办理结算手续。
1.9 安全责任：乙方在施工过程中应严格遵守安全规定，确保施工安全。
如因乙方原因造成事故，乙方应承担相应责任。
1.10 知识产权：乙方在施工过程中所使用的图纸、设计方案等知识产权归甲方所有。
1.11 保密条款：双方应对在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方同意不得向第三方泄露。
二、名词解释2.1 电路改造：指对原有电路设施进行拆除、设计、安装、调试等，以满足甲方需求的过程。
2.2 预付款：指甲方在合同签订后支付给乙方的部分工程款，用于乙方开展工程前期工作。
2.3 工程验收：指工程完成后，甲方对乙方施工成果进行审查、验收，以确认工程质量是否符合要求。
2.4 知识产权：指乙方在施工过程中所使用的图纸、设计方案等具有独创性、新颖性、实用性的智力成果。
三、其他事项3.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
电路安装协议书范本(3篇)
第1篇甲方：（甲方全称）地址：（甲方地址）联系人：（甲方联系人姓名）联系电话：（甲方联系电话）乙方：（乙方全称）地址：（乙方地址）联系人：（乙方联系人姓名）联系电话：（乙方联系电话）鉴于：1. 甲方需要进行电路安装，以满足其日常生产、生活和工作需求。
2. 乙方具备电路安装的专业技术和资质，愿意为甲方提供电路安装服务。
双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：（具体工程名称）2. 工程地点：（具体工程地点）3. 工程内容：电路改造、布线、配电箱安装、灯具安装、插座安装等。
4. 工程预算：（具体工程预算金额）5. 工程期限：自本协议签订之日起至（具体完成日期）。
二、工程范围及质量要求1. 工程范围：- 电路改造：包括原有电路的拆除、改造和新增电路的布设。
- 布线：采用符合国家标准和行业规范的电线电缆，按照设计要求进行布设。
- 配电箱安装：安装符合国家标准和行业规范的配电箱，并进行调试。
- 灯具安装：安装符合国家标准和行业规范的灯具，并进行调试。
- 插座安装：安装符合国家标准和行业规范的插座，并进行调试。
2. 质量要求：- 电路安装必须符合国家有关电气安装标准和规范。
- 使用的材料和设备必须符合国家标准和行业规范。
- 工程质量必须达到甲方满意的标准。
- 工程完成后，必须进行试运行，确保电路运行正常。
三、工程进度1. 施工准备阶段：自本协议签订之日起至（具体日期）。
2. 施工阶段：自（具体日期）起至（具体日期）。
3. 验收阶段：自（具体日期）起至（具体日期）。
四、费用及支付方式1. 工程费用：本工程总费用为人民币（具体金额）元。
2. 支付方式：- 甲方在本协议签订之日起支付工程费用的30%作为预付款。
- 工程施工过程中，每完成一定阶段的工程，甲方支付该阶段工程费用的30%。
- 工程验收合格后，甲方支付剩余的40%工程费用。
- 工程质保期内，若出现质量问题，乙方负责无偿维修，直至问题解决。
电路维修施工合同4篇
电路维修施工合同4篇篇1电路维修施工合同甲方（委托方）：____________ 乙方（承包方）：____________为了明确电路维修施工的责任与义务，保障双方合法权益，特订立本合同。
合同内容如下：一、施工内容及要求1.甲方要求乙方对电路进行维修施工，包括但不限于电路检测、故障排查、线路维护等工作。
2.乙方应按照甲方提供的工程说明和要求，认真负责地完成维修施工工作，确保施工质量符合相关法律标准和规范。
3.乙方应保证施工过程中不损坏甲方的设备和财产，并在施工完成后清理现场，确保环境卫生。
二、工程期限1.乙方应在合同签订后____ 天内完成电路维修施工工作，如有特殊情况需延期，应提前与甲方协商并取得同意。
2.双方约定的工程期限为__________年月日至____________年月日。
三、费用支付1.甲方应按照双方约定的费用标准及支付方式，按时向乙方支付电路维修施工费用。
2.如因工程变更或其他原因导致费用发生变动，应重新协商确定费用标准，并签订补充合同。
3.支付方式：______________。
四、保修期及责任1.乙方对施工所使用的材料提供____ 年保修期，对施工质量提供_____年质保期。
2.在保修期内，如发现施工质量存在问题，乙方应免费修复，确保设备正常使用。
3.如因乙方施工质量原因导致甲方损失，乙方应承担相应赔偿责任。
五、违约责任1.如乙方未按照本合同规定履行其义务，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的一切经济损失。
2.如因甲方原因导致合同无法履行，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的一切损失。
六、争议解决1.在履行本合同过程中，如发生争议，双方应协商解决；若协商无果，可通过仲裁或诉讼的方式解决。
2.仲裁机构：______________。
七、其他事项1.本合同未尽事宜，双方可另行协商确定，并签订书面补充合同。
2.本合同自双方共同签字生效，并遵守双方自愿签署的约定。
本合同正本一式____份，甲方、乙方各执____份，自合同签订之日起生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电路维修合同范本（通用3篇）
电路维修合同范本第1篇
甲方：______________(发包方)
乙方：______________(承包方)
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条：工程概况
1、工程地点:延安市宝塔区李渠镇沟门村
2、工程承包方式：承包人包清工，材料有甲方购买。
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元(大写)，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计
第二条：关于材料供给的约定
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方提出，甲方及时更换。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。
如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
第三条：关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20__和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-20__并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费及材料费由乙方承担。
3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
4、本工程由甲方设计施工方案。
第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
6.施工期间乙方工作人员不的在电线、电缆、易燃品附近抽烟，否则罚款500元。
，
第五条：
工程付款方式、承包内容、结算的约定
1、施工人员入场10日内支付工程款用后支付95%工程款，
2、本工程保修期2年，5%工程款为工程保修款，保修期从竣工验收签章之日起算。
3、双方款项往来均应出具收据。
4、工程结算方式：房屋建筑面积____平米。
乙方承包内容：
1、电路开槽、布线、穿线、埋槽;
2、所有电施工过程的垃圾现场整理装袋;
3、电路施工穿墙、打孔、切割;
4、开关插座面板安装;
5、小五金的安装;
6、后期灯具的安装(水晶灯另计);
7、其他收费项目另计。
第六条：纠纷处理
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条：全同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。
任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。
合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____%支付违约金，并办
理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第八条：其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
2、甲方在入住前可以要求乙方现场配合其他工种的交叉施工。
3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条：附则
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
4、合同有效期至_______。
5、工程保修期2年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字______________ (盖章)_
乙方签字______________(盖章)
___年___月___日___年___月___日
电路维修合同范本第2篇
甲方(建设方)：（盖章）
乙方(施工方)：身份证号：
因甲方电路年久老化，加之暗线粗细不一，给日常保教工作带来诸多不便和幼儿人身造成危险。
甲方为了让幼儿有一个安全、舒适的保教环境，在各教室安装照明灯具和电风扇等电器，由乙方采取负责施工。
经双方协商，达成以下合同条款，共同遵守。
一、施工内容
1、将一楼16间活动室旧电线全部抽出，更换2.5平方的国标电线，总线为4平方的国标电线。
（后附用料、人工清单）
2、安装电表、照明灯具、闸刀、开关、插座等相应的用电器。
3、根据甲方要求和实际情况，需要走暗线之处，必须走暗线，需要加套管之处，必须加套管，需要将照明灯分设多个开关时，必须合理分设开关。
施工内容严格遵守甲方设计方案。
4、维修完将活动室恢复原状。
二、工程质量标准
1、乙方各项施工都必须符合国家相应质量标准，做到整齐、规范、牢固、安全，美观大方。
2、乙方安装的所有用电器均应达到正常使用标准，若因施工失误造成线路短路，用电器烧毁，乙方必须返工重装，并赔偿损毁的电线和用电
器。
3、施工结束后，整理好线路图，移交甲方保存，以备维修。
4、乙方在施工过程中，甲方监理人员有权随时要求乙方对达不到质量标准的部分进行返工直至符合质量标准。
5、施工结束后，保修期壹年，若甲方发现质量问题，乙方应及时予以免费维修。
三、费用及付费方式
1、电线和各类用电器均由乙方自行采购，甲方可对规格、型号提出建议。
2、乙方负责安装施工,双方协议维修材料及施工费总额为壹万玖仟叁佰陆拾元（19390.00元），施工结束后由乙方提供正规发票经教育国库支付系统审核通过一次结算。
四、安全责任
乙方应规范施工，搭好脚手架，系好安全带，绝不带电作业，不单人作业，确保安全，如发生事故，责任自负，甲方不承担任何责任。
五、其余事项
1、施工日期：______年______月______日至______年______月______日。
2、本合同签订后，甲乙双方均不得随意更改（工程变更部分除外）。
3、本合同一式三份，双方各执一份。
单位报账一份。
本合同双方代
表签字生效。
甲方代表：乙方（签字）：
______年______月______日______年______月______日
电路维修合同范本第3篇
甲方：
乙方：
义教楼，教师宿舍楼由于电线接入时间比较长，线路已经老化，经常
出现一些小问题，为了安全起见，经学校行政班子协商，决定改造线路。
经甲乙双方现场查看友好协商签定本合同。
一、改造时间：
_____年____月____日至_____年____月____日。
二、改造材料：
包工包料。
所涉及材料均采用贵州产贵王牌或贵州产的玉蝶牌
三、工程安全：
乙方要有高度安全责任感保护好自身安全，甲方不负责乙方在施工中
的安全，乙方在施工中要对甲方全校师生人身安全高度负责，对甲方电器
财产高度负责，如果在施工中由乙操作不当造成师生人身安全，电器财产
损坏乙方要负全部责任。
四、施工费用：
经甲乙双方现场勘测考查协商确定费用：伍仟肆佰叁拾贰圆(5432元)
五、材料检验：
施工前乙方先将材料运到甲方指定地方由甲方检验，经检验合格后，乙方材料全部放在甲方指定地方由甲方负责保管。
如果在检验中甲乙双方有异议，由甲方请供电所专业人员来检验，不合格不接收不负责乙方经济损失。
六、施工要求
1、线路规划甲乙双方一起实地查看完成。
2、布线要做到美观大方实用。
3、在施工中由于乙方操作不当毁坏甲材料，乙方要赔偿相应的材料。
七、付款：
施工完成经甲方检验合格并试用20天无异样，全额付款。
如果甲方违约在违约期间按银行同期贷款利息支付。
甲方：乙方：
_____年____月____日_____年____月____日。