保温施工合同范本

竭诚为您提供优质文档/双击可除

保温施工合同范本

篇一：外墙保温合同样本

外墙保温施工合同

发包人：（简称甲方）。

承包人：

按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则下，双方就本工程外墙保温工程事宜协商一致，达成以下合同条款。

一．工程概况：

工程名称：

工程地点：工程承包范围：_________栋外墙保温工程（中空玻化微珠）。工程量以实际完工收

方面积为准。

二．承包方式：

乙方包工、包料、单价包干的方式。单价_________元/

㎡。包干价中含材料费、人工费、运输费、上下车费、管理费、损耗、材料检验、试验费、场内转运、保管、工机具费在内一次性包干。

三．付款方式：

保温层做完后甲方预付乙方总工程造价的80%；剩余18%待本工程验收完工后一次性付清；剩余2%待本工程自竣工日验收合格之日起计算一年后无质量问题再由甲方支付乙方。

四．施工工期：

自进场之日期，按项目总工期要求，不得拖延工期。如果因甲方原因或建筑物主体不能进入保温施工工艺，工期顺延。

五．质量要求：

进场产品均为合格产品，且经“四川省建材产品质量监督监察中心”检验合格。符合《居住建筑节能保温隔热工程质量验收规程》的有关规定。

质量标准：合格。

质量等级经质检部门、监理单位、建设单位验评后达不到合同规定标准，由承包方无偿返修。达到合同规定质量等级后方可交工。

六．甲方工作：

1．向乙方进行技术交底，及时审定施工方案，并负责办理相关手续。

2．水、电、垂直运输及脚手架由甲方负责。

3．委派____________为现场代表，监督、检查、处理工程质量、进度、验收等事

宜。若发现有偷工减料，违反操作程序和原材料达不到合同约定要求等质量问

题，有权要求其返工直到合格为止。造成工期延误，由乙方承担违约责任。

4．组织竣工验收和办理竣工结算。

5．协调乙方与其他施工班组关系，协助乙方成品保护。

6．按合同约定支付乙方工程款。

七．乙方工作：

1．在施工期间严格保证材料、施工质量，安全施工。严格遵守国家现行施工规范、

规程。

2．若乙方质量原因造成财产和人身伤害，由乙方承担全部经济和法律责任，并负

责赔偿一切损失。

3．接受建设方委托的监理公司的监督、检查和评定工作。

4．委派____________为现场代表，监督、检查，处理工程质量、进度，验收事宜。

5．向甲方提供企业执照、资质、产品检验报告、合格

证等全套软件资料。

6．乙方负责保管自己的材料、工机具及成品保护，若发生损坏和丢失，甲方概不

负责。

八．安全工作要求：

1．乙方在进场施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工

程安全操作规程》及现场安全生产规章、制度，做好安全、文明施工。

2．由于乙方施工设施不完善、操作不当导致在施工中发生安全事故；由此造成的

损失概由乙方负责；若乙方人员发生安全事故，费用在5000元以下由乙方自己

承担；费用在5000元以上，除保险公司赔偿后剩余部分甲、乙双方各自承担

50%。

3．乙方人员不得有盗窃行为，及打架斗殴行为；如有发生，按甲方规定对当事人

作相应罚款。

九．禁止转包或再分包：

乙方不得将本合同项下的工程作业转包或再分包给他人。否则乙方将依法承担违

约责任。

十．其他约定：

1．双方履行完合同全部义务，工程价款支付完毕，乙方向甲方交付工程作业成果，

并经建设部门验收合格后，本合同即告终止。

2．乙方必须做到施工中的场地清理，建筑垃圾清扫，卫生整洁。

3．本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决或者要求有关主管部门调解，协商调

解不成，可向峨眉山市人民法院起诉。

4．本合同壹式两份。由甲、乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）乙方（盖章）

代表签字：代表签字：

电话：电话：

时间：年月日时间：年月日

篇二：外墙保温工程施工合同书

外墙保温工程施工合同书

甲方：锦宸集团有限公司重庆分公司第七项目部乙方：重庆有益建筑劳务工程有限公司

依据《中华人民共和国经济合同法》和建筑工程承包条例，为明确双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经

双方协商达成合同条款如下：

一、工程项目

12

3、工程范围及内容：

⑴、工程范围：4#楼外墙保温工程。

⑵、工程内容：4#楼外墙保温人工。

⑶、合同单价：人工费15元/㎡

二、材料供应

1、外保温材料由建设单位提供。

三、工期：

根据工程需要，外保温施工工期为70天，以实际进场施工时间为准（下雨等特殊情况顺延）。

四、工程质量及竣工验收：

1、质量检验及验收标准：按施工图纸、设计变更通知及国家、地方颁发的现行施工验收标准为依据。使用材料质量及规格由建设方负责。

五、工程价款支付

1、保温工程人工费按照经聚金公司审定后的月进度工程款中劳务费的80%进行支付，余下的20%人工费在保温工程完成验收合格后一次性支付给乙方。

2、保温工程人工费的支付依据：由甲方在本合同签订后，向聚金实业（集团）有限公司出具外墙保温工程人工费

支付不可撤销委托书，委托书在甲方和聚金公司盖公章后立即生效。

3、每月工程款的发票由甲方提供给聚金公司，每月工程款中应支付的人工费，由甲乙双方确认并盖公章，由乙方作为向聚金公司领款的凭据。

六、施工安全：

1、严格执行安全生产责任制。

2、乙方在施工期间应安全生产、文明施工，避免一切事故的发生。对已发生的事故必须及时向甲方及相关部门汇报，做到及时处理。

3、乙方必须接受甲方（总承包方）的安全检查，及时整改事故隐患；禁止擅自使用机具设备、电气和从事特种作业。甲方对违反安全法规的人员有权处理，直至劝其离场或终止合同。乙方有权拒绝甲方的违章指挥。

4、安全事故赔偿责任按原甲乙双方签订的《建设工程劳务承包合同》有关条款执行。

七、违约责任：

合同从签定之日起生效，共同信守，严格执行，如一方违约，按工程总价的10%处以违约金。

八、解决合同纠纷的方式：

事先由各方协商解决，在双方协商解决未达成一致时，可申请当地人民法院判决。