建筑消防设施安装施工合同LTP一97—001
建筑消防安装施工合同（通用3篇）
建筑消防安装施工合同（通用3篇）建筑消防安装篇1发包方：________ (以下简称甲方)承包方：________ (以下简称乙方)根据有关法律规定，经甲、方双方协调，一致同意签订本合同，以便双方共同遵守执行。
具体条款如下：一、安装内容1、工程名称：________2、工程地点：________3、承包范围：________1) 甲方提供的消防系统施工图、系统图2) 设计变更规定的范围3) 技术核定单规定的范围4、承包方式：承包方式(施工总包干)包辅材，水系统甲方只提供管材、设备、阀门、卡箍件、玛钢件、法兰螺丝、管道油漆、型钢、套管，报警系统甲方只提供线管、线缆、线盒、丝杆及报警设备。
其余材料均由乙方负责提供，且保证所提供材料符合规范及设计要求。
二、工程工期1)依照本工程总承包合同的规定，乙方总工期为________ 日历天，开工日期以甲方的进场通知为准，竣工日期为在具备系统运行的条件下，乙方应于________天内完成全系统的调试运行。
2)在规定工期内如遇不可抗拒的原因或因甲方原因而造成工期延误，工期顺延，以甲方核实签字的文字记录为准。
3)工期每延迟一天罚款________元，甲方的临时抢工要求视为工期，工期提前奖励________元。
4)如果采取措施后仍完成不了工期，按第八条第三款执行，并处以合同金额________%的罚款。
三、工程质量要求：1)严格按照相关施工验收规范组织施工，如发生严重质量事故，甲方有权处以合同金额________%的罚款，且无条件解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。
2)一般质量问题，经甲方指出不整改的，处以________元罚款，处罚之后仍不整改的，甲方有权无条件解除合同。
3)鼓励合理化建议。
建议被采纳后产生了效益，给予创造效益的________%现金，当场予以奖励。
四、工程价款：工程包干价：人民币圆整(小写￥________元)。
其中：① 火灾自动报警系统：人民币________元;② 自动喷淋灭火系统：人民币________元;③ 消火栓系统：人民币________元;五、结算方式1)进度款的结算：水喷淋、消火栓系统以管道延长米作为结算依据，消防报警系统，以报警点为结算依据。
建筑消防设施安装合同范本
建筑消防设施安装合同范本乙方（承包商）：_________鉴于甲乙双方就_________（项目名称）的消防设施安装工程达成一致，特此签订如下合同：一、工程内容及要求1. 乙方需根据国家有关消防法规和标准，为甲方提供以下消防设施的安装服务：自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、应急照明与疏散指示系统等。
2. 所有安装的消防设备和材料必须符合国家标准及相关行业规范，确保质量合格。
3. 乙方应负责所安装设备的调试工作，保证其正常运行并通过相关消防部门的验收。
二、合同价格1. 双方约定，本消防设施安装工程的总价款为____元。
2. 价格包括全部设备材料费、人工费、管理费及其他必要费用。
三、支付方式1. 甲方需在合同签订后____天内支付合同总价的____%作为预付款。
2. 剩余款项在工程完工并通过验收后____天内结清。
四、施工期限1. 乙方应在收到预付款后的____天内开始施工，并保证在____天内完成安装任务。
2. 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应及时协商确定新的工期。
五、质量保证与售后服务1. 乙方应保证所提供的消防设施安装服务符合国家质量标准，并提供不少于____年的质保期。
2. 在质保期内，如出现非人为因素导致的设备故障或损坏，乙方应负责免费维修或更换。
六、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付款项，应按逾期金额的日千分之____支付违约金。
2. 若乙方未按期完成安装任务，除因不可抗力因素外，应按逾期天数向甲方支付合同总价千分之____的违约金。
七、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地人民法院进行诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，双方可另行协商补充条款。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日。
消防安装施工合同范本
甲方（以下简称“业主”）：
乙方（以下简称“施工方”）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方消防安装施工工程（以下简称“工程”）的相关事宜，达成如下协议：
一、工程内容
1.1乙方根据甲方的要求，负责消防安装施工工程的设计、施工、验收及保修等工作。
代表（签名）：__________代表（签名）：__________
签订日期：__________签订日期：__________
1.2工程包括但不限于：消防水池、消防泵房、消防喷淋系统、消防报警系统、疏散指示系统、消防通讯系统等设施的安装、调试及验收。
二、工程质量
2.1乙方应按照消防安装施工工程的施工图纸、技术规范和标准要求进行施工，确保工程质量。
2.2乙方应选用符合国家标准的消防设备和材料，并对其质量负责。
2.3工程验收合格后，乙方应按合同约定对工程进行保修，保修期自工程验收合格之日起计算。
六、争议解决
本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
七、其他约定
7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。
7.2双方应遵守国家有关法律法规，严格执行合同约定，共同维护双方的合法权益。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________
（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总额的20%；
（4）剩余的20%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方支付给乙方。
4.2乙方应开具合法的税务发票，甲方依法予以报销。
五、违约责任
5.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
消防安装工程施工合同范本3篇
消防安装工程施工合同范本3篇篇1消防安装工程施工合同范本甲方：（委托人全称）乙方：（承接人全称）鉴于甲方拟进行消防设施安装工程的承接，为明确双方权利义务，特订立本合同。
经双方友好协商，达成如下协议：第一条项目名称甲方委托乙方进行消防设施安装工程，工程名称为（工程名称）。
第二条工程内容1. 本工程包括消防设施的设计、安装、调试以及相关的监理工作。
2. 甲方提供的资料齐全、准确，乙方应严格按照设计方案和施工图纸进行施工。
3. 工程竣工后，乙方应按照规定进行检测，确保消防设施的正常运行。
4. 工程完工后，乙方应对工程进行交底，向甲方负责人详细介绍设施使用方法和注意事项。
第三条工程报价1. 乙方应向甲方报告施工方案和工程报价，双方达成一致后签订正式合同。
2. 工程报价包括设计费、施工费、材料费、劳务费用等相关费用。
3. 若因设计方案变更或其他原因导致工程费用发生变化，双方应重新商定费用并签订补充合同。
第四条工期要求1. 工程总工期为（工期），按规定时间节点完成各项施工工作。
2. 若因不可抗力等原因导致工期延误，乙方应提前向甲方书面报告，并双方友好协商解决。
第五条施工要求1. 乙方应按照国家相关规定和标准进行施工，确保施工质量达到要求。
2. 施工期间应保证施工现场整洁，遵守安全生产规定，确保施工人员安全。
3. 如发生施工质量问题，乙方应及时进行整改，并承担相应责任。
第六条竣工验收1. 工程竣工后，乙方应邀请甲方进行验收，确保消防设施安装工程符合规定标准。
2. 如验收合格，双方签署竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按要求进行整改，并重新邀请甲方进行验收。
第七条质保期工程竣工后，乙方负责提供维修保养指导，并提供一定时限的质保期。
第八条保密条款双方应对合同及工程相关资料保密，未经双方书面同意，不得向外泄露。
第九条违约责任如因一方违反合同规定，给对方造成损失，应承担相应赔偿责任。
第十条合同解决争议在履行合同过程中发生争议，双方应友好协商解决；如不能协商解决，应提交相关部门或仲裁机构处理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑消防设施安装施工合同
(LTP一97—001)
建设单位：
建筑名称：
建筑地点：
施工单位：
合同编号：
山东省公安厅 编制
山东省工商行政管理局 监制
一九九七年四月
建筑消防设施安装施工合同
甲方(建设单位)：——
乙方(安装施工单位)：——
根据《中华人民共和国经济合同法》和《山东省消防管
理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商
双方达成如下协议，共同遵守。
第一条 建筑消防设施概况：
(一)建筑名称：——
(二)安装施工范围：
A集中报警系统 B区域报警系统 C自动喷水灭火系统
D卤代烷灭火系统 E二氧化碳灭火系统 F泡沫灭火
系统 G氮气灭火系统 H蒸汽灭火系统 I干粉灭火系
统 了消防控制系统
(三)开工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
第二条 图纸、预算交付
(一)甲方在开工前十日向乙方提供经过公安消防部门
审批的设计图纸叁套；
(二)乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。
(三)本合同造价范围为 图纸内的消防
设施，图纸及预算书以外部分由甲乙双方另行协商结算式和时间。
第三条 合同价款、拨款和结算
(一)合同价款：本工程预算价格 元大写
（ ）原则上工程量大包，镀锌钢管，镀
锌铁皮和电线按照施工实际价格调整。其中不含消防器材的检测费和
自动消防设施的检测费，不包括应急照明，疏散指示，防火门的检测
费。
(二)报警，喷淋系统施工材料全部进场后付工程总造价的30%合
人民币 元。工程量完量70%付款至总造价的50%
合人民币 元。工程量基本完工付至工程总造价的75%
合人民币 元。具备验收条件付至工程总造价的85%合人
民币 元。消防验收合格后付工程总造价的95%合人民
币 元。余款分一年付清。
第四条 材料供应及施工标准：
乙方选用材料应达到相关标准要求，并保证达到消防主管部门
的验收标准，并保证验收合格。
第五条 双方责任
(一)甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场
地；协调乙方与王地其它施工单位的协作关系；通知公安消
防等有关部门参加验收，及时组织验收并付款；
(二)乙方：应及时采购设备，严格按操作规程施工，确
保安装质量，服从甲方的进度安排，按时提供有关竣工资料
并参加竣工验收。
第六条 图纸变更
如果施工过程中出现合同范围外变更和追加，由甲乙双方
协商确定并决定结算方式和付款方式。
设计图纸，施工图纸原则不变。确实需要变更，甲方应提前15日
书面通知乙方，并经公安消防部门批准。
第七条 验收和工程质量
(一)乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设施施王技
术档案，甲方在十日内组织验收；
(二)消防设施安装质量以通过建筑自动消防系统技术
检测并经公安消防部门竣工验收合格为标准。
第八条 保修
(一)保修内容：见安装施工范围；
(二)保修期限：自验收合格之日起保修半年；
(三)保修期满后，按《 》的规定签订
维修保养合同。
第九条 违约责任 —
(一)甲方责任：
1．未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电方便等，
除I程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工
的实际损失；
21程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同
时赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费
用；
3 1程未经消防验收，提前使用，发现质量问题，自己承
担责任和损失；
4超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价
的0.3％向乙方偿付逾期的违约金。
(二)乙方责任：
1、乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权
要求限期无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工
程总造价的0．3％向甲方偿付逾期的违约金；
2保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复；因甲方原
因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。
第十条 本合同履行过程中如发生争议，双方应协商
解决。协商不成时，采取( B )的方式解决：
A向 仲裁委员会申请仲裁。
B向 人民法院提起诉讼。
第十一条 如需担保，另立合同。
第十二条 本合同自双方签字盖章之日起生效，至保
修期满终止。
第十三条 本合同正本两份，双方各执一份，副本份送
公安消防、工商行政管理等有关部门。
第十四条 其他：双方协商处理
合同订立时间 年 月 日
甲方(章)： 乙方(章)：”
地 址： 地 址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
开户银行： 开户银行：
帐 号： 帐 号：
邮政编码： 邮政编码：
鉴证意见
签证机关（章）
经办人：
年 月 日