重庆交通大学工程造价自学考试题
重庆造价员基础章节练习题
《工程造价基础知识》第1章工程造价相关法规与制度一、单选（只有一个正确选项）1、工程造价管理包括两层管理，即建设工程投资费用管理和（）。
A、工程价格管理B、工程管理C、建设项目管理D、工期管理2、《全国建设工程造价员资格证书》原则上每（）验证一次，由各管理机构和各专委会负责具体实施。
A 、三年 B、两年 C、一年 D、四年3、新申请工程造价咨询企业资质的，其资质等级按照（）工程造价咨询企业资质标准核定为（），设暂定期一年。
A、乙级，乙级B、甲级，乙级C、甲级，甲级D、丙级，丙级4、工程造价咨询企业资质有效期为（）。
A、3年B、2年C、1年D、4年5、法律关系客体一般分为物、行为和（）。
A、智力成果B、国家C、人D、目标6、关于代理的表述中，不正确的是（）。
A、代理人在代理权限内可以自行决定自己的意思表示B、代理人以被代理人的名义实施代理行为C、被代理人对代理人的不当代理行为不承担民事责任D、代理人必须在代理范围内实施代理7、诉讼时效，是指权利人在法定期间内不行使其权利，法律规定消灭其（）的制度。
A、上诉权B、起诉权C、胜诉权D、抗辩权8、诉讼时效期间从（）时起计算。
A、知道或应当知道权利被侵害B、权利人提起诉讼C、权利实际受到侵害D、法院接受诉讼9、从权利被侵害之日起超过（）的，人民法院不予保护。
A、30年B、10年C、5年D、20年10、建筑许可包括建筑工程施工许可和（）两个方面。
A、营业执照B、从业资格C、开工许可D、安全许可11、建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。
因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过（）个月。
A、1，3B、3，1 C 、 3，2 D、3， 312、建筑工程实行总承包的，工程质量由工程（）负责。
A、总承包单位B、设计单位C、建设单位D、监理单位二、多选（至少有两个正确，一个错误的选项）1、工程建设法律关系是在工程建设法律规范的调整下形成的权利义务关系，也是由（）三个要素构成。
07138工程造价与管理——自考网络学习习题汇总
1 [单选题] 静态投资包括建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费用和（）A、预备费B、基本预备费C、涨价预备费D、未明确项目准备金参考答案：A您的答案：展开解析2 [单选题] 从投资费用的角度看，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的（）费用。
A、全部投资B、全部固定资产投资C、全部固定资产和无形资产投资D、全部固定资产和流动资产投资参考答案：B您的答案：展开解析3 [单选题] 下列不属于造价工程师享有的权利是（）A、工程造价管理的执法C、依法申请开办工程造价咨询单位B、参与工程项目经济管理D、独立依法执行造价工程师岗位业务参考答案：A您的答案：展开解析4 [单选题] 对单个设备进行试运转工作的调试费用应计入（）A、安装工程直接费B、安装工程其他直接费C、安装工程现场经费D、安装工程间接费参考答案：B您的答案：展开解析5 [单选题] 世行关于应急费的规定中，有一项费用是作为费用储备，可能动用，这项费用被称为（）A、预备费B、不可预见准备金C、未明确项目的准备金D、建设成本上升费参考答案：B您的答案：展开解析6 [单选题] 下列价格中不属于到岸价的是（）A、CIF 价B、运费、保险费在内价C、关税完税价格D、增值税的组成计税价格参考答案：D您的答案：展开解析7 [单选题] 预算定额中材料损耗量不包括（）A、施工操作中的材料损耗B、施工地点材料堆放损耗C、材料采购运输损耗D、材料场内运输损耗参考答案：C您的答案：展开解析8 [单选题] 编制基本直接费单价时不包括（）A、人工费B、材料费C、机械台班使用费D、现场经费参考答案：D您的答案：展开解析9 [单选题] 预算定额的水平较施工定额的水平（）A、高B、低C、相同D、不同参考答案：B您的答案：展开解析10 [单选题] 措施项目清单为可调整清单，投标人在进行措施项目计价时( )A、不得对措施项目清单做任何调整B、对措施项目清单的调整可以在中标后进行C、可以根据施工组织设计采取的措施增加项目D、可以采用索赔的方式要求对新增项目予以补偿参考答案：C您的答案：展开解析11 [单选题] 招标人在工程量清单中（）的材料和专业工程属于依法必须招标的，由承包人和招标人共同通过招标确定材料单价与专业工程分包价。
2024年一级造价师之工程造价案例分析(交通)题库练习试卷B卷附答案
2024年一级造价师之工程造价案例分析（交通）题库练习试卷B卷附答案大题（共10题）一、某新建项目生产一种产品，根据市场预测估计每件售价为500元，已知该产品单位可变成本为400元，固定成本为150万元。
【问题】试求该项目的盈亏平衡产量。
【答案】根据收益、成本与产量的关系可知：TR＝单价×产量＝P×Q＝500Q。
TC＝固定成本＋可变成本＝1500000＋400Q。
设该项目的盈亏平衡产量为Q*，则当产量为Q*时，应有：TR＝TC。
即：500Q*＝1500000＋400Q*。
解得：Q＊＝15000（件）。
即该项目的盈亏平衡产量为15000件。
二、某公路工程业主确定某投标人为中标人，合同工期6个月，工期奖罚均为1万元/天。
部分工程合同内容如下：（1）开工之日前7天内支付合同价20%的材料预付款，预付款在最后2个月等额扣回。
（2）业主按承包商每月应得的工程款90%按月支付工程款，工程质量保证金为工程款的5%，竣工结算时一次扣留。
（3）月进度款最低签发金额为500万元，若不足与下月合并支付。
（4）项目1～6月计划完成工程量依次是4800m2、6800m2、5600m2、4300m2、6200m2、5800m2，全费用综合单价1000元/m2。
、该工程预计合同总价是多少？工程预付款是多少？、计算1～5月业主按月支付的工程进度款。
【答案】1.工程合同价=（4800+6800+5600+4300+6200+5800）×0.1=3350（万元）业主在开工前应支付的工程预付款=3350×20%=670（万元）2.（1）1月第1个月承包商完成工程款=4800×0.1=480（万元）第1月业主应拨付的工程款为：480×90%=432（万元）应签发的付款金额低于合同规定的最低支付限额，故1月不支付。
（2）2月第2月承包商完成的工程款为：6800×0.1=680（万元）第2月业主应拨付的工程款为：680×90%=612（万元）本月业主应拨付的工程款为：612+432=1044（万元）（3）3月第3个月承包商完成工程款=5600×0.1=560（万元）第3月业主应拨付的工程款为：560×90%=504（万元）（4）4月三、某新建项目生产一种产品，根据市场预测估计每件售价为500元，已知该产品单位可变成本为400元，固定成本为150万元。
2022-2023年一级造价师之工程造价案例分析(交通)题库综合试卷A卷附答案
2022-2023年一级造价师之工程造价案例分析（交通）题库综合试卷A卷附答案大题（共5题）一、某新建项目生产一种产品，根据市场预测估计每件售价为500元，已知该产品单位可变成本为400元，固定成本为150万元。
【问题】试求该项目的盈亏平衡产量。
【答案】根据收益、成本与产量的关系可知：TR＝单价×产量＝P×Q＝500Q。
TC＝固定成本＋可变成本＝1500000＋400Q。
设该项目的盈亏平衡产量为Q*，则当产量为Q*时，应有：TR＝TC。
即：500Q*＝1500000＋400Q*。
解得：Q＊＝15000（件）。
即该项目的盈亏平衡产量为15000件。
二、某公路项目业主与承包人签订了工程承包台同，合同规定：钢材、木材、水泥由业主供货到工地现场仓库，其他材料由承包人自行采购。
承包人编制的施工方案和进度计划表已获监理人批准。
在边坡施工过程中，因业主提供的水泥未到，使该项作业从8月3日至8月16日停工（该项作业的总时差为0天），该项作业人工30人，混凝土搅拌机1台。
8月7日至8月9日因下雨，涵洞基础开挖工程停工（该项作业的总时差为零），该项作业人工10人。
8月17日至8月21日因1台砂浆搅拌机发生故障使涵洞砌筑延迟开工（该项作业的总时差为4天），该项作业人112人。
为此，承包人于8月5日后陆续送交了工期、费用索赔计算书和索赔依据的详细材料，并于8月24日向监理人提交了一份索赔书，其计算书的主要内容如下：1.工期索赔：（1）边坡8月3日至8月16停工，计14天。
（2）涵洞基础8月7日至8月9日停工，计3天。
（3）砌筑8月17日至8月21日延迟开工，计4天。
总计请求顺延工期：21天。
2.费用索赔：（1）窝工机械设备费：一台混凝土搅拌机14×165=2310（元）。
【答案】1.承包人提出的工期索赔不正确。
（1）边坡停工14天，应予工期补偿14天。
这是由于业主原因造成的，且该项作业位于关键路线上。
2024年一级造价师之工程造价案例分析(交通)综合练习试卷A卷附答案
2024年一级造价师之工程造价案例分析（交通）综合练习试卷A卷附答案大题（共12题）一、人工挖台阶，土质确定，条件一定，测时资料表明，挖1m3需消耗基本工作时间85min。
辅助工作时间占基本工作时间2％，准备结束时间占工作班定额时间3％，不可避免中断时间测时为12min，休息时间占基本工作时间的25％。
问题：计算时间定额和产量定额。
【答案】二、某公路项目业主与承包人签订了工程承包台同，合同规定：钢材、木材、水泥由业主供货到工地现场仓库，其他材料由承包人自行采购。
承包人编制的施工方案和进度计划表已获监理人批准。
在边坡施工过程中，因业主提供的水泥未到，使该项作业从8月3日至8月16日停工（该项作业的总时差为0天），该项作业人工30人，混凝土搅拌机1台。
8月7日至8月9日因下雨，涵洞基础开挖工程停工（该项作业的总时差为零），该项作业人工10人。
8月17日至8月21日因1台砂浆搅拌机发生故障使涵洞砌筑延迟开工（该项作业的总时差为4天），该项作业人112人。
为此，承包人于8月5日后陆续送交了工期、费用索赔计算书和索赔依据的详细材料，并于8月24日向监理人提交了一份索赔书，其计算书的主要内容如下：1.工期索赔：（1）边坡8月3日至8月16停工，计14天。
（2）涵洞基础8月7日至8月9日停工，计3天。
（3）砌筑8月17日至8月21日延迟开工，计4天。
总计请求顺延工期：21天。
2.费用索赔：（1）窝工机械设备费：一台混凝土搅拌机14×165=2310（元）。
【答案】1.承包人提出的工期索赔不正确。
（1）边坡停工14天，应予工期补偿14天。
这是由于业主原因造成的，且该项作业位于关键路线上。
（2）基础开挖停工，不予工期补偿。
因为正常下雨属于季节性因素，是有经验的承包人能预计的，在施工组织中应作考虑，不予索赔。
（3）砌筑停工，不予工期补偿，因为该项停工属于承包人自身原因造成的。
同意工期补偿：14+0+0=14（天）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
重庆交通大学工程造价自学考试题
一、单项选择题
1.施工定额又称().
A.补充定额
B.概算定额
c.预算定额
D.企业定额
2.在合理的施工组织设计、正常的施工条件下，生产一个规定计量单位合格产品所需的人工、材料和机械台班的社会平均消耗量标准是（）
A.概算定额
B.预算定额
C.估算指标
D.企业定额
3.在工程量清单计价中,分部分项工程量清单的项目编码有(）
A.9位
B.11位
C.12位
D.13位
4.依照建筑面积计价规范，建筑物顶部层高2.20m 以上的电梯机房应（)
A.不算面积
B.计算1/4面积
C.计算1/2面积
D.计算全面积
5.依照建筑面积计价规范，屋顶水箱应()
A.不算面积
B.计算1/4面积
c.计算1/2面积
D.计算全面积
6.依据定额工程量计算规则,平整场地的工程量应(）
A.按建筑物外墙外边线计算
B.按建筑物外墙外边线各加1m计算
c.按建筑物外墙外边线各加2m 计算
D.按建筑物外墙外边线各加3m 计算
7.依据定额工程量计算规则，砌筑工程中内、外山墙墙身高度计算应（）
A.按最低点计算墙身高度
B.按其平均高度计算
c.按最高点计算墙身高度
D.仅算到天棚底
8.根据招标投标法规定，以下工程中必须要招标的工程是（)
A.以工代赈的项目
B.抢险救灾项目
C.涉及国家安全的项目
D.使用外国政府贷款的项目
9.邀请招标又称为（）
A.无限竞争性招标
B.有限竞争性招标
c.议标
D.围标
10.招标人在招标开始前对申请参加投标的潜在投标人资质条件、业绩、信誉等多方面进行资格审查称为（）
A.资本金审查
B.评标
C.资格后审
D.资格预审
11.在工程项目的风险评价中，投资所在国家的法律、法规等各项政策的健全与否以及稳定性所带来的风险属于（）
A．市场风险
B.投资环境风险
C.资源风险
D.融资风险
12.业主对所建设项目可能预见的风险去投保，这属于风险管理措施的（）
A.风险预防
B.风险转移
c.风险降低
D.风险自留
13.投资方案在计算期内各年净现金流量的现值等于零时的折现率是（）
A.投资收益率
B.基准收益率
C.净现值率
D.内部收益率
14.根据已建成的、性质类似的建设项目的投资额和生产能力粗略计算拟建项目投资额的方法是（）
A.设备系数法
B.生产能力指数法
C.朗格系数法
D.指标估算法
15.厂区内绿化面积与厂区占地面积之比是（）
A.容积率
B.建筑密度
c.绿化率
D.土地利用系数
16.价值工程的核心是（）
A.功能分析
B．功能评价
c.成本核算
D.方案创新
17.在双代号网络图中圆圈表示节点，分布在箭尾和箭头的两端，箭线的箭头节点表示（）
A.该工作的开始
B.该工作的结束
c.一项工作
D.无实际意义
18.下列关于双代号网络图的说法正确的是（）
A．节点之间可以有双向箭头之间的连线
B.可以出现循环线路
c.可以有多个起点节点
D.虚箭线不消耗资源
19.根据进度计划安排在某一确定时间内所应完成的工程内容的计划投资是（）
A.拟完工程实际投资
B.已完工程实际投资
c.已完工程计划投资
D.拟完工程计划投资
20.建设工程竣工决算的编制单位是（）
A．建设单位
B.施工单位
c.监理单位
D.设计院
二、多项选择题
21.按照国民经济各行业性质和和特点分类,建设项目可分为（）
A.竞争性项目
B.改建项目
c.扩建项目
D.公益性项目
E.基础性项目
22.工程造价管理的主体有（）
A.业主
B.工程建设项目
c.承建商
D.设计单位
E.监理公司
23.建筑安装工程费中的直接费包含（）
A.设备购置费
B.人工费
c.材料费
D.措施费
E.建设期利息
24.以下费用中属于间接费的有（）
A.夜间施工增加费
B.管理人员工资
c.住房公积金
D.工程排污费
E.施工排水费
25.在人工工时分析时，属于必须消耗的时间有（）
A.偶然工作时间
B.基本工作时间
c.辅助工作时间
D.休息时间
E.准备与结束工作时间
三、名词解释题
26.项目清单
27.调解
28.风险评估
29.限额设计
30.工程索赔。