工程勘察设计合同标准范本(3篇)
工程勘察设计合同标准范本兹有工程总承包人：_____（以下简称甲方），地址：_____，电话号码：分包人：_____ （以下简称乙方），地址：_____，电话号码：甲方与乙方达成协议，因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同，其详细条款载明于附表一内，作为承担总包合同工程的一部份。
本着诚实守信，本总包合同的各条规定及相关事实，甲乙双方应充分如实告知相关当事人，甲方提供之本合同之标的应合法有效。
现于____年____月____日双方同意如下条款。
第一条：工程名称：第二条：工程地点：第三条：工程范围：附件二。
第四条：价款4.1工程总价：人民币____元整,大写为（此项为投标价，支付以实际工程量为依据，此为税后价），乙方包工包料。
4.2按____年江苏省单位估价表方式按综合单价进行结算。
材料按市场当月信息价结算，合同另有约定的除外。
4.3以上工程量总包以实际工程量价款中抽取%作为总包管理费。
其中包括但不限于下浮点、税金、配合费等费用。
此管理费自每次甲方付款中自动扣除。
4.4此合同开工10天内，乙方向甲方交质量保证金万元，此保证金应在该分包工程验收完工后，15天内归还给乙方。
第五条：工程期限5.1开工日期：5.2竣工日期：（以竣工报告为准）交付日5.3合同总工期：天5.4甲方应在合同签订后5个自然日以内书面通知乙方进入工地开始履行分包工作。
乙方应辛勤以赴，不得耽误。
第六条：付款办法6.1乙方进场5天内，甲方付给乙方进场施工费元。
乙方施工至壹个月后，10天内付进场第壹个月的工程进度款的75%。
以后以按每月工程量的进度款付75%，工程结束验收合格付至总工程款的90%。
删除工程竣工后六个月内付5%。
6.2工程竣工满一年后20天内5%付清（此项为保固金）。
6.3水电费由甲方预交，费用从乙方工程最后一批工程款中扣除〔水电费用是决算后机械费中的50%〕6.4甲方付款不以乙方向其提供发票为前提。
第七条：本工程质量标准按设计文件及相关规范规定的标准施工且符合国家相关验收标准。
第八条：代表甲方应指定一到两名人员作为甲方的代表，有他亲笔签名的文件即认为是甲方的正式文件，此项人员的授权委托书作为本合同的一部分。
如发生变更，甲方应当自变更后即日书面通知乙方，因甲方迟延通知而造成的损失由甲方承担。
第九条：工地管理9.1乙方必须加强施工人员的安全及职业技能教育，在施工过程中，必须保证安全，清除隐患，杜绝一切事故的发生。
9.2严格执行工地上的各项管理制度,施工现场必须做到文明施工，做到工完场清，垃圾归堆并运送指定地点。
如不及时处理，经乙方书面确认，甲方可以于该期工程款中扣除____元以下罚款。
9.3乙方进入施工现场后，不得打架斗殴、酗洒闹事。
情节严重移交司法部门处理。
第十条：设备、材料、通行及配套10.1甲方提供乙方临时用房，以及为了履行完成、养护分包工程所需的暂时或永久性质的设备。
10.2凡本工程使用的由乙方提供的设备及材料，除甲方当即提出不合格外，均视为合格品。
10.3乙方堆置器材设备之场所，应在甲方许可之范围内，不得妨碍工程之进行与街道之畅通。
甲方为使乙方能按分包合约顺利施工，应向乙方提供使其设备足够能进入其工地的一部分或几个部分的便利措施。
10.4本工程施工期间工地及相关场所临时水电设施由甲方负责提供，甲方应随时注意保持交通、电力、通讯、给水、瓦斯或其它设施之安全正常营运。
第十一条：工程保险11.1乙方应对其员工购买保险11.2由甲方办理的保险单以履行总包合同通则，如果涉及乙方应当享有保险单内利益，甲方应当将乙方享有的利益注明或特别载列于保险单上和附表本部份之上。
11.3双方必须维持其有效期直至本分包工程全部完成止。
11.4除能证明因不可抗力或乙方故意或重大过失外，工期延长，应由甲方支付续保费用。
第十二条：变更设计12.1双方得以按照下列情况改变其分包合同的工程：12.1.1经由本合同双方协商一致减少的事项。
12.1.2为了甲方利益，由乙方可以书面提前10天通知甲方，变更或增加或减少的事项。
12.2所增加或变更之费用，乙方可以按照签订到变更期间的相对高价定价。
12.3减少之工程，甲方除承担乙方已购材料之损失外，还应支付乙方为此支付合理的费用。
第十三条：工程延期13.1须延长完工日期时，乙方可于原因发生后____日内据实将工程延期通知单书面通知甲方，但能够证明是乙方故意造成延期的除外。
13.2本工程施工期间，甲方得通知乙方将本工程全部或局部停工。
第十四条：验收14.1工程具有覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位时，甲方应在接到乙方通知之时起24小时内进行验收。
14.2本工程进度于符合完工或阶段性验收标准时，乙方应以书面报请完工验收。
经监理工程师认可后，由甲方验收。
14.3乙方在验收前____日，将验收日期以书面通知甲方，如甲方不能按时参加，须提前____日书面通知乙方，因此造成的延期参照本合同十三条停工损失赔偿。
14.4甲方在收到乙方通知后3天内未进行验收、也未提出延期的，乙方提交的已验收通知中开列的工程量即视为被认可，通知的验收日期即视为验收合格之日，作为支付合同价款的依据。
14.5本工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应在10天内移交予甲方。
验收合格之日即视为所有权及相关权利义务发生转移。
第十五条：违约及损害赔偿责任15.1一方如有下列情事之一者，另一方可终止或解除本合约，一方应给付另一方按工程总价10%计算之违约金。
15.1.1一方要求减少工程金额达原合约金额之百分之二十。
15.1.2一方要求停工达____日，除能证明是不可抗力或另一方之故意或重大过失除外。
15.1.3一方有停业、倒闭、破产或财务发生困难情事之虞，或一方显无能力支付工程款。
15.2本合约依上述原因而终止或解除时，或因其它原因致使合同但发生其它赔偿事件，一方仍得依法向另一方求偿。
15.3除能够证明是乙方故意不按时进场施工的，甲方应赔偿乙方违约金15万元。
15.4除能证明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期，甲方应按每人100元/天对乙方承担赔偿金，并支付乙方因停工或延期而发生之费用包括但不限于施工机具折旧费、工地费用及管理费用等。
甲方应于通知停工之十日内主动赔偿乙方。
15.5甲方不按照合同约定准时支付工程款、违约金、赔偿金等，每迟延一天按照工程总价的百分之三支付违约金。
第十六条：纠纷处理甲乙双方如对本合约条款发生争议，双方应平等协商，协商不成，由苏州市相城区人民法院管辖。
第十七条：其它17.1合约时效：本合同经双方盖章后生效，自付清尾款后终止。
17.2合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。
17.3本合约正本之印花由双方各自贴销。
17.4一方提供之地址为可送达之地址，如果变更应及时通知，否则按照合同约定地址投递即视为送达。
附件1、甲方与其业主签订的总包合同内容（价格条款可不提供）2、甲方提供图纸一览表，双方认可的施工图3、甲方提供的设施、材料清单4、甲方指定之负责人授权委托书（以下无正文）签约日期：____年____月____日甲方：甲方担保人：乙方：工程勘察设计合同标准范本（二）总承包人合同编号：分包人合同编号：项目总承包工程总承包人：分包人：签订地点：签订日期：____年____月____日合同协议书鉴于总承包人拟委托分包人承担工程（以下简称“工程”）的部分工程勘察设计工作，且分包人同意接受该委托。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。
1工程概况1.1工程名称：_______________________________________。
1.2工程地点：_______________________________________。
1.3建设规模：_______________________________________。
1.4建设单位（业主）：_________________________________。
1.5其他：___________________________________________。
2工程勘察设计阶段2.1工程勘察阶段：初勘和详勘2.2工程设计阶段：初步设计和施工图设计（包括竣工图）工程勘察设计合同标准范本（三）建设单位：_____，以下简称甲方;设计单位：_____，以下简称乙方。
为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_____批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方承担_____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在_____。
第二条甲方的义务1.甲方应在____年____月____日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。
甲方在____年____月____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
第三条乙方的义务1.乙方必须在____年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件;在____年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件;在____年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。
其中，初步设计文件一式____份，技术设计文件一式____份，施工图设计文件一式____份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。
____年____月____日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概预算文件、材料设备清单）。
（大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（2）。
）2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)6篇
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)6篇篇1建设工程勘察合同甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________。
2. 工程地点：_________。
3. 工程规模：_________。
二、勘察范围和要求1. 乙方应按照甲方的要求进行工程勘察，包括但不限于地质勘察、地形测量等。
2. 勘察范围应当明确，具体范围由甲乙双方共同确定。
三、勘察期限和进度安排1. 乙方应在约定时间内完成勘察工作，如遇特殊情况需延长勘察期限的，应提前与甲方协商。
2. 乙方应按照进度安排进行勘察工作，确保勘察质量和进度。
四、费用和支付方式1. 甲方应按照约定支付乙方勘察费用，费用明细和支付方式由双方协商确定。
2. 如因甲方原因导致勘察工作无法进行或中止的，甲方仍应支付乙方已完成的勘察费用。
五、质量标准和技术要求1. 乙方应按照国家和行业相关规定进行勘察工作，确保勘察数据真实、准确。
2. 乙方应提供符合甲方要求的勘察成果，包括但不限于勘察报告、图纸等。
六、保密条款1. 乙方应对在勘察过程中获知的甲方商业秘密及其他秘密信息予以保密。
2. 未经甲方同意，乙方不得将勘察成果用于其他用途。
否则，应承担相应的法律责任。
七、违约责任1. 如因乙方原因导致勘察工作未按约定完成或勘察成果不符合要求的，乙方应承担违约责任。
包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。
2. 如因甲方原因导致未按约定支付勘察费用的，甲方应承担违约责任，包括但不限于支付滞纳金等。
八、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议的，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
如因不可抗力导致合同无法履行的，双方应协商解决。
本合同未尽事宜由双方协商解决。
建设工程勘察设计合同范本5篇
建设工程勘察设计合同范本5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方电话]鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程勘察设计工作，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、合同背景及目的明确本次建设工程勘察设计的背景、目的、工程概况及建设规模。
双方共同确认本次勘察设计的范围、内容及相关要求。
二、工作内容及要求详细列举本次建设工程勘察设计的具体工作内容，包括但不限于地质勘察、工程测量、设计规划等。
明确各项工作的具体要求和质量标准。
双方应明确约定设计成果的交付方式及时间要求。
三、合同金额及支付方式明确本次建设工程勘察设计费用总额，包括各项工作的费用明细。
双方应约定支付进度和支付比例。
如涉及设计变更，应明确变更费用的计算方式和支付方式。
同时约定违约责任及相关处理方式。
四、进度安排与履行期限双方应共同制定本次建设工程勘察设计的进度安排，明确各阶段的工作内容、完成时间及验收标准。
确保项目按期完成并交付使用。
如因不可抗力因素导致进度延误，双方应及时协商解决。
五、知识产权归属与使用许可明确本次建设工程勘察设计过程中产生的知识产权归属问题。
约定设计成果的版权归属及使用权分配。
双方应签署保密协议，确保商业秘密不被泄露。
六、风险分担与违约责任详细列举合同履行过程中可能遇到的风险因素，如不可抗力因素、政策调整等，并约定相应的应对措施和风险分担方式。
明确违约责任及相关处理办法，确保双方权益得到充分保障。
七、合同变更与解除条件约定合同变更的情形及程序，明确变更时需遵循的原则和注意事项。
同时约定合同解除的条件和程序，确保双方在合同解除时能够妥善处理相关事宜。
八、争议解决方式及法律适用明确在合同履行过程中发生争议时的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
勘察设计合同范本5篇
勘察设计合同范本5篇第1篇示例：勘察设计合同是指委托方与设计单位之间签订的关于勘察设计工作的合同。
该合同是规范双方权利义务关系的重要依据，是保障勘察设计工作顺利进行的重要文件。
以下是一份关于勘察设计合同的范本，供参考：勘察设计合同甲方（委托方）：法定代表人（或负责人）：地址：电话：乙方（设计单位）：根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就甲方委托乙方进行勘察设计工作，达成如下协议：一、工作内容1.1 乙方接受甲方的委托，进行相关勘察设计工作，包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计等工作内容。
1.2 工作地点：甲方提供具体工作地点，并保障乙方工作的顺利进行。
1.3 工作时间：甲、乙双方在签订合同后立即开始工作，工作期限为______天/月。
二、价格及支付方式2.1 甲方应按照合同约定支付设计费用，设计费用为______元。
2.2 设计费用支付方式：甲方应于合同签订之日起______日内支付____%的预付款，其余款项应当在设计工作完成验收合格后一次性支付。
2.3 设计费用不包括勘察设计变更、施工图审查及其他额外服务费用，若有额外费用产生，应根据实际情况再次协商确定。
三、工作质量与验收标准3.1 乙方应严格按照合同约定完成工作内容，保证工作质量符合国家相关标准和法规。
3.2 甲方有权对乙方完成的勘察设计工作进行验收，如发现不符合要求的情况，乙方应承担相应责任并进行整改。
四、保密条款4.1 甲、乙双方应妥善保管与工作相关的技术资料和商业机密，不得向第三方透露或泄露。
4.2 保密期限：本合同自签订之日起生效，保密期限为______年。
五、违约责任5.1 若任何一方未按照合同规定履行义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的经济损失。
5.2 如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方互不承担责任，但应及时通知对方，并尽最大努力减少损失。
六、其他事项6.1 本合同未约定事项，由双方协商确定。
建设工程勘察设计合同范本6篇
建设工程勘察设计合同范本6篇篇1建设工程勘察设计合同范本甲方（甲方全称）：（以下简称甲方）法定代表人：（代表人姓名）地址：（地址）电话：（联系电话）传真：（传真）邮编：（邮编）乙方（乙方全称）：（以下简称乙方）法定代表人：（代表人姓名）地址：（地址）电话：（联系电话）传真：（传真）邮编：（邮编）根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察规范》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方对甲方的建设工程进行勘察设计，达成如下合同：第一条项目名称乙方承担甲方（项目名称）、项目的勘察设计任务。
第二条服务内容乙方应按照甲方的要求，对项目进行勘察设计工作，包括但不限于：勘察、设计、提供相关技术咨询等服务。
第三条服务费用及支付方式1. 乙方应于本合同签订之日起向甲方支付服务费用：人民币（大写）（小写）元整。
2. 服务费用支付方式：甲方应于乙方提供正式发票后7个工作日内转账支付。
第四条服务期限本合同自双方签订之日起生效，至项目竣工为止。
第五条保密条款1. 乙方应对甲方的所有商业秘密进行保密，未经甲方书面同意，不得向第三方透露。
2. 保密期限为本合同终止之日起5年内。
第六条违约责任1. 若甲方未按时支付服务费用，应按拖欠金额的（日利率）计算支付滞纳金。
2. 任何一方未履行合同义务，对造成的损失应负赔偿责任。
第七条纠纷解决本合同一切争议，由双方友好协商解决，协商不成，提交（仲裁机构）仲裁。
第八条其他条款1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，共同具有同等法律效力。
甲方：法定代表人（签字）：乙方：法定代表人（签字）：篇2建设工程勘察设计合同范本甲方：________________ （甲方全称、住所地）乙方：________________（乙方全称、住所地）鉴于甲方欲委托乙方进行建设工程勘察设计业务，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：甲方委托乙方进行的工程为____________（工程名称），位于____________（工程地址），具体范围为____________（项目范围描述）。
建设工程勘察设计合同范本(13篇)
建设工程勘察设计合同范本委托方(甲方)：__________地址：__________ 邮码：__________ 电话：__________法定代表人：__________ 职务：__________承包方(乙方)：__________地址：__________ 邮码：__________ 电话：__________法定代表人：__________ 职务：__________依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条甲方责任1、按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。
2、收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。
组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。
勘察设计合同样本5篇
勘察设计合同样本5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方为甲方提供工程勘察设计服务事宜，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况及勘察设计范围（此处描述工程的名称、地点、规模及勘察设计的具体范围等）二、勘察设计内容及服务要求（此处详细描述勘察设计的具体工作内容，包括但不限于勘察对象的性质、规模、地点等；设计标准、设计内容等）三、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币大写__________元整（小写￥______元）。
该费用包含但不限于勘察设计的所有费用。
2. 支付方式：（此处详细描述支付方式，包括但不限于预付款比例、支付节点、结算方式等）四、合同履行期限及进度安排（此处规定合同生效日期、勘察设计进度安排及完成时间等）五、知识产权及保密条款（此处规定勘察设计成果的知识产权归属；双方对商业机密及合同信息的保密责任）六、质量保证与验收标准（此处规定勘察设计的质量标准；验收的方式、方法和标准等）七、违约责任及赔偿损失计算方式（此处规定甲乙双方如违反合同约定应承担的违约责任；损失赔偿的计算方式等）八、不可抗力因素处理（此处规定如发生不可抗力因素导致合同无法履行时，双方的处理方式和责任承担）九、争议解决方式及法律适用（此处规定合同期间如发生争议时的解决方式，包括仲裁或诉讼方式；法律适用等）十、其他约定事项（此处可根据双方的具体需求，约定其他与合同相关的事项）十一、合同的变更与解除（此处规定合同的变更条件和程序；解除合同的情形和程序）十二、附则（此处包括合同的生效条件、保密条款、通知与送达等）篇2合同编号：[合同编号]甲方（委托人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方电话]乙方（勘察人、设计人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方电话]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方为甲方提供工程勘察设计服务事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条合同标的本合同涉及的工程勘察、设计工作，包括但不限于以下内容：[具体工作内容]。
勘察设计合同范本一6篇
勘察设计合同范本一6篇篇1勘察设计合同范本一甲方（委托人）：______ 公司乙方（被委托人）：______ 设计公司鉴于甲方拟委托乙方进行相关项目的勘察设计工作，双方经友好协商，就相关事宜达成如下合同：一、项目基本情况1. 项目名称：______2. 项目地址：______3. 勘察设计范围：______4. 勘察设计内容：包括但不限于规划设计、方案设计、施工图设计等相关工作。
二、合同金额及支付方式1. 合同总金额为______万元人民币（大写：______元整）。
2. 甲方应于签订合同时支付合同总金额的______%作为首期款，在勘察设计完成后，甲方应支付剩余款项。
三、勘察设计工作进度及完成时间1. 乙方应在签订合同后______天内开始勘察设计工作。
2. 勘察设计工作应在______个月内完成。
3. 完成勘察设计工作后，乙方应提交勘察设计成果，甲方应在______天内验收。
四、双方权利与义务1. 乙方应按照相关法律法规和标准进行勘察设计工作，确保勘察设计方案合理、科学、符合国家规定。
2. 甲方应提供项目相关资料和必要条件，并协助乙方开展勘察设计工作。
3. 如有合同变更或补充协议，应经双方协商一致，并以书面形式确认。
五、违约责任1. 若一方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
2. 若因一方原因导致项目不能按时完成，由违约方承担延期责任。
六、争议解决1. 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请调解。
2. 若经协商仍不能解决，可向人民法院进行诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章起生效。
甲方（盖章）：______ 公司法定代表人：______日期：______乙方（盖章）：______ 设计公司法定代表人：______日期：______以上为关于勘察设计合同范本一的内容，双方应严格按照合同约定履行各自的义务，确保项目进展顺利完成。
勘察设计合同样本6篇
勘察设计合同样本6篇第1篇示例：勘察设计合同样本甲方：（委托方）地址：联系方式：鉴于甲方有意进行某项项目的勘察设计工作，乙方有能力并愿意接受甲方的委托，双方协商一致，依据平等互利的原则，达成如下勘察设计合同：第一条项目名称甲方委托乙方进行的项目名称为：第二条项目内容乙方接受甲方的委托，完成以下项目内容：1. 勘察阶段：根据甲方提供的资料，进行实地勘察、测量和调查，编制勘察报告。
2. 设计阶段：根据勘察结果，结合甲方的需求和要求，进行设计工作，编制设计方案。
3. 完工阶段：根据设计方案，提供完整的图纸和施工说明，协助甲方进行施工监理和验收工作。
第三条委托期限本合同自签订之日起生效，至项目完成验收结束，期间不得变更，延期需双方协商一致。
第四条勘察设计费用1. 甲方应按照合同约定，按阶段支付勘察设计费用。
2. 勘察设计费用包括人工费、材料费、设备费、管理费等相关费用，具体数额见附件《勘察设计费用清单》。
第五条设计成果归属1. 勘察设计成果归乙方所有，甲方在未支付全部勘察设计费用前，不得擅自使用、复制、转让设计成果。
2. 乙方在完成工作后，应将设计成果的全部权利和知识产权转让给甲方。
第六条保密条款双方应保守项目过程中所涉及的商业秘密和技术资料，未经对方书面同意，不得向第三方透露或使用。
第七条不可抗力若因不可抗力因素致使无法履行合同，双方可暂停执行本合同，但应在合理时限内恢复履行。
第八条合同解除1. 如因一方违约导致合同无法继续履行，对方可解除合同，并要求违约方承担相应责任。
2. 经双方协商一致，可就解除合同后的事项重新进行协商。
第九条争议解决本合同如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，则提交有管辖权的法院解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为勘察设计合同样本，具体内容以双方实际签订的合同为准。
愿双方本着诚信合作的原则，共同完成项目，取得良好的合作成果。
第2篇示例：勘察设计合同样本甲方：（委托方）鉴于甲方拟对某项目进行勘察设计工作，为明确双方权利义务，经双方友好协商，达成如下协议：一、项目内容：1. 甲方授权乙方对某项目进行勘察设计工作，项目具体内容包括但不限于勘察、测量、设计等相关工作；2. 甲方需提供项目相关资料、场地、设备等必要条件，协助乙方开展工作；3. 乙方应按照国家相关法规、标准和甲方要求完成勘察设计工作，并保证工作质量。
建设工程勘察设计合同范本5篇
建设工程勘察设计合同范本5篇篇1建设工程勘察设计合同范本合同编号：【】甲方（甲方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】乙方（乙方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】鉴于甲方拟开展（项目名称），现甲、乙双方本着平等、自愿、协商的原则，达成如下协议：一、任务目的甲方委托乙方进行（项目名称）的勘察设计工作，确保工程设计符合相关法律法规标准，满足项目需求。
二、勘察设计范围1. 勘察内容包括但不限于地质勘察、水文勘察、地形勘察等；2. 设计内容包括但不限于工程总平面设计、结构设计、给排水设计等。
三、合同金额及支付方式1. 合同金额为【】元；2. 甲方需按照勘察设计进度支付相应款项，具体支付比例为【】。
四、工作进度及验收1. 乙方应根据合同约定完成各阶段工作，并按照相关标准进行验收；2. 如甲方对乙方提供的设计方案有异议，应当及时提出，并由双方协商进行修改。
五、保密条款1. 双方应对在合同履行过程中获知的商业、技术等保密信息加以保密，并未经授权不得向第三方透露；2. 签订保密协议并保留签字文件。
六、违约责任1. 若一方未能按照合同规定履行义务，应承担相应的违约责任；2. 合同解除前已支付的款项不予退还。
七、争议解决双方如发生争议应当协商解决，如协商未果，任何一方均有权向有关仲裁机构申请仲裁。
八、合同生效本合同自双方盖章生效，有效期为【】年。
乙方（盖章）：甲方（盖章）：法定代表人：法定代表人：签订日期：签订日期：本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
以上内容为建设工程勘察设计合同范本，各项条款仅供参考，实际合同内容以双方具体约定为准。
篇2建设工程勘察设计合同范本甲方（委托方）：______________（填写单位或个人名称）乙方（承接方）：______________（填写单位或个人名称）经双方协商一致，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，依据有关法律规定及双方自愿原则，订立本合同，并共同遵守合同的各项约定。
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)6篇
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)6篇篇1建设工程勘察合同合同编号：（XXXX年）XXX工勘字第XXX号委托方（甲方）：_____________________________勘察人（乙方）：_____________________________根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关工程勘察设计法规的规定，结合本工程的具体情况，在双方完全理解本协议条款的基础上，经协商达成一致，特签订本合同。
本合同由双方盖章或授权代表签字后生效。
本工程的设计监督单位是______设计公司，同时聘请建设管理公司对勘察工作进行管理，参与成果验收标准编制等事宜。
甲方聘请建设管理公司代表甲方对勘察过程质量和进度等进行监督管理，并参与项目成果的验收工作。
若由于勘察单位违反客观事实、疏于调查研究及专业设计失误等造成的一切损失由乙方承担全部责任。
现将有关事项协议如下：篇2建设工程勘察合同甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况项目名称：_________工程地点：_________工程规模：_________勘察工作内容：_________质量要求：符合国家、地方及行业相关标准。
二、合同工期及进度安排1. 合同签订后，乙方应在规定的时间内开始勘察工作，并提交初步勘察成果。
2. 乙方应根据甲方的要求及工程进度，合理安排勘察进度，确保勘察工作与工程建设同步进行。
3. 若因乙方原因导致勘察工作延误，乙方应承担相应的违约责任。
三、费用及支付方式1. 勘察费用：总价为人民币_________元（大写：_________元整）。
具体费用明细详见附件。
2. 支付方式：甲方应按以下约定支付勘察费用：（1）合同签订后，甲方支付乙方勘察费用的30%作为预付款；（2）乙方提交初步勘察成果并经甲方确认后，甲方支付勘察费用的50%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的勘察费用。