建设工程合同代理词
建设工程合同原告的代理词
建设工程合同原告的代理词尊敬的审判员：我是本案原告的法定代理人，代表原告在此陈述事实、提出证据，并依法主张权利。
本案涉及的是一宗建设工程合同纠纷，原告与被告之间就某建设工程项目签订了合同，但被告未能按照合同约定履行义务，导致原告遭受了重大损失。
我要明确指出，原告与被告签订的建设工程合同是在双方自愿、平等的基础上达成的，合同内容合法、有效，对双方均具有约束力。
根据合同条款，被告应保证工程质量，按期完成工程建设任务。
被告在施工过程中存在严重违约行为，具体表现在以下几个方面：一是工程延期。
根据合同规定，工程应在约定的时间内完成。
但事实上，被告未能在规定时间内完成工程，严重影响了原告的利益。
二是质量问题。
被告在施工中使用了不符合标准的材料，导致工程质量不达标，存在安全隐患。
三是售后服务缺失。
被告在工程交付后，对于出现的质量问题没有及时进行修复和维护，违反了合同约定。
针对上述问题，原告已多次与被告进行沟通，要求其按照合同约定履行义务，但被告一直推诿、拖延，未能给出满意的解决方案。
因此，原告不得不诉诸法律，请求法院判决被告承担相应的法律责任。
在此，我代表原告提出以下诉讼请求：1. 要求被告按照合同约定支付违约金及逾期利息；2. 要求被告赔偿因工程质量问题给原告造成的损失；3. 要求被告承担本案的全部诉讼费用。
为了证明被告的违约行为，原告将提交以下证据：1. 双方签订的建设工程合同原件及复印件；2. 工程延期的相关证明材料；3. 工程质量检测报告及相关专家意见；4. 原告与被告沟通的书面记录及其他相关证据。
原告认为被告的违约行为明显，依法应当承担相应的法律责任。
我们恳请法院能够公正审理本案，维护原告的合法权益。
我要强调的是，合同是市场经济的基石，是维护交易安全、保障当事人权益的重要法律手段。
每一方当事人都应当遵守合同精神，诚实信用，履行自己的义务。
只有这样，才能促进社会和谐与经济发展。
感谢审判员的耐心聆听和公正裁决。
建设工程合同纠纷的代理词
建设工程合同纠纷的代理词一、案情简介本案涉及一起建设工程合同纠纷，原告（以下简称“甲方”）与被告（以下简称“乙方”）签订了一份建筑工程施工合同。
根据合同约定，乙方负责某工程项目的施工任务，甲方则按照约定支付工程款。
在实际执行过程中，双方因工程进度、质量、款项支付等问题产生争议，最终导致甲方提起诉讼，要求乙方赔偿损失。
二、法律依据根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，合同当事人应当遵循公平、诚实信用的原则，履行合同义务。
在本案中，甲方与乙方之间的合同关系明确，双方均应按照合同约定履行各自的权利和义务。
三、事实陈述1. 合同签订情况：甲方与乙方于xxxx年xx月xx日签订了建筑工程施工合同，约定了工程范围、质量标准、工期、价款等事项。
2. 工程进度：乙方在施工过程中，因资金、技术等原因，未能按照合同约定的工期完成施工任务，导致工程延期。
3. 质量问题：部分已完工工程质量不符合合同约定的标准，影响了整个项目的质量。
4. 款项支付：甲方在发现工程延期和质量问题后，暂停了部分工程款项的支付。
四、代理意见1. 关于工程延期：乙方未能按照合同约定的工期完成施工任务，构成违约。
根据《民法典》的规定，乙方应当承担违约责任，赔偿因延期给甲方造成的损失。
2. 关于质量问题：乙方施工的部分工程质量不合格，违反了合同约定。
甲方有权要求乙方按照合同约定的质量标准重新施工，并承担因此产生的一切费用。
3. 关于款项支付：甲方在发现工程延期和质量问题后，有权暂停支付相关款项。
同时，甲方要求乙方在解决上述问题后，方可继续支付剩余款项。
五、诉讼请求基于以上事实和法律依据，甲方提出以下诉讼请求：1. 判令乙方按照合同约定的工期完成施工任务，并对延期造成的损失承担赔偿责任。
2. 判令乙方对存在质量问题的工程进行整改，并承担由此产生的一切费用。
3. 判令乙方承担本案的全部诉讼费用。
建设工程合同代理词
篇一：建设施工合同纠纷代理词代理词审判长、审判员；受本案原告委托,经人民法院同意，今天依法出庭，就xxx诉宁夏xxx建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案，作为其代理人，依据法律规定，发表如下代理意见：一、被告应立即支付拖欠人工费，并承担欠款利息。
被告承包宁夏xxx有限公司xx工业园区电石项目，为完成该项目的扫尾工程要求原告组织人员按照其要求完成工作,2011年原告组织人员开始工作，至同年5月30按照被告要求完成全部工作，6月20日经被告结算共计拖欠原告人工费518600原,为明确拖欠事实原告同时出具了该项目原告人工费用的结算清单，明确了原告的具体工作项目及所产生的费用,但该款项被告却一直没有支付，代理人认为，原被告之间权利义务明确，拖欠事实清楚，被告理应按照其出具的人工费结算清单支付拖欠原告518600元人工费，另外依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条规定：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”。
“利息从应付工程价款之日计付.当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(一）建设工程已实际交付的，为交付之日;（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;(三)建设工程未交付,工程价款也未结算的，为当事人起诉之日”。
根据以上规定,原告于2011年5月30日实际己完成全部工作，被告应从该日起承担欠款利息。
二、、被告托欠的款项，基本上都是农民工的血汗钱，继续拖欠下去势必会给社会酿成不安定因素.原告在提起诉讼前，多次找到被告索要工程款，被告置之不理,一直拖欠至今.国务院和有关部门三令五申地通知和强调,从维护社会稳定大局的高度，把解决拖欠农民工工资问题作为当前一项重要而紧迫的任务，切实维护农民工的合法权益。
原告为索要工程款，及时给付农民工工资，多次向被告说明情况甚至乞求,被告却麻木不仁，无动于衷，丧失起码的同情心.原告在索要不得,求助无门的情况下，才举债提起诉讼。
通用范文(正式版)建设工程施工合同纠纷代理词
建设工程施工合同纠纷代理词一、代理词前言尊敬的仲裁庭成员、各方当事人：我代理的案件是关于一起建设工程施工合同纠纷的仲裁案件。
在本次仲裁过程中，我将充分阐述我代理当事人的诉求、事实和理由，并请求贵庭依法公正地予以裁决。
二、当事人的诉求我代理的当事人是建设工程施工合同的甲方。
甲方在本案中提出诉求：1.判决解除施工合同，要求乙方归还已支付的全部货款；2.要求乙方承担延误工期的违约责任，并支付违约金；3.要求乙方承担由工程质量问题引起的损失，并进行赔偿；4.要求乙方承担仲裁费用和其他相关费用。
三、案件事实和理由1. 关于施工合同的签订甲方与乙方于20年X月X日签订了一份建设工程施工合同，合同约定了工程范围、工期、施工标准以及双方责任等内容。
双方在签订合同时有明确意图，并按照法定程序完成了各项手续。
2. 关于施工合同的解除甲方在合同规定的工期内支付了全部货款，并按照合同要求配合了工程进度。
然而，乙方违反合同约定，未按照进度要求完成工程，并且工程质量存在严重问题。
甲方多次与乙方商讨解决方案，但乙方未予配合。
3. 关于违约责任和违约金的要求根据建设工程施工合同的约定，如果乙方延误工期，则应承担相应的违约责任，并支付一定比例的违约金。
而乙方的工期延误严重影响了甲方后续工作的进行，给甲方造成了重大损失。
4. 关于工程质量问题和损失赔偿的要求乙方的工程存在严重的质量问题，包括施工不合规范、使用劣质材料等。
这不仅对工程的使用寿命和安全性造成了隐患，还给甲方带来了不小的经济损失。
甲方经过评估，认为应由乙方承担相关损失并进行赔偿。
5. 关于仲裁费用和其他相关费用的要求甲方在本案中是作为纠纷的受害方，乙方的违约行为导致了纠纷的发生。
根据相关法规，乙方应承担仲裁费用和其他相关费用。
四、请求仲裁庭做出的裁决基于上述事实和理由，我代理的甲方请求仲裁庭做出裁决：1.判决解除建设工程施工合同，要求乙方归还已支付的全部货款；2.要求乙方承担延误工期的违约责任，并支付违约金；3.要求乙方承担由工程质量问题引起的损失，并进行赔偿；4.要求乙方承担仲裁费用和其他相关费用。
建设工程合同案件代理词
建设工程合同案件代理词尊敬的审判员：我方作为原告（或被告）在本案中的法定代理人，代表委托人参与此次诉讼活动。
在此，我们将依法陈述事实、提出证据，并据理力争以维护我方当事人的合法权益。
一、关于合同的订立和履行双方于[具体日期]签订了《建设工程合同》，约定由我方当事人承担[具体工程名称]的建设任务，合同金额为[具体金额]。
根据合同约定，我方当事人已依约完成[具体工程阶段]的工作，并确保工程质量符合国家标准及行业规范。
在此期间，我方严格遵守合同条款，合理调配资源，确保工程进度与质量双丰收。
二、关于合同争议的焦点问题本案的争议焦点主要集中在[争议焦点一]和[争议焦点二]两个方面。
针对这些问题，我方持有如下观点：1. 关于[争议焦点一]，我方认为[详细阐述理由]。
例如，[举例说明]。
这一点可以通过[列举证据]得到充分证明。
2. 关于[争议焦点二]，我方坚持[详细阐述理由]。
在实际施工过程中，[举例说明]。
相关的证据包括[列举证据]等。
三、关于违约责任的认定与承担根据《中华人民共和国民法典》以及相关司法解释的规定，我方认为对方的行为构成违约。
具体表现在[详细说明违约行为]。
基于此，我方要求对方承担相应的违约责任，包括但不限于[具体赔偿范围和数额]。
四、关于证据的提交为了支持我方的主张，我们提交了以下证据：1. 合同书原件及复印件，证明双方之间的合同关系及其约定内容。
2. 工程进度报告及相关验收记录，证明我方按约履行合同义务。
3. 往来函件及会议纪要，证明双方就争议问题的沟通情况。
4. 专业机构出具的工程质量评估报告，证明工程质量符合标准。
5. 其他相关证据，如财务记录、证人证言等。
我方请求法院依法审理，并作出公正客观的判决，以维护我方当事人的合法权益。
我们相信，通过法律的公正裁决，可以有效地解决双方的争议，促进社会和谐与法治建设。
敬请审判员审慎考虑我方的代理意见，并依法作出公正判决。
此致敬礼！[代理人姓名][代理人职务][代理人代表机构名称][日期]。
建设工程合同纠纷的代理词
建设工程合同纠纷的代理词尊敬的法官、各位陪审员：今天，我代表原告方，就本案建设工程合同纠纷提出以下代理词。
一、案件事实概述本案涉及原告与被告签订的建设工程合同。
合同约定，原告负责被告的某商业建筑项目施工，被告按期支付工程款项。
然而，在施工过程中，被告未能按照合同约定履行付款义务，导致原告资金链断裂，工程进度严重受阻。
原告多次与被告协商，要求其履行合同义务，但被告均以各种理由推脱。
因此，原告不得不诉至法院，请求依法判决被告支付欠款及相应的违约金。
二、合同的法律效力根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，建设工程合同是双方当事人真实意思表示的结果，且不违反法律、行政法规的强制性规定，因此，该合同具有法律效力。
双方均应严格按照合同约定履行各自的义务。
三、被告的违约行为被告未按合同约定支付工程款项，其行为已构成违约。
根据合同法的规定，违约方应当承担违约责任，包括但不限于支付欠款、赔偿损失等。
原告在本案中所主张的欠款及违约金，均是基于合同约定及被告的违约行为而提出的合理请求。
四、原告的合理诉求原告在本案中所提出的诉求，包括但不限于要求被告支付欠款及违约金，均是基于合同约定及被告的违约行为。
原告在施工过程中，已经尽到了合理的注意义务，但由于被告的违约行为，导致原告遭受了经济损失。
因此，原告的诉求是合理且合法的。
五、被告的抗辩理由不成立被告在本案中提出的抗辩理由，包括但不限于工程质量问题、工期延误等，均缺乏事实和法律依据。
原告在施工过程中，严格按照合同约定及行业标准进行施工，不存在工程质量问题。
至于工期延误，也是由于被告未能及时支付工程款项所导致的。
因此，被告的抗辩理由不成立。
综上所述，原告请求法院依法判决被告支付欠款及违约金，以维护原告的合法权益。
我们相信，法院会根据事实和法律，作出公正的判决。
代理词完毕，谢谢。
建设工程施工合同代理词(3篇)
第1篇您好！我是原告（或被告）的代理人，现就本案建设工程施工合同纠纷事宜，发表如下代理意见：一、案件事实本案涉及原告（或被告）与被告（或原告）签订的建设工程施工合同纠纷。
双方于[签订日期]签订了《建设工程施工合同》，约定由原告（或被告）承包被告（或原告）的建设工程项目，工程地点为[工程地点]，工程内容为[工程内容]。
合同签订后，双方按照约定履行了各自的义务。
然而，在工程验收过程中，双方因工程质量、工程款支付等问题产生纠纷。
二、争议焦点1.关于工程质量问题：根据合同约定，工程质量应符合国家标准和设计要求。
经调查，被告（或原告）施工的工程存在以下质量问题：[列举质量问题]。
这些质量问题严重影响工程的使用功能和安全，故原告（或被告）请求法院依法判决被告（或原告）承担相应的责任。
2.关于工程款支付问题：根据合同约定，工程款支付方式为[支付方式]。
被告（或原告）未按约定支付工程款，至今尚欠原告（或被告）工程款[金额]元。
为此，原告（或被告）请求法院依法判决被告（或原告）支付工程款及逾期付款利息。
三、代理意见1.关于工程质量问题：被告（或原告）在施工过程中存在严重的质量问题，违反了合同约定。
根据《中华人民共和国民法典》第八百零三条之规定，被告（或原告）应承担违约责任。
因此，请求法院依法判决被告（或原告）承担相应的责任。
2.关于工程款支付问题：被告（或原告）未按约定支付工程款，构成违约。
根据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条之规定，被告（或原告）应支付原告（或被告）工程款及逾期付款利息。
因此，请求法院依法判决被告（或原告）支付工程款及逾期付款利息。
四、请求事项1.请求法院依法判决被告（或原告）承担工程质量责任，修复质量问题，赔偿原告（或被告）因此遭受的损失。
2.请求法院依法判决被告（或原告）支付工程款[金额]元及逾期付款利息。
3.请求法院依法判决本案诉讼费用由被告（或原告）承担。
敬请法院依法审理，维护原告（或被告）的合法权益。
建设工程代理词范文
建设工程代理词范文# 建设工程代理词。
尊敬的审判长、审判员：[代理律师事务所名称]接受本案原告/被告[当事人姓名]的委托，指派我作为其诉讼代理人参与本案的诉讼活动。
经过详细了解案件事实、认真审查相关证据材料，现发表代理意见如下：一、关于合同关系。
咱们先来说说这个合同，这可是整个案子的基础啊。
原被告双方签订的建设工程合同那可是板上钉钉的事儿。
这份合同明确规定了双方的权利和义务，就像两个人搭伙干活儿，事先说好了怎么干、谁负责啥一样。
被告（或者原告，根据您代理的方来定）不能因为现在工程出了点状况，就想不认账或者随意歪曲合同条款。
比如说，合同里约定的工程范围、工程质量标准、付款方式等内容，都是双方当时达成一致的，那就得按照这个来执行。
二、工程质量问题。
1. 原告方观点（如果代理原告）2. 被告方观点（如果代理被告）这个工程质量啊，那是实实在在存在问题的。
就拿那个墙来说（举例说明工程中的某个具体问题部分），您看那砌得歪歪扭扭的，这能叫合格吗？我们可不是随便找茬儿。
合同里明确说了工程质量要达到啥标准，可现在这个样子，根本就不符合嘛。
我们之前没发现是因为有些问题在表面上看不出来，后来使用过程中才慢慢暴露出来的。
这就像买个东西，刚开始看着挺好，用着用着发现是个次品，那肯定得找卖家解决啊。
三、工程价款结算。
1. 原告方观点（如果代理原告）咱们辛辛苦苦把工程做完了，被告却拖着不给钱，这可不行啊。
按照合同约定，工程完工到了某个阶段就得付相应的款项。
我们都按照要求完成了任务，就像工人做完了活儿，老板就得发工资一样。
被告总是找各种借口，一会儿说资金紧张，一会儿又说工程有点小瑕疵要扣钱。
但这些小瑕疵根本就不影响整体工程的使用，而且也不是我们的责任。
我们要求被告按照合同约定的价款结算方式，尽快把钱给我们结清，这可是我们应得的血汗钱啊。
2. 被告方观点（如果代理被告）这个工程价款可不能就这么结。
我们为啥不给钱呢？就是因为工程质量不过关啊。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
篇一：建设施工合同纠纷代理词代理词审判长、审判员;受本案原告委托，经人民法院同意，今天依法出庭，就xxx诉宁夏xxx建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案，作为其代理人，依据法律规定，发表如下代理意见：一、被告应立即支付拖欠人工费，并承担欠款利息。
被告承包宁夏xxx有限公司xx工业园区电石项目，为完成该项目的扫尾工程要求原告组织人员按照其要求完成工作，2011年原告组织人员开始工作，至同年5月30按照被告要求完成全部工作，6月20日经被告结算共计拖欠原告人工费518600原，为明确拖欠事实原告同时出具了该项目原告人工费用的结算清单，明确了原告的具体工作项目及所产生的费用，但该款项被告却一直没有支付，代理人认为，原被告之间权利义务明确，拖欠事实清楚，被告理应按照其出具的人工费结算清单支付拖欠原告518600元人工费，另外依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条规定：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”。
“利息从应付工程价款之日计付。
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日”。
根据以上规定，原告于2011年5月30日实际己完成全部工作，被告应从该日起承担欠款利息。
二、、被告托欠的款项，基本上都是农民工的血汗钱，继续拖欠下去势必会给社会酿成不安定因素。
原告在提起诉讼前，多次找到被告索要工程款，被告置之不理，一直拖欠至今。
国务院和有关部门三令五申地通知和强调，从维护社会稳定大局的高度，把解决拖欠农民工工资问题作为当前一项重要而紧迫的任务，切实维护农民工的合法权益。
原告为索要工程款，及时给付农民工工资，多次向被告说明情况甚至乞求，被告却麻木不仁，无动于衷，丧失起码的同情心。
原告在索要不得，求助无门的情况下，才举债提起诉讼。
代理人认为，这起纠纷虽然是拖欠工程款，但在纠纷的背后涉及到几十名农民工的利益。
因此，请法庭从稳定社会的角度判决被告给付工程欠款。
同时，也希望三被告从和谐社会的大局出发，及时给付工程欠款，妥善解决这起纠纷。
以上代理意见恳请法庭予以采纳。
代理人：刘保平 2013年1月23日篇二：建筑施工合同代理词代理词尊敬的审判长、审判员：受某集团有限公司的委托，经广东某律师事务所指派，我们担任本案上诉人代理人，经查阅案卷材料，参加庭审，现发表如下代理意见，供合议庭参考。
关于《支付款及扣除款项确认表》的意见一、《支付款及扣除款项确认表》无效，不应据此扣除上诉人工程款408991.2元。
第一、上诉人就收款事项专门向被上诉人出具了《收款委托书》，委托“江苏某建设集团有限公司深圳分公司”“负责该工程款所有款项的收取”，因此，所有收款信息只有“江苏某建设集团有限公司深圳分公司”才能确认，被上诉人明知或应知黄某并不是收款信息的知情人，黄某无权也没有能力核对“支付款项”。
被上诉人不与明确的受托收款的单位进行支付款的确认，显然具有过错。
黄某明知自己无权收款也不知道收款信息，没有能力核对“支付款”的信息，却擅自进行确认，也具有过错。
黄某签署确认表的行为属于超越代理权限的无权代理行为，且被上诉人明知属于无权代理行为，上诉人对该确认表从不知情，且从未追认，因此，该确认表应认定为无效。
第二、“扣除款项”对于上诉人而言，首先是“应收工程款”，只有先确认这些款项是上诉人应收取的，被上诉人才能要求“扣除”。
既然在《收款委托书》中，上诉人已经明确委托“江苏某建设集团有限公司深圳分公司”负责“该工程所有款项的收取”，因此，该部分工程款是否应收取、是否能扣除只有深圳分公司才能确定。
黄某并非深圳分公司的代理人，被上诉人未经通知“江苏某建设集团有限公司深圳分公司”就擅自与未取得相应授权的黄某进行确认，直接影响了深圳分公司对工程款的收取，与上诉人的明确授权相悖。
因此，同理，黄某的无权代理行为应认定为无效。
第三、黄某的代理权限是“以我单位名义在洽谈业务过程中处理与之有关的事务，进行合同的商谈，以及代理本工程业务、施工管理等相关事宜。
”黄某签署该《确认表》的行为已经超出了上诉人根据《授权委托书》对他的授权，同样属于无权代理行为。
1、黄某在行使代理权时必须以上诉人的名义，以个人名义不在授权范围内。
而在确认表中，黄某在“确认人”处签字时没有标明其上诉人代理人的身份，仅仅签署了个人的名字，而打印的“江苏某建设集团有限公司”名称并没有在“确认人”处。
因此，黄某以其个人名义在“确认人”处签字，并不在授权委托书授权范围内，属于其个人行为，不应约束上诉人。
黄某行使代理权，在其他法律文书上签字时，就严格遵照了《授权委托书》的要求，被上诉人也明知这一点。
例如在12月26日黄某以委托代理人名义和被上诉人签订《网架钢结构制作安装合同》时，就严格遵守了《授权委托书》的要求。
首先，黄某表明了委托代理人的身份，在“委托代理人”处签字，其次，上诉人在《授权委托书》中已明确授予给黄某签署合同的权限，黄某在合同上的签署属于有权代理行为。
但值得注意的是，黄某签署《网架钢结构制作安装合同》的行为是行使《授权委托书》权限的行为，《网架钢结构制作安装合同》本身并没有授予黄某任何权利。
一审认为“在双方签订的《网架钢结构制作安装合同》中，确认黄某为某公司在该合同履行中的委托代理人，故其行为应视为代表某公司做出的”，显然是错误的。
2、“支付款及扣除款项的确认”既不属于“洽谈业务过程中的事务”，也不属于“进行合同的商谈”，在已经明确将所有工程款的收取授权给深圳分公司的情况下，更不属于“本工程业务、施工管理等相关事项”。
综上，黄某超越代理权限，擅自以个人名义签署《支付款及扣除款项确认表》，属于无权代理行为，且被上诉人也明知黄某属于无权代理，事后上诉人不知情，也从未追认，因此，该《支付款及扣除款项确认表》依法应认定为无效，不应据此扣除工程款。
二、现场监理员无权在《支付款及扣除款项确认表》中签署，其签署行为无效，不能证明确认表的真实性和合法性。
根据《建设工程监理规范（gb50319-2000 ）》3.2.6的规定，监理员应履行以下职责：“1 在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作； 2 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录； 3 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证； 4 按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录； 5 担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告； 6 做好监理日记和有关的监理记录。
”上述职责中并没有包括对工程款进行核实和证明的内容。
更何况，项目监理员应当在业主委托范围内开展工作，本案中，也没有任何证据证明该监理员获得了业主的相应授权。
该监理员的行为还违反了《建设工程监理规范》5.5.9 条的规定，“未经监理人员质量验收合格的工程量，或不符合施工合同规定的工程量，监理人员应拒绝计量和该部分的工程款支付申请。
”根据施工合同第五条第一款第8项的约定，被上诉人应搭建脚手架并承担费用，根据合同第一条第3款的约定“铝塑板施工”属于上诉人的施工范围。
因此，“满铺施工平台”的工程量不应计入上诉人应完成的工程量中，而“铝塑板施工”的工程量应只计量上诉人的施工量，而该监理员却不顾自己的职责，超越自己的权限，对不符合施工合同的工程量，随意乱计，其行为因违法而无效。
三、仅根据《支付款及扣除款项确认表》，并不能证明被上诉人有权扣除上诉人的哪些款项，且扣除这些款项明显违背合同约定。
第一、从该表中不能看出哪些款项要扣除，没有任何文字表述指向要扣除的项目和金额。
该表最多仅能证明有对“塔吊费”、“电费”、“满铺施工平台”、“铝塑板施工费”、“清理费”这些项目的费用的统计数字，而不能证明这些项目费用是应该扣除的款项。
第二、这个确认表并没有确认这些费用是被上诉人支出的，因此不能证明被上诉人有权扣除，这个确认表也没有确认上诉人是义务承担主体，因此，不能证明应该从上诉人处扣除。
第三、确认表中的“塔吊费”、“电费”、“满铺施工平台”、“铝塑板施工费”、“清理费”共计408991.2元，金额巨大，但没有任何原始凭证相佐证，就如被上诉人要求上诉人承担的维修费，尚且还有结算单、发票相佐证，而此处却单纯几个数字，其真实性显然无法令人相信。
第四、根据合同第2.1条的约定，本合同是“包死价”，因此，双方都无权变更合同的价款。
依据合同第五条第一款第8项的约定，被上诉人应搭建脚手架并承担费用，根据《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》的要求，脚手架搭建必须“满铺”，就是所谓的“满铺施工平台”。
因此该费用应该由被上诉人承担，在没有任何合同进行变更的情况下，被上诉人擅自要求从原定工程款中扣除相应金额，显然违背了“包死价”的约定。
同理，“铝塑板施工”根据合同第一条第3款的约定属于上诉人的工程范围，包括在工程总价里，根据被上诉人自己提交的证据，被上诉人已确认铝塑板施工是由上诉人完成的，在被上诉人没有证据证明自己进行了铝塑板施工的情况下，擅自扣取相应费用不但与合同相悖，而且违背了公平原则。
关于维修义务及维修款的意见一、本案讼争的维修事项属于合同第八条约定的“质量保修”范围。
根据一审查明的事实，上诉人承包的工程在2009年4月8日即已全部竣工，被上诉人在2009年7月15日前即已投入使用，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称“解释”）第十三条的规定：“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
”因此从2009年4月篇三：建设工程施工合同民事代理词(含本诉、反诉)鄂尔多斯市a建筑有限责任公司与鄂尔多斯市b地产开发有限责任公司建设工程施工合同纠纷一审民事代理词（含本诉、反诉）尊敬的审判长、审判员：鄂尔多斯市a建筑有限责任公司（本诉为原告、反诉为被反诉人，以下统称原告）与鄂尔多斯市b房地产开发有限责任公司（本诉为被告、反诉为反诉人，以下统称被告）建设工程施工合同纠纷一案，鄂尔多斯市中级人民法院已于2011年3月1日上午开庭审理完毕。
由于本案证据较多，且兼有本诉和反诉，故法庭要求原、被告双方的代理人递交详尽的代理意见，以再次阐明诉讼请求、厘清案件事实、论证证据材料，并作为法庭笔录之补充。
在此，原告代理人特将关于本案的代理意见呈上，以供合议庭合议时参考。