合同备案表格式(共32页)
合同备案表格式[模版仅供参考，切勿通篇使用]合同一:合同备案流程合同审批流程单二:网上合同备案范本网上合同备案范本1、合同价款及调整合同价款采用方式固定价格合同，合同价款中包括的风险范围风险费用的计算方法风险范围以按国家标准GB50500-（20xx）《建设工程工程量清单计价规范》及20xx年《天津市建设工程计价办法》、《天津市建筑工程预算基价》、《天津市装饰装修工程预算基价》、《天津市装饰装修工程预算基价》。
市场信息参照标准：参照天津市建设工程造价信息服务中心发布的《天津市工程造价信息》20xx 年第4期发布的材料综合价格，特殊材料采用中准价和市场价格计算。
政策性调价文件截止到建筑20xx265号文。
已包含在合同造价内。
执行《通用条款》第31条；地下障碍物处理、地基处理的现场签证以及重大设计变更（指结构、规模、标准等），由发包人代表提出，设计单位出变更图，经发包人或监理单位确认后，并随着工程进度同期调整合同价格。
外调整方式合同双方按照天津市20xx年建筑工程师预算安装工程预算基价及相应的取费标准计算，2、预付款支付预付款支付时间和比例预付款扣回时间和比例3、工程款支付合同签订开工前7日内发包人向承包人支付合同价款的30％作为工程预付款。
无约定合同签订后，开工前七日内发包人向承包人支付合同价款的30％作为工程预付款。
开工后，按实际完成的工程量分期付款。
完成工程量的70％，发包人向承包人支付合同价款的30％；完成工程量的100％，再支付合同价款的30％；工程竣工验收合格且完成工程结算后付至工程结算价款的95％，余款5％作为质量保修金，待质量保修期满后一次付清4、违约（请在《天津市建设工程施工合同》第十项违约、索赔和争议中填写发包人委托的职权：按发包人就本工程与监理公司签订施工监理合同的授权执行。
（一般包括对本工程工程款、进度、质量、安全施工全过程的控制和监督管理；并对施工现场的多方面协调工作。
监理单位为：生特瑞（大连）建设监理有限公司。
需要取得发包人批准才能行使的职权：本合同中发包人委托监理工程师职权范围以外的其他职权，须由发包人以书面的形式提供给承包人，承包人在接到该书面文件后，监理工程师方可行使其职权。
发包人派驻的工程师姓名：职务：职权：接收、审核并确认承包人移交的工程变更、现场签证、工程结算价款报告及工程验收报告，协调施工现场的各种矛盾，代表发包人在施工现场履行合同。
_。
不实行监理的，工程师的职权施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：执行《通用条款》第条第（1）款，并在开工前七日内施工现场达到“三通一平”。
将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：执行《通用条款》第条第（2）款，并在开工前七日内将施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场。
施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:执行《通用条款》第条第（3）款，在开工前七日内开通施工场地与公共道路的通道。
工程地质和地下管线资料的提供时间：执行《通用条款》第条第（4）款，在开工前七日内提供工程地质和地下管线材料。
由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：执行《通用条款》第条第（5）款，在开工前七日内办理所需证件。
水准点与座标控制点交验要求：执行《通用条款》第条第（6）款，确定水准点与坐标控制点，进行现场交验。
图纸会审和设计交底时间：开工前三日内进行图纸会审和设计交底。
协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：执行《通用条款》第条第（8）款，发包人负责协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。
双方约定发包人应做的其他工作：无约定。
发包人委托承包人办理的工作：无约定。
9、承包人工作承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无约定。
应提供计划、报表的名称及完成时间：承包人每周周五向发包人报送次施工周期的施工进度统计表及下个施工周的计划报表一份。
承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:执行《通用条款》第条第（3）款。
向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：执行《通用条款》第条第（4）款。
需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：执行《通用条款》第条第（5）款。
已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：执行《通用条款》第条第（6）款。
施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树木的保护要求及费用承担：执行《通用条款》第条第（7）款，承包人负责施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树木的保护。
施工场地清洁卫生的要求：执行通用条款第第（8）款。
施工场地达到天津文明施工标准。
双方约定承包人应做的其他工作：承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：在开工前三日内提供施工组织设计（施工方案）和进度计划。
工程师确认的时间:。
群体工程中有关进度计划的要求：执行《通用条款》第款。
13、工期延误双方约定工期顺延的其他情况：执行《通用条款》第13条。
四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收双方约定中间验收部位：执行《通用条款》第款。
19、工程试车试车费用的承担:_。
五、安全施工六、合同价款与支付23、合同价款及调整本合同价款采用方式确定。
采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围: 按国家标准GB50500-(20xx)《建设工程工程量清单计价规范》及20xx 年《天津市建设工程计价办法》、《天津市建筑工程预算基价》、《天津市安装工程预算基价》、《天津市装饰装修工程预算基价》。
市场信息参照标准：参照天津市建设工程造价信息服务中心发布的《天津市工程造价信息》20xx年第4期发布的材料价格综合价格，特殊材料采用中准价和市场价格计算。
政策性调价文件截止到建筑[20xx]265号文。
风险费用的计算方法：三:劳动合同备案表劳动合同备案表用人单位盖章2、第一次办理合同备案应当提供单位合法主体证明（如企业法人营业执照、企业营业执照、机关事业单位、社会团体法人资格证明等）、如单位合法主体证明有所变动应及时向合同鉴证机关提供变更后的证明。
3、提供职工的身份证明。
_。
4、按照劳动保障部门要求提供其他证明材料。
四:商品房预售合同登记备案表商品房预售合同登记备案表预售合同备案号：编制号：2、合同登记备案后，售房单位、购买人、登记机关各保留一份备案表。
3、办理产权证时凭此表办理登记。
4、此表由平坝县房管局监制。
五:合同备案表/>├───────────────────────────────────┤│六、备案时间与备案机关：││││││││││││备案机关：(盖章) ││││备案时间：年月日│└───────────────────────────────────┘说明：1、乙方持本合同备案表和合同原件及相关证件到物业所在地物业管理主管部门进行合同备案。
2、经备案机关备案的本合同备案表由乙方收执，在进行企业资质年审、企业资质换级时，应连同合同正式文本一并(均为复印件)向物业管理主管部门提交。
3、本合同备案表与合同文本的相关内容应保持一致。
4、业主可向物业管理主管部门查询合同备案信息。
特别提示一、根据建设部、国家工商行政管理局关于推行使用《物业管理合同(示范文本)》的通知(建设部[1997]263号)和《成都市住宅小区与高层楼宇物业管理暂行规定》第十六条的要求，印制本合同文本。
二、根据成都市房产管理局《关于加强前期物业管理有关问题的通知》(成房物[XX]第2号)的规定，物业管理公司应当在合同订立之日起15日内，向当地物业管理主管部门备案。
三、请物业管理公司详细阅读合同中备案表说明。
物业管理服务合同(示范文本)说明1、本合同文本为示范文本，也可作为签约使用文本。
签约之前，受托方应当仔细阅读本合同内容，对合同条款及专业用词理解不一致的，可向当地物业管理主管部门咨询。
2、本合同文本所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋。
本合同文本所称空置房是指在一个物业区域内房地产开发企业非自用和出租尚未售出的房屋。
本合同文本所称空关房是指购房人已购但未使用的房屋。
3、为体现合同双方的自愿原则，本合同文本中相关条款后都有空白行，供双方自行约定或补充约定。
双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。
合同签订生效后，未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。
4、本合同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。
5、本合同文本适用于业主委员会与业主大会选定的物业管理企业签订。
6、对合同文本中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容，双方应当协商确定。
中选择内容，以划√方式选定;对于实际情况未发生或委托双方不作约定时，应在空格部位打×，以示删除。
7、在签订合同前，受托方应当向委托方出示应当由受托方提供的有关证书、证明文件。
8、本合同文本条款由成都市房产管理局负责解释。
9、与乙方办理物业管理验收手续时，应向乙方移交下列资料：(1)竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，附属配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料;(2)设备设施的安装、使用和维护保养技术资料;(3)物业质量保修文件和物业使用说明文件;(4)物业管理所必需的其他资料。
并于合同生效之日起_________日内向乙方移交;10、协调、处理本合同生效前发生的管理遗留问题：(1)_________;(2)_________;11、协助乙方做好物业管理工作和宣传教育、文化活动及完成物业管理各项管理目标;12、负责本物业维修专项资金的筹集，督促业主缴纳物业维修专项资金;13、甲方有权指定专业审计机构，对本合同约定的物业管理公共服务费收支状况进行审计;14、_________。
第十九条乙方权利义务1、根据有关法律法规及本合同的约定，制定物业管理方案，自主开展物业经营管理服务活动;2、对业主和物业使用人违反法规、规章的行为，提请有关部门处理;3、按本合同第十五条的约定，对业主和物业使用人违反业主公约的行为及时进行处理;4、可选聘专营公司承担本物业的专项管理业务，但不得将本物业的管理责任转让给第三方;5、负责编制房屋及其附属建筑物、构筑物、设施、设备、绿化等的年度维修养护计划和大中修方案，经双方议定后由乙方组织实施;6、向业主和物业使用人告知物业使用的有关规定，当业主和物业使用人装修物业时，告知有关注意事项和禁止行为，订立书面约定，并负责监督;按养护计划和操作规程，对房屋共用部位、共用设施设备状况进行检查，发现不安全隐患或险情及时排除;7、负责编制物业管理年度管理计划，资金使用计划及决算报告;并于每年_________月，以_________方式向甲方提出这些计划和报告。
建筑施工合同备案标准格式
建筑施工合同备案标准格式一、前言为确保建筑工程施工合同的合法性、规范性和有效性，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等法律法规的规定，特制定本标准格式。
本标准格式适用于各类建筑施工合同的备案工作，合同双方应严格按照本格式要求填写相关信息，确保合同备案的顺利进行。
二、合同备案表1. 合同备案表应包括以下内容：（1）合同编号：由合同双方共同编制，格式为“甲方名称+乙方名称+合同类别+序号”，如“××公司+××公司+建筑施工+001”。
（2）合同名称：明确指出合同的性质和内容，如“建筑施工合同”。
（3）甲方（发包方）名称、地址、联系人及联系方式：填写甲方全称、注册地址、联系人姓名及电话、电子邮箱等。
（4）乙方（承包方）名称、地址、联系人及联系方式：填写乙方全称、注册地址、联系人姓名及电话、电子邮箱等。
（5）合同签订日期：合同双方签订合同的日期，格式为“YYYY年MM月DD日”。
（6）合同生效日期：合同双方约定的合同生效日期，格式为“YYYY年MM月DD 日”。
（7）合同终止日期：合同双方约定的合同终止日期，格式为“YYYY年MM月DD 日”。
（8）合同金额：合同双方约定的合同金额，应明确币种，如“人民币（￥）”。
（9）合同履行地点：合同双方约定的合同履行地点。
（10）合同履行期限：合同双方约定的合同履行期限，如“工程竣工日期”。
（11）合同类型：根据合同内容选择相应的合同类型，如“总价合同”、“单价合同”等。
（12）合同双方签字盖章：合同双方代表签字并加盖公司公章。
2. 合同备案表应使用A4纸打印，字体清晰，格式规范，附件内容应完整。
三、合同附件1. 合同附件应包括以下内容：（1）合同正文：详细记录合同双方的权利、义务、责任等事项，包括工程范围、工程质量、工程进度、工程造价、支付方式、违约责任等。
（2）合同双方资质证书复印件：甲方提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证等；乙方提供营业执照、资质等级证书、安全生产许可证、开户许可证等。
园林工程合同备案表样本
园林工程合同备案表样本一、合同基本信息1. 合同名称：园林绿化工程施工合同2. 甲方（业主）：XX园林公司3. 乙方（承包商）：YY建筑公司4. 合同编号：GYHT-2023-0015. 签订日期：XXXX年X月X日6. 合同金额：人民币壹仟万元整7. 工程地点：XX市XX区XX路XX号二、工程内容与要求1. 工程范围：包括但不限于种植绿化、铺设草坪、建设步道、安装灌溉系统等。
2. 工程质量：必须符合国家及行业相关标准，满足《城市园林绿化工程施工及验收规范》的要求。
3. 工期要求：自合同签订之日起90天内完成全部工程内容。
三、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：- 提供必要的工程资料和施工条件。
- 按合同约定支付工程款项。
- 监督乙方的施工进度和质量。
2. 乙方权利与义务：- 按照约定时间和质量要求完成工程建设。
- 遵守安全生产规定，确保施工现场安全。
- 及时向甲方报告工程进度和存在的问题。
四、付款方式与时间1. 预付款：合同签订后7天内支付合同总额的30%。
2. 进度款：根据工程进度分批支付，具体比例和时间由双方协商确定。
3. 竣工款：工程验收合格后支付剩余的20%。
五、违约责任1. 如甲方未按时支付工程款项，应支付逾期利息并赔偿乙方因此造成的损失。
2. 如乙方未能按期完成工程或工程质量不符合要求，应负责修复或重做，并承担由此产生的一切费用。
六、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同一经双方签字盖章后生效，任何修改和补充均需以书面形式进行，并经双方同意后方有效。
2. 本合同的解释权归甲乙双方共同拥有。
八、合同备案本合同自签订之日起七日内，由甲乙双方共同向所在地园林管理部门进行备案。
购房合同备案表的模版
购房合同备案表的模版
甲方（购房者）信息：
1. 姓名/名称：
2. 身份证号码/统一社会信用代码：
3. 联系电话：
4. 电子邮箱：
5. 通讯地址：
乙方（房地产开发商）信息：
1. 名称：
2. 营业执照注册号/统一社会信用代码：
3. 法定代表人：
4. 联系电话：
5. 电子邮箱：
6. 通讯地址：
房屋基本信息：
1. 项目名称：
2. 房屋坐落地址：
3. 房屋建筑面积（平方米）：
4. 房屋套内面积（平方米）：
5. 房屋户型：
6. 房屋所在楼层/总楼层：
7. 房屋用途（居住/商业等）：
8. 房屋交付标准：
9. 房屋交易价格（人民币）：
10. 付款方式（一次性付款/分期付款/按揭贷款等）：
合同条款：
1. 房屋交付日期：
2. 质量保证承诺：
3. 物业管理服务：
4. 公共设施及配套设施：
5. 产权登记及过户事宜：
6. 违约责任：
7. 争议解决方式（协商/调解/仲裁/诉讼等）：
8. 其他特别约定：
双方签字：
甲方（购房者）签字：
乙方（房地产开发商）签字：
日期：
注：本购房合同备案表仅供参考，具体内容需根据实际情况和当地法律法规进行调整。
在签订正式合同前，建议双方咨询专业法律人士。
建设工程合同备案范本
建设工程合同备案范本一、前言为了规范建设工程合同备案工作，保障建设项目的顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定，制定本范本。
本范本包括了建设工程合同备案应当提交的主要材料和办理备案的流程。
二、建设工程合同备案材料1. 工程合同正式文本：包括工程合同的正文和附件，附件应包括合同双方的主体资格证明、合同标的的相关资料等。
2. 合同双方的主体资格证明：包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证等相关证件的复印件。
3. 合同标的的相关资料：包括工程设计文件、施工图纸、工程量清单、工程预算、工程结算等相关文件。
4. 合同的担保文件：包括合同保证金、保函、抵押合同等相关文件。
5. 合同的审批文件：包括合同双方所在行业的主管部门出具的合同审批件、合同登记备案证明等相关文件。
6. 其他相关材料：包括合同履行过程中产生的其他重要文件和资料，如工程进度报告、工程质量验收报告、工程变更协议等。
三、建设工程合同备案流程1. 合同双方在签订建设工程合同后，应当及时向项目所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门提交合同备案材料。
2. 建设行政主管部门应当对合同备案材料进行形式审查，对符合备案条件的，应当在收到备案材料之日起5个工作日内出具备案证书。
3. 合同双方应当在建设工程合同备案证书上注明合同的主要内容，并将其作为合同附件，与其他合同文件一并履行。
4. 建设行政主管部门应当对备案的建设工程合同进行定期检查，对发现不符合备案条件的，应当及时纠正。
四、法律责任1. 合同双方未按照规定办理建设工程合同备案的，由建设行政主管部门责令改正，可以处以1000元以上1万元以下的罚款。
2. 建设行政主管部门未按照规定对建设工程合同进行备案的，由其上级行政机关或者监察机关责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。
3. 违反本范本规定的，造成经济损失的，应当依法承担赔偿责任。
施工合同备案格式
施工合同备案格式一、备案封面合同备案名称：____工程施工合同备案合同备案编号：____建设单位：（全称）________________施工单位：（全称）________________合同签订日期：____年__月__日合同备案日期：____年__月__日二、备案内容1. 合同订立依据（1）《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第____条；（2）《关于转发住房城乡建设部、工商总局建设工程施工合同（示范文本）的通知》____号；（3）《企业安全生产费用提取和使用管理办法》____号；（4）《建设工程安全生产费用监督管理暂行规定》____号；（5）其他相关法律法规和政策文件。
2. 合同双方基本情况（1）建设单位：____（全称）单位地址：____联系人：____联系电话：____（2）施工单位：____（全称）单位地址：____联系人：____联系电话：____3. 合同主要内容（1）工程名称：____工程地点：____工程规模：____工程内容：____（2）工程合同总价：____元（3）合同工期：____个月（4）工程质量标准：____（5）合同双方的权利和义务：____（6）合同违约责任：____（7）合同争议解决方式：____4. 合同备案情况（1）合同已按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；（2）合同双方未订立其他背离合同实质性内容的其他协议；（3）合同已在中标通知书发出之日起30日内备案，备案号为：____。
三、合同附件1. 工程施工合同正本；2. 工程施工合同副本；3. 中标通知书；4. 招标文件；5. 中标人的投标文件；6. 其他相关证明材料。
四、合同备案机关合同备案机关：（全称）________________联系人：____联系电话：____五、其他1. 合同备案信息如有变更，合同双方应及时办理备案变更手续。
2. 合同备案文件应妥善保管，不得随意泄露、涂改或毁损。
施工合同备案表合同类别
施工合同备案表合同类别一、工程概况1. 工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2. 工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3. 工程规模：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4. 工程性质：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX5. 工程总投资：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX6. 工程合同价：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX7. 工程开竣工日期：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX8. 工程质量标准：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX9. 工程招标方式：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX10. 工程中标单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX二、合同主体1. 建设单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2. 施工单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3. 监理单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（如有）4. 设计单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（如有）三、合同主要条款1. 合同工期：根据工程进度计划和双方协商确定的合同工期。
2. 工程质量：按照工程设计文件和国家相关标准、规范要求进行施工，确保工程质量达到优良等级。
3. 合同价款：合同价款为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX元，其中包括：（1）工程量清单内明细价款：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX元；（2）工程量清单外追加价款：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX元；（3）其他费用：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX元。
4. 付款方式：按照工程进度和双方协商确定的付款节点进行付款。
5. 违约责任：双方按照合同约定承担违约责任。
6. 争议解决：双方协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
7. 合同的签订、变更、解除和终止：按照法律规定和双方协商进行。
8. 合同的附件：包括工程设计文件、工程量清单、施工图纸等相关资料。
施工合同备案卡
施工合同备案卡一、工程概况工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXX工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXX建设单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXX施工单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXX监理单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXX合同金额：人民币XXXXXXXXXX元整工程性质：住宅建筑建筑规模：XXXX平方米开工日期：XXXX年XX月XX日竣工日期：XXXX年XX月XX日二、备案依据1. 《中华人民共和国建筑法》2. 《中华人民共和国合同法》3. 《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》4. 《建设工程质量管理条例》5. 《建设工程安全生产管理条例》6. 《建筑工程施工许可管理办法》7. 其他相关法律法规和政策规定三、备案内容1. 施工合同双方主体资格证明文件2. 施工合同文本及附件3. 施工合同的澄清、修改和补充文件4. 施工合同的解除、终止和违约处理文件5. 施工合同的验收、交付和保修文件6. 施工合同的工程量清单、工程图纸和技术规范7. 施工合同的安全生产、质量管理和环境保护措施文件8. 施工合同的工程保险、工伤保险和意外伤害保险文件9. 施工合同的农民工工资支付保障文件10. 其他与施工合同相关的文件和资料四、备案程序1. 建设单位、施工单位和监理单位应当按照法律法规和政策规定，签订合法、合规、合理的施工合同。
2. 施工合同签订后，建设单位应当及时向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。
3. 建设行政主管部门收到备案材料后，应当对施工合同的合法性、合规性和合理性进行审查。
4. 审查合格的，建设行政主管部门应当出具施工合同备案通知书，并将备案材料归档保存。
5. 审查不合格的，建设行政主管部门应当告知建设单位理由，并指导建设单位进行整改。
6. 建设单位应当在施工合同备案通知书发出之日起30日内，将施工合同文本及附件报送施工单位。
7. 施工单位收到施工合同文本及附件后，应当依法进行施工，并按照合同约定履行合同义务。
合同编号格式
合同编号格式合同编号格式合同文本格式要求【1】一、页面格式与编码1、页面设置页边距为上下2.5厘米、左右3厘米，标准字符间距，行间距为多倍1.25。
2、页码编辑正文开始设置页码，页码起始数字为1，形式为一般阿拉伯数字，置于页面底端居中。
二、字体与字号1、封面部分包括合同编号、合同名称、合同签约双方、签约时间1.1、合同编号为黑体、四号、文本左对齐1.2、空两行书写合同名称，仿宋字体，一号，加粗，居中1.3、空7-8行，余下内容用三号楷体字，与合同名称居中对齐2、主体部分2.1、段前空一行书写合同名称，黑体，二号，居中，段前段后各24磅2.2、下书双方当事人基本信息，黑体，小三号，文体左对齐3、表格与说明3.1、每张表格都应有表题，表题前后各空一行，采纳宋体，小四号，加粗，置于表格上方居中位置3.2、表格中文字为宋体5号，居中3.3、在表格正下方空一行书写表格说明，采纳宋体，五号3.4、同一表格应尽量放在一页4、结尾与落款4.1、合同正文结束后，空两行，书写(以下无正文)字样，小四号，首行缩进两字符4.2、依据合同具体状况书写落款，采纳宋体，小四号字，分别在页面两侧为双方当事人预留大致相等的签字(盖章)空间。
5、附件、附录合同结尾处必需要加附件、附录的，应另起一页5.1、附件起始页书写合同附件，上下各空一行，采纳仿宋字体，二号，加粗，居中5.2、附件、附录必需编号，形式为附件/附录+阿拉伯数字，附件编号采纳仿宋体，三号，加粗，文本左对齐5.3、附件、附录标题为宋体，小三号，加粗，置于附件文本/表格上方正中位置。
三、条款分层1、第一层为条，如第一条2、第二层为1.3、第三层为⑴4、如合同条文层次较多，可再加一层"章'范文：房地产经纪合同【2】本合同双方当事人委托人(甲方)经纪人(乙方)依据国家有关法律，法规和本市有关规定，甲、乙双方在自愿、平等和协商一致的基础上，就甲方授权委托乙方，乙方接受甲方委托从事房地产经纪事项达成一致，订立本合同。
工程合同备案登记
【工程合同备案登记范本】一、合同基本信息甲方（建设单位）：_________________乙方（承包单位）：_________________项目名称：_________________合同编号：_________________签订日期：_____年___月___日合同金额：人民币（大写）_______________元二、工程项目概况项目地点：_________________工程内容：_________________工程规模：_________________工期要求：自_____年___月___日起至_____年___月___日止质量标准：符合国家及行业相关标准三、主要条款1. 甲方责任：提供施工场地，保证施工条件；及时支付工程款项；配合乙方进行工程验收等。
2. 乙方责任：按合同约定完成工程建设任务；确保工程质量符合标准；负责工程保修等。
3. 付款方式：根据工程进度分阶段支付，具体比例和时间由双方协商确定。
4. 违约责任：甲乙双方应严格履行合同，如有违约，应按照约定承担相应责任。
四、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
备案登记机关（盖章）：_________________备案登记日期：_____年___月___日备案登记编号：_________________六、附件1. 工程设计图纸及相关技术资料。
2. 工程施工许可证。
3. 其他必要的附加文件。
以上范本仅供参考，实际使用时应根据具体情况进行调整。
在签订合同之前，建议双方详细阅读并充分理解合同条款，必要时可咨询专业律师。
备案登记工作则需按照当地建设行政主管部门的规定执行，确保合同的合法性和有效性。
购房合同备案表的模板
购房合同备案表的模板【购房合同备案表】甲方（卖方）：________________身份证号码/统一社会信用代码：________________联系地址：________________联系电话：________________乙方（买方）：________________身份证号码：________________联系地址：________________联系电话：________________一、房屋基本信息1. 项目名称：________________2. 坐落位置：________________3. 建筑面积：________________平方米4. 房屋结构：________________5. 用途：住宅/商用/办公等（请注明）6. 总层数：____层；所在层次：____层7. 户型：________________8. 附属设施：（如车位、储藏室等）二、交易条款1. 成交价格：人民币（大写）________________元整（￥__________）2. 付款方式：a. 首付款：________________元，占总房款的_____%. 贷款金额：________________元，贷款银行：________________，贷款期限：__________年 c. 其他付款方式：________________（如有）三、交付条件1. 交房日期：____年____月____日2. 装修标准：________________（毛坯/简装/精装等）3. 配套设施及公共设施的交付情况：________________四、质量保证及售后服务1. 质量保证期限：________________2. 售后服务内容：________________五、违约责任1. 若甲方违约，应承担的责任：________________2. 若乙方违约，应承担的责任：________________六、其他约定1. 双方约定的其他事项：________________2. 未尽事宜，双方协商解决。