建设工程委托监理合同示范文本标准版本
有关工程建设监理委托合同范本5篇

有关工程建设监理委托合同范本5篇第1篇示例:工程建设监理委托合同范本甲方:(监理单位名称)乙方:(建设单位名称)鉴于甲方具备从事工程监理的资质和能力,有意愿承担乙方工程项目的监理任务,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用原则,经协商,达成以下监理委托合同:一、监理范围及服务内容1. 甲方应当根据乙方的委托,对乙方的工程项目进行全面、深入的监理,包括但不限于工程进度、质量、安全、环境等方面的监督和管理。
2. 甲方应提供专业的监理人员,保证其具有相关资质和经验,并严格履行监理职责,维护乙方的合法权益。
3. 乙方应提供所需的监理文件、资料等信息,并协助甲方开展监理工作。
二、监理费用及支付方式1. 甲方的监理费用为(具体金额),支付方式为(一次性支付/分期支付),具体支付时间及方式由双方协商确定。
2. 如因工程变更等原因导致监理工作量增加,甲方有权要求乙方支付额外费用。
3. 乙方应按照约定时间及金额支付监理费用,逾期支付的,应支付逾期罚金。
三、监理期限及工作进度1. 监理期限为(具体时间),自监理合同生效之日起计算。
3. 如因乙方原因导致工程延期,甲方有权要求延长监理期限,并另行签订补充协议。
四、违约责任1. 任何一方未能履行本合同规定的义务,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免而导致无法履行合同的,双方可以免除责任,但应立即通知对方,并努力减少损失。
五、争议解决1. 本合同履行过程中如发生争议,双方应协商解决;协商不成的,提交有管辖权的仲裁机构裁决。
2. 仲裁裁决是终局裁决,对双方当事人有约束力。
六、其他条款1. 本合同经双方签字盖章生效,合同正本双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 合同内容如有变更,应经双方协商一致后书面确认。
甲方(盖章):乙方(盖章):以上是有关工程建设监理委托合同范本的内容,希望能够对相关领域的人士有所帮助。
在签订合甲乙双方应当仔细阅读并理解各项条款,确保双方的权益得到充分保障,合同能够顺利履行。
工程建设委托监理合同标准范本7篇

工程建设委托监理合同标准范本7篇篇1甲方(委托方):XXXXXX有限公司乙方(受托方):XXXXXX监理咨询有限公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在友好协商的基础上,就甲方委托乙方进行工程建设监理事宜达成一致,共同订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称:XXXXXX项目2. 工程地点:XXXXXX3. 工程内容:XXXXXX二、监理委托范围1. 监理范围:本合同所述的监理范围包括但不限于以下内容:(1)施工准备阶段的监理;(2)施工阶段的监理;(3)竣工阶段的监理。
2. 具体监理工作:(1)协助甲方办理有关施工手续;(2)编写监理大纲、制定监理规划,并报业主批准;(3)按照施工图纸、相关规范及标准对施工过程进行监督和管理;(4)监督施工单位按合同要求进行施工,确保施工质量符合要求;(5)对施工进度进行控制和监督,确保按计划完成施工任务;(6)负责协调甲方、施工单位及相关单位之间的关系,确保施工顺利进行;(7)对施工过程中出现的问题提出处理意见和建议,并监督整改情况。
三、监理服务期限1. 监理服务期限自本合同签订之日起至工程竣工验收之日止。
具体服务时间以甲方通知为准。
2. 如因甲方原因导致监理服务期限延长,乙方应继续履行监理职责,直至工程竣工验收之日止。
3. 如因乙方原因导致监理服务期限延长,乙方应书面说明情况,并承担因此产生的额外费用。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用:乙方根据本合同约定的监理范围和具体工作,向甲方收取合理的监理费用。
具体费用金额以双方协商确定的价格为准。
2. 支付方式:甲方应按照本合同约定的支付节点和金额向乙方支付监理费用。
支付节点包括:签订合同后支付预付款;完成阶段性监理工作后支付进度款;竣工验收后支付尾款。
具体支付金额以双方协商确定的比例为准。
3. 发票与税金:乙方在收到甲方支付的款项后,应向甲方开具正式的税务发票。
乙方提供的监理服务属于应税劳务,因此乙方应自行承担相应的税金。
工程建设委托监理合同示范文本(5篇)

工程建设委托监理合同示范文本(5篇)工程建设委托监理合同示范文本(篇1)发包人(全称):_____________________________承包人(全称):______________________________根据《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部,国家工商管理总局共同发布的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规,自愿、平等、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就_____________工程协商签订合同,共同信守。
第一条、工程事项1.1工程名称:_______________________________________;1.2工程地点:_______________________________________;1.3工程内容:_______________________________________;1.4工程开竣工日期___________年_________月________日至___________年_________月________日。
第二条、工程承包范围2.1承包范围:乙方包工,包料。
第三条、发包人工作3.1甲方向乙方提供设计图纸,核定乙方的施工方案。
3.2甲方向乙方提供水、电、场地、工人住宿,方便乙方施工。
第四条、承包人的权利和义务4.1按照协议约定进入现场并严格按照设计图纸进行施工,保证按期完工。
4.2施工中做到文明施工,严格按照安全标准组织施工。
4.3乙方编制施工方案,由甲方审定后实施。
4.4乙方保证按图施工,不得私自变更甲方图纸,如需更改必须与甲方沟通协商。
第五条、工程造价和结算5.1工程总价:大写_________________________________。
5.2结款方式:合同签订之日,甲方付给乙方__________元为预付款。
5.3乙方材料及工人进场再付工程款_______%大写__________元5.4工程全部结束验收合格后,甲方向乙方付清余款。
工程建设监理委托合同范本8篇

工程建设监理委托合同范本8篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(委托方):[甲方名称]乙方(监理方):[乙方名称]签订日期:[具体日期]根据有关法律法规,为确保工程建设的顺利进行,甲方委托乙方对工程项目进行监理。
经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、工程概况工程名称:[具体名称]工程地点:[具体地点]工程规模:[具体规模](详见附件)。
二、监理范围与内容1. 乙方负责甲方工程项目的施工监理工作,包括施工质量控制、进度控制、成本控制、安全监理等。
2. 乙方应根据工程建设需要,制定监理计划,明确监理目标、任务、职责和期限等。
3. 乙方应参与工程的设计审查、施工招标、施工组织设计等工作,提出专业意见和建议。
4. 乙方应监督施工单位按照施工图纸、技术标准和施工合同进行施工,确保工程质量。
5. 乙方应及时审核施工单位提交的施工进度计划,确保工程按期完成。
6. 乙方应协助甲方进行工程变更、索赔处理及工程款支付等工作。
7. 其他与工程建设相关的监理工作。
三、监理期限与方式1. 本合同的监理期限为[具体期限],自工程开工之日起至工程竣工验收合格止。
2. 乙方应派驻现场监理人员,负责履行监理职责。
如需更换现场监理人员,应提前书面通知甲方,并征得甲方同意。
3. 乙方应采用现场巡视、检查、会议、报告等方式进行监理工作。
四、费用与支付1. 甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。
具体金额、支付方式等详见附件《监理费用支付表》。
2. 乙方在完成重大监理事项后,提交相应的监理报告或成果资料,甲方根据验收合格情况支付相应费用。
3. 若因甲方原因导致工程停工或延期超过半年以上的,甲方应支付乙方相应的补偿费用。
具体金额双方协商确定。
五、权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供合格的监理服务,确保工程建设顺利进行。
2. 乙方有权获得约定的监理费用,并承担本合同约定的监理职责。
3. 甲方应提供必要的资料和信息,支持乙方的监理工作。
4. 乙方应对甲方的商业机密和技术秘密予以保护,不得泄露或用于其他用途。
工程建设监理委托合同通用版本范本5篇

工程建设监理委托合同通用版本范本5篇篇1甲方(业主):____________________乙方(监理方):____________________根据有关法律法规,本着公正、公平、公开的原则,甲方委托乙方对工程项目进行监理,经双方友好协商,达成如下协议:一、工程监理项目概况项目名称:____________________工程地点:____________________工程规模:____________________工程总投资额:____________________(大写)元人民币。
二、监理范围及内容乙方负责对甲方所委托的工程项目的建设活动进行全过程监理,包括施工准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段等。
具体内容包括但不限于:进度控制、质量控制、成本控制、安全文明施工管理等。
监理深度需满足相关法律法规的要求,并确保项目的顺利实施。
乙方应对施工现场的工程量变更进行确认和控制,同时对工程的验收及竣工资料的整理进行审核。
此外,乙方还应协助甲方处理工程索赔等相关事宜。
三、监理期限与进度安排监理服务期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并交付甲方使用之日止。
监理进度应确保与工程建设的进度相匹配,按照项目建设的实际情况分阶段进行,包括前期准备阶段监理、施工阶段监理和竣工验收阶段监理等。
各阶段的具体工作内容和时间安排应在双方协商后确定。
四、监理费用及支付方式监理费用总额为人民币______元整(大写)。
支付方式为按工程进度分期支付,具体支付时间和金额如下:合同签订后支付______元作为预付款;项目竣工后支付剩余款项。
甲方应按时支付监理费用,如因甲方原因导致逾期支付的,应按每日______%的标准向乙方支付违约金。
如因乙方原因未能履行监理职责的,甲方有权扣除相应监理费用并要求乙方承担违约责任。
此外,费用支付方式应明确是否包含发票开具方式及发票种类等信息。
若涉及发票开具问题,应明确开具发票的单位名称、发票种类及税率等信息。
建设工程委托监理合同书范本5篇

建设工程委托监理合同书范本5篇篇1建设工程委托监理合同书范本甲方:(委托方)______单位乙方:(监理方)______单位为明确甲方与乙方之间的权利和义务,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》等相关法律、法规,甲、乙双方本着诚实信用、平等互利的原则,经协商一致,制定本合同。
第一条建设工程基本情况甲方将________项目(工程名称)委托给乙方进行监理工作,工程地址为________,工程范围为________。
建设工程总造价为______万元,监理费用为______万元。
第二条乙方的监理范围乙方接受甲方的委托,负责对建设工程的施工过程进行全程监理,包括但不限于以下事项:1. 审查建设工程的施工图纸、施工方案、施工图纸等资料,确保符合国家有关法律法规和标准要求;2. 对施工单位的资质、施工人员的技术水平、施工设备的使用情况等进行监督检查;3. 对施工现场进行定期巡查,确保施工进度和质量;4. 协助解决工程建设过程中的技术、质量、安全等问题;5. 审查施工单位提出的变更设计方案,并及时向甲方报告意见。
第三条甲方的权利和义务1. 提供建设工程的施工图纸、施工方案等必要文件资料,并按时支付监理费用;2. 配合乙方对建设工程的监理工作,提供必要的配合与支持;3. 对乙方提出的合理建议和意见,给予重视并及时处理;4. 如有变更设计或其他需要,应及时通知乙方,并按照双方协商的方式进行处理。
第四条乙方的权利和义务1. 依法履行建设工程监理的职责,确保工程进度和质量;2. 向甲方提出施工单位存在的违规行为及建议,促使甲方及时处理;3. 对工程建设过程中的技术质量、安全等进行监督,并及时向甲方提出报告;4. 对建设工程的施工现场进行巡查和审核,确保施工单位严格按照施工图纸和规范要求施工。
第五条服务期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收期满后终止。
第六条合同解除1. 若一方在履行本合同过程中发生违约行为,对方有权通知违约方限期改正,若经催告后违约方仍未改正,则对方有权解除本合同。
建设工程监理合同(示范文本)5篇

建设工程监理合同(示范文本)5篇第1篇示例:建设工程监理合同(示范文本)甲方:(委托方)地址:电话:鉴于甲方拟开展下列建设工程项目,为了确保工程质量,保障工程进度,特邀请乙方作为本项目的工程监理方,甲乙双方经友好协商,达成如下协议,以便共同遵守:一、监理项目内容及范围1.1 乙方接受甲方委托,负责对甲方下列建设工程项目进行全程监理工作:项目名称:项目地址:工程规模:工程内容:1.2 乙方应当严格遵守国家法律法规,履行监理职责,确保工程按照合同约定及相关规范要求进行施工,并保障工程质量和安全。
1.3 乙方应当做好监理记录,并定期向甲方提供监理报告,对工程施工过程进行全程跟踪和监控。
二、监理费用及支付方式2.1 甲方应按照约定支付监理费用,具体金额为:监理费用总额:(大写)(¥)(小写)2.2 监理费用支付方式:甲方应分批支付监理费用,具体分期支付时间及金额约定如下:第一期:(时间)(金额)元第二期:(时间)(金额)元第三期:(时间)(金额)元2.3 如有变更或调整,需经双方协商一致,并在书面形式上签署补充协议。
三、工程监理时间3.1 本监理合同自双方签署之日起生效,监理的具体开始和结束时间如下:开始时间:结束时间:3.2 在监理期间,乙方应按照约定时间完成监理工作,并确保工程质量。
四、保密条款4.1 甲、乙双方在履行本合同过程中知悉或获得的对方的商业秘密、技术资料、经营信息、合作方式等必须严格保密,未经对方书面许可,不得向第三方披露。
4.2 乙方应妥善保管相关监理文件和资料,不得私自使用或外泄。
五、违约责任5.1 若一方违反本合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。
5.2 如因不可抗力导致工程进度延误或者工程质量受损的,双方可以协商解决,并通知甲方及时现场查勘、确认。
六、解决争议6.1 因本合同引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交至所在地人民法院诉讼解决。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效。
建设工程委托监理合同示范文本5篇

建设工程委托监理合同示范文本5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建设工程委托监理合同示范文本甲方(委托方):____________(名称)、法定代表人:____________、地址:____________、电话:__________、传真:__________、电子邮箱:__________乙方(监理方):____________(名称)、法定代表人:____________、地址:____________、电话:__________、传真:__________、电子邮箱:__________鉴于甲方拟进行建设工程,为确保工程质量和安全,特以甲乙双方的协商一致,达成以下合同:第一条项目概况1.1 项目名称:____________1.2 项目地址:____________1.3 工程内容:____________1.4 工程造价:____________1.5 工程监理费:____________1.6 工程监理期限:____________第二条监理任务2.1 乙方应按照国家有关法律法规、规章制度和监理规范的要求,对甲方委托的建设工程进行严格监督和检查,确保工程的质量、工期和安全。
2.2 乙方应遵守职业道德,不得私自泄密、索贿受贿等行为,保持独立性和客观公正性,保护甲方的合法权益。
第三条监理费用及支付方式3.1 甲方应按照合同约定的监理费用支付方式,按时足额支付监理费用。
3.2 如监理费用发生变动,须经双方协商一致后签订补充协议,方可修改监理费用。
3.3 如因甲方原因导致监理费用支付延误,乙方有权停止监理工作,但不影响乙方的其他权利。
第四条合同变更与解除4.1 本合同经双方签订后如需变更,应经双方协商一致后签订书面变更协议。
4.2 如因一方违约导致无法履行合同义务,经催告逾期未改正,对方有权解除合同,并要求违约方承担相应的法律责任。
第五条争议解决5.1 合同履行过程中如发生争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,可向仲裁机构申请仲裁。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
文件编号:RHD-QB-K7516 (合同范本系列)甲方:XXXXXX乙方:XXXXXX签订日期:XXXXXX建设工程委托监理合同示范文本标准版本建设工程委托监理合同示范文本标准版本操作指导:该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上,本着诚实守信、互惠互利的原则,根据有关法律法规的规定,达成如下条款,并由双方共同恪守。
,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。
第一部分建设工程委托监理合同委托人_________与监理人______经双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:工程名称:_________工程地点:_________工程规模:_________总投资:_______________二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分:①监理投标书或中标通知书;②本合同标准条件;③本合同专用条件;④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。
本合同自_____年___月___日开始实施,至_____年___月___日完成。
本合同一式____份,具有同等法律效力,双方各执____份。
委托人:__________(签章)监理人:___________(签章)住所:___________住所:_____________法定代表人:_____________(签章)法定代表人:______________(签章)开户银行:_______________ 开户银行:_________账号:___________ 账号:_____________邮编:____________邮编:_____________电话:____________电话:_____________本合同签订于:____年___月___日第二部分标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:(1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。
(2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。
(3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。
(4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。
(5)“总监理工程师”是指经委托人同意,监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。
(6)“承包人”是指除监理人以外,委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。
(7)“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定,委托人委托的监理工作范围和内容。
(8)“工程监理的附加工作”是指:①委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;②由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。
(9)“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。
(10)“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
(11)“月”是指根据翁历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
第二条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
第三条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
如专用条件约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
监理人义务第四条监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员,向委托人报适委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。
在履行合同义务期间,应按合同约定定期向委托人报告监理工作。
第五条监理人在履行本合同的义务期间,应认真、勤奋地工作,为委托人提供与棋逢对手水平相适应的咨询意见,公正维护各方面的合法权益。
第六条监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。
在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。
第七条在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。
委托人义务第八条委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。
第九条委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调为监理工作提供外部条件。
根据需要,如将部分或全部协调工作委托监理人承担,则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。
第十条委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。
第十一条委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。
第十二条委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表(在专用条款中约定),负责与监理人联系。
更换常驻代表,要提前通知监理人。
第十三条委托人应当将授予监理人的监理权利,以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人,并在与第三人签订的合同中予以明确。
第十四条委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料:(1)与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。
(2)提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。
第十五条委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施,对监理人自备的设施给予合理的经济补偿(补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值+管理费)第十六条根据情况需要,如果双方约定,由委托人免费向监理人提供其他人员,应在监理合同专用条件中予以明确。
监理人权利第十七条监理人在委托人委托的工程范围内,享有以下权利:(1)选择工程总承包人的建议权。
(2)选择工程分包人的认可权。
(3)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向委托人的建议权。
(4)对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得委托人的同意。
当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。
(5)审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向承包人提出建议,并向委托人提出书面报告。
(6)主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向委托人报告。
(7)征得委托人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向委托人报告。
如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向委托人作出书面报告。
(8)工程上使用的材料和施工质量的检验权。
对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包人停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。
承包人得到监理机构复工。
(9)工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
(10)在工程施工合同约定的工程范围内,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权。
未经总监理工程师签字确认,委托人不支付工程款。
第十八条监理人在委托人授权下,可对任何承包人合同规定的义务提出变更。
如果由此严惩影响了工程费用或质量、或进度,则这种变更须经委托人事先批准。
在紧急情况下未能事先报委托人批准时,监理人所做的变更也应尽快通知委托人。
在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力,监理机构可要求承包人调换有关人员。
第十九条在委托的工程范围内,委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均必须道德向监理机构提出,由监理机构研究处置意见,再同双方协商确定。
当委托人和承包人发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。
当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时,应当提供作证的事实材料。
委托人权利第二十条委托人有选定工程总承包人,以及与其订立合同的权利。
第二十一条委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。
第二十二条监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。
第二十三条委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。
第二十四条当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责,或与承包人串通给委托人或工程造成损失的,委托人有权要求监理人更换监理人员,直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。
监理人责任第二十五条监理人责任期即委托监理合同有效期。
在监理过程中,如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期,双方应进一步约定相应延长的合同期。
第二十六条监理人在责任期内,应当履行约定的义务。
如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失,应当向委托人赔偿。
累计赔偿总额(除本合同第二十四条规定以外)不应超过监理报酬总额(除去税金)。
第二十七条监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任。
因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行,监理人不承担责任。
但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜,向委托人承担赔偿责任。
第二十八条监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时,监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。
委托人责任第二十九条委托人应当履行委托监理合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给监理人造成的经济损失。
监理人处理委托业务时,因非监理人原因的鬲受到损失的,可以向委托人要求补偿损失。
第三十条委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立,则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。
合同生效、变更与终止第三十一条由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延主,以致发生了附加工作或延长了持续时间,则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。
完成监理业务的时间相应延长,并得到附加工作的报酬。
第三十二条在委托监理合同签订后,实际情况发生变化,使得监理人不能全部或部分招待监理业务时,监理人应当立即通知委托人。
该监理业务的完成时间应予延长。
当恢复招待监理业务时,应当增加不超过___日的时间用于恢复执行监理业务,并按双方约定的数量支付监理报酬。
第三十三条监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续,承包人和委托人已签订工程保修期间的责任,双方在专用条款中约定。
第三十四条当事人一方要求变更或解除合同时,应当在___日前通知对方,因解除合同使一方遭受损失的,除贪污可以免除责任的外,应由责任方负责赔偿。