商品房买卖合同填写.doc
商品房买卖合同标准版范文8篇
商品房买卖合同标准版范文8篇篇1甲方（出卖人）：_________________________乙方（买受人）：_________________________鉴于甲、乙双方就乙方购买甲方所开发的商品房事宜达成如下协议，为明确双方的权利和义务，特制定此商品房买卖合同。
一、商品房基本情况甲方同意出售给乙方的商品房位于_________________________（详细地址），房屋类型为_________________________（如：高层住宅、商铺等），建筑面积为_________平方米，套内面积为_________平方米。
该房屋已取得预售许可证，证件编号为_________。
二、价格及支付方式1. 房屋总价为人民币________元（大写：_________）。
2. 乙方选择以下第____种方式支付房款：（1）一次性付款；（2）贷款方式付款；（3）分期付款方式付款。
3. 若选择贷款方式或分期付款方式付款，具体支付方式和时间表如下：_______（详见附件）。
三、交付日期及方式1. 甲方应于本合同签订后______天内将房屋交付给乙方。
2. 交付时，甲方应提供房屋测绘成果、竣工质量鉴定等相关资料。
3. 房屋的交付方式为：甲方将房屋钥匙交付给乙方，并办理相关交房手续。
四、违约责任1. 若甲方未按时交付房屋，应支付乙方违约金，违约金按照房屋总价的____%计算，自逾期之日起计算至实际交付之日止。
2. 若乙方未按时支付房款，应支付甲方违约金，违约金按照未支付房款金额的____%计算，自逾期之日起计算至实际支付之日止。
3. 其他违约责任按照《合同法》及相关法律法规执行。
五、产权登记及保修责任1. 甲方应在房屋交付后______天内办理房屋产权登记手续。
2. 甲方应按照国家有关规定承担房屋保修责任。
保修期限自房屋交付之日起计算。
3. 保修期内，因房屋质量问题导致的损坏，甲方应负责免费维修。
六、其他约定事项1. 乙方购买该房屋后，应遵守国家相关法律法规及政策规定。
商品房买卖合同填写范本6篇
商品房买卖合同填写范本6篇篇1甲方（出卖人）：______________________乙方（买受人）：______________________鉴于甲、乙双方就甲方所开发之商品房，经友好协商，达成以下买卖协议：一、房屋基本情况1. 甲方所售商品房位于：______________________（详细地址）。
2. 房屋类型：______________________（如公寓、别墅、商铺等）。
3. 房屋建筑面积：_______平方米，套内面积：_______平方米。
4. 房屋结构、户型及布局等具体情况详见房屋平面图及现场实物。
二、房屋权利状况1. 甲方保证该房屋权属清楚，无任何纠纷，符合国家和地方房产政策规定，因房屋产权引发的一切责任概由甲方承担。
2. 甲方承诺已经取得该房屋的开发建设和销售的相关资质和许可。
三、购房价格及支付方式1. 购房总价：人民币________元整（大写）。
2. 支付方式：乙方按照以下方式支付购房款：（1）合同签订后_____日内支付定金人民币______元整；（2）房屋交付前支付人民币______元整；（3）剩余款项通过银行按揭贷款支付。
四、房屋交付与验收1. 交付期限：甲方应当在_____年_____月_____日前交付房屋。
如遇不可抗力或其他特殊情况，甲方应当在约定日期前通知乙方，并可顺延交付日期。
2. 交付标准：甲方应按照国家和地方相关规定进行验收，并向乙方提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。
乙方在交接时应进行检查，如有疑问应当场提出。
3. 风险转移：房屋毁损、灭失的风险自房屋交付之日起由甲方转移给乙方。
五、违约责任及解决办法1. 若甲方未能按照约定时间交付房屋，应当向乙方支付违约金人民币_____元整；若逾期超过_____天仍未交付，乙方有权解除合同。
违约金不足以补偿损失的，甲方还应当承担赔偿责任。
2. 若乙方未按照约定时间支付购房款，应当向甲方支付违约金人民币_____元整；若逾期超过_____天仍未支付，甲方有权解除合同。
商品房买卖合同(标准版)6篇
商品房买卖合同（标准版）6篇篇1甲方（出卖人）：__________________乙方（买受人）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖商品房事宜达成如下协议：第一条商品房基本情况乙方购买的商品房（以下简称该商品房）为甲方开发的位于______市______区______路______号第______栋第______单元______层______号房。
该房屋用途为住宅，属钢筋混凝土结构，层高为______米。
该商品房阳台是封闭式。
该商品房合同约定建筑面积为______平方米，其中套内建筑面积为______平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积为______平方米。
第二条计价方式与付款构成甲乙双方经协商一致，确定该商品房的总房价款为人民币______元整（大写：______圆）。
该房屋总金额按建筑面积计算，每平米价格为人民币______元整。
总金额包括甲方提供的配套设施及装修等费用。
总房款支付方式为一次性付款，乙方已全部支付完毕。
如因房屋建设实际面积与合同约定面积存在误差的，双方同意据实结算房价款。
第三条交付期限甲方应当在______年______月______日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将验收合格的商品房交付乙方使用。
如因不可抗力因素造成甲方延期交房的，可顺延交房日期。
如超过约定时间交房，甲方应自约定交房日期的次日起至实际交付之日止，按日向乙方支付已付房价款万分之五的违约金。
逾期超过九十日的，乙方有权解除合同。
第四条产权登记及转移篇2甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买商品房一事，签订本合同，以资共同信守执行。
商品房买卖合同(现售)示范文本7篇
商品房买卖合同（现售）示范文本7篇篇1甲方（买方）：____________________乙方（卖方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方出售商品房事宜，经友好协商，达成如下协议：一、标的物1. 乙方同意将其所有的位于____________________的商品房（以下简称“该房屋”）出售给甲方。
2. 该房屋的具体信息包括：房屋类型、结构、面积、户型、楼层、配套设施等详见本合同附件。
二、交易价格及支付方式1. 该房屋的总价为人民币______元（大写：______元整）。
2. 甲方应按照以下方式支付房款：（1）合同签订之日起X日内，支付定金人民币______元；（2）房屋过户手续办理完成后X日内，支付剩余房款人民币______元。
三、房屋交付1. 乙方应在房屋过户手续办理完成后的X日内，将该房屋交付给甲方。
2. 交付时，双方应共同对该房屋进行验收，并签署房屋交接单。
四、产权登记与过户1. 乙方应确保该房屋的产权清晰，无争议。
2. 乙方应在合同签订后的X日内，办理完毕该房屋的产权注销登记手续。
3. 产权注销登记完成后，乙方应在X日内协助甲方办理产权登记手续。
五、违约责任1. 若甲方未按照约定时间支付房款，乙方有权解除本合同，并有权要求甲方支付违约金。
2. 若乙方未按照约定时间交付房屋或办理产权登记手续，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方支付违约金。
3. 若因一方违约导致合同解除，守约方有权要求违约方承担因此产生的全部损失。
六、其他事项1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
经双方协商一致，签订的补充协议与本合同具有同等法律效力。
4. 本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
商品房买卖合同书样本.doc
商品房买卖合同书样本.doc甲方（出卖人）：__________________（填写名称、地址、联系方式）乙方（买受人）：__________________（填写名称、地址、联系方式）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房屋买卖管理条例》等法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方购买甲方商品房事宜达成如下协议：一、房屋基本情况甲方所售房屋位于__________________（填写地址），房屋类型为__________，结构为__________，用途为__________，权属状况为__________。
二、买卖约定1. 双方约定该房屋的成交价为人民币：__________元整（大写：__________）。
2. 乙方应于______年______月______日前支付定金人民币______元整，并应于______年______月______日前支付首期房款人民币______元整。
3. 乙方应依约按时支付房款，逾期超过______日仍未支付的，甲方有权解除本合同。
4. 甲方应依约按时交付房屋及有关资料，逾期超过______日未交付的，乙方有权解除本合同，并可要求甲方支付违约金。
三、产权过户及过户手续办理约定1. 双方同意办理合同公证，公证费由甲乙双方分别承担。
2. 双方应按国家规定缴纳相关税费。
3. 产权过户手续由乙方负责办理，甲方给予协助。
4. 办理产权过户手续时间以当地房屋管理部门规定时间为准，若因甲乙双方原因造成产权过户延期，责任由各方承担。
四、违约责任1. 甲乙双方签订本合同时应当遵守国家法律、法规及房地产交易政策，若有违反，则按本合同第五条进行处罚。
2. 乙方应当按照约定时间支付房款，逾期支付的应支付违约金。
甲方应当按照约定时间交付房屋及有关资料，逾期交付的应支付违约金。
3. 若甲方违约，除退还乙方已付房款外，还须支付给乙方该房屋总价款______％的违约金。
商品房买卖合同(现售)示范文本6篇
商品房买卖合同(现售)示范文本6篇篇1甲方（出卖人）：____________________地址：_____________________________________营业执照号码：______________________法定代表人/授权代表：____________联系方式：______________________乙方（买受人）：____________________地址：_____________________________________身份证号码/统一社会信用代码：__________法定代表人/授权代表：____________联系方式：______________________鉴于甲方是合法的商品房开发商并拥有完全的权利出售位于_______（地址）的商品房，乙方有意购买该房屋，双方经过友好协商，达成以下商品房买卖合同（现售）示范文本。
第一条房屋基本情况1. 房屋地址：_____________________________________。
2. 房屋类型：_____________________________________。
3. 建筑面积：_______平方米。
4. 套内面积：_______平方米。
5. 房屋结构：____________________________。
6. 房屋状况：包括房屋内家具、设备等情况。
第二条房屋价格及支付方式1. 房屋总价：人民币________元（大写：_____________________元整）。
2. 支付方式：分为一次性支付和分期付款两种，双方约定选择_________________方式。
3. 付款期限：按照双方约定的付款时间表执行。
第三条房屋交付1. 交付时间：甲方应当在_____年___月___日前将房屋交付给乙方。
2. 交付条件：甲方应当保证房屋没有产权纠纷和财务纠纷，符合规划、建设等相关法律、法规的要求。
商品房买卖合同电子版范本6篇
商品房买卖合同电子版范本6篇篇1商品房买卖合同电子版范本甲方：（出卖人）身份证号码：联系地址：电话：乙方：（购买人）身份证号码：联系地址：电话：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方拟出售的位于（具体地址）的商品房的买卖事宜达成如下协议，以资证照：一、商品房基本信息1. 商品房地址：（填写商品房具体地址）2. 商品房建筑面积：（填写商品房建筑面积，以平方米为单位）3. 商品房用途：（填写商品房用途，例如住宅、商铺等）4. 商品房产权：（填写商品房的产权性质，例如商品房已办理商品房预售许可证、商品房已办理商品房销售许可证等）二、商品房价格及付款方式1. 商品房总价款：人民币（大写）（￥小写）元整2. 甲乙双方约定支付方式及时间：（例如定金、首付款、尾款等具体支付方式及支付时间）三、商品房交付及验收1. 商品房交付时间：（填写商品房交付时间）2. 商品房交付方式：（填写商品房具体交付方式，例如现房交付、期房交付等）3. 商品房验收标准：（填写商品房验收标准，例如商品房验收合格标准）四、商品房过户及税费1. 商品房过户时间：（填写商品房过户时间）2. 商品房过户税费：（填写商品房过户税费具体金额）五、违约责任1. 合同生效后，任何一方违反合同约定应承担相应法律责任2. 乙方违反合同约定的，甲方有权要求乙方支付违约金3. 甲方违反合同约定的，乙方有权要求解除合同并返还定金六、争议解决因本合同引起的一切争议，应友好协商解决；协商不成，可向当地人民法院提起诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章后生效2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力3. 未尽事宜，由双方友好协商解决甲方（出卖人）签字：日期：乙方（购买人）签字：日期：以上为本次商品房买卖合同的电子版范本，申明：该范本仅供参考，具体合同条款可根据实际情况进行定制，若有疑问，请咨询相关法律专业人士。
商品房房屋买卖合同(共15篇)
商品房房屋买卖合同第1篇卖方：_________（以下简称甲方）买方：_________（以下简称乙方）见证方：_________（以下简称丙方）甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方转让甲方私人房产一事达成以下条款：第一条甲方对产权的声明甲方根据国家规定，已依法取得_________市_________区（县）的房屋所有权证书，所有权证书_____字第____________号。
甲方为该房屋的现状负全责。
该房屋的结构为_____________________，建筑面积为_________平方米。
第二条甲方对买卖权的声明甲方保证该房屋是符合国家及_________市房屋上市的有关规定及政策法规，甲方有权将该房屋上市交易。
由于违反国家及_________市相关政策法规而引起的法律及经济责任由甲方来承担。
第三条乙方对购买权的声明乙方愿意在本合同第一条款及第二条款成立的前提下，就向甲方购买上述房屋的完全产权之事签订本合同，并认可仅在此种情况下签订才具有法律效力。
第四条房屋售价双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币_________元，价款合计为人民币______ ___元。
（大写____佰____拾____万____仟____佰____拾元整）第五条付款方式（一）无须银行贷款1、乙方应在签订《_________市房屋买卖合同》时，支付相当于总房款的10%的定金。
2、乙方应在办理立契过户手续前3个工作日内，支付剩余90%房款。
（二）银行贷款1、乙方应在签订《_________市房屋买卖合同》时，支付相当于总房款的10%的定金。
2、乙方应在办理立契过户手续前3个工作日内，支付首期房款。
3、银行贷款部分房款按银行规定由银行直接支付。
第六条违约责任1、甲、乙双方合同签订后，乙方中途悔约，应书面通知甲方，甲方应在3个工作日内，将乙方的已付款（不计利息）返还乙方，但购房定金归甲方所有。
甲方中途悔约，应书面通知乙方，并自悔约之日起3个工作日内应将乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
商品房买卖合同填写
一、填写范本合同，一定要认真阅读范本说明，按照说明要求的格式、图例填写;
二、合同内容填写指导内容：
(一)合同双方当事人：
出卖人：
按照合同法的有关规定，原则上该当事人应当是符合下列条件的法人：
①具有合法的营业资格和资质;
②是项目的所有人，持有建设用地规划许可证，国有土地使用权证、建设工程规划许可证、持有商品房销售许可证和建设工程施工许可证;
③具有固定的营业场所或者住所;
④电话、邮政编码、法定代表人的情况真实、可靠;
⑤一定要填写全称，不得使用间写内容，商品房买卖合同范本填写。
在填写该出卖人必须注意以下几个方面：
1、区别开发商和投资商或者发展商：在投资房地产开发过程中，按照契约关系可以把参与房地产开发的法人企业区别为开发商、投资商、代理商或者联建方，但是只有符合出卖人条件的当事人才能在本条出卖人一览中署名;
2、代理商即使具备包销资格，也不能作为出卖人在本览中署名，只能在代理机构一栏中署名;关于包销问题涉及开发商和包销商之间的，对于商品房买受人不具备任何约束力。
3、代理商必须具备代理资格和资质;曾经有代理商在郑州市房地产管理局没有办理异地执业手续和备案，郑州市房管局为此停止了该代理机构的所有代理业务，还连累了房地产开发企业，甚至因此处罚房地产开发企业。
我们姑且不问郑州市房管局的行政行为是否合法，但是这样做客观上影响了开发企业的形象和销售。
买受人：
可以是法人，也可以是自然人。
如果是法人，应当按照法人单位的称谓填写全称，地址，法定代表人以及其他联系方式。
另应当填写委托代理人的情况。
无论是买受人的法定代表人或者是代理人，均应当填写详细的资料，地址和邮政编码应当填写，不得空缺。
代理人和自然人买受人应当填写真实的住址，身份证与实际住址不一致，应当在征得当事人同意后填写实际住址。
提供实际住址的责任在于买受人和代理人，该当事人和代理人提供上述住址时，应当让其亲自填写，不能有销售人员代位填写。
如果由销售人员代位填写时，应当让代理人和买受人提供手写的关于其实际住址的资料留在销售档案中。
自然人应当详细填写该自然人的情况;如果属于未成年人购房，应当坚持要求其填写监护人，由于格式版本没有提供监护人的内容，可以要求监护人在共有人一览中署名。
需要说明的事，买受人一栏中可以填写该未成年人，但是在合同后面签字页的签字行为不能由该未成。