毛坯房交房协议书
毛坯房交房协议书范本
毛坯房交房协议书范本毛坯房交房协议书甲方：（购房人的姓名、身份证号码、住所、联系电话）乙方：（房地产开发商或者房东的姓名、地址、联系方式）鉴于甲方作为购房人拟购买乙方所开发或出售的毛坯房，为明确双方的权益和义务，特订立本《毛坯房交房协议书》（以下简称“本协议”）。
一、房屋基本信息1. 乙方所售毛坯房的具体位置、建筑面积、内部结构和配套设施等基本信息如下：房屋位置：建筑面积：内部结构：配套设施：2. 乙方应提供相关法律文件，包括土地使用权证书、房屋产权证等。
二、房屋交付1. 乙方应在本协议签订后，按照约定的工期完成毛坯房的建设工作，并将房屋移交给甲方。
2. 乙方应保证房屋的品质符合国家规定的建筑标准和相关法律法规的要求。
3. 甲方接房后应及时进行验收，如发现房屋有瑕疵或不符合约定要求的地方，应及时通知乙方，乙方应负责修复或调整。
4. 若甲方在接房后一周内未提出异议，则视为认可房屋的交付和质量。
三、房屋装修1. 本协议中的毛坯房指无装修装饰的房屋，默认情况下不包括地板、墙面、天花板、卫生间、厨房等装修工程。
2. 乙方可以提供装修服务，装修费用另行协商。
3. 若甲方选择乙方提供的装修服务，则应另签装修协议明确装修要求、工程量、价格等。
四、交付时间和担保1. 房屋交付日期自本协议签订后的30个工作日内完成。
如乙方因不可抗力等原因无法完成交付，应提前通知甲方并注明具体原因，双方再协商解决办法。
2. 若乙方未按时交付房屋，甲方有权要求乙方支付违约金。
违约金的具体金额双方协商确定。
五、价款与支付方式1. 房屋总价款为____元（大写）。
2. 甲方应按照以下约定的支付方式支付房屋价款：（1）签订本协议时预付房屋总价款的____%；（2）房屋交付时支付房屋总价款的____%；（3）乙方交付产权证书后，甲方支付房屋总价款的____%。
六、合同解除及违约责任1. 若甲方违反本协议约定未按时支付价款，乙方有权要求甲方支付违约金以及产生的逾期利息等相关费用，并有权解除本协议。
二手房毛坯交接协议书模板
二手房毛坯交接协议书模板甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________鉴于甲方是位于_____________________（房屋地址）的房屋（以下简称“该房屋”）的合法所有者，且甲方有意出售该房屋；乙方有意购买该房屋，双方经协商一致，订立本交接协议书。
第一条房屋交接1.1 甲方同意将该房屋以毛坯状态出售给乙方，乙方同意购买。
1.2 甲方保证该房屋的所有权清晰，无抵押、无查封、无债务纠纷，且甲方对该房屋拥有完全的处分权。
1.3 甲方应在本协议书签订之日起____天内，将该房屋交付给乙方，并完成交接手续。
1.4 乙方应在交接当日对房屋进行验收，验收内容包括但不限于房屋结构、水电管线、门窗等，如发现问题，乙方应在交接后____天内书面通知甲方。
第二条交接条件2.1 甲方应确保房屋交接时，房屋结构无损坏，水电管线畅通，门窗完好。
2.2 甲方应向乙方提供该房屋的产权证明、土地使用权证明等相关文件的复印件，并保证其真实性。
2.3 甲方应负责清理房屋内的所有杂物，并确保房屋处于可交付状态。
第三条交接程序3.1 甲方应在交接前____天内向乙方提供房屋交接清单。
3.2 乙方应在交接前____天内向甲方支付购房定金人民币____元。
3.3 双方应于约定的交接日期，共同到场进行房屋交接，并签署交接确认书。
3.4 交接完成后，甲方应将房屋钥匙、相关文件及交接清单交付给乙方。
第四条违约责任4.1 如甲方未按本协议约定时间交付房屋，每逾期一天，应向乙方支付违约金人民币____元。
4.2 如乙方未按本协议约定时间支付购房定金，每逾期一天，应向甲方支付违约金人民币____元。
4.3 如因甲方原因导致房屋无法交付，甲方应双倍返还乙方已支付的定金。
4.4 如因乙方原因导致无法完成交接，乙方已支付的定金不予退还。
第五条其他约定5.1 双方应本着诚实信用的原则履行本协议。
毛坯房交房协议
毛坯房交房协议1. 引言本协议为毛坯房交房的相关规定，适用于开发商与购房者之间的交房事宜。
毛坯房是指开发商在装修施工前，将房屋建筑主体结构建设完毕并具备使用条件的房屋。
本协议旨在明确双方在毛坯房交房过程中的权利和义务，确保双方的合法权益。
2. 定义•开发商：指拥有毛坯房产权的房地产开发企业。
•购房者：指购买毛坯房的个人或单位。
•毛坯房：指房屋建筑主体结构建设完毕并具备使用条件的房屋，未进行任何装修和装饰的状态。
3. 交房时间及方式1.开发商应当在本协议约定的交房日期前完成毛坯房的建设工作，并通知购房者进行交房验收。
2.开发商应提前至少七个工作日向购房者书面通知交房时间和地点。
3.购房者应在收到交房通知后三个工作日内，向开发商确认是否同意交房日期，并如实提供购房者希望进行的预装修要求。
如果超过确认期限未回复或无异议，视为同意交房日期和开发商的交房标准。
4. 毛坯房交付标准1.毛坯房的结构安全必须符合国家有关建筑安全规范及标准。
开发商应提供有效的建筑设计图纸和相关评估报告。
2.毛坯房的墙体、屋顶、地板、窗户、门及相应配件等必须完好无损，并具备正常使用功能。
3.毛坯房应具有正常的供水、供电和供气能力，并与市政基础设施有良好连接。
4.开发商应提供正式的不动产权证书或者其他合法证明，确保购房者获得完全的产权。
5. 交房验收1.购房者有权对毛坯房进行验收，并在验收过程中检查房屋建筑主体、供水、电气设备、消防设施、基础设施等方面是否符合标准。
2.如购房者发现毛坯房存在质量问题、装修不符合要求，可以向开发商提出整改要求，并要求在一定期限内进行整改。
3.交房验收合格后，购房者应当签署确认单，并与开发商签订房屋交付书。
6. 特别条款1.如因不可抗力或其他无法预见的原因导致交房时间延迟，双方应协商解决，并延期交房。
延期交付期限不应超过三个月，否则购房者有权取消购房并要求退还已支付的全部款项。
2.开发商应提供毛坯房装修的施工规范和施工图纸，并确保装修施工符合国家相关规定，同时应提供装修施工监理。
毛坯房交房协议书范本(3篇)
第1篇甲方（买受人）： ______________乙方（出卖人）： ______________鉴于：1. 甲方已与乙方签订《商品房买卖合同》，购买了位于_________（详细地址）的房屋，建筑面积为_________平方米，房屋编号为_________。
2. 乙方已按合同约定完成了房屋的建造，并具备交付条件。
3. 双方经协商一致，就甲方接收毛坯房事宜达成如下协议：一、交房时间1. 乙方应在《商品房买卖合同》约定的交房日期前_________日内，将房屋交付给甲方。
2. 若乙方未能按期交付房屋，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日按房屋总价款的_________%支付，自逾期之日起至实际交付之日止。
二、交房条件1. 房屋结构安全，符合国家有关房屋质量标准。
2. 房屋内外墙面、地面、顶棚等基本完成装修，达到毛坯房交付标准。
3. 房屋内的门窗、水电等基础设施安装到位，可以正常使用。
4. 房屋周边环境整洁，绿化、道路等配套设施完善。
三、交房手续1. 乙方应在交房前向甲方提供以下文件：（1）房屋所有权证或不动产权证书；（2）房屋质量保证书；（3）房屋使用说明书；（4）物业服务合同；（5）其他相关文件。
2. 甲方应在收到上述文件后_________日内，到相关部门办理房屋登记手续。
四、交房方式1. 乙方应在约定的时间内，将房屋交付给甲方指定的收房人员。
2. 甲方应在收到房屋后_________日内，对房屋进行验收。
五、房屋验收1. 甲方在收到房屋后，应按照本协议及《商品房买卖合同》的约定对房屋进行验收。
2. 验收内容包括但不限于：（1）房屋结构、外观、尺寸等是否符合合同约定；（2）房屋内的水电、门窗、卫生洁具等设施是否正常使用；（3）房屋周边环境是否整洁，配套设施是否完善。
3. 如甲方在验收过程中发现房屋存在质量问题，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后_________日内予以修复。
六、费用承担1. 甲方在收房时，应向乙方支付以下费用：（1）物业费；（2）公共维修基金；（3）其他相关费用。
毛坯房交房协议书范本
毛坯房交房协议书范本甲方（卖方）：_________________乙方（买方）：_________________鉴于甲方为毛坯房的开发商，乙方为该毛坯房的购买者，双方在平等自愿的基础上，就毛坯房的交付事宜达成如下协议：一、房屋信息本协议所指毛坯房位于_________________，建筑面积为______平方米，户型为______室______厅______卫。
二、交房标准甲方应按照国家及地方相关建筑规范和设计要求，保证交付给乙方的毛坯房满足以下标准：1. 房屋主体结构安全，无明显裂缝、渗漏等问题；2. 室内墙面、地面平整，无明显凹凸不平；3. 门窗安装牢固，开关灵活，无损坏；4. 水电管线布局合理，符合使用要求；5. 其他按照设计图纸和建筑规范应达到的标准。
三、交房时间甲方应于______年______月______日前，将符合上述标准的毛坯房交付给乙方。
四、验收程序1. 乙方应在接到甲方交房通知后______日内，对房屋进行验收；2. 如乙方在验收过程中发现房屋存在质量问题，应及时书面通知甲方，甲方应在接到通知后______日内进行修复；3. 修复完成后，乙方应再次进行验收，直至房屋符合交房标准。
五、违约责任1. 如甲方未能在约定时间内交付房屋，每逾期一日，应向乙方支付违约金______元；2. 如乙方未能在约定时间内完成验收或提出质量问题，视为房屋已交付，甲方不再承担修复责任。
六、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；2. 本协议自双方签字盖章之日起生效；3. 双方在履行本协议过程中发生争议，应协商解决，协商不成的，可向房屋所在地人民法院提起诉讼。
甲方（签字）：_________________乙方（签字）：_________________签订日期：______年______月______日。
毛坯交楼合同协议书
毛坯交楼合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：毛坯交楼合同协议书甲方：_______（开发商名称）乙方：_______（购房者名称）鉴于甲方已按照合同约定完成了房屋的建设，并将房屋交付给乙方使用，为确保双方权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以共同遵守。
一、房屋基本信息1.1 房屋坐落：_______（具体地址）1.2 房屋结构：_______（户型、面积等）1.3 交付标准：毛坯房二、交付时间2.1 甲方承诺在_______年_______月_______日前将房屋交付给乙方。
三、交付条件3.1 甲方应保证房屋符合国家关于建筑工程的质量标准，并符合合同约定的交付条件。
3.2 甲方应提供房屋的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。
四、交付手续4.1 甲方应在交付房屋时，向乙方提供完整的房屋资料，包括：《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》、购房合同及其他相关文件。
4.2 乙方应在收到甲方交付的房屋后，对房屋进行查验，并在查验合格后签字确认。
五、交付后事项5.1 甲方应承担房屋交付后至办理产权证期间的物业管理费。
5.2 乙方应按合同约定支付购房款及各项相关费用。
六、违约责任6.1 甲方未按约定时间交付房屋的，应按照合同约定向乙方支付违约金。
6.2 乙方未按约定时间支付购房款的，应按照合同约定向甲方支付违约金。
七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：_______ 乙方（盖章）：_______代表（签名）：_______ 代表（签名）：_______日期：_______年_______月_______日请根据您的实际情况修改和完善上述合同内容，以确保合同的合法性和有效性。
毛坯交付协议
毛坯交付协议一、协议概述本协议旨在明确毛坯交付的相关要求和责任，保障双方权益并规范交付流程。
毛坯交付是指将房屋建设工程按照合同约定的基本结构、基本功能和其他基本条件，并达到具备招租、销售、使用的基本要求状态交付给购房人或租赁方的行为。
本协议适用于毛坯房交付的相关事宜。
二、交付标准1.开发商承诺按照相关法律法规、建设工程规范及合同约定的标准进行毛坯交付。
2.毛坯房交付应满足以下基本要求：–基础设施及公共设施完善，包括道路、供水、供电、供气、通信等设施。
–房屋外立面完整，无渗漏、脱落等问题。
–主体结构完好，无明显裂缝、倾斜等安全隐患。
–屋顶、地板、墙面、窗户等基本建筑材料完好。
–水、电、暖等设施接入点齐全，符合使用要求。
–建筑设计符合规划要求，不存在超占用、超高等问题。
3.毛坯房交付不包括以下内容：–装修、室内装饰和家具的安装。
–配套设施及家用电器的配置，如空调、厨房设备等。
–特殊定制装修或个性化要求的项目。
三、交付流程1.开发商与购房人或租赁方在交付前提前协商具体交付时间、地点及方式，并书面确认。
2.开发商在交付前应邀请购房人或租赁方进行验收，双方应当共同出席验收现场。
3.购房人或租赁方有权对交付的毛坯房进行验收，应具备以下条件：–购房人或租赁方提前以书面形式通知开发商，确认验收时间。
–开发商应在约定时间内将房屋开放给购房人或租赁方进行验收。
–购房人或租赁方有权邀请专业人士进行验收，并可提出合理的整改要求。
4.若发现交付房屋存在质量问题，购房人或租赁方应立即向开发商提出整改要求，并在合理期限内完成整改。
四、交付后责任1.开发商的责任：–对于交付的房屋存在质量问题，开发商应承担相应的修复责任，确保房屋符合合同约定的标准。
–在交付后一定期限内提供售后服务，对已交付房屋的质量问题进行修复和维护。
2.购房人或租赁方的责任：–对已交付的房屋进行合理使用和维护，不得故意损坏或擅自改动原装设施。
–发现房屋质量问题时，及时向开发商报告，并配合开发商进行整改。
毛坯房交房协议书范本
毛坯房交房协议书范本甲方（卖方）：______________________乙方（买方）：_______________________鉴于甲方为毛坯房的合法所有者，乙方有意向购买该毛坯房，双方本着平等自愿的原则，经协商一致，就毛坯房交房事宜达成如下协议：一、房屋信息1. 房屋坐落：_______________________2. 房屋面积：_______________________3. 房屋用途：_______________________4. 房屋结构：_______________________5. 房屋权属：_______________________6. 房屋现状：毛坯房，未进行任何装修。
二、交房条件1. 甲方保证所售毛坯房无权属纠纷，无抵押、查封等法律限制。
2. 甲方应保证房屋结构安全，符合国家建筑标准。
3. 甲方应提供房屋的合法权属证明文件。
三、交房时间甲方应在______年______月______日前将毛坯房交付给乙方。
四、交房标准1. 甲方交付的毛坯房应保持房屋结构完整，无损坏。
2. 甲方应确保房屋的水、电、气等基础设施正常使用。
3. 甲方应保证房屋的门窗完好，无损坏。
五、交房验收1. 乙方应在交房当日对房屋进行验收，如有异议应在验收当日提出。
2. 双方对房屋现状无异议后，签署房屋交接单，视为房屋交付完成。
六、违约责任1. 如甲方未能按期交房，每逾期一日，应向乙方支付房屋总价款千分之一的违约金。
2. 如乙方未能按期接收房屋，每逾期一日，应向甲方支付房屋总价款千分之一的违约金。
七、其他约定1. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：______________________乙方（签字）：_______________________签订日期：____年____月____日注：本协议书范本仅供参考，具体条款应根据实际情况调整，并建议在签订前咨询法律专业人士。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
毛坯房交房协议书
一、协议背景
本协议由甲方（购房人）与乙方（开发商/房屋销售方）签订，旨在明确毛坯
房的交房标准、时间、责任等事项，以确保双方权益得到有效保障。
二、交房标准
1.房屋结构：按照所购房屋的户型、建筑面积、平面布局等设计图纸进行施工，符合相关国家建筑规范和标准。
2.墙体：房屋内外墙面需进行刷漆处理，墙体平整度符合国家标准。
3.地面：房屋内外地面需进行整齐、平整处理。
4.建筑设备：确保供水、电力、燃气等基础设施的正常运行，符合相关规范和标准。
5.室内装修：房屋内部进行基本装修，包括涂料、地板、门窗等，符合相关建筑装饰规范。
6.公共设施：楼梯、电梯、走廊等公共区域进行基本装修和设施安装。
三、交付标准
1.交房时间：乙方将于双方协商的交房日期内完成房屋交付。
2.交付手续：乙方在交房后，需提供符合国家相关法规要求的房屋产权证书以及其他相关文件，确保甲方的产权合法和稳定。
3.房屋验收：甲方有权对交付的房屋进行验收，乙方应配合，并在房屋交付后的一定期限内完成甲方的合理维修要求。
四、责任和义务
1.甲方的责任：
–按时支付购房款项，并按约定支付相关税费；
–配合乙方完成房屋验收工作；
–妥善保管房屋相关文件和证件。
2.乙方的责任：
–按照规定标准和时间交付房屋；
–提供真实、准确的房屋信息和相关文件；
–提供售后服务，如维修和保养等。
五、成交价格和支付方式
1.房屋成交价格为双方协商一致的价格，需明确支付方式和时间节点。
2.甲方按约定的方式和时间支付购房款项，包括首付款和分期付款。
六、其他事项
1.本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
2.本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
3.本协议涉及的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向相关法律机构提起诉讼或仲裁。
以上内容为《毛坯房交房协议书》的主要条款，双方签字即代表同意并遵守协议规定。
在签订协议之前，请仔细阅读并彻底理解协议内容，以确保双方权益得到有效保护。
甲方（购房人）签字：_____________________ 乙方（开发商/房屋销售方）签字：_____________________。