保利房屋认购协议书
保利的购房合同范本
保利的购房合同范本一、合同双方信息•甲方：–姓名：（甲方姓名）–住所：（甲方住址）–联系电话：（甲方联系电话）•乙方：–公司名称：保利房地产有限公司–地址：（乙方地址）–联系电话：（乙方联系电话）二、房屋信息•房屋详细地址：（房屋详细地址）•房屋类型：（房屋类型）•房屋面积：（房屋面积）•成交价格：（成交价格）•支付方式：–（首付金额）作为首付款，于（首付款支付日期）支付给乙方；–（分期付款信息），分：（分期数目、金额、支付日期等）；–（全款支付信息），全款：（全款支付日期）支付给乙方。
三、履行时间及交付条件1.本合同生效自双方盖章之日起，至（房屋交付日期）止。
2.房屋交付标准：乙方应保证房屋按照国家建筑质量标准进行施工，并按照履约保证提前通知甲方验收时间。
3.甲方有权对交付的房屋进行验收。
如无质量问题，由甲方确认接受；如有质量问题，乙方应及时修复和整改。
4.乙方在房屋交付前应提供齐全的房屋产权材料，包括但不限于房屋产权证、预售许可证、规划许可证等。
四、违约责任1.若甲方违约，乙方有权解除合同，甲方应返还已支付的款项给乙方，并赔偿乙方因此所受的损失。
2.若乙方违约，甲方有权解除合同，乙方应返还已支付的款项给甲方，并赔偿甲方因此所受的损失。
五、争议解决1.对于因履行本合同所产生的争议，双方应友好协商解决。
2.若协商不成，争议应提交至乙方所在地人民法院进行解决。
六、其他条款1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本合同未尽事宜，由双方协商解决，经双方签字确认后补充协议。
以上为《保利的购房合同范本》的具体内容，希望符合你的要求。
请注意，这只是一个范本，实际签订合同时请根据具体情况进行修改和完善。
保利购房合同协议书
保利购房合同协议书【注：以下内容仅供参考，具体合同内容请以实际签订的合同为准，建议在签订合同前咨询专业律师。
】---甲方（卖方）：_______________（开发商名称）乙方（买方）：_______________（购房者姓名）鉴于甲乙双方就位于________________（物业地址）的房产项目——保利XX小区X栋X单元XXX号房（以下简称“标的物业”）的购买事宜达成一致，特此签订本合同。
一、房屋基本信息1. 房屋坐落：_________________________________________2. 建筑面积：_______平方米3. 房屋用途：住宅/商用/办公等4. 结构：_________________________________________5. 层数及总层数：____________________________________6. 配套设施：_________________________________________二、交易价格本协议项下标的物业的交易总价为人民币（大写）_____________元（￥__________）。
三、付款方式1. 首付款：乙方须在本合同签订之日起___日内支付首付款人民币_______元。
2. 余款支付：余款须在交房前_____日内一次性付清。
四、交付标准及时间1. 甲方应按照国家及地方有关规定和本合同约定的标准和条件向乙方交付标的物业。
2. 预计交付时间为________年____月____日。
五、质量保证甲方保证所售房屋符合国家建筑质量标准，并对房屋的主体结构提供__年质保。
六、违约责任1. 如乙方未能按约定时间支付款项，则视为违约，每逾期一日，需向甲方支付应付款项千分之一的违约金。
2. 如甲方未能按约定时间交付房屋，则视为违约，每逾期一日，需向乙方支付已付款项千分之一的违约金。
七、争议解决因履行本合同所发生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
保利地产购房合同模板
甲方（出卖人）：保利房地产开发有限公司法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]邮编：[公司邮编]电话：[公司电话]传真：[公司传真]乙方（买受人）：[买受人姓名]地址：[买受人地址]邮编：[买受人邮编]电话：[买受人电话]身份证号码：[买受人身份证号码]鉴于甲方拥有位于[具体地址]的房产，建筑面积为[建筑面积]平方米，套内建筑面积为[套内建筑面积]平方米，公用建筑面积为[公用建筑面积]平方米，房屋编号为[房屋编号]，乙方有意向购买该房产，双方经友好协商，就乙方购买甲方房产一事达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋位于[具体地址]，楼号为[楼号]，单元号为[单元号]，房屋编号为[房屋编号]。
2. 房屋建筑面积为[建筑面积]平方米，套内建筑面积为[套内建筑面积]平方米，公用建筑面积为[公用建筑面积]平方米。
3. 房屋单价为人民币[单价]元/平方米，总房款为人民币[总房款]元（大写：[大写总房款]）。
二、认购与保留1. 乙方同意购买甲方上述房产，甲方同意将上述房产出售给乙方。
2. 甲方承诺为乙方保留上述房产自[日期]至[日期]，在此期间，乙方有权与甲方协商签订正式的《商品房买卖合同》。
三、定金与签订正式合同1. 本协议签订时，乙方应向甲方支付定金人民币[定金金额]元（大写：[大写定金金额]）。
2. 乙方应在上述房号保留期限内，携本协议及定金收据至甲方售楼处，与甲方签订正式的《商品房买卖合同》。
3. 定金在正式合同签订后，如乙方因故解除合同，甲方无权退还定金；如甲方原因导致合同解除，甲方应双倍退还定金。
四、付款方式1. 乙方同意以下付款方式之一：a. 一次性付款：乙方应在签订正式合同之日起[付款期限]日内一次性支付全部房款。
b. 分期付款：乙方应在签订正式合同之日起[付款期限]日内支付首付款[首付款比例]%，剩余房款在[付款期限]日内分次付清。
c. 个人住房抵押贷款：乙方同意申请个人住房抵押贷款，首付款比例为[首付款比例]%，具体贷款事宜由乙方与银行协商。
保利房屋认购协议书范本
保利房屋认购协议书范本保利房屋认购协议书认购方：甲方姓名/单位名称：证件号码/统一社会信用代码：联系地址：电话号码：乙方：保利房屋开发有限公司地址：电话号码：甲、乙双方本着真实、合法、公平的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就甲方认购乙方所开发的房屋项目达成以下协议：一、购房项目及房屋信息乙方承诺在本协议签署之日起合理时间内办理房产权证，并按照约定时间交付给甲方。
二、房屋基本信息1. 户型：甲方认购乙方开发的（填写户型）户型。
2. 面积：甲方认购房屋的建筑面积为（填写面积）平方米。
三、房屋价格及付款方式1. 总房款：根据双方约定，甲方认购房屋的总房款为人民币（填写总房款金额）元。
2. 付款方式：（1）甲方在签订本协议时须支付购房定金人民币（填写定金金额）元。
（2）甲方在房屋交付时须支付购房尾款人民币（填写尾款金额）元。
四、认购房屋的权益和义务1. 甲方享有购房的权益，并有权对房屋拥有所有权和使用权。
2. 甲方应按时支付购房款项，并承担相应的税费和其他费用。
五、甲方违约责任1. 若甲方违约，即放弃认购或不能按时支付购房款项，则定金不予退还，并承担相应的违约责任。
六、乙方违约责任1. 若乙方未能按时交付房产权证给甲方，应按照每天按千分之五的违约金向甲方支付违约金直至交付完毕。
七、争议解决本协议的解释与执行均适用中华人民共和国法律。
双方因本协议发生争议时应与对方协商解决，协商不成时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效，并自动成为购房合同的组成部分。
甲方：乙方：保利房屋开发有限公司签字/盖章：签字/盖章：日期：日期：。
保利城房屋购买合同范文
保利城房屋购买合同范文甲方（卖方）：_____________________乙方（买方）：_____________________鉴于甲方为保利城房屋的合法所有者，乙方有意愿购买该房屋，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条房屋基本情况1.1 房屋坐落：_____________________1.2 房屋建筑面积：_____________________1.3 房屋结构：_____________________1.4 房屋用途：_____________________1.5 房屋权属证明：_____________________1.6 房屋现状：_____________________1.7 房屋附属设施及设备：_____________________1.8 房屋权属状况：_____________________1.9 房屋抵押状况：_____________________1.10 房屋租赁状况：_____________________1.11 房屋其他相关情况：_____________________第二条房屋价款及支付方式2.1 房屋总价款为人民币（大写）：_____________________2.2 乙方应于本合同签订之日起____日内支付定金人民币（大写）：_____________________2.3 乙方应于房屋过户登记手续办理完毕之日起____日内支付剩余房款人民币（大写）：_____________________2.4 甲方应于收到全部房款之日起____日内向乙方交付房屋。
第三条房屋交付3.1 甲方应保证房屋交付时符合本合同第一条所述的房屋基本情况。
3.2 甲方应于房屋交付前清理房屋内所有物品，并保证房屋结构及设施设备完好无损。
3.3 房屋交付时，双方应共同对房屋进行验收，验收合格后，双方签署房屋交接单。
第四条房屋过户4.1 甲方应协助乙方办理房屋过户登记手续。
保利房屋购买合同范本
保利房屋购买合同范本甲方（出卖人）：公司名称：[保利房地产开发有限公司具体名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]乙方（买受人）：姓名：[买受人姓名]身份证号码：[身份证号码]地址：[买受人地址]联系电话：[联系电话]一、商品房基本情况乙方购买的商品房为[保利楼盘名称]第[楼栋号]栋[单元号]单元[楼层号]层[房号]号房。
该商品房的用途为[住宅/商业]，建筑面积共[建筑面积数值]平方米，其中，套内建筑面积[套内建筑面积数值]平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积[分摊建筑面积数值]平方米。
二、商品房价款该商品房按照建筑面积计算，单价为每平方米[单价数值]元人民币，总价款为[总价款数值]元人民币（大写：[大写金额]）。
三、付款方式及期限乙方按下列第[付款方式选项]种方式按期付款：1. 一次性付款乙方应在[签订合同日期]日前一次性付清全部房款。
2. 分期付款乙方应在[签订合同日期]日前支付房款的[百分比数值]%作为首付款，计[首付款金额]元人民币；在[约定日期 1]日前支付房款的[百分比数值]%，计[第二期房款金额]元人民币；在[约定日期 2]日前支付房款的[百分比数值]%，计[第三期房款金额]元人民币。
3. 贷款方式付款乙方应在[签订合同日期]日前支付房款的[百分比数值]%作为首付款，计[首付款金额]元人民币；剩余房款[剩余房款金额]元人民币由乙方向[贷款银行名称]申请贷款支付。
乙方应在签订本合同后的[规定时间]日内，将申请贷款所需的全部资料提交给贷款银行，并办理贷款手续。
如因乙方原因导致贷款未能按时发放或发放金额不足，乙方应在[约定时间]日内以现金方式补足差额部分。
四、交付期限甲方应当在[交付日期]前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第[交付条件选项]种条件，并符合本合同约定的商品房交付乙方使用：1. 该商品房经验收合格。
2. 该商品房经综合验收合格。
保利购房合同协议书范本
尊敬的购房者：感谢您选择保利房地产开发的房屋，为了保障您的权益，现将购房合同协议书范本如下：一、合同主体1. 出卖人（以下简称开发商）：保利房地产开发有限公司（以下简称保利公司）2. 买受人（以下简称购房者）：二、房屋基本信息1. 房屋位置：2. 房屋面积：3. 房屋类型：4. 房屋总价：5. 付款方式及金额：三、交付及办理手续1. 开发商保证按照合同约定的时间和条件交付符合国家质量标准和设计要求的房屋。
2. 购房者应当在收到房屋交付通知后及时验收，并在验收合格后办理房屋交付手续。
3. 购房者办理房屋交付手续时，应当向开发商提供以下材料：a) 身份证明文件；b) 购房合同；c) 付款凭证；d) 其他开发商要求的材料。
四、质量及保修1. 开发商应当按照国家相关法律法规和工程建设强制性标准，保证房屋质量。
2. 开发商对房屋主体结构、设备设施、装修装饰等质量问题负责保修，保修期限不低于法律法规规定的最低保修期限。
3. 购房者发现房屋质量问题，应当在合理期限内通知开发商，开发商应当在接到通知后及时处理。
五、产权及过户1. 开发商保证所售房屋产权清晰，无任何法律纠纷。
2. 购房者应当自房屋交付之日起办理产权过户手续，开发商应当给予协助。
3. 产权过户所产生的费用由购房者承担。
六、费用及结算1. 购房者应当支付房屋总价款，具体金额及支付方式见附件。
2. 购房者应当承担购房过程中发生的一切费用，包括但不限于税费、手续费等。
3. 开发商应当提供合法的发票。
七、违约责任1. 开发商未按照合同约定时间、条件交付房屋的，应当按照购房者损失赔偿。
2. 购房者未按照合同约定支付房款的，应当按照开发商损失赔偿。
3. 双方因不可抗力导致不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。
八、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应当首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他1. 本合同一式两份，双方各执一份。
保利购房合同协议书
保利购房合同协议书标题：保利购房合同协议书甲方（卖方）：XXXX房地产开发有限公司乙方（买方）：XXX根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就乙方购买甲方开发的位于XXXX市XXXX区XXXX小区的房屋事宜，经友好协商，达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋位置：XXXX市XXXX区XXXX小区X号楼X单元XXX室。
2. 建筑面积：XXX平方米。
3. 房屋结构：钢筋混凝土结构。
4. 房屋用途：住宅。
5. 装修标准：精装修。
二、交易价格及支付方式1. 房屋总价款为人民币XXX万元整。
2. 乙方应于本合同签订之日起XX日内支付甲方定金人民币XXX万元整。
3. 乙方应于本合同签订之日起XX日内支付甲方首付款人民币XXX万元整。
4. 余款人民币XXX万元整由乙方通过银行贷款支付给甲方。
三、交房时间及条件1. 甲方应于本合同签订之日起XX个月内将符合交付条件的房屋交付给乙方。
2. 房屋交付时，甲方应向乙方提供以下文件：（1）房屋所有权证；（2）土地使用权证；（3）建设工程规划许可证；（4）建筑工程竣工验收备案表；（5）商品房预售许可证；（6）其他相关文件。
四、质量保证及保修期限1. 甲方保证所售房屋质量符合国家及行业标准，无质量问题。
2. 甲方对所售房屋提供XX年的质保期，自交房之日起计算。
五、违约责任1. 若甲方未按约定时间交付房屋，每逾期一日，应按房屋总价款的千分之一向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按约定时间支付房款，每逾期一日，应按未付款项的千分之一向甲方支付违约金。
六、争议解决本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（卖方）：XXXX房地产开发有限公司（盖章）乙方（买方）：XXX（签字）签订日期：XXXX年XX月XX日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
保利房屋认购协议书
一、协议的缘由与目的
本协议由甲方（购房人）和乙方（开发商）双方在平等、自愿、公
平的基础上，经友好协商达成，旨在明确双方的权利和义务，保障交
易的合法性和有效性。
二、房屋基本信息
房屋坐落地点房屋类型总建筑面积（㎡）交付标准
_____________________________________________________
三、购买价格和付款方式
1.购买价格：本房屋交易总价为人民币_________ 元整（￥________）。
2.付款方式：
–认购金：甲方需在签署本协议之日起 __ 天内缴纳认购金人民币
_________ 元（￥________）。
认购金一旦支付，不可退还。
–首付款：甲方需在签订正式购房合同之日起 __ 天内支付首付款人民币 _________ 元（￥________）。
首付款支付后，乙方应立即办理过户手续。
–尾款：甲方需在房屋竣工验收合格之日起 __ 天内支付尾款人民币_________ 元（￥________）。
四、房屋交付标准和验收
1.交付标准：
–房屋交付标准应符合国家相关规定和乙方所宣传的销售标准。
–房屋内的设备、装修材料等应符合国家质量标准，不存在严重质量隐患。
2.验收：
–乙方应在房屋竣工后 __ 天内通知甲方进行验收。
–甲方需在收到通知之日起 __ 天内进行验收，如甲方未按时验收，视为验收合格。
–验收合格后，甲方应立即支付尾款。
五、居间服务费
甲方与乙方之间的本次房屋交易由丙方（房地产中介机构）作为居间人提供服务，丙方所收取的居间服务费由乙方承担，并已计入购买价格中。
六、权利和义务
1.甲方的权利和义务：
–甲方享有房屋的所有权，并有权将该房屋作为自己的合法财产。
–甲方应按时支付首付款和尾款。
–甲方应按照乙方的要求配合房屋竣工验收及相关手续。
2.乙方的权利和义务：
–乙方应按照约定的交付标准提供合格的房屋。
–乙方应按照约定的时间办理过户手续。
–乙方应按照约定的时间进行竣工验收，并通知甲方进行验收。
七、不可抗力
对于因不可抗力因素造成的房屋交付延迟或无法交付情形，各方可协商解决或解除本协议。
八、协议的终止
1.甲方在购房合同签订之前，有权单方面终止本协议，并要求乙方退还已支付的认购金。
2.若因乙方原因导致交房延迟超过约定时间的，甲方有权单方面终止本协议，并要求乙方退还已支付的认购金及相应违约金。
3.甲方或乙方终止本协议的，终止方应向对方支付相应的违约金。
九、争议解决
凡因履行本协议发生争议，各方应友好协商解决，协商不成的，可提交给乙方所在地人民法院解决。
十、其他事项
本协议未尽事宜，可以根据国家相关法律法规的规定进行补充和修改。
甲方（购房人）：____________________
乙方（开发商）：____________________
丙方（居间人）：____________________
签订日期：____________________。