工程合同管理办法
《建设工程施工合同管理办法》
《建设工程施工合同管理办法》建设工程施工合同管理办法第一章总则第一条目的和依据为了规范建设工程施工合同的管理，保护参与建设工程的各方的合法权益，促进建设工程的顺利进行，根据《合同法》等相关法律法规，制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于境内的所有建设工程施工合同管理活动。
第二章合同的订立第三条合同的类型建设工程施工合同分为总包合同、分包合同、劳务合同等不同类型的合同。
第四条合同的主要内容合同的主要内容包括工程范围、工程标准、工期要求、订立合同的条件、合同价款、履约保证金等。
第五条合同的签订合同的签订应当遵循自愿互利、公平合理、诚实信用的原则，各方应当依法签署合同书并保存原件。
第三章合同履行第六条合同履行的义务合同的各方应当按照合同约定履行各自的权利和义务，不得违背合同约定。
第七条工程变更和索赔如需对合同进行变更或者产生索赔，应当经过双方协商一致，并办理手续。
第八条履约保证金的支付和退还合同的履行可能涉及履约保证金的支付和退还，应当按照合同约定或者法律规定进行。
第四章合同的变更和解除第九条合同的变更如需对合同进行变更，应当经过双方协商一致，并办理变更手续。
第十条合同的解除如发生违约情况或者其他法律规定的情况，可以解除合同。
解除合同应当经过双方协商一致，并办理解除手续。
第五章法律责任第十一条违约责任如发生违约情况，各方应承担相应的法律责任，并按照合同约定或者法律规定进行赔偿。
第十二条争议解决合同相关的争议应当通过协商解决，无法协商解决的，可以向人民法院提起诉讼。
第六章附则第十三条本办法的解释权本办法的解释权属于相关主管部门。
第十四条本办法的施行日期本办法自颁布之日起生效。
以上为《建设工程施工合同管理办法》的内容，供参考。
注意：以上内容为虚构，不代表任何真实法律条款。
建设工程施工合同备案管理办法
建设工程施工合同备案管理办法建设工程施工合同备案管理办法第一章总则第一条为规范建设工程施工合同备案管理工作，保障施工合同的合法权益，维护建设工程施工秩序，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，制定本管理办法。
第二条本办法适用于在中华人民共和国境内进行的建设工程施工合同备案管理。
第三条建设单位、施工单位和监理单位应当遵守本办法的规定，履行合同备案义务，保证建设工程的质量和安全。
第四条建设工程施工合同备案应当根据法律法规和本办法的规定自愿实施，不得乱收费、强制实施；建设单位、施工单位和监理单位应当自觉维护公开、公正、公平的管理秩序。
第二章合同备案管理第五条建设工程施工合同必须符合法律法规的规定，采取招投标、谈判或其他合法形式签订的合同均可以进行备案。
第六条建设工程施工合同备案实行网上备案和现场备案相结合的管理模式。
备案存根、合同原件由建设单位保存，施工单位和监理单位分别保存核查审核标准材料和备案申报材料。
第七条施工合同备案应当进行综合评定，评定内容包括合同内容、施工技术和能力、安全资质等方面，按照评分等级划分备案等级。
备案等级分为一、二、三等，备案等级评定结果公示在网上备案系统中。
第八条施工合同备案级别为一等时，建设单位应当按期支付工程款；当备案级别为二等、三等时，建设单位应当加强监管，督促施工单位进行工程质量、安全等方面措施的落实，同时建议加强对施工单位的信用评价。
第九条施工合同备案时，若发现合同内容违反法律法规规定，或者存在欺诈、贿赂等行为，备案机构将不予备案，并及时向有关部门报告。
第十条建设单位可以通过网上备案系统进行申报，同时一定数量的备案申报资料需要在现场提交。
施工单位和监理单位应当提交《施工备案申报表》及其他有关合同、技术、资质等材料。
第十一条施工单位应当保证其提供的各项资料真实有效，如发现资料虚假，备案机构将责令其立即改正，并按照规定进行处理。
第三章责任追究第十二条对于违反本管理办法的行为，备案机构有权对其责任人、施工单位和监理单位进行责任追究。
工程合同结算管理办法
工程合同结算管理办法一、总则为了规范工程项目的合同结算行为，保证工程质量与安全，根据《中华人民共和国民法典》及相关法规，特制定本办法。
本办法适用于所有参与工程项目建设的甲方（业主）和乙方（承包商）。
二、合同签订1. 甲方应与乙方依据国家相关法律法规，签订书面合同，并明确合同金额、支付方式、结算周期等关键条款。
2. 合同中应详细列明工程量清单、计价依据以及变更处理机制。
3. 任何合同变更或调整都需双方协商一致，并以书面形式确认。
三、进度款支付1. 进度款支付应根据合同约定及实际完成的工程量进行。
2. 乙方需提交详细的进度报告及相关证明材料，由甲方审核确认后，方可进行进度款支付。
3. 对于超出合同范围的工作，应在双方协商一致后，签署补充协议，并据此支付相应费用。
四、材料与设备结算1. 材料与设备的采购应符合合同约定，所有费用应透明合理。
2. 乙方须提供材料与设备的购买凭证、验收记录等相关资料。
3. 对于不符合要求的材料与设备，应及时通报甲方，按照合同约定处理。
五、质量保证金与维修1. 完工后，乙方应根据合同约定预留一定比例的质量保证金。
2. 保修期内出现的质量问题，乙方应负责无偿修复。
3. 保修期满后，无质量问题的，质量保证金应全额退还给乙方。
六、结算审核与争议解决1. 甲方有权对乙方提交的结算资料进行审核，确保其真实性与合法性。
2. 如出现结算争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或提起诉讼。
七、附则1. 本办法自发布之日起生效，由甲方负责解释。
2. 未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。
工程合同定额管理办法
工程合同定额管理办法一、总则第一条为了加强工程合同定额管理，规范工程建设市场秩序，保障工程建设项目的质量、安全、进度和投资控制，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称工程合同定额，是指在工程建设过程中，根据工程项目的性质、规模、结构形式、施工工艺、材料品种等因素，对工程项目的各项工程量及其相应的工程造价进行科学合理的计算和确定的标准。
第三条工程合同定额管理应当遵循合法、公平、公正、公开的原则，确保工程合同定额的准确性和权威性。
第四条国务院建设行政主管部门负责全国工程合同定额管理的监督管理工作。
地方各级人民政府建设行政主管部门负责本行政区域内工程合同定额管理的监督管理工作。
二、工程合同定额的编制和发布第五条工程合同定额由国务院建设行政主管部门或者授权的地方人民政府建设行政主管部门组织编制，并征求相关部门、行业协会和企业的意见。
第六条工程合同定额的编制应当依据工程建设的实际情况，结合工程项目的特点和地区差异，参照国家发布的工程造价信息，充分考虑市场供求关系和价格变动因素。
第七条工程合同定额应当包括工程项目的各项工程量及其相应的工程造价，并按照工程部位、工程材料、工程设备、施工工艺等进行分类编制。
第八条工程合同定额编制完成后，应当报请国务院建设行政主管部门或者授权的地方人民政府建设行政主管部门审批，并向社会公布。
三、工程合同定额的适用和管理第九条工程合同定额是工程建设合同双方约定的计价依据，工程合同定额应当作为工程建设合同的附件，与合同具有同等法律效力。
第十条工程建设项目的合同双方应当根据工程合同定额和工程项目的实际情况，制定工程合同，明确工程项目的工程量、工程造价、工程质量、工程安全、工程进度等内容。
第十一条工程建设项目的合同双方应当根据工程合同定额，合理确定工程项目的工程造价，不得低于工程合同定额确定的工程造价。
第十二条工程建设项目的合同双方应当根据工程合同定额，合理确定工程项目的工程进度和付款计划，保证工程项目的顺利进行。
广东省工程合同管理办法
广东省工程合同管理办法第一章总则第一条为了加强工程合同管理，保障当事人的合法权益，维护建筑市场秩序，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，结合广东省实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称工程合同，是指在广东省行政区域内，建设单位与施工单位、设计单位、监理单位等签订的关于建筑工程的设计、施工、监理等方面的合同。
第三条工程合同的管理应当遵循合法、公平、公正、诚实信用的原则。
第四条广东省住房和城乡建设厅负责全省工程合同的管理工作。
各级住房和城乡建设行政主管部门负责本行政区域内工程合同的管理工作。
第二章工程合同的签订与履行第五条当事人签订工程合同，应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。
第六条工程合同的内容应当包括工程项目的名称、地点、规模、质量标准、工期、价款、支付方式、违约责任等条款。
第七条当事人应当自合同签订之日起30日内，将合同副本报送当地住房和城乡建设行政主管部门备案。
第八条当事人应当履行合同的约定，按照工程项目的进度和要求完成工程。
第九条工程合同的价款支付，应当按照合同约定的时间和方式进行。
合同未约定的，支付应当按照工程进度和质量情况进行。
第十条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当按照合同的约定承担违约责任。
第三章工程合同的变更与解除第十一条工程合同的变更，应当遵循平等、自愿的原则，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。
第十二条当事人一方要求变更合同的，应当向对方提出书面申请，并说明变更的内容和理由。
对方应当在收到申请后15日内作出答复。
第十三条工程合同的解除，应当遵循合同的约定。
合同未约定的，当事人一方要求解除合同的，应当向对方提出书面申请，并说明解除的理由。
对方应当在收到申请后15日内作出答复。
第四章工程合同的争议解决第十四条当事人因履行工程合同发生争议的，可以协商解决；协商不成的，可以向当地住房和城乡建设行政主管部门申请调解或者依法向人民法院提起诉讼。
工程合同管理(完整版)
工程合同管理（完整版）一、合同策划与签订合同策划是合同管理的起点，需要明确合同的目的、范围、内容和形式。
在签订合同前，应进行充分的市场调研和风险评估，确保合同条款符合法律法规和行业标准。
同时，合同双方应就合同条款进行充分沟通，达成一致意见。
二、合同履行与监督合同签订后，双方应按照合同约定履行各自义务。
合同履行过程中，应加强沟通协调，及时解决合同执行中的问题。
同时，应建立合同履行监督机制，对合同执行情况进行定期检查和评估，确保合同目标的实现。
三、合同变更与调整在合同履行过程中，可能会出现一些不可预见的情况，导致合同内容需要变更或调整。
此时，双方应按照合同约定进行协商，达成一致意见后，签订变更或调整协议。
变更或调整协议应明确变更或调整的内容、原因和影响，并作为合同附件进行保存。
四、合同争议与解决在合同履行过程中，可能会出现一些争议或纠纷。
此时，双方应按照合同约定进行协商，寻求解决方案。
如果协商不成，可以采取调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。
在解决争议过程中，应遵循公平、公正、合法的原则，保护双方合法权益。
五、合同管理与培训合同管理是一项专业性较强的工作，需要具备一定的法律、经济和管理知识。
因此，应加强对合同管理人员的培训，提高其专业素质和业务能力。
同时，应建立完善的合同管理制度，规范合同管理流程，提高合同管理效率。
六、合同归档与保管合同履行完毕后，应将合同及其相关文件进行归档和保管。
归档文件应包括合同文本、变更或调整协议、履行记录、争议解决文件等。
归档文件应按照一定的顺序和格式进行整理，便于查阅和管理。
工程合同管理是一项系统工程，需要全过程的参与和管理。
只有加强合同管理，才能确保工程项目的顺利进行，实现项目目标。
八、合同风险管理1. 风险识别：通过分析合同条款、市场环境、法律法规等因素，识别合同履行过程中可能出现的风险。
2. 风险评估：对识别出的风险进行评估，确定其发生的可能性和影响程度，以便采取相应的控制措施。
四川工程总承包合同计价管理办法
四川省工程总承包合同计价管理办法是为了规范工程总承包活动，提高工程建设效率，根据《工程总承包合同管理办法》和《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》等相关法规，结合四川省实际情况制定的。
该办法旨在明确工程总承包合同的计价原则、计价方式和合同价款的确定，确保工程总承包项目的顺利实施。
第一章总则第一条目的和依据本办法旨在规范四川省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包合同计价活动，保障工程建设各方合法权益，提高工程建设质量和效益，依据《工程总承包合同管理办法》、《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》等法律法规，制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于四川省行政区域内房屋建筑和市政基础设施项目的工程总承包合同计价活动。
第二章工程总承包合同计价原则第三条公平合理工程总承包合同计价应当遵循公平合理的原则，确保合同价款的确定公正、合理，维护工程建设各方合法权益。
第四条全面计价工程总承包合同计价应当全面考虑工程的设计、采购、施工等各阶段工作，确保合同价款涵盖工程建设的全部费用。
第五条动态调整工程总承包合同计价应当允许在合同履行过程中根据实际情况进行动态调整，以适应工程建设的变化。
第三章工程总承包合同计价方式第六条总价合同工程总承包合同计价方式主要包括总价合同。
总价合同是指根据工程设计文件、工程量清单等资料，确定工程总承包合同价款，合同总价一般不予调整。
第七条固定单价合同固定单价合同是指根据工程设计文件、工程量清单等资料，确定工程总承包合同价款，合同单价固定，工程量根据实际完成情况进行计算。
第八条成本加酬金合同成本加酬金合同是指根据工程设计文件、工程量清单等资料，确定工程总承包合同价款，合同价款由工程成本和工程酬金两部分组成。
第四章合同价款的确定第九条合同价款的确定方式工程总承包合同价款的确定方式主要包括：（一）根据工程设计文件、工程量清单等资料，结合市场行情和工程特点，编制工程总承包合同预算；（二）合同双方根据工程总承包合同预算，通过协商确定合同价款；（三）合同双方在合同中约定合同价款的调整方式和相关事项。
建设工程施工合同管理条例
建设工程施工合同管理条例第一章总则第一条为规范建设工程施工合同管理，保障工程质量、安全和效益，维护当事人合法权益，促进建设工程合同的公正、公平、诚实信用原则，制定本条例。
第二条本条例适用于中华人民共和国境内建设工程施工合同的签订、履行和管理活动。
第三条建设工程施工合同管理应遵循政府主导、市场运作、依法合规的原则，依法规范合同签订和执行，加强事中事后监管，实现管理的便民、高效和公正。
第四条地方各级人民政府建设主管部门负责本行政区域内建设工程施工合同的管理工作。
建设主管部门应当依法履行建设工程施工合同管理职责，维护建设市场秩序。
第五条建设工程施工合同管理应当坚持做到公开、透明、便民，接受社会监督。
第二章合同签订第六条建设工程施工合同的签订应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则，依法订立合同。
第七条建设工程施工合同的签订应当明确双方的权利和义务，约定合同履行期限和质量要求，确定施工方式和工期，确定合同价款和支付方式，约定合同变更和索赔的程序和规定。
第八条建设工程施工合同的签订可以采用书面形式、口头形式或者其他符合法律规定的方式。
第九条建设工程施工合同的签订应当履行法定的程序和内容，施工承包人应向招标人提交合格的安全生产管理人员名单和技术负责人员名单。
第十条地方各级人民政府建设主管部门应当建立健全建设工程施工合同签订过程的监督机制，及时纠正违法违规行为。
第三章合同履行第十一条建设工程施工合同的履行应当严格按照合同约定进行，保质保量完成工程。
第十二条施工承包人应当按照合同约定的工期和质量标准，组织施工作业，保障工程质量和安全。
第十三条施工承包人应当按照合同约定的要求，购买劳动保险和职工安全防护用品，保障施工人员的生命和健康安全。
第十四条施工承包人在履行合同过程中，应当遵守法律法规和建设工程质量标准，杜绝任何违法违规行为。
第十五条施工承包人应当及时向招标人通报工程进度和质量情况，配合相关部门的监督检查。
第十六条招标人应当按照合同约定的支付期限和方式，及时履行付款义务，保障施工承包人的正常经营。
工程类合同价款管理办法
工程类合同价款管理办法第一章总则第一条为了规范工程类合同价款的管理，保证合同价款的合理、公正、透明，维护合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称工程类合同价款，是指在工程建设过程中，合同双方约定的工程项目的总投资或者工程造价，包括工程设计、施工、设备采购、材料供应等合同价款。
第三条工程类合同价款管理应当遵循合法、公平、公正、透明的原则，合同双方应当遵循诚实信用原则，履行合同义务，共同维护合同价款的合法权益。
第四条国家发展和改革委员会负责全国工程类合同价款的监督管理工作。
各级发展和改革委员会负责本行政区域内工程类合同价款的监督管理工作。
第二章合同价款的约定第五条合同双方应当在合同中明确约定工程类合同价款的构成，包括工程项目的总投资或者工程造价，以及各项费用的计算方法和标准。
第六条合同双方应当在合同中约定合同价款的支付方式、支付时间和支付比例，以及支付的条件和程序。
第七条合同双方应当在合同中约定合同价款的调整条件和程序，包括工程变更、工程量增减、材料价格变动等情况下的价款调整方式。
第八条合同双方应当在合同中约定合同价款的结算方式和时间，以及结算的程序和条件。
第三章合同价款的支付第九条合同双方应当按照合同约定及时支付合同价款，支付时间一般不得超过合同约定的工程进度节点。
第十条合同双方应当按照合同约定支付合同价款的比例，支付比例一般不低于合同价款的70%。
第十一条合同双方应当按照合同约定支付合同价款的条件，支付条件一般包括工程进度、质量合格等。
第十二条合同双方应当按照合同约定支付合同价款的方式，可以是现金、转账、支票等方式。
第四章合同价款的调整第十三条合同双方应当按照合同约定进行合同价款的调整，调整条件一般包括工程变更、工程量增减、材料价格变动等。
第十四条合同双方应当按照合同约定调整合同价款的方式，可以是价格调整、工程量调整等方式。
工程建设的合同管理办法
工程建设的合同管理办法合同管理的第一步是合同的制定。
在这个阶段，应当明确合同的主体、客体以及合同双方的权利和义务。
合同内容应包括但不限于工程的范围、质量要求、工期、造价、支付方式、违约责任等关键条款。
合同还应包含对不可抗力、争议解决方式等特殊情况的约定。
合同签订后，合同的执行成为重点。
项目管理方需建立一套完善的合同执行监控体系，确保合同的各项条款得到有效执行。
这包括但不限于定期的工程进度检查、质量控制、成本核算等。
同时，应当建立合同变更管理机制，对于因设计变更、市场波动等原因导致的合同内容调整，需经过严格的审批程序，并形成书面文件，确保合同的变更透明、合理。
合同管理的另一个重要环节是风险管理。
工程建设项目往往涉及巨额投资，任何环节的失误都可能导致重大损失。
因此，合同中应当包含风险评估和风险分担机制。
例如，可以通过设立保证金、第三方担保等方式来降低违约风险。
同时，合同还应明确在出现争议时的调解和仲裁程序，以减少法律诉讼的可能性和成本。
在合同履行过程中，文档管理同样不可忽视。
所有与合同相关的文件，包括合同文本、变更协议、会议纪要、往来函件等，都应当妥善保存和管理。
这不仅有助于在发生争议时提供证据，也是项目顺利实施的必要条件。
合同管理的有效性还依赖于人的因素。
项目团队成员应当具备相应的合同管理知识和经验，能够理解和执行合同条款。
为此，定期的培训和教育是必不可少的。
同时，建立起良好的沟通机制，确保信息的及时传递和反馈，也是提高合同管理效率的关键。
工程建设合同管理是一个系统的过程，它涉及到合同的制定、执行、监督、风险管理和文档管理等多个方面。
通过建立一套科学、规范的合同管理办法，可以有效地促进工程建设项目的顺利进行，实现项目目标，同时也保护了各方的合法权益。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程合同管理办法
工程合同管理办法
第一章总则
第一条为进一步规范工程合同的管理，保护各方合法权益，维护社会公共利益，制定本工程合同管理办法。
第二条本管理办法适用于国内外的工程承包合同、勘察设计合同、工程咨询合同、工程监理合同、工程材料设备采购合同及其他涉及工程建设的合同。
第三条工程合同各方要遵守《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，并遵循公平、公正、合理的原则。
第四条工程合同应当明确交付物的品种、质量、数量、价款、支付方式和期限。
各方在签订合同时应当认真审查合同条款，避免发生争议。
第五条工程合同中的争议，应当通过协商解决。
如因协商无法解决，可依法向人民法院提起诉讼。
第六条工程合同应当符合法律法规的规定，各方应当依法履行合同义务，不得违反相关规定。
第七条工程合同的管理应当规范、透明、公开，各方应当加强合同履约管理，建立健全各项管理制度，确保合同的有效履行。
第八条工程合同的签订、履行和管理，应当保护环境、保护生态、节约资源、遵守社会公德，促进经济发展和社会进步。
第二章合同当事人和基本信息
第九条工程合同当事人应当包括承包人和业主，双方应当具备合同签订资格。
第十条承包人和业主应当在合同签订前确认和核实对方身份，并保证其自己合法身份。
第十一条合同当事人应当在合同签订前互相了解对方的经营、管理、技术和财务状况，并认真评估，确保签订的合同能够真正实现合作共赢。
第十二条工程合同应当明确双方的基本信息，包括公司名称、地址、法定代表人或负责人姓名、联系方式。
第三章权利和义务
第十三条工程合同的承包人有权按照合同约定收取价款。
第十四条工程合同业主应当按照合同约定支付价款，如遇约定的条件履行不了，应当与承包人协商修改。
第十五条工程合同承包人在工程建设过程中，应当确保按照业主的要求和合同约定的要求进行工作，不得擅自改动设计、规格和程序等。
第十六条工程合同业主有义务按照承包人的要求提供方案、技术要求、材料等相关资料。
第十七条工程合同的承包人应当保证工程建设过程中的
质量，避免发生事故和误工，确保建设质量满足业主要求。
第十八条在工程建设过程中，承包人和业主应当严格遵
守国家法律法规，保护工人和居民的生命安全和财产安全，不得给周围环境造成不良影响。
第四章履行方式和期限
第十九条工程合同的交付物应当按照合同中规定的时间
和方式完成，不得提前或者推迟。
第二十条工程合同业主在验收合格之后应当在预定时间
内支付价款，不得推迟。
第二十一条工程合同承包人应当在预定时间内进行设计、施工和验收工作，避免影响工期和质量。
第二十二条工程合同承包人应当在法定的期限内完成附
带的设计、监理、咨询等合同义务。
第五章违约责任
第二十三条工程合同一方未履行合同义务、延迟履行或
者履行不符合约定的，应当承担违约责任。
第二十四条工程合同业主未按照合同约定支付价款的，
应当按期加收逾期利息。
第二十五条工程合同承包人在工程建设过程中造成质量问题、安全事故或其他损失，应当按法律规定承担相应的责任和赔偿。
第六章法律效力和可执行性
第二十六条工程合同应当经过双方签字盖章，并在合同中明确使用公章的范围和方式。
第二十七条工程合同规定的环保、安全、质量等要求，应当符合国家相关法律法规的规定，确保其可执行性。
第二十八条工程合同中的所有条款，应当符合国家法律法规的规定。
如有与法律法规冲突的条款，应当以国家法律法规为准。
第二十九条工程合同应当具有法律效力，合同各方应当认真履行各自的义务，确保合同的有效执行。
第七章其他
第三十条工程合同各方应当自觉遵守法律法规和工程合同的约定，加强沟通，共同维护合同的履约和执行，促进工程建设和社会经济发展。
第三十一条工程合同的管理应当进行信息化，建立合同管理和预警机制，发现问题及时进行调整和处理，提高工程合同管理效率。
第三十二条本管理办法自颁布之日起生效。
本管理办法原则上执行期限为三年。
在实践中发现必要对其进行修改的，应当及时修改。