湖南省2017年上半年监理工程师：质押的概念考试试题
2015年下半年湖南省监理工程师合同管理：质押的概念模拟试题
2015年下半年湖南省监理工程师合同管理：质押的概念模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是__。
A．监理人在建筑石材进场单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失B．承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失C．施工现场发生火灾。
监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失D．在工程保修阶段，委托人通知监理人到场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失2、承包人无权要求追加合同价款的情况不包括。
A：发包人要求的设计变更B：承包人原因致使与其他承包人的施工发生干扰C：由自身原因导致施工进度滞后D：承包人原因致使工程师指示改变了施工顺序导致效率降低E：专业监理3、由于第三方原因使监理工作受阻或延误，以致增加了工作量或延续时间，这属于__。
A．正常监理工作B．附加监理工作C．额外监理工作D．临时监理工作4、在建设工程进度控制计划体系中，用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等的计划表是。
A：工程项目总进度计划表B：工程年度计划项目表C：工程项目进度平衡表D：投资计划年度分配表E：自我评定5、风险识别方法中，不属于专家调查法的是。
A：头脑风暴法B：德尔菲法C：访谈法D：风险调查法E：工程保险金6、道路交通事故、火灾事故自发生之日起日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
A：7B：15C：30D：60E：工程保险金7、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是。
湖南省监理工程师：质押的概念考试题
湖南省监理工程师：质押的概念考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列关于代理的叙述，不正确的是__。
A．无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B．无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销C．无权代理的法律后果由被代理人承担D．代理人只能在代理权限内实施代理行为2、被转移者往往能较好地进行损失控制，这是的优点。
A：风险回避B：损失控制C：非保险转移D：风险自留E：工程保险金3、建设工程监理是指工程监理单位。
A：代表建设单位对施工承包单位进行的监督管理B：代表工程质量监督机构对施工质量进行的监督管理C：代表政府主管部门对施工承包单位进行的监督管理D：代表总承包单位对分包单位进行的监督管理E：工程保险金4、下列关于工程项目建设各阶段对质量形成的影响的说法，错误的是。
A：项目的可行性研究直接影响项目的决策质量和设计质量B：工程施工阶段是影响工程项目质量的保证阶段C：项目决策阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平D：工程竣工验收对质量的影响是保证最终产品的质量E：工程变更单5、施工公开招标进行资格预审时，不能作为资格审查内容的是。
A：投标人的企业资质是否满足招标工程的要求B：投标人是否有与招标工程同规模工程的施工经历C：投标人是否在项目所在地区有过承包工程的经历D：投标人自有施工机具的拥有量能否满足招标工程的施工需要E：专业监理6、我国实行的工程量清单计价所采用的综合单价中不包括。
A：直接工程费B：企业管理费C：利润D：税金E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，在下列费用中，属于规费的是。
A：施工单位搭设的临时设施费C：生产工人劳动保护费D：已完工程和设备保护费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、下列属于专业监理工程师职责的是。
A：进行工程计量B：进行见证取样C：检查工序施工结果D：复核工程计量有关数据E：工程保险金9、根据我国施工许可证制度规定，因故不能按期开工的，应当申请延期，延期__。
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第2次)
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。
A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额2.【真题】根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是（）。
A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用3.美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。
A.非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式4.施工合同示范文本规定，发包人()，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。
A.未经承包人同意B.未经工程师审核确认C.未经工程师对分包工程验收D.在分包人未提交工程进度表时5.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。
施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。
承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。
承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。
A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿6.FIDIC《施工合同条件》规定，工程师应在收到竣工报表后（）d内完成签证工作。
A.14B.21C.28D.567.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是（）。
2017年上半年贵州监理工程师：质押的概念模拟试题
2017年上半年贵州监理工程师：质押的概念模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在工程质量事故的处理过程中，可能要进行必要的检测鉴定时，可进行检测鉴定的单位是。
A：总监理工程师指定的检测单位B：建设单位指定的检测单位C：政府批准的有资质的法定检测单位D：监理工程师审查批准的施工单位试验室E：工程变更单2、勘察费用在合同生效后天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20％作为定金。
A：1B：2C：3D：5E：专业监理3、监理工程师在施工现场发出的口头指令及要求，应采用__予以确认。
A．联系单B．变更单C．通知单D．回复单4、总监理工程师应当根据__原理，使项目监理机构做到一体化运行，提高监理工作的水平及其效果。
A．要素有用性B．主观能动性C．动态相关性D．规律效应性5、某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。
下列关于组织该工程招标的说法中，正确的是。
A：招标申请经批准后，招标人可以自行招标B：办理招标备案后，招标人可以自行招标C：无须办理招标备案，招标人可以自行招标D：办理招标备案后，招标人应委托代理机构招标E：专业监理6、建设工程项目设备材料采购招标，最低投标价法考虑的因素为。
A：售后服务B：运输费用C：付款条件D：设备性能E：专业监理7、在工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间等于其总时差，则该工作__。
A．不会影响其紧后工作的最迟开始B．不会影响其后续工作的正常进行C．必定影响其紧后工作的最早开始D．必定影响其后续工作的正常进行8、【例2·单选题】在新方案创造中，组织者将问题函寄专家后获得反馈意见，整理分析后再函寄，直到得出新方案。
这属于。
A：强制确定法B：头脑风暴法C：哥顿法D：德尔菲法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、投标保证的有效期限从之日起计算。
A：招标文件出售B：投标文件递交C：投标截止D：中标通知书发出E：专业监理10、某项目的建设工期为3年。
2017年上半年上海监理工程师：质押的概念试题
2017年上半年上海监理工程师：质押的概念试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、监理工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度，而修改后的进度计划的确认是__。
A．要求承包人在合理的状态下施工B．监理工程师对工程延期的批准C．作为承包人进行工期索赔的依据D．对承包人赶工措施的批准2、影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的工程质量事故属于。
A：一般工程质量事故B：较大质量事故C：重大质量事故D：较大质量事故E：工程变更单3、总监理工程师是工程监理的主体。
A：决策B：权力C：利益D：行为E：工程保险金4、我国现行的建设监理制度仅限于__的监理工作。
A．项目设计阶段B．项目投资决策阶段C．施工阶段D．施工招投标阶段5、《建设工程监理规范》规定，参与或配合工程质量安全事故的调查和处理由负责。
A：总监理工程师B：专业监理工程师C：监理员D：总监理工程师代表E：工程保险金6、将一般的成倍节拍流水施工改变为加快的成倍节拍流水施工时，所采取的措施是__。
A．重新划分施工过程数B．重新划分施工段C．增加专业工作队数D．改变流水节拍值7、当建设工程有总承包单位时，对于单位工程施工进度计划，监理工程师。
A：只负责审核而不需要编制B：负责编制和审核C：负责编制施工总进度计划D：按年、季、月编制工程综合计划E：自我评定8、某建筑安装工程以直接费为计算基础，已知该工程直接工程费为8000万元，措施费为500万元，间接费费率为12％，利润率为4％，计税系数为3．41％，则该工程的含税造价为万元。
A：9886．82B：10238．42C：12109．77D：12821．03E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、【例2．单选题】根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，房屋建筑工程的施工监理服务收费按照建设项目分档定额计费方式计算收费。
A：工程预算投资额B：工程概算投资额C：工程投资估算指标投资额D：工程施工定额投资额E：工程保险金10、【例2·单选题】建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法不需要考虑因素。
2017年上半年上海监理工程师：质押的概念试题
2017年上半年上海监理工程师：质押的概念试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为。
A：发布招标公告之日B：承包商提交投标文件之日C：投标截止日前第28天D：签订施工合同后第28天E：专业监理2、【例2．单选题】下列关于总监理工程师的说法错误的是。
A：总监理工程师应由注册监理工程师担任B：一名注册监理工程师最多同时担任二项建设工程监理合同的总监理工程师C：一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师D：需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意E：工程保险金3、施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照处理。
A：增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B：增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C：增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D：增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延E：专业监理4、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。
该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。
后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。
A、B银行债权的分配数额应为。
A：A银行1000万元，B银行2000万元B：A银行1800万元，B银行1200万元C：A、B银行各1500万元D：A银行2000万元，B银行1000万元E：专业监理5、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列终止合同的说法中，正确的是。
A：监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止B：监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知到达时合同即行终止C：监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止合同D：监理人发出终止合同通知，通知发出14日未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同E：专业监理6、某建设项目设计生产能力为5万吨，预计年固定成本800万元，产品销售价格1500元／吨，产品销售税金及附加为销售收入的10％，产品的变动成本1150元／吨。
2017年上半年台湾省监理工程师：质押的概念考试试卷
2017年上半年台湾省监理工程师：质押的概念考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、监理单位为承揽监理业务而编制的是__。
A．监理大纲B．监理计划C．监理规划D．监理细则2、根据我国施工许可证制度规定，因故不能按期开工的，应当申请延期，延期__。
A．以一次为限，且不得超过3个月B．以两次为限，每次不超过3个月C．次数不限，每次不超过3个月D．次数不限，总期限不超过3个月3、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节是__阶段。
A．工程设计B．工程施工C．工程决策D．工程竣工验收4、采用代理型CM模式时，CM单位是业主的__。
A．监理单位B．咨询单位C．承包单位D．伙伴单位5、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门__方可任职。
A．评审后B．考核合格后C．推荐D．资质检验后6、业主对监理规划中的监理工作制度的审核主要是审查监理的__工作制度是否健全。
A．内部B．外部C．组织D．内部和外部7、总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应__。
A．由总包单位负责B．由总包单位与分包单位承担连带责任C．由分包单位负责D．由总包单位、分包单位、监理单位共同负责8、监理工程师在施工现场发出的口头指令及要求，应采用__予以确认。
A．联系单B．变更单C．通知单D．回复单9、建设工程监理规范的审核应看其监理范围和监理工作内容是否__。
A．理解了业主对该工程的建设意图B．包括了全部委托的工作任务C．与合同要求和建设意图相一致D．适合工程的特点10、为建设工程监理的发展提供坚实基础的需求是__。
A．如何去控制目标B．如何才能取得效益C．如何做好决策和承担风险D．如何去实现建设项目11、建设工程档案是指__。
A．在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录B．建设工程中各种文件的总称C．建设工程中的文件档案资料D．在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录12、监理实施细则的作用主要在于__。
2017年上半年上海监理工程师：质押的概念考试题
2017年上半年上海监理工程师：质押的概念考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符 A 题意）1、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程起先施工，合同中没有规定土建承包人有协作安装的义务。
工程师为避开施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由。
A ：发包人担当，批准顺延工期B ：承包人担当，工期不行顺延C ：承包人担当，可以顺延工期D ：发包人担当，不批准顺延工期E ：专业监理2、监理单位接受建设单位托付进行工程设计监理时，为了有效地限制设计工作进度，应当一。
编制工程设计作业进度支配审查设计进度支配的合理性和可行性检查工程设计人员的专业构成状况编制工程设计阶段进度支配3、某采纳FIDIC 《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度支配时，认为承包商运用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师_。
4、施工合同履行中，某隐藏工程经工程师检验后进行了隐藏。
之后工程师又要求对已隐藏的工程重新进行检验。
检验结果表明该隐藏工程的施工质量合格，则。
A ：发包人担当全部费用，工期相应顺延B ：发包人担当全部费用，工期不予顺延C ：承包人担当全部费用，工期不予顺延D ：承包人担当全部费用，工期相应顺延E ：专业监理5、【例1•单选题】工程上的防洪与抗震实力、防水隔热属于的质量范畴。
A ：适用性B ：耐久性C ：平安性D ：牢靠性E ：工程变更单6、《建设工程质量管理条例》规定，外墙面的防渗漏最低保修期限为。
A ：1A. B. C. D. A. B. C. D. 有权要求增加施工设备, 有权要求增加施工设备, 无权要求增加施工设备, 无权要求增加施工设各, 增加的费用由承包商担当增加的费用由业主担当 但有权要求加快施工进度 也无权要求加快施工进度B：2C：3D：5E：工程保险金7、工程建设中，建设单位所需的宿舍、办公室等临时设施的费用应计入。
新疆2017年上半年监理工程师合同管理：质押的概念模拟试题
新疆2017年上半年监理工程师合同管理：质押的概念模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、为了有效地进行投资控制，可采取的经济措施是。
A：采取节约投资的奖励B：深入技术领域研究节约投资的可能性C：严格审核施工图设计D：明确管理职能分工E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、采用重点审查法审查施工图预算时，审查的重点是的分部分项工程。
A：单价经换算B：不易被重视C：量大价高D：采用补充单位估价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、可以促使承包方关心和降低成本，缩短工期，而且成本可以随设计的进展而加以调整，实际工程中应用较多的合同计价方式为。
A：成本加固定百分率酬金B：成本加固定金额酬金C：成本加奖罚D：可调价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，施工质量验收的最小单位是。
A：单位工程B：分部工程C：分项工程D：检验批E：工程变更单5、我国目前的建设程序与计划经济时期的建设程序相比，发生了一些关键性变化，下列不属于建设工程管理制度体系的是__。
A．项目决策咨询评估制度B．工程招标投标制度C．建设工程监理制度D．项目法人责任制度6、设置标底进行招标的建设工程，其标底价格一般应控制在以内。
A：招标人期望价格B：社会平均价格C：招标控制价格D：批准的总概算价格E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、工程建设其他费用中的研究试验费包括。
A：对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用B：自设实验室进行试验所使用的材料和化学药品等费用C：设计规定在施工中必须进行试验、验证所需费用D：新产品试制费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，工程变更分为设计变更和其他变更两类。
下列变更事项中，属于其他变更的是。
A：改变工程的标高和基线B：增加合同中约定的工程量C：提高合同中约定的质量标准D：改变施工作业顺序和时间E：专业监理9、某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。
北京2017年上半年监理工程师：质押的概念试题
北京2017年上半年监理工程师：质押的概念试题第一篇：北京2017年上半年监理工程师：质押的概念试题北京2017年上半年监理工程师：质押的概念试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在国外工程咨询公司的阶段性服务内容中，除了之外，其余各阶段工作业主都可能单独委托工程咨询公司来完成。
A：工程设计B：工程招标与设备采购 C：生产准备和调试验收 D：项目后评价E：工程保险金2、勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。
当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于状态。
A：成立但不生效 B：生效但不成立C：既不成立也不生效D：承诺生效但合同不成立 E：专业监理3、《中华人民共和国建筑法》规定，由__对全国的建筑活动实施统一监督管理。
A．国务院B．工商行政管理部门C．国务院安全行政主管部门 D．国务院建设行政主管部门4、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。
材料交货后货款未支付，供应商应以为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A：监理单位 B：分公司 C：建设单位 D：施工企业 E：专业监理5、【例2·单选题】下列关于必须进行招标的工程中，说法正确的是。
A：施工单项合同估算价在500万元人民币以上的B：监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的C：重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上的 D：勘察服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的 E：工程保险金6、建设工程开工前，办理工程质量监督手续。
A：施工单位负责B：建设单位负责 C：监理单位负责D：监理单位协助建设单位 E：工程变更单7、某土建工程，以直接费为计算基础，其中直接费为200万元。
间接费费率为10％，利润率为7％，税率为3．48％，则该工程的含税造价为万元。
A：206．82 B：221．30 C：227．50 D：243．59 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、根据生产连续性和生产控制稳定性等情况，检验批抽样方案可采用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
湖南省2017年上半年监理工程师：质押的概念考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例1·单选题】实行项目法人责任制的工程项目中，下列属于项目法人单位项目总经理的职权是。
A：筹措建设资金B：审核上报项目初步设计和概算文件C：提出项目开工报告D：编制项目财务预算、决算E：工程保险金2、某项目前五年累计财务净现值为50万元，第6、7、8年年末净现金流量分别为40、40、30万元，若基准收益率为8%，则该项目8年内累计财务净现值为__万元。
A．114.75B．134.39C．145.15D．160.003、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由承担。
A：公路管理部门B：承包人C：发包人D：承包人与发包人共同E：专业监理4、将风险分为财产风险、人身风险和责任风险是按风险__进行的分类。
A．分析依据B．产生原因C．潜在损失形态D．后果5、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是。
A：承包人应向业主提交索赔意向通知B：承包人应向工程师提交索赔意向通知C：承包人提交索赔意向通知没有期限限制D：承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失E：专业监理6、对工程项目从开始建设至竣工投产进行统一部署的工程项目建设总进度计划，其内容包括。
A：施工图设计工作进度计划表B：年度建设资金平衡表C：工程项目进度平衡表D：分部分项工程施工进度计划表E：自我评定7、资格后审是指在，由评标委员会根据招标文件中规定的资格审查因素、方法和标准，对投标人资格进行的审查。
A：开标后B：投标后C：中标后D：发出招标公告后E：工程保险金8、质量手册是组织质量工作的“基本法”，是最重要的质量法规性文件，它。
A：具有强制性质B：提供了详细的质量控制细节C：属于保密文件D：涉及的内容只针对顾客E：工程变更单9、编制监理规划的时间是。
A：第一次工地会议前B：监理大纲编制完成C：提交投标文件后D：签订监理合同及收到工程设计文件后E：工程保险金10、【例6·单选题】某机械设备预计使用10年、每年使用220个台班，大修理5次、每次的大修理费用为10000元，则该设备的台班大修理费为元。
A：2200B：50000C：227．27D：22．72E：由于传染病的影响而暂时停止的施工11、《建设工程监理规范》规定，总监理工程师应由具有__年以上同类工程监理工作经验的人员承担。
A．1B．2C．3D．512、监理实施细则中，监理工作涉及的流程不包括。
A：进度控制流程B：造价控制流程C：监理大纲编制流程D：分包单位资格审核流程E：工程保险金13、项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表后，在熟悉本工程的试验项目及其要求后对施工试验室进行考核。
A：总工程师B：总实验师C：专业监理工程师D：专业工程师E：工程变更单14、承包人在投标文件中已说明的施工分包工作内容，在分包工程施工前的正确说法是。
A：应获得业主批准B：应获得工程师的批准C：应获得质量监督机构的许可D：不需再办理任何批准、许可手续E：专业监理15、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中施工设备的损失差额由补偿。
A：保险公司B：发包人C：承包人D：发包人和承包人共同E：专业监理16、某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。
则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是__。
A．发包人办理申报手续并承担费用B．发包人办理申报手续，承包人承担费用C．承包人办理申报手续，发包人承担费用D．承包人办理申报手续并承担费用17、在组织系统内，应充分利用__原理的作用机制，力求使整体效应大于各局部效应之和。
A．要素有用性B．动态相关性C．主观能动性D．规律效应性18、在工程施工各方不了解工程，不清楚现场的实际情况下，采用__可能是一个相当有效的协调方法。
A．交谈协调法B．书面协调法C．访问协调法D．情况介绍法19、假定某投资项目的现金流量如表(表3—2)，基准收益率为10％，则项目的财务净现值为万元。
A：48．14B：76．24C：83．87D：111．97E：由于传染病的影响而暂时停止的施工20、【例3·单选题】我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是。
A：施工合同的发包人B：施工合同的承包人C：施工合同的发包人和承包人D：工程项目的代建方和施工合同的发包人E：专业监理21、某建设工程设备购置费为500万元，预备费90万元，建筑安装工程投资1200万元，固定资产投资方向调节税20万元，建设期利息55万元，土地使用费800万元；则上述投资中属于动态投资的为__万元。
A．2665B．2645C．75D．5522、建设项目竣工验收前，施工企业对已完工程进行保护发生的费用应计入。
A：措施费B：规费C：直接工程费D：企业管理费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工23、资质有效期届满，工程监理企业需要继续从事工程监理活动的，应当在资质证书有效期届满日前，向原资质许可机关申请办理延续手续。
A：15B：20C：30D：60E：工程保险金24、根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复缺陷后重新检验仍未通过的，工程师有权选择处理方法。
下列处理方法中，错误的是。
A：指示承包商修复缺陷后再进行检验B：经业主同意折价接收工程并签发接收证书C：建议业主解除施工合同D：颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限E：专业监理25、按照《建设工程施工合同(示范文本)》，监理工程师工程计量结果视为有效的是。
A：承包人在计量前12小时收到通知但未参加的工程计量B：承包人在计量前24小时收到通知但未参加的工程计量C：对承包人超出设计图纸范围的工程进行的工程计量D：收到承包人已完工程量报告的8天后进行的工程计量E：由于传染病的影响而暂时停止的施工二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、测定、编制项目监理机构监理人员需要量定额的依据是__。
A．委托监理合同B．工程复杂程度等级C．工程建设强度D．监理工程师的监理工作内容E．监理人员的技术职称结构2、工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就监理下程师而言，特别要做好__。
A．特殊专业工程不允许分包B．主体工程的施工任务不允许分包C．安装工程的施工不允许分包D．只允许一家分包人进行分包E．主要工程量必须由承包人完成3、当项目实际工程量与估计工程量没有实质性差别时，由承包人承担工程量变动风险的合同形式有。
A：固定总价合同B：纯单价合同C：成本加奖励合同D：可调总价合同E：成本加固定百分比酬金合同4、某工程单代号网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作有。
A：工作AB：工作BC：工作CD：工作DE：工作E5、下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中，正确的有。
A：工程施工延误竣工，保险责任至保险单约定的时间止B：工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止C：工程提前竣工，工程竣工日为保险责任终止日D：被保险人提前使用部分单位工程，不对保险单约定的责任期限产生影响E：被保险人提前使用部分单位工程，该部分工程的开始使用日为保险责任终止日6、下列施工过程中发生的事件中，属于不可抗力的有。
A：地震B：洪水C：社会动乱D：发包人承担责任的火灾E：承包人承担责任的爆炸7、【例5·多选题】监理工程师要经常定期地监测进度计划的执行情况，那么进度监测系统过程的内容有。
A：经常定期地收集进度报表资料B：整理、统计和分析收集的数据C：实际进度与计划进度对比D：进度计划执行中的跟踪检查E：向施工单位反映建设单位的意见8、不确定性分析的主要方法有。
A：盈亏平衡分析法B：价值工程分析法C：敏感性分析法D：概率分析法E：ABC分析法9、下列关于盈亏平衡点分析，正确的说法有__。
A．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点越大，项目风险越小B．盈亏平衡点应按投产后的正常年份计算，而不能按计算期内的平均值计算C．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点[BEP(%)]与用产量表示的盈亏平衡点(BEPQ)的关系是BEPQ＝BEP(%)×设计生产能力D．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点[BEP(%)]与用产量表示的盈亏平衡点(BEPQ)的关系是BEP(%)＝BEPQ×设计生产能力E．盈亏平衡点分析不适合于国民经济分析10、关于停工损失中的审核索赔，下列说法正确的是__。
A．以计日工费计算B．以机械台班费计算C．按设备折旧费计算D．按设备租赁费计算E．以人工单价为准11、合同生效应具备的条件有__。
A．意思表示真实B．不违反社会公共利益C．必须做出承诺D．当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力E．必须发出要约邀请12、监理例会会议纪要由项目监理机构根据会议记录整理，主要内容包括。
A：会议地点及时间B：与会人员姓名、单位、职务C：会议主要内容、决议事项D：负责落实单位、负责人和时限要求E：与会各方代表会签13、根据建设部《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（第107号部令）的规定，发包价与承包价的计算方法有（）。
A．工料单价法B．综合单价法C．预算单价法D．概算单价法E．实物单价法14、【例2·多选题】下列各项，不允许投标人自主报价的有。
A：单价措施项目费B：总价措施项目费C：暂列金额D：暂估价E：计日工15、项目评价通常对推荐方案进行及风险分析。
A：环境影响评价B：安全卫生评价C：国民经济评价D：财务评价E：综合评价16、下列属于环境影响评价内容的有__。
A．城市化进程的影响B．技术文化条件的影响C．噪声对居民生活的影响D．森林草地植被的破坏E．社会环境、文物古迹的破坏17、工程项目交付使用资产明细表中的设备、工具、家具、器具从哪几个方面进行分析。
A：单位B：数量C：价值D：项目E：建设成本18、施工准备阶段质量控制的内容主要有__。
A．作业技术交底B．设计交底和图纸会审C．施工组织设计审查D．施工生产要素配置质量审查E．审查开工申请，把好开工关19、在单代号网络计划中，如果工作i只有一项紧后工作j，则工作i的总时差等于。
A：工作j的最迟完成时间与工作i的最早完成时间之差B：工作j的最早开始时间与工作i的最早完成时间之差C：工作i与工作j的时间间隔加上工作j的总时差D：工作i的最迟开始时间与工作i的最早开始时间之差E：工作j的最早开始时间与工作i的最迟完成时间之差20、项目总承包模式的优点之一是有利于投资控制，主要表现在。