北京市建设工程施工劳务分包合同范本详细版
北京市建设工程施工劳务分包合同范本详细版Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed( 合同范本 )甲方：______________________乙方：______________________日期：_______年_____月_____日编号：MZ-HT-063179北京市建设工程施工劳务分包合同范本详细版合同编号：北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同二○○九年四月第一部分协议书劳务作业发包人：(以下简称发包人)劳务作业承包人：(以下简称承包人)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。
1、工程名称：2、分包合同内容：2.1本合同分包范围：2.2本合同劳务作业内容：3、工程地点：建筑面积：4、合同价款总额元(人民币)，大写元。
5、分包工作期限开工日期：年月日竣工日期：年月日总日历天数为：天6、劳务作业人数：人。
7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：(1)本合同;(2)中标通知书(如有);(3)投标书及其附件(如有);(4)专用条款;(5)通用条款;(6)标准、规范及有关技术文件;(7)图纸及工程量清单;(8)合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件;8、合同生效：本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。
合同订立时间：年月日合同订立地点：发包人：(合同专用章)承包人：(合同专用章)地址：住址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：联系电话：联系电话：第二部分通用条款9、发包人义务9.1自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人;逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。
9.2结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款。
合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。
9.3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
9.4统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
9.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
9.6随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量隐患及时提出整改要求。
9.7及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。
9.8认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全。
9.9不得允许承包人未获得相应资格证书的工人进入施工现场。
9.10在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起60日内书面告知承包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。
9.11行使依照本合同约定的对承包人行使扣款权利时，应当采用书面方式并获得承包人有相应委托权限的人员的书面认可。
9.12按照行政主管部门相关规定的要求为本项目作业人员办理工伤保险。
9.13承包人按约定完成劳务作业，必须由发包人或施工场地内的第三方进行配合时，发包人应配合承包人工作或确保承包人获得该第三方的配合。
9.14其它发包人应当承担的义务。
10、承包人义务10.1组织具有相应资格证书的工人(持证上岗率100%)投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度。
10.2按照相关法律法规的要求，按时足额支付劳动者工资。
10.3按发包人要求提交施工计划，以及与完成施工计划相应的劳动力安排计划，经发包人批准后实施。
10.4按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工;投入足够的人力，确保工期;服从发包人安全施工管理，自备劳动保护用品，确保施工安全。
10.5承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场管理不符合规定造成的损失及各种扣款。
10.6自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查;接受发包人随时检查其设备、材料的保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。
10.7按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
10.8做好成品保护工作。
10.9妥善保管、合理使用发包人提供的承包人使用的机具、周转材料及其他设施。
10.10收到分包合同价款后首先支付工人劳动报酬。
10.11承包人保证与施工管理、作业人员签订有书面劳动合同，并每月向发包人提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。
除此书面记录的用工行为外，承包人在本项目不存在其他用工行为。
10.12配合发包人按工程发包人或行政主管部门要求进行的涉及承包人工作内容、施工场地的检查;配合发包人对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。
10.13发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时，承包人应按发包人的指令予以配合。
10.14在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，承包人应立即保护好现场并以书面形式通知发包人。
10.15劳务作业全部内容经验收合格后，承包人应当按照劳务分包合同的约定及时将该劳务作业交付发包人，不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付发包人。
10.16在发现发包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起60日内书面告知发包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。
10.17其它承包人应当承担的义务。
11、对于以下原因造成完工日期推迟的，工期相应顺延。
(1)不可抗力;(2)设计变更和工程量增加;(3)发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行;(4)承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行;(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时造成停工、窝工累计超过8小时。
12、由于以下原因造成承包人发生窝工的，承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。
承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。
(1)发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行;(2)承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行;(3)一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时造成停工、窝工累计超过8小时;(4)发包人同意的其他情况。
13、不可抗力13.1不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。
发包人认为承包人应当暂停工作的，承包人应暂停工作。
不可抗力事件结束后48小时内承包人应向发包人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用;不可抗力事件持续发生时，承包人应每隔7天向发包人通报一次受害情况。
13.2不可抗力结束后14天内，承包人应向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
13.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
13.4承包人承担因不可抗力事件导致的自身财产损失。
14、送达本合同履行过程中的相关书面文件的送达方式为：一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本合同协议书中注明的地址，对方应当在收到之日起7日内予以书面答复，逾期未答复或无人接收、拒收的，视为同意对方要求。
一方本合同协议书中注明的地址发生变更时，应当在7日内书面告知对方，逾期告知或不履行告知义务的，由过错方承担相应责任。
15、事故处理15.1发生重大伤亡及其他安全事故，发包人应按有关规定立即上报有关部门，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
15.2承包人要积极配合发包人做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为的发生。
16、施工变更16.1施工中如需对原工作内容进行变更(工程发包人和工程承包人双方书面确认并经监理签认的变更可作为劳务价款结算的依据)，发包人应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。
承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：16.1.1更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;16.1.2增减合同中约定的工程量;16.1.3改变有关的施工时间和顺序;16.1.4其他有关工程变更需要的附加工作。
16.2由非承包人原因造成的变更导致合同价款的增加及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延;因变更减少工程量，合同价款应相应减少，工期相应调整。
16.3由承包人原因造成的变更费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担(损失补偿总额不能超出分包合同价款的5%)，延误的工期不予顺延。
17、发包合同价款支付的手续为：承包人应向发包人出据合法有效的收款发票，发包人须将填写齐全的、收款人为承包人全称的支票或汇票交给承包人。
承包人应指定专人负责与发包人办理付款手续。
发包人将合同价款支付给承包人在25.2款中指定的合同价款收取负责人，并索要收款凭证18、由于发包人安全施工方案不完善、安全施工投入不足造成的安全事故，责任由发包人承担。
由于承包人不能落实安全施工方案或不服从发包人安全施工管理所造成的安全事故责任由承包人承担。
19、争议发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：①单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;②调解要求停止合同工作，且为双方接受;③仲裁机构要求停止合同工作;④法院要求停止合同工作。
20、合同解除20.1承包人和发包人协商一致的，可以解除劳务分包合同。
20.2发包人的承包合同解除的。
20.3发包人不按照本合同的约定支付合同价款，承包人可以停止工作。
停止工作超过28天，发包人仍不支付合同价款，承包人可以向发包人发出通知解除合同。
20.4承包人不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本施工项目的质量、安全、竣工工期时，发包人可以书面告知承包人并限期要求其完全、恰当履行合同义务。
承包人逾期不能按约定履行义务的，发包人可以发出通知解除合同。
北京市劳务分包合同范本官方版2篇
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXXP ERSONAL北京市劳务分包合同范本官方版 1本合同目录一览1. 劳务分包范围与内容1.1 分包项目的具体内容1.2 分包项目的数量和质量要求1.3 分包项目的完成时间2. 分包方的义务与责任2.1 分包方的施工标准和要求2.2 分包方的施工组织与管理2.3 分包方的施工安全与环保3. 发包方的义务与责任3.1 发包方的配合与支持3.2 发包方的工程款支付3.3 发包方的变更与调整4. 合同价格与支付4.1 合同总价与调整4.2 预付款与进度款4.3 工程验收与结算5. 合同的履行与验收5.1 施工进度的控制与协调5.2 工程质量的检查与评定5.3 工程验收的标准与程序6. 合同的变更与解除6.1 变更的条件与程序6.2 解除的条件与程序6.3 变更与解除后的责任处理7. 违约责任与赔偿7.1 违约的情形与责任7.2 赔偿的计算与支付7.3 违约责任的具体执行8. 争议解决与法律适用8.1 争议的解决方式8.2 法律适用的规定8.3 争议解决的地点与程序9. 合同的生效、终止与解除9.1 合同的生效条件9.2 合同的终止条件9.3 合同的解除条件10. 保密条款10.1 保密信息的定义与范围10.2 保密责任的承担10.3 保密信息的泄露处理11. 合同的附件与补充协议11.1 附件的名称与内容11.2 补充协议的签订与生效12. 合同的签字与盖章12.1 合同签字的要求与程序12.2 合同盖章的要求与程序13. 其他约定13.1 双方的其他权利与义务13.2 合同的解释与执行14. 合同的份数与保管14.1 合同的份数与编号14.2 合同的保管责任与程序第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围与内容1.1 分包项目的具体内容（1）施工图纸和施工方案中规定的全部工程内容；（2）工程所需原材料、半成品和成品的采购、运输和储存；（3）施工现场的临时设施建设、拆除及清理；（4）施工现场的安全保卫工作；（5）工程质量保修期内的一切维修和整改工作。
2024年北京市建设工程劳务分包合同标准版本（二篇）
2024年北京市建设工程劳务分包合同标准版本甲方（发包人）：____乙方（承包人）：____分包工程名称：____施工地址：____区（县）北京市建设委员会____年印制甲方（全称）：____乙方（全称）：____依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就建设工程劳务合作相关事宜达成一致，特订立本合同。
一、工程概况及承包工作内容1.1 工程名称：____1.2 工程概况：____1.3 分包工作内容：____涉及范围：____1.4 工程监理单位（全称）：____二、作业人员乙方应根据工程需求向甲方提供作业人员，共计____名。
三、合同工期工程开工日期为____年____月____日，完工日期为____年____月____日，共计____天工期。
四、合同价款4.1 合同总价款为：____元（人民币）大写：____元4.2 合同价款的确定原则：在确认的方式前划"√"：（____）4.2.1 本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内不再调整。
（____）4.2.2 以（____）年施工预算或（____）年施工概算定额为依据：① 定额工资单价为：各类工种价格详列。
② 按建筑面积确定承包价____元/平方米，具体分布如下：地上结构：____元/m2；地下结构：____元/m2；初装修：____元/m2；水电：____元/m2；其他细项价格详列。
③ 分项工程承包：具体项目及价格详列。
（____）4.2.3 定额工以外发生的零星用工单价____元/工日（以实际发生，书面签证资料为准）。
（____）4.2.4 因不可抗力等因素导致的停工、窝工累计超过八小时的按____标准补偿。
4.3 对合同价款内容的明确：____五、合同价款的结算和支付5.1 结算、决算资料具体要求：5.2 合同价款的结算和决算流程：5.3 合同价款的分期支付安排及支付方式：六、安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理6.1 双方必须严格执行国家和地方安全生产的相关法律法规，确保施工安全。
北京劳务分包合同范本（精选3篇）
北京劳务分包合同范本（精选3篇）北京劳务分包篇1劳务作业发包人：（以下简称甲方）劳务作业承包人： (以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循1、工程名称：2、分包合同内容：2.1本合同分包范围：2.2本合同劳务作业内容：3、工程地点：4、合同价款总额元(人民币)，5、分包工作期限开工日期：年月日竣工日期：年月日总日历天数为：天6、劳务作业人数：人。
7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：(1)本合同;(2)中标(如有);(3)投标书及其附件(如有);(4)专用条款;(5)通用条款;(6)标准、规范及有关技术文件;(7)图纸及工程量清单;(8)合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件;8、合同生效：本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日北京劳务分包合同范本篇2甲方：乙方：签订日期：年月日根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国法》和有关法律、法规,甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同双方当事人基本情况第一条甲方法定代表人(主要负责人)或委托代理人注册地址经营地址第二条乙方性别户籍类型(非农业、农业)居民身份证号码或者其他有效证件名称证件号码在甲方工作起始时间年月日家庭住址邮政编码在京居住地址邮政编码户口所在地省(市) 区(县) 街道(乡镇)二、劳动合同期限第三条本合同为固定期限劳动合同。
本合同于年月日生效，其中试用期至年月日止。
本合同于年月日终止。
三、工作内容和工作地点第四条甲方派遣乙方工作的用工单位名称第五条乙方同意根据用工单位工作需要，担任第六条根据用工单位的岗位(工种)作业特点，乙方的工作区域或工作地点为第七条乙方按用工单位的要求应达到四、工作时间和休息休假第八条用工单位安排乙方执行工时制度。
2024年北京市建设工程劳务分包合同(官方范本)
2024年北京市建设工程劳务分包合同(官方范本)北京市建设工程劳务分包合同甲方：（全称）（以下简称甲方）地址：法定代表人：电话：乙方：（全称）（以下简称乙方）地址：法定代表人：电话：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规的规定，甲乙双方为保障工程的顺利实施和劳动者的合法权益，特签订本劳务分包合同（以下简称“本合同”），共同遵守。
第一条合同目的和范围1.1 合同目的：本合同的目的是为甲方提供在工程建设中所需要的劳务，并确保劳务分包工程的质量和进度。
1.2 合同范围：本合同所指的劳务分包，是指乙方将其承担的工程劳务分包给其他劳务人员进行承接和完成。
第二条劳务分包内容2.1 乙方将其承担的工程劳务分包给其他劳务人员进行承接和完成，具体工程内容详见附件一《工程劳务分包项目清单》。
2.2 乙方在承接与实施工程劳务的过程中，必须遵守法律法规和有关规定，确保工程质量、安全与进度。
第三条价格与结算方式3.1 乙方提供的劳务分包价格为人民币（大写）（￥元）。
3.2 结算方式：按照实际完成的工程分包数量，以及甲方验收合格后的劳务质量，按照合同约定的支付周期，结算劳务分包款项。
第四条工期4.1 工期为（月/天），自本合同签订之日起计算。
4.2 若乙方未在约定工期内完成劳务分包工程，按照每延期一天向甲方支付违约金人民币（大写）（￥元）。
第五条保证金与履约保证金5.1 乙方应按照甲方要求提供保证金人民币（大写）（￥元），以确保乙方全面履行本合同的义务。
5.2 甲方可以在下述情况中，扣除乙方的保证金或履约保证金：（1）乙方未按照合同约定的工期完成劳务分包工程；（2）乙方提供的劳务存在质量问题，无法通过甲方验收；（3）乙方违反本合同约定的其他条款。
第六条违约责任6.1 甲乙双方应本着诚信原则履行本合同的各项约定，如违约方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
6.2 若甲方违约，乙方可要求甲方赔偿其由此所受的损失。
北京市劳务分包范本(标准版)
北京市劳务分包范本（合同、协议书范本）甲方：**单位或个人乙方：**单位或个人签订日期： **年**月**日签订地点： **省**市**地北京市劳务分包范本发包方(甲方)：_________________注册地址：_________________法定代表人：_________________委托代理人：_________________电话：_________________传真：_________________邮政编码：_________________开户银行：_________________帐号：_________________承包方(乙方)：_________________注册地址：_________________单位地址：_________________法定代表人：_________________委托代理人：_________________电话：_________________传真：_________________邮政编码：_________________开户银行：_________________帐号：_________________甲、乙双方经对烧结机工程范围内的烧结冷却系统建筑安装工程的施工协商一致，签订本分包合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1综合情况：_________________1.1.1工程名称：_________________烧结机工程--烧结冷却等系统(a标段)的建安工程。
1.1.2工程地点：_________________1.1.3项目业主：_________________1.1.4施工内容和范围：_________________(1)包括烧结冷却室、机头电除尘、主抽风机室及控制室、电气楼、设备组装平台、循环水泵站及水池、混合加水泵站、、机电设备安装、材料采购、给排水、通风除尘、压气等工程施工。
(2)全厂电气、自动化仪表、计算机、通讯工程(下称"三电"工程)的施工。
北京市建设工程专业劳务分包合同6篇
北京市建设工程专业劳务分包合同6篇篇1甲方（总承包商）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系方式：____________________乙方（劳务分包商）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系方式：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方在北京市的某建设工程中的劳务分包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况及分包范围（一）工程名称：____________________（二）工程地点：____________________（三）分包范围：____________________ （具体劳务事项需明确）。
二、分包工期（一）开工日期：按照甲方的进度计划进行，确保按期开工。
（二）竣工日期：按照甲方要求完成全部工作内容，确保工程按期竣工。
三、劳务报酬及支付方式（一）劳务报酬计算方式：按照实际完成的工作量计算。
（二）支付周期及方式：双方约定每______个月结算一次，以________方式支付。
四、质量保证与安全责任（一）乙方应保证所提供的劳务质量符合国家和地方相关标准。
（二）乙方在施工过程中应严格遵守安全操作规程，确保施工现场安全。
（三）如因乙方原因造成工程质量问题或安全事故，乙方应承担相应法律责任和经济赔偿。
五、材料管理（一）工程所需材料由甲方提供，乙方应妥善保管，如有损坏或丢失，乙方应承担相应损失。
（二）乙方在施工过程中应注意节约材料，避免浪费。
六、工程变更及调整（一）如因设计变更或其他原因需要调整工程内容或工期，双方应协商一致并签订书面变更协议。
（二）如因甲方原因导致工程停工，甲方应承担乙方因此产生的损失。
北京市建设工程施工劳务分包合同(范本)范本7篇
北京市建设工程施工劳务分包合同(范本)范本7篇篇1甲方（用工方）：XXXXXX公司地址：XXXXXX法定代表人：XXXXXX乙方（承包方）：XXXXXX公司地址：XXXXXX法定代表人：XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条：工程概况1.1 工程名称：XXXXXX1.2 工程地点：XXXXXX1.3 承包范围：XXXXXX1.4 承包方式：XXXXXX1.5 合同工期：XXXXXX第二条：甲方责任2.1 提供乙方施工所需的图纸和技术资料，以及施工用的水电设施。
2.2 按合同约定支付乙方劳务报酬。
2.3 协调现场各工种及外部关系，确保工程顺利进行。
2.4 监督乙方的施工质量、安全、进度，并有权进行奖惩。
2.5 负责组织工程的验收工作。
第三条：乙方责任3.1 遵守国家及地方政府的法律、法规，遵守甲方的规章制度。
3.2 按照施工图纸和技术要求进行施工，确保施工质量。
3.3 按照合同工期完成施工任务。
3.4 负责提供劳务人员的身份证复印件及特殊工种的资质证明。
3.5 负责劳务人员的食宿及现场管理。
3.6 接受甲方的监督和管理，及时解决施工中的问题。
第四条：合同价款及支付方式4.1 合同总价款为人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX）。
4.2 支付方式：甲方按乙方完成的工程量及合同单价支付乙方劳务报酬，具体支付时间和金额双方另行协商。
4.3 乙方应向甲方提供等额的正式发票，否则甲方有权拒绝支付。
第五条：违约责任5.1 甲方未按合同约定支付乙方劳务报酬的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付利息。
5.2 乙方未按合同约定质量要求进行施工的，甲方有权要求乙方返工，并由乙方承担返工费用。
5.3 乙方未按合同约定工期完成施工任务的，每逾期一天，应支付违约金人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX）。
北京市劳务分包合同（精选4篇）
北京市劳务分包合同（精选4篇）北京市劳务分包篇1发包人(甲方全称)：中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司承包人(乙方全称)：庆阳市西峰区肖金建筑安装工程公司根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其它有关法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容1.1 工程名称：广安门铁路住宅小区临建工程1.2 工程概况：1.3 分包工作内容及范围：第二条合同工期2.1 开工日期：2.2竣工日期：第三条合同价款3.1合同价款为: 350000 元(人民币)大写为: 叁拾伍万元整3.2对合同价款内容的明确:第四条合同价款的结算和支付4.1结算资料:4.1.1发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单,编制结算书。
4.1.2有效的工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
4.2合同价款的结算和决算:4.2.1发包人应于每月日,对承包人完成的工程量给予核实,确认并共同履行书面结算手续。
4.2.2工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。
4.3合同价款的支付4.3.1办理支付的手续为:承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。
第五条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理5.1安全施工5.1.1发包人、承包人必须贯彻国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
5.2重大伤亡及其他安全事故处理5.2.1发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大,并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。
2024年北京市建设工程劳务分包合同模板
2024年北京市建设工程劳务分包合同模板一、合同双方为确保工程施工质量，合理分工，明确各自权利义务，在平等、自愿、协商一致的基础上，遵循诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。
二、工程基本情况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程规模及工程内容：4. 远程管理人员：5. 工程监理人员：三、劳务分包的范围1. 本工程的主要内容：2. 工程进度计划：3. 施工单位提供的材料及施工机具：本合同所约定的范围之外施工及使用的材料和机具的价格和相关费用由劳务方承担。
四、报酬及支付方式1. 劳务报酬总额：2. 付款方式：3. 付款时间点：4. 竣工验收标准及时间：五、双方权利义务1. 劳务方承诺必须按照《北京市建筑工程质量管理条例》的相关规定，保质保量的完成本合同约定的工程；2. 施工中如遇特殊情况，需及时与甲方联系，共同协商解决办法；3. 甲方有权对劳务方的工作过程进行监督和检查，劳务方应配合；4. 甲方应按时支付劳务报酬，劳务方应按时交付劳务成果；5. 双方如因工程质量问题产生争议，应协商解决；如协商不成，可向相关部门申请仲裁。
六、违约责任1. 若一方未按本合同的约定履行义务，应承担相应的违约责任；2. 任何一方如发现对方存在违约行为，应及时通知对方，要求纠正。
七、合同变更本合同的变更须经双方协商一致，并签署书面协议，方可生效。
八、合同解除1. 本合同自双方达成一致解除协议之日起终止；2. 任何一方如未履行本合同约定义务，对方有权解除本合同。
九、争议解决凡因履行本合同所引起的争议，应协商解决；协商不成的，应提交北京市人民法院解决。
十、本合同自双方签字盖章后生效，至工程竣工并经验收合格之日终止。
甲方（盖章）：___________ 乙方（盖章）：___________签署日期：___________ 签署日期：___________。
北京市建设工程专业劳务分包合同6篇
北京市建设工程专业劳务分包合同6篇篇1北京市建设工程专业劳务分包合同一、总则为规范北京市建设工程专业劳务分包合同的签订和履行，保障各方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规，特制定本合同。
本合同分为乙方雇佣甲方和甲方承接乙方工程两部分。
二、合同签订1. 甲乙双方在合同签订之日起10日内，应当在北京市规定的相关部门办理登记手续。
2. 本合同自双方签署之日起生效。
三、合同内容1. 甲方的职责和义务：（1）严格按照乙方的要求执行工程任务；（2）保证专业技术力量符合国家规定，并提供相应的证明文件；（3）保障工程的质量和进度，确保工程完成时间与乙方的要求一致；（4）负责工程所需材料的采购和管理；（5）负责工程过程中员工的安全教育和管理。
2. 乙方的职责和义务：（1）及时向甲方提供工程计划和需求；（2）支付甲方按照合同规定的报酬；（3）配合甲方工程的进展，提供必要的协助；（4）对甲方提供的工程材料和设备进行验收。
四、工程规格1. 本合同中的工程规格详细列出了工程的具体要求，包括工程的范围、标准、质量要求、工程周期等。
2. 甲方和乙方在签订合同之前应当就工程的规格达成一致意见，并在合同中明确列出。
五、合同报酬1. 甲方为乙方提供工程劳务，乙方应当按照约定的时间和方式支付报酬。
2. 报酬计算方式：按照工程的完成情况或者按照工程进度支付，具体金额在合同中规定。
3. 在工程过程中，如发生额外费用，乙方应当及时与甲方协商解决问题。
六、合同变更1. 如有需要修改合同内容，必须经甲乙双方协商一致，并在书面形式上作出修改。
2. 修改后的合同须按照《合同法》的要求重新登记。
七、合同违约和解除1. 任何一方未按照合同规定履行义务，即构成违约。
违约方应当承担相应的经济赔偿责任。
2. 在以下情况下，合同可以被解除：（1）甲方故意或者重大过失超过3次；（2）乙方未按照规定支付甲方报酬超过3个月。
（3）经相关部门认定的其他违约情形。