土石方工程施工合同完整版
土石方工程施工合同完整版土石方工程施工合同发包方（以下简称甲方）与承包方（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
甲方将平场及外运土石方工程承包给乙方施工。
为了保证各分部分项工程质量、安全、进度顺利实施，明确双方的责任、权利和义务。
经双方协商一致，签订以下条款，共同遵守。
一、工程名称：二、工程地点：三、工程价款：本工程工程量暂定为（人民币），最终以结算为准。
四、工程范围、内容及要求：4.1 工程范围：具体以该工程范围内的地形图、甲方指定的设计标高为准，包括平基土石方、土石方开凿、土石方运输、弃渣等工作内容。
4.2 工程内容：工程内容包括人工土石方修边、机械土石方、土石方爆破以及土石方工程所涉及的材料、平整道路及工作面排水、抽水、破碎、回填、碾压、修理边底、装、卸、场内运输、土石方外运、修挖边坡、淤泥、除草除渣、临时行驶道路的修建、维护、安全及整理。
风险防范。
五、工程量按以下方式确定：5.1 平基土石方工程量确定：按经过甲乙双方签字确认的原始地貌图和甲方签字确认的最终平基原则及要求计算确定挖方工程量和填方工程相关的工程内容等。
5.2 工程要求：以甲方所提供的平基施工图及平基原则、要求和相关技术规范为准。
其中标高误差不超过＋10cm至-20cm。
碾压必须采用分层碾压，无论乙方何种原因（甲方责任除外）超挖的部分不计算工程量。
如有变更，变更部分以甲方发出的变更资料为依据并按本合同第八条约定进行变更签证和核定工程量后增减挖方工程量和填方工程量。
二次开挖挖方工程量和填方工程量以变更签证为准。
挖方工程量和填方工程量均不考虑可松性和压缩性及其他任何系数。
5.3 外运工程量确定：按照平基土石方的挖方工程量减去填方工程量计算确定外运工程量。
如有变更，按变更后的挖方工程量减去填方工程量确定外运工程量。
六、平基土石方价款按以下方式确定：6.1 土石方综合单价：按2004版《贵州省建筑工程计价定额》取费后（土石方运距及弃土费按实计入定额计算）下浮0.3%算出平均单价：元/立方米包干。
6.3 超出合同约定的运输距离，每增加一公里，外运土石方工程综合单价：按元/立方米乘以运输总方量包干计算。
6.4 综合单价包括土石方工程所需的所有费用，无论土石成份、使用机械、运输方式、挖填方式、碾压方式等。
这些费用包括人工、机械、材料、土石方爆破、破碎、空回、场内外转运、安全防范措施费、相关审批手续办理、安全文明施工费、管理费、各种风险防范等。
无论工期长短，都按照本单价执行结算。
除非另有约定，甲方不需要支付任何额外费用。
6.5 工程范围以外的零星工程按照现场签证确定工程款，具体参考本合同第八条的约定。
6.6 在施工便道上必须铺设（暂按200mm厚定量）片石，以便通行施工车辆。
经甲方审核同意后，片石人工费、材料费、机械费、油费、税费等全部包干单价，按元/平方米执行，乙方不得计算其他任何费用，工程量按实收方。
七、工程款付款方式：7.1 工程款按照当月完成合格产值的75%支付，当期平场竣工验收合格后15日内支付至当期工程总造价的95%，待结算完毕后20日内支付至结算总造价的100%付清工程余款。
每次付款时乙方应提供合法的（税率为%）建安专用，按照国家有关规定执行。
7.2 支付时间及方式：按月进度进行支付工程进度款。
乙方在每月25日前向甲方报送当月完成的工程量（一式四份），由甲方现场代表工程师和甲方预算工程师审核（审核完毕甲乙双方各执二份），甲方按当月审核的实际完成工程量的75％确定支付当月工程进度款。
具体时间为：乙方当月25日前向甲方提交当月完成工程量，甲方在次月1日内核实完毕后5日内支付。
工程完工结算后20日内，甲方支付剩余部分工程款，一次性付清。
八、工程结算依据有效的约定：8.1 工程结算依据必须符合以下有效条件：由各方相关人员及时签字的、合法的、无涂改的原件方为有效；不符合条件的工程结算依据均属无效。
8.2 有效工程结算依据签字程序按照以下规定执行：8.2.1 原始地貌图、施工完成后的竣工图需经甲方工程部负责人与乙方工程负责人共同签字确认并经甲乙双方加盖公章后方为有效。
8.2.2 工程变更涉及工程量增加的需办理变更签证；工程承包范围以外的零星工程需办理现场签证；变更签证、现场签证按照以下规定签字、盖章确认后方可作为结算依据：的计算以合同约定为准，双方应按照合同约定的工期完成工程。
如因不可抗力等原因导致工期延误，应及时通知对方并经双方协商确定延期时间和补偿方式。
10.2乙方应按照合同约定的工期组织施工，保证工程质量和进度。
如乙方未按合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方加快工程进度，并按照合同约定的方式进行索赔。
10.3工程竣工验收合格后，乙方应及时清理现场，移交给甲方，并保证现场环境卫生整洁。
如乙方未按时清理现场，甲方有权自行清理并从乙方的工程价款中扣除清理费用。
10.4如乙方未按合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方加班加点或增派人力等方式加快工程进度。
如乙方未按要求加快工程进度，甲方有权终止合同并对乙方处以罚款。
10.5如乙方因自身原因导致工期延误，甲方有权要求乙方承担由此产生的一切费用和损失，并对乙方处以罚款。
10.6本条款中的工期是指合同约定的工期，如合同中未约定工期，则按照双方协商确定的工期为准。
合同规定，总工期为日历天，除政府行为、不可抗力因素和雨季无法施工外。
乙方必须在工期内完成工程范围内的全部工程内容，并将符合约定的工程交付甲方。
如果工期延误，可能是由于发包人未能按合同条款的约定提供图纸及开工条件、未能按约定日期支付工程进度款、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等、设计变更和工程量增加、停水、停电、停气造成停工超过8小时、不可抗力或工程师同意工期顺延的其他情况。
工程质量验收按国家相关质量验收标准和施工验收规范结合场平要求、施工图及图说、技术交底、工程变更、合同约定的要求进行。
乙方完成工程自检合格后，以书面形式通知甲方及监理，甲方在接到乙方要求验收的书面通知后3日内组织监理和相关部门及人员对工程进行验收，验收合格经双方签字及监理确认后由乙方将工程交付给甲方，并签署交接手续；验收不合格，由乙方返工重作至合格后交付。
完工时间以双方签字及监理确认的验收合格时间为准。
甲方需要办理土地征用、拆迁补偿工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；将施工所需水、电从施工场地外部接至施工地点，保证施工期间的需要；向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续；确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作、承担有关费用；由发包人原因导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期；发包人必须按月支付承包人工程进度款。
如果乙方在施工中发现地下文物、古墓等，必须及时通知甲方，以便得到妥善处理。
由此造成的窝工费（乙方施工人员工资及大型机械台班费）由甲方承担。
During the n process。
if there is a delay due to unclear n of land or failure to pay for the progress of the project。
the party Ashall pay for the cost of the delay caused by the party B。
including personnel wages and machinery fees。
and the n d XXX.If the project cannot be carried out due to force majeure or government ns。
party XXX party B and pay for the completed project amount.If the project is terminated due to the fault of party A。
party A shall pay for the completed project amount and XXX.Party B XXX 6.5 of this agreement)。
XXX。
XXX.Five days before starting work。
party B shall XXX design plan and other res and provide them for party A to inspect。
Party B shall prepare n reportsXXX n drawings。
technical briefings。
engineering changes。
meeting minutes。
nal standards。
and party A'XXX backfilling。
it must be done in accordance with the n ns。
layered and compacted。
and self-XXX。
party B must redo the work XXX.Traffic。
noise。
environmental hygiene。
dust。
safety requirements during n。
blasting。
XXX of the nal。
municipal。
and district governments。
Party B XXX.Party B must XXXwise。
party B shall be responsible for redoing the work until it meets the standards。
and the XXX party B.Party B XXX and manage the site n。
and keep in touch with party A at all times.After receiving payment from party A。
party B shall not XXX (including migrant workers)。
Party B shall pay off all debts to material and XXX (including migrant workers) before delivering the project。
土石方工程施工合同范文5篇
土石方工程施工合同范文5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行土石方工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：土石方开挖、运输、填筑等。
二、合同工期1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款：大写______元，小写______元。
具体价格根据工程实际量结算。
2. 支付方式：甲方应按合同约定支付乙方工程款项。
工程竣工验收合格后，支付工程款项的______%，剩余______%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和地方相关施工规范、标准和设计要求，确保施工质量。
2. 甲方应在工程完工后组织验收，验收合格后，双方签订验收文件。
3. 如因乙方施工质量问题导致工程返工或整改，乙方应承担相应的责任和费用。
五、安全施工1. 乙方应制定安全施工措施，加强施工现场安全管理，确保施工过程中的安全。
2. 乙方应对施工现场的安全负责，如出现安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
六、工程变更1. 施工过程中如遇工程变更，双方应协商解决。
2. 重大工程变更，双方应签订补充协议，明确变更内容、工期、价格等事项。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权停工，甲方应承担违约责任。
2. 若乙方未按合同约定完成施工任务，应承担相应的违约责任。
3. 若因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方应协商解决。
八、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本合同过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
土石方工程施工合同范本
7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定
8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部工程价款后终止。
甲方（盖章）：____________
2.3乙方完成工程后，甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付工程价款。
第三条施工期限
3.1乙方应按照甲方要求的工期完成本合同约定的工程施工。
3.2由于乙方原因导致工程延期，乙方应按照延期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：延期天数×日违约金金额（人民币）。
第四条质量标准
4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和有关技术规范进行施工，确保工程质量。
4.2工程质量标准应符合国家及行业有关法律法规、标准和规范的要求。
4.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，并承担由此产生的一切费用。
第五条付款方式
5.1甲方支付工程价款的方式为：（付款方式，如：进度付款、验收合格后付款等）。
5.2付款的具体时间和比例由双方在专用条款中约定。
第六条违约责任
土石方工程施工合同范本
合同双方：
甲方：（全称）
乙方：（全称）
鉴于甲方为进行某项工程需要进行土石方施工，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行土石方工程施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：
第一条工程概况
乙方（盖章）：____________
签订日期：____________
（注：以上合同范本仅供参考，具体合同条款请根据双方实际情况和需求进行修改和完善，并建议在签订合同时咨询专业律师意见。）
土石方工程承包合同精选版（5篇）
土石方工程承包合同精选版甲方：_____ 乙方：_____因甲方需要，委托乙方承建土石方工程，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程项目协商一致，订立协议并共同遵守。
一、工程概况1、工程名称：_____2、工程地点：_____二、工程承包方式工程承包方式采取以乙方保质保量完成本工程土石方工程项目工作内容为前提的包工包料（双包）承包方式。
三、工程范围及内容按工程量清单所列内容。
主要包干内容有：_____清表、清淤、挖方（爆破）、填方、弃方、换填、抛填、边坡处理、护肩、护脚、管涵、管沟（井）、路床、花池种植土回填配型、车行道及人行道路基顶面清平等。
四、工期合同工期为90个日历天。
五、质量标准符合国家相关市政道路建设标准要求及设计文件的要求，达到合格工程标准。
甲方：_____ 乙方：____年____月____日土石方工程承包合同精选版（二）甲方：_____乙方：_____根据《中华人民共和国民法典》法律法规规定，为明确双方在承包运输过程中承担的权利、义务和责任，确保运输顺利完成。
双方在自愿、平等、互利的原则下，经甲、乙双方协商达成共识，并同意签订如下合同：第一条：工程内容运输土石方，甲方将根据工程项目所确定的地点、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。
第二条：工程承包运输时间价款及付款方式1、工程时间为____年，即____年____月____日到____年____月____日。
2、单价以本工程单趟运距为1500米以内，按每立方3元人民币计，（此为完税价）。
3、每次结算以计量验收单为准，路程以双方共同核实实际路程为准。
4、付款方式：日清月结。
第三条：燃油费用甲方负责提供充足的燃油，乙方结算燃油的费用，甲方提供的燃油不得高于市场价格。
（燃油必须符合车辆出厂要求及工作环境的要求）。
第四条：甲方的权利与义务1、甲方负责工程爆破。
2、甲方统一管理、调度和指挥。
土石方工程承包合同（5篇）
土石方工程承包合同本土石方工程承包合同（下称“本合同”）由承包人（下称“甲方”）与发包人（下称“乙方”）双方共同订立，按以下条款履行。
一、项目概况1. 项目名称：土石方工程承包项目2. 项目地点：（具体地址）3. 项目范围：土方开挖、填筑、边坡处理等土石方工程4. 项目工期：（具体工期）二、甲方权利与义务1. 完成工程项目的设计、施工，并负责工程质量的控制和整体管理；2. 按计划向乙方提供所需的机械、工具和设备；3. 为工程施工期间提供必要的安全措施，确保工程施工安全；4. 向乙方支付工程款项；5. 确保工程施工中的环境保护和文明施工。
三、乙方权利与责任1. 根据甲方提供的项目资料进行施工，并保证按照施工图纸和规范进行施工；2. 协助甲方完成工程项目的设计、施工，并提供技术支持；3. 对工程施工过程中出现的问题，及时采取补救措施，确保工程质量；4. 做好工程施工期间的安全生产工作，保证现场施工安全；5. 按照甲方要求开展施工进度和质量的报告，及时向甲方汇报工程进展情况；6. 保护施工现场周边环境，确保文明施工。
四、工程款项支付方式1. 工程总价为（具体金额）；2. 工程款项支付方式为分期支付；3. 第一期支付金额为总工程款的30%，甲方在第一期支付前提供施工所需的资金。
五、变更与索赔1. 若甲方需要对工程设计和施工计划进行变更，应及时向乙方提出，并支付相应的费用差额；2. 若乙方在工程施工过程中遇到甲方提供的资料不准确或不完整，导致施工不能按计划进行，乙方有权向甲方提出索赔；3. 若甲方需要变更合同约定的范围、内容或工期，应与乙方协商一致，并支付相应的费用差额。
六、合同终止1. 本合同在以下任一情况下终止：a) 甲方或乙方提前通知对方解除本合同；b) 甲方或乙方严重违反本合同约定；c) 因不可抗力因素，导致工程无法正常施工。
2. 合同终止时，双方应进行工程款结算，并处理合同履行过程中的问题。
七、争议解决双方在履行本合同过程中发生争议时，应友好协商解决。
土石方工程施工合同6篇
土石方工程施工合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行土石方工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：土石方开挖、运输、填筑等。
二、工程期限1. 工程开工日期：____年____月____日。
2. 工程竣工日期：____年____月____日。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款：大写________元，小写￥________元。
2. 支付方式：（1）工程开工前，甲方支付乙方工程预付款________%。
（2）工程进度达到____%时，甲方支付乙方工程进度款____%。
（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方工程尾款。
（4）甲方支付的工程款需汇入乙方指定的银行账户。
（5）乙方需提供正规的税务发票给甲方。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。
因工程质量问题造成的返工、整改等损失，由乙方承担。
2. 工程竣工后，乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设成品，如造成损失，应加倍赔偿。
3. 工程质量验收按国家及本地区有关质量检验评定标准进行，不合格工程不予验收。
4. 工程竣工验收后，在合同规定的保修期内，凡因施工造成的质量缺陷应由乙方无偿保修；其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部（84）城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法（试行）》执行。
保修期按国家有关规定执行。
五、安全施工及文明施工约定1. 乙方应按安全施工有关规定，采取严格的安全防护措施，消除事故隐患。
在施工过程中出现的一切伤亡事故及责任均由乙方承担全部责任。
土石方工程合同
土石方工程合同•相关推荐土石方工程合同范本（精选5篇）随着人们法律观念的日益增强，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同也是最有效的法律依据之一。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编精心整理的土石方工程合同范本（精选5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
土石方工程合同1甲方：乙方：经甲、乙双方友好协商，甲方同意将地段，全部土石方工程发包给乙方施工，现就有关条款明确如下：一、工程内容：地段内土石方挖填与平整运弃。
二、工程地点：三、工程量：土石方约万立方米左右，在线内组织施工，工程结算按实际完成工程量计算。
四、承包方式：采用包工的方式，单价以元/m3基数。
本工程全部渣土、运输、倒土及渣土办证手续费用等所有费用，全部由乙方负责，石方和混凝土结构双方协商另行计价。
五、结算方法：乙方进场后，甲方先付元给乙方进场费，以后按立方米结算一次，以此类推。
余款在工程竣工后经验收合格，在乙方完工七天内进行工程验收工程，并且出结算表，凭结算表一个月内付清。
六、税收由甲方承担。
七、甲方责任1、水、电源由甲方提供。
2、甲方派技术人员到现场协助乙方搞好施工指导，加强工程质量监督，确保工程质量达到要求，并及时进行隐蔽工程质量验收。
3、甲方负责派专人及时签收认定所做工程量，以配合乙方顺利进行后续工作。
八、施工日期：从开工日起有效天内完成上述项目的施工任务。
设计变更，以及自然灾害等不可抗拒的因素，以及节假日渣土办通知停工，如出现石方，（造成工期延误，工期相应顺延。
）九、本合同未尽事宜，双方另行协商补充完善协议。
十、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，双方签字或盖章后生效，并具有同等法律效力，工程款付清，合同终止。
甲方代表：乙方代表：日期：土石方工程合同2甲方：乙方（施工责任方）：甲承建之xxxxxx，现委托乙采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。
为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：一、工程内容按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为站、区间交通设施部分工程。
土方工程合同（5篇）
土方工程合同土方工程承包标准的合同范本。
发包人（以下简称甲方）承包人（以下简称乙方），经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。
一、承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、平整。
二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。
三、承包价格：开挖、运输土方元/m3（石砂）。
四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求：1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。
达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。
六、安全要求：1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。
否则出现安全事故，概由乙负责。
3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。
保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
七、结算方式：采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款。
八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。
本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。
经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。
单位工程负责人（甲方）：承包班组长（乙方）：联系电话：_____ 联系电话：_____ ____年____月____日 ____年____月____日土方工程合同（二）合同编号：水标合同字[_____]第____号项目名称：甲方：乙方：签订地点：签订日期：____年____月____日有效期限：____年____月____日至____年____月____日依据《中华人民共和国标准化法》和《中华人民共和国民法典》等有关法律法规，以及水利部水利标准化工作有关管理规定，合同各方就以下内容经协商一致，订立本合同。
土石方工程施工合同模板一6篇
土石方工程施工合同模板一6篇篇1土石方工程施工合同委托人：（甲方）承包人：（乙方）鉴于甲方拟委托乙方进行土石方工程施工，并达成一致意见，特制定本合同如下：第一条项目名称及位置甲方委托乙方进行的土石方工程项目为：（工程名称），施工地点位于（地点），包括土石方开挖、填方、边坡处理等。
第二条项目工作内容及要求1. 乙方应按照甲方提供的工程设计图纸和技术要求，合理组织施工，保证施工过程安全、高效、质量可控。
2. 乙方须保证施工过程中无违反国家相关法律法规的行为，严格遵守相关安全操作规程，确保工程施工安全。
3. 乙方应按照约定的工期完成工程，如需延期需提前向甲方提交书面申请并取得甲方同意。
4. 乙方应配备符合要求的专业技术人员和施工人员，保证施工过程中的技术质量。
第三条工程质量标准1. 乙方应按照国家相关规定和工程设计要求，保证施工质量符合国家相关标准。
2. 甲方有权对乙方进行质量检查，如发现质量问题，乙方应立即整改到位，并对整改结果负责。
3. 施工过程中如发生质量事故，乙方应立即通知甲方，并承担相应的赔偿责任。
第四条工程进度和款项支付1. 本工程的工期为（工期），乙方应按照约定的工期履行合同。
2. 乙方应根据工程进度，按照约定的支付比例及时向甲方申请款项支付。
甲方在验收合格后按时支付工程款项。
3. 如乙方延期完成工程，甲方有权要求乙方按照约定的违约金支付额外费用。
第五条合同变更和解除1. 合同生效后，除非经双方协商一致，否则不得擅自变更合同内容。
2. 如因不可抗力等原因导致工程无法继续施工，双方可协商解除合同，解除合同后应按照已完成工程的部分支付款项。
第六条违约责任1. 若一方违反合同规定，损害对方利益，需承担相应的违约责任。
2. 乙方在施工中如发生质量事故，拖延工期等问题，需承担相应的赔偿责任。
第七条争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可向所在地人民法院提起诉讼。
第八条其他约定1. 本合同一式两份，双方各执一份，合同生效后即具有法律效力。
2024年土石方工程合同范例（3篇）
2024年土石方工程合同范例发包方（以下简称甲方）：____承包方（以下简称乙方）：____鉴于甲方承担的____工程建设项目施工需求，甲方决定对该项目中的土石方挖运分项工程实施分包。
经过严格筛选与考核，乙方被选定承担该分项工程的施工任务。
双方为明确责任、权利与义务，遵循《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，并结合总包合同的原则与规定，以及工程实际情况，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____1.2 工程地点：取土点为____, 倒土点为____, 上述地点不得擅自更改，如有变更需求，双方需协商一致。
1.3 工程范围：____1.4 承包方式：____1.5 工期安排：自____年____月____日起至____年____月____日止，具体开工日期以天气晴朗为准。
1.5.1 若因客观原因或不可抗力导致实际开工日期延迟，则以甲方正式批准的实际开工日为准。
乙方需根据现场实际情况和工作量合理安排机械台班数量及运输力量。
乙方进场的车辆应按照甲方的要求（长度：1.6 工程造价：单价为____元/m³（车辆运输，税后价）。
二、双方责任2.1 甲方责任2.1.1 监督施工进度并检查完成情况。
2.1.2 按合同条款规定及时支付工程款项。
2.1.3 协调乙方与其他专业之间的进度、施工质量、交叉施工、配合工作、文明施工及安全施工事宜。
2.1.4 组织分项工程的验收工作。
2.1.5 甲方负责办理必要的政府手续，并协调车辆运输过程中的交警、市容等单位。
2.1.6 工程结束后，后续土方工程在同等条件下优先考虑乙方。
三、工程条款3.1 工程以每日为一个结算周期，甲方需支付当日的____%进度款。
3.2 乙方指定____为专门负责结算工程款的人员，甲方需将工程款以现金形式交付该指定人员。
3.3 甲方需支付____元/车的车辆进场费，自工程正常施工的第一个工作日开始扣除，每日每车按____元进行扣除。
土石方工程施工合同范本(15篇)
土石方工程施工合同范本（15篇）土石方工程施工合同范本（精选15篇）土石方工程施工合同范本篇1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，确保工程施工质量，经甲乙双方友好协商，就土石方工程承包一事，达成以下协议:一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：二、工程承包范围甲方提供施工现场，乙方负责土石方清表、开挖、装车、运输、平整、弃置等，涉及车辆在道路上行驶掉泥清扫及清洗，由乙方自行解决。
三、甲方的责任1、合同执行期间，甲方本着合作的态度，积极配合乙方执行合同约定的内容；2、甲方进行线形放线、高程测量及现场指导；3、对障碍物如管道、通信、电缆等由甲方负责协调搬迁，以保证乙方顺利施工。
四、乙方的责任1、合同执行期间，乙方本着合作的态度，积极配合甲方执行合同约定内容；2、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范，承担施工过程中的所有责任，严格执行政府有关部门的政策及法规；3、乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任；4、乙方须加强现场质量、安全管理，确保施工现场安全，机械设备进出场，应事先与甲方项目负责人联系；5、乙方应在现场设立安全警示标志牌、安全防护标志，防止场外人员进入施工现场，严防施工现场不安全隐患；6、乙方应做好施工现场及周边卫生的清洗工作，保证施工场地清洁五、工程量计算工程量以双方现场实测标高按实结算。
六、工程单价1、水田淤泥部分：包括清表、开挖、运输、弃置，综合单价元/m，淤泥开挖深度原则上不超过50cm2、土、石方部分：包括清表、开挖、运输，综合单价元/m；3、填方平整：综合单价元/m，每层平整厚度不超过30cm；4、石方部分：如遇挖掘机开挖不动，另补充协议。
以上价款为含普通税价款。
七、工程支付所承包工程完工后支付工程款的30%，原则上中间可支取油费，剩余70%的工程款在年底付清。
八、工期暂定日期为至，如遇特殊情况（设计变更、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停﹑窝工等）时，工期经甲方确认后顺延。