建设工程施工合同(简易版)
建设工程施工合同
发包方（以下称甲方）：
承包方（以下称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容：
四、承包形式：
第二条工程期限
一、合同工期总日历天数_______天
开工日期：_____年_____月_____日
竣工日期：_____年_____月_____日
二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延
１、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上；
2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；
３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。
第三条工程价款、结算及付款方式（是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票？）
双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。
第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为元人民币（大写：）。
任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。
1、本合同签订后日内，甲方支付元工程款；
2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款；
3、余款元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。
第二种方式：本合同实行按实结算，双方使用晨曦软件，依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。
1、甲方于支付元；
2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的95%，留5%做质保金，待保修期满后15个工作日内付清。
3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。
第四条建筑材料、设备的供应和采购
一、工程材料、设备由乙方采购。
（是否都是包工包料？）
二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。
经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。
（材料进场是不是要甲方确认？）
第五条施工与设计变更
一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。
二、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。
三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。
第六条工程质量管理及验收
一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。
验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。
验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。
二、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。
验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方
应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。
三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。
第七条安全施工
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第八条质量保修
一、本工程保修期限为年，自工程竣工验收合格起算。
二、在免费保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。
乙方在接到甲方维修通知后小时内到达现场并及时处理。
如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。
若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。
乙方保修联系电话：；乙方保修联系人：。
第九条违约责任（乙方擅自修改图纸的违约责任，甲方延迟付款的违约责任均无）
一、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的向甲方支付违约金（从工程款中直接扣除）；无故延期15日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付违约金人民币元。
二、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金（可从工程款中直接扣除），此外应赔偿因此给甲方造成的损失。
（可否作为解除合同条件？）
三、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第十条纠纷解决办法
因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条附则
一、甲方代表为，乙方代表为。
二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。
甲方：乙方：
代表：代表：
户名：
开户银行：
帐号：
年_____月_____日年_____月_____日。
简易施工合同(实用9篇)
简易施工合同（实用9篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!简易施工合同（实用9篇）合同在现代社会中发挥着越来越重要的作用,合同在企业的发展中发挥着越来越重要的作用。
工程施工合同简单版(8篇)
工程施工合同简单版建设单位：_____，以下简称甲方施工单位：_____，以下简称乙方为明确甲乙方双在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条总则一、工程名称：二、国家（或各部委、或省、自治区、市政府、计委、建委等有关单位）对工程的批准投资计划、工程项目表、申请建筑许可执照，计划任务书，初步设计、总概算等文件号。
三、工程编号：_____________________________________。
四、工程地点：_____________________________________。
五、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表略）。
六、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币____元（各单项工程造价详见工程项目一览表略）。
第二条工程期限本合同全部工程____年____月____日开工至____年____月____日竣工（各单项工程、中间交工工程开、竣工日期详见工程项目一览表略）。
在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料，以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。
第三条施工准备一、甲方在开工前应办妥征地拆迁：申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线、绿化等障碍物;解决施工用地（包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）;解决施工用水源、电源和运输道路的接通;应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。
二、乙方在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸，参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整，施工地区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。
简易建设工程施工合同范本6篇
简易建设工程施工合同范本6篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下合同条款，以资共同信守。
一、工程概况工程名称：________________工程地点：________________工程内容：________________，具体详见施工图纸及工程量清单。
工程规模及特征说明：本工程为____________平方米的建设项目，主要工程内容包括土方开挖、基础施工、主体结构施工等。
在施工过程中需要按照施工图纸以及相关法律法规和规范执行。
工程期限为_______日历天。
具体开工时间详见甲方的书面开工令。
工程质量要求：符合国家和行业相关规定，保证工程的稳定性和安全性。
二、合同价款及支付方式本合同总价款为人民币（大写）__________圆整，（小写）______元。
本合同价款经双方商定已明确考虑到工期紧张等因素并已包括了完成建设任务所需的一切费用（除政策调整及设计变更等特殊情况外）。
甲方不再承担任何调整费用。
付款方式采用预付款及进度款方式支付。
预付款为合同总价的XX%，后续根据施工进度节点进行支付。
具体支付节点和比例按照工程进度进行约定。
三、工期约定乙方必须严格按照约定的工期完成全部工作。
如遇特殊情况需要延长工期时，必须提前向甲方提出书面申请并得到批准后方可延长工期。
否则甲方有权向乙方追究违约责任并要求赔偿损失。
四、质量与验收乙方必须严格按照施工图纸、技术规范及质量标准进行施工，确保工程质量符合验收标准。
工程竣工后，乙方应及时向甲方提交验收申请并提供完整的验收资料。
甲方组织验收时，如发现工程存在质量问题需要返修时，乙方必须无条件返修并承担相应费用。
五、材料设备供应本工程所需的材料设备由乙方负责采购并供应。
工程合同简易板
我们需要了解工程合同通常包含的基本元素。
这包括但不限于：合同双方信息、工程概述、合同金额、工期要求、支付方式、质量保证、违约责任等关键条款。
以下是一份简化版的工程合同范本：【工程合同】甲方（建设单位）：_________乙方（承包单位）：_________鉴于甲乙双方就__________工程项目达成一致意见，特签订本合同，以资信守。
一、工程概述：1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程规模：_________5. 技术要求：_________二、合同金额：本工程合同总价为人民币（大写）_____________元整（￥_________）。
三、工期要求：1. 开工日期：_________2. 竣工日期：_________3. 施工周期：_________4. 延期处理：如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应协商确定新的工期。
四、支付方式：1. 预付款：甲方需在合同签订后____天内支付合同总额的____%作为预付款。
2. 进度款：根据实际完成情况，按合同约定支付。
3. 竣工款：工程验收合格后，支付剩余合同款项。
1. 乙方保证工程质量符合国家相关标准及甲方要求。
2. 质保期限：自工程验收合格之日起计算，为期____年。
六、违约责任：1. 若甲方延迟支付工程款，应按未付金额的日千分之____向乙方支付违约金。
2. 若乙方延期交付或工程质量不符合要求，应按合同金额的相应比例向甲方支付违约金。
七、其他条款：1. 双方权利义务、变更与解除、争议解决方式等详细条款由双方根据实际情况补充完善。
2. 本合同一经双方签字盖章，即具有法律效力。
八、附加条款：根据具体工程需要，双方可另行商定附加条款并书面确认。
九、合同生效：本合同自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。
甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________签订日期：_________以上范本仅供参考，具体合同内容应结合实际情况进行调整。
施工合同范本简易版
施工合同范本简易版甲方（发包人）：_____________法定代表人：_____________地址：_____________联系方式：_____________乙方（承包人）：_____________法定代表人：_____________地址：_____________联系方式：_____________鉴于甲方拟建设[工程名称]，并同意按照本合同约定的条件和方式将该工程发包给乙方进行施工，乙方已同意接受该工程的承包，双方依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[具体工程地点]3.工程内容：[详细描述工程内容，如土建、水电安装、装饰装修等]二、承包范围与方式1.承包范围：乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求及合同约定的范围进行施工。
2.承包方式：采用[具体承包方式，如包工包料、清包工等]方式承包。
三、合同工期1.开工日期：本合同工程定于[具体开工日期]开工。
2.竣工日期：本合同工程应于[具体竣工日期]竣工。
3.工期延误：因甲方原因或不可抗力因素导致的工期延误，经甲方书面确认后，工期可相应顺延。
四、合同价款与支付方式1.合同价款：本合同工程总价款为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。
2.支付方式：(1)预付款：合同签订后[具体天数]日内，甲方支付乙方合同总价款的[具体比例]%作为预付款。
(2)进度款：按工程进度[具体比例]%支付，乙方需提交工程进度报告及相应资料，经甲方审核确认后支付。
(3)竣工验收款：工程竣工验收合格后[具体天数]日内，甲方支付乙方剩余款项（扣除质保金）。
(4)质保金：合同总价款的[具体比例]%作为质保金，质保期满无质量问题后[具体天数]日内支付。
五、工程质量与验收1.工程质量：乙方应严格按照施工图纸、技术要求及国家相关标准进行施工，确保工程质量。
简单版施工合同范本（通用7篇）
简单版施工合同范本（通用7篇）简单版施工合同范本（通用7篇）随着人们法律意识的加强，合同的法律效力与日俱增，签订合同也是避免争端的最好方式之一。
那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编精心整理的简单版施工合同范本，仅供参考，欢迎大家阅读。
简单版施工合同篇1甲方单位：(以下简称甲方)__________________乙方单位：(以下简称乙方)__________________为了明确双方的职责，加强协作，相互促进，按期保质完成施工任务。
经甲乙双方协商，按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程的具体情况签订如下条款，须双方共同遵守。
一、工程名称、工程地点：1、工程名称：___________________2、工程地点：___________________二、施工日期：本工程开工日期为_____年____月____日，竣工日期为_____年____月____日。
三、工程数量及造价：以下工程量为图纸暂估量，竣工结算以实际测量数据为准。
四、甲方责任条款：1、乙方承诺：具备履行本合同所必须的资质，且具体实施人员也符合资质要求，并具备实际履行本合同的能力。
2、甲方提供基层的平整度、标高、厚度均应符合施工图纸设计要求和《城市道路工程施工验收规程》(DBJ08-225-97)的要求并负责向乙方做施工技术及安全交底。
3、甲方负责提供施工用电、用水、落实乙方机械设备的停放处和必要的安全防范措施。
4、乙方施工完毕交付甲方，甲方负责保护好路面；工程验收之前禁止一切车辆进入现场，否则视为工程验收合格。
5、乙方承诺：未经甲方书面许可，不将工程的任何一部分转包由任意第三人完成。
否则视为根本性的违约，甲方可随时解除本合同。
五、乙方责任条款：1、乙方确认可以严格按照甲方提供的施工图纸设计和按照《城市道路工程施工及验收规程》(DBJ08-225-97)施工，保证施工质量。
若工期、用料、费用需要更改的，应当经过甲方书面许可。
2024年建筑施工合同简易版（三篇）
2024年建筑施工合同简易版承包方：(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》的原则，并参考《中华人民共和国建筑法》，《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》，《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定，结合本工程具体情况，为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务，双方本着公平、公正、自愿、诚信、互惠互利的原则，特签订本合同，以资共同遵守。
经甲、乙双方协商达成如下协议：一、工程概况工程名称：兴建公司指挥部(其中职工宿舍9间，建筑平方面积218㎡，四合院办公室建筑平方面积为389.6㎡)。
二、承包方式1、由乙方包工包料，并负责所有施工用具设备;2、施工包干价每平方米按1080元计算，工程总造价为656208元(大写：陆拾伍万陆仟贰佰零捌元整);3、工程承包内容：土建工程水、电安装及房屋装饰装修;4、乙方在施工时出现工程增减时，甲、乙双方共同协商，确定后增减工价，待完工后一并纳入结算。
三、工程工期1、甲方规定动工时间为____年____月____日至____年____月____日，乙方不得提前和推后。
2、在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权扣除乙方施工费。
四、工程质量1、整个工程必须按国家施工规范要求施工;2、乙方未按甲方要求，质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。
五、施工费结算方式1、合同签定后，由乙方积极组织施工人员进行施工，每月按进度款50%，竣工验收后付清余款;2、甲、乙双方必须共同遵守，以上约定的付款方式，不到付款时间，乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求，如果中途退场视为违约，按进度款30%付款。
第六条：安全生产在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用电，用水安全，高空作业必须系好安全带，做到安全施工，文明施工，杜绝一切不安全事故，倘若发生病、伤、亡等一切安全事故，责任由乙方全部自己负责，甲方不承担任何责任。
施工承包简易合同模板
施工承包简易合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：施工承包简易合同模板甲方（委托方）：乙方（承包方）：鉴于甲方拥有合法的建设工程，现甲方委托乙方承担施工承包业务，为了明确双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特订立本简易合同。
一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：4. 工程规模：5. 工期要求：自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、承包方式1. 乙方按照甲方提供的工程图纸、施工方案及质量要求，包工包料完成本合同约定工程内容。
2. 乙方负责采购工程所需的材料、设备，并保证材料、设备的质量符合国家标准和甲方要求。
三、合同价款1. 本工程合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的30%；（4）剩余10%作为质保金，质保期结束后，无质量问题，甲方支付给乙方。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求施工，确保工程质量。
2. 工程完成后，乙方应向甲方提交完整的施工资料和验收报告。
3. 甲方应在收到验收报告后7个工作日内组织验收，并将验收结果通知乙方。
4. 验收合格后，双方签署验收证书，办理工程结算。
五、违约责任1. 乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为本合同总价款的10%。
2. 甲方未按合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金为逾期付款金额的1%。
六、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 如协商不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
施工合同范本简易版(16篇)
施工合同范本简易版（16篇）施工合同范本简易版（16篇）施工合同范本简易版篇1 甲方代表：_____乙方代表：_____按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第一条：工程概况1、工程名称：__________________________________________________2、工程地点：__________________________________________________3、承包范围： ____________________4、承包方式：___________________________________________________5、工程：_______年________月________日进行开工，________年_______月_______日竣工6、工程预算买款，人民币___________元（大写：________________________________）第二条甲方工作1、合同开工前壹天，提供施工所需的场所，并清空场内一切影响乙方施工的障碍。
2、合同开工前壹天，甲方应向乙方提供施工所许的水、电等设施，并说明使用注意事项3、负责办理本工程施工所涉及政府建设主管部门的各种申请、批件等手续4、合同开工前，对施工平面图纸，施工方案及进度计划审定第三条：乙方工作1、按合同约定完成施工图设计与工程配套的设计，拟订施工方案和施工进度表，交甲方审定（具体方案由甲乙双方审核后方可施工）2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行，按要求进行施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜（按公司相关规定“工程与合同管理”）3、遵守当地政府建设主管部门对施工现场管理和规定4、按约定保护好建筑结构和相应管线及设备第四条：关于工期的约定1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，征得乙方同意，并支付乙方因赶工期采取的措施费2、因甲方责任，未能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期顺延3、因设计变更或甲方原因造成的停电、停水、停暖及不可抗拒因素影响，导致停8小时以上（一周内累计）工期相应顺延第五条关于工程质量及验收的约定1、甲乙双方应及时办理隐蔽工程，材料质量，装修项目造型，整体验收，甲方应按时参加验收，乙方不可自行验收2、由于甲方提供的材料，材料价款不能超过乙方在市场上购买同种材料最低价，材料质量不合格会影响工程质量，其返工费用由甲方负责3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙承担4、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知七日内组织验收并办理验收移交手续，或提出修改意见，乙方按要求修改并承担应自身原因造成修改的费用如甲方在规定的时间内未能组织验收，切未能提出修改意见，视为竣工验收报告已被批准，即可办理结算手续，并由甲方承担从约定最后一天的次日起开始的工程保管费，每天按照承包工程造价的月息2%计取第六条关于工程价款及结算的约定1、合同价款（人民币）共_____________按合同总价分为四次付款：A、合同签定生效之日起，甲方付给乙方合同价款的______%作为预付款人民币_________元（大写：_______________________________）B、开工前三天甲方付给乙方合同价款的____%，人民币_________元（大写：_______________）C、甲方每月按照工程量进度 %付给乙方，人民币元，大写。
简易建设工程施工合同范本3篇
简易建设工程施工合同范本3篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行的建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：________________4. 工程规模：________________二、工程期限1. 工程开工日期：本工程定于________年____月____日开工。
2. 工程竣工日期：本工程定于________年____月____日竣工。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币________元（大写：________________）。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付工程款，具体支付时间和金额如下：（1）工程开工前支付工程总造价的________%；（2）工程进度过半时支付工程总造价的________%；（3）工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余的工程款。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和地方的相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 甲方在工程竣工后组织验收，验收标准按照国家和地方的相关标准和规范进行。
3. 如因乙方原因造成工程质量不符合要求的，乙方应负责无偿返工或整改。
五、工程变更1. 工程施工过程中，如甲方需对原工程设计进行变更，应书面通知乙方，并签订书面变更协议。
2. 乙方在接到甲方的变更通知后，应按照变更协议进行施工。
六、违约责任1. 甲方如未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付工程总造价的________%作为违约金。
2. 乙方如未按合同约定完成工程施工，每逾期一日，应向甲方支付工程总造价的________%作为违约金。
3. 如因一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。