电力工程承包合同协议书范本 专业版
发包方（简称甲方）
承包方（简称乙方）
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》之规定，结合电力工程承包的具体情况，经甲、乙双方协商达成一致：
1 、工程名称与概况
1.1 工程名称：广东安沛电力有限公司新厂房一期配电工程
1.2 工程概况：车间电力安装概况
工程明细名称
2、合同价款及付款方式
2.1 合同价款：______元（大写：____________元），详细报价清单见工程预算书。
（最终以工程决算为准）
2.2 付款方式：甲方预付______万元定金，余款在验收合格、工程决算后，送电前一次性付清。
3 、合同履行时限及方式
3.1 合同履行方式：乙方按照确认后的供电方案、设计图纸，将工程所需设备、材料运送至施工地点，并进行设备、材料的安装、调试。
4、合同的其他约定
4.1 合同履行期间，若遇恶劣天气、群众工作、与施工地点周边协调关系和不可抗力等因素或申请停电批复等原因，导致工作无法继续工期应顺延。
4.2 本合同不包括友邻单位联系及各种赔偿、协调等费用。
乙方负责施工当中的群众工作、周边关系协调，但因此产生的协调、赔偿等费用由甲方负责。
4.3 按照约定时间，甲方应为乙方提供箱变、电缆分接箱安装地点，定出电缆走径，并为施工安装提供最大程度的便利条件，尽力创造最佳施工环境。
4.4 乙方应提供符合国家标准的设备、材料，并按照电力行业相关施工标准进行施工，保证工程质量，按期完成。
4.5 甲方在不妨碍乙方正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。
4.6 乙方施工期间，安全责任自负。
5、合同的生效与终止
本合同自甲乙双方签订之日起生效，工程验收余款结清送电后合同终止。
6、竣工及验收
6.1 该工程验收合格送电之日起，十五日内乙方向甲方提供工程有关的竣工资料。
7 、质保期限
因乙方供应的产品质量、施工工艺等原因，质保期为壹年；因甲方使用、操
作、保管不当，造成的设备损坏等，不在质保范围之列。
8、违约责任。
电力工程承包合同三篇
电力工程承包合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“承包方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将电力工程承包给乙方施工的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：________________1.4 工程规模：________________1.5 工程预算：________________第二条合同价格2.1 本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2.2 乙方在合同签订后____个工作日内，向甲方支付合同总价____%的履约保证金，履约保证金在工程验收合格后无息退还。
2.3 乙方按合同约定的工程进度，分阶段向甲方支付进度款，具体支付比例和时间双方在补充协议中约定。
第三条工程质量3.1 乙方应按照甲方的施工图纸、施工规范和技术要求进行施工，确保工程质量。
3.2 工程验收合格的标准为：____。
3.3 工程验收不合格的，乙方应在甲方指定期限内无偿整改达到验收合格标准。
第四条工程进度4.1 乙方按照甲方的施工计划和进度要求进行施工。
4.2 乙方如因自身原因导致工程进度延误的，应按照合同约定向甲方支付违约金。
4.3 甲方应按照合同约定履行合同义务，确保工程顺利推进。
第五条安全生产5.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的安全生产管理制度进行施工。
5.2 乙方应承担施工过程中的安全生产责任，确保工程安全。
5.3 乙方在施工过程中发生安全事故的，应立即报告甲方，并按照相关法律法规和甲方要求进行处理。
第六条合同的变更和解除6.1 合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更或解除合同的，应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更或解除协议。
电力工程施工承包合同范本(3篇)
电力工程施工承包合同范本发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲方将架设10KV电力线路工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守：一、工程地点二、工程性质包工包料。
三、工程造价四、施工期限自本合同签订之日起，至____年____月____日前全部完工。
五、付款方式工程开工前甲方向乙方支付现金元整，工程完工经验收合格后，于____年____月____日一次性付清余款（税票由乙方提供）。
六、工程内容：架设10KV线路700米，导线采用LJG_50型。
七、双方的权利和义务1.甲方有权派监理人员对工程质量进行监理，乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理，对不符合质量的施工路段及时进行返工。
2.甲方做好各项协调工作，保证乙方能顺利的施工。
3.乙方施工所用的材料厂必须符合电力规范要求。
4.乙方要牢固树立安全意识，切实加强安全生产管理，凡施工中出现的安全责任事故均由乙方承担。
八.违约责任1.乙方到期不能完工（除人力不可抗拒的自然灾害外），每延长一天罚款元。
2.工程完工后，经验收不合格的路段及保修期内出现质量问题的路段，由乙方无条件修复或返工。
3.工程经验收合格后，按甲乙双方约定时间，甲方必须按时向乙方支付工程余款，否则乙方将终止向甲方该工程供电，所造成的一切后果由甲方自行承担。
九.其它1.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
2.本合同自双方盖章，签字之日起生效，具有法律效力。
甲方（签章）：_____ 乙方（签章）：_____负责人签名：__________ 负责人签名：__________ ____年____月____日 ____年____月____日电力工程施工承包合同范本（二）发包人：承包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围：（详见施工图纸内容）；4、承包方式：5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）二、合同工期及工期延误1、开工日期：____年____月____日，竣工日期____年____月____日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之____的违约金，算至验收合格之日；3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；d设计变更或工程量增加；e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；f不可抗力；g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。
施工承包经营合同(电力工程)5篇
施工承包经营合同(电力工程)5篇第1篇示例：施工承包经营合同(电力工程)甲方：___________(以下简称甲方) 乙方：_____________(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲方和乙方经友好协商，就甲方位于_________(工程地点)的电力工程施工进行合作，达成如下合同，共同遵守并履行：一、工程内容1. 乙方接受甲方委托，负责完成_________(工程名称)的设计、采购、施工等工作。
2. 乙方需根据甲方的要求和相关标准，合理、高效地完成电力工程的施工任务，并保证工程质量符合国家相关标准和要求。
二、工程进度1. 甲乙双方将于签订合同后协商确定工程的开工时间和竣工时间，并严格执行，如有变更需双方协商一致并签订书面变更协议。
2. 乙方须在合同约定的时间内按时按质完成工程建设任务，并保证不因非不可抗力原因拖延工期。
三、工程质量1. 乙方保证所完成的工程符合国家相关标准和规定，并在合同规定的保修期内，承担因施工质量问题导致的维修责任。
2. 发生工程质量问题需修复时，乙方应主动承担相应费用，并在第一时间完成修复工作。
四、工程付款1. 甲方应根据合同约定按进度及时支付工程款。
甲方支付工程款的方式为_____________(支付方式)。
2. 工程款支付后，乙方应提供合格的发票和相关付款凭证。
五、安全与文明施工1. 乙方在施工过程中应加强安全管理，严格执行国家、行业的有关法规和制度，保证安全施工。
2. 乙方施工现场的文明施工要求将严格遵守，确保不发生施工安全事故，并保持施工场地的整洁与美观。
六、合同变更和解决争议1. 如因工程实际情况发生变更，需甲乙双方协商一致后签订书面变更协议。
2. 若因合同履行发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可向双方协商一致的仲裁机构申请仲裁。
七、违约责任1. 乙方未能按时按质完成工程任务的，应按日向甲方支付违约金，违约金标准为_____________(具体标准)。
电力公司承包合同5篇
电力公司承包合同5篇篇1合同编号：_________甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法规，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就甲方电力公司的承包事宜，达成如下协议：一、承包事项1. 甲方将其电力公司的经营权交给乙方承包经营。
承包期间，乙方负责该公司的日常运营、管理、人员安排及财务等事务。
二、承包期限1. 承包期限自合同签订之日起至_____年_____月_____日止。
三、承包费用及支付方式1. 乙方需向甲方支付承包费用。
具体费用及支付方式如下：（1）每年支付承包费用_____元；（2）签订合同时，乙方需向甲方支付_____元作为保证金；（3）其他支付方式：_________。
四、权利义务1. 甲方权利义务：（1）甲方有权对乙方的经营活动进行监督；（2）甲方应保证电力公司的资产安全，确保电力设施的正常运行；（3）甲方应协助乙方处理与承包经营无关的其他事宜。
2. 乙方权利义务：（1）乙方在承包期间享有独立的经营自主权，负责电力公司的日常运营、管理、人员安排及财务等事务；（2）乙方应确保电力设施的正常运行，提供优质的电力服务；（3）乙方应按时向甲方支付承包费用；（4）承包期满后，乙方应将电力公司的经营权和资产返还给甲方。
五、违约责任1. 甲乙双方在履行合同过程中，如一方违约，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的实际损失。
六、争议解决方式1. 甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项1. 承包期满后，乙方应将电力公司的经营权和资产返还给甲方，并确保资产完好。
如因乙方原因造成资产损坏或丢失的，乙方应承担赔偿责任。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字或盖章之日起生效。
3. 在合同履行过程中，如需对合同内容进行修改或补充，应经双方协商一致后签订书面协议。
电力承包工程合同范本（精选15篇）
电力承包工程合同范本（精选15篇）电力承包工程篇1发包人(全称)：__ ________承包人(全称)：__ _ __ ___依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程地点：厂内__工程内容：_配电柜安装工程___资金来源：____自筹______ ___二、工程承包范围承包范围：____包工包料____三、合同工期：合同工期总日历天数___15__天四、质量标准工程质量标准：___合格____________五、合同价款(构成见附表)金额(大写)：壹万圆整 (人民币)￥：_10000.00_元六、合同约定其它内容1、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的有关规定、并按规定办理厂区进出相关手续。
2、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未交接前由承包人保护并承担费用，交接后由发包人保护及承担费用。
3、安全文明施工：施工安全、文明施工等由乙方负责，因乙方原因发生事故由乙方负责处理并负担其所有费用和责任。
4、工程结算支付方式：工程竣工验收合格后一个月内，一次性付清。
5、延期工程的违约责任：承包人未按本合同约定日期竣工，延误工期的，每天支付违约金100元，因雨天或其他原因不能施工的工期顺延。
6、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工。
7、发包人向承包人承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。
8、工程竣工结算支付工程款时，承包人需提正式发票。
七、合同份数：肆份，发包人、承包人各两份。
八、合同生效：合同双方约定：双方代表签字并加盖公章后生效。
九、补充条款1、承包人须与发包人积极配合，服从发包方的安排指挥，不配合发包方管理的，发包方有权撤销及更换，更不得以任何理由停工或降低施工标准，否则有承包人承担全部责任。
2、承包方收到款项时首先提供同等额数的发票。
电力工程承包合同范本(精选14篇)
电力工程承包合同范本（精选14篇）电力工程承包合同范本篇1甲方：乙方：某某公司因生产需要安装 kVA配电变压器台以及架设等级线路km。
根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲乙双方协商决定，甲方将此受电工程以包死形式承包给乙方并达成本协议，双方共同遵守。
第一条工程名称：第二条工程地点：第三条工程内容：第四条施工期限：年月日至年月日确因不可抗力或民事工作影响而被迫停工时，工期顺延。
第五条合同价款合同价款总额（大写）（人民币），（小写）￥（元。
）第六条付款方式：甲方于合同签订后两日内向乙方支付合同价款的80%；工程结束，验收合格送电前结清剩余工程款。
第七条甲方责任1、甲方负责本工程的青苗赔偿、树木砍伐、附着物的拆迁和赔偿以及保证施工正常进行而采取的地方性行政协调工作，负责为线路施工所跨越的公路、电力线、通讯线、河流办理相应的审批手续。
若因甲方协调工作未及时处理，而导致乙方的怠工，甲方应承担相应误工费用。
2、甲方按合同规定拨付工程款。
3、甲方负责监督乙方的施工进度与工程质量。
第八条乙方责任1、按照施工图和有关规范要求组织文明施工，服从甲方代表的`监督。
2、按照施工工艺保质、保量、按期完成施工任务，并负责竣工验收等事宜。
3、严格执行《电力安全工作规程》、《电力建设工作规程》，依据有关规程要求组织施工。
乙方在施工中因违反安全工作规定和现场工作要求，以及由于个人违章所造成的人员、设备、工程质量等方面的事故，均由乙方自行承担，与甲方无关。
4、乙方承包工程范围内的项目，必须自行组织施工，不得转包、分包，否则甲方有权停止其转、分包施工，由此发生的全部经济损失由乙方承担。
第九条验收及移交1、工程验收：工程竣工验收由乙方书面通知甲方，由甲方会同验收单位按施工图纸及《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》作为质量评定和验收标准。
在验收中发现属乙方施工质量问题，乙方应及时无偿返工处理，如造成工程延期每日按已收工程款的千分之三向甲方支付违约金。
电力工程承包合同8篇
电力工程承包合同8篇篇1发包方（简称甲方）：_________承包方（简称乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程造价：_________二、工期及进度要求1. 乙方应在合同签订后尽快组织施工，确保工期按时完成。
2. 甲方对乙方的施工进度进行考核，乙方应按月向甲方提交施工进度报告。
3. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
三、质量与验收1. 乙方应确保施工质量符合国家和行业标准，并建立健全的质量控制体系。
2. 甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。
3. 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方组织验收并出具验收报告。
四、付款与结算1. 甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。
具体付款方式和时间如下：_________。
2. 乙方应在竣工验收后及时向甲方提交结算资料，甲方进行结算审核并出具结算报告。
3. 乙方应确保提交的结算资料真实、准确、完整，如存在虚假情况，乙方应承担相应的法律责任。
五、保修与服务1. 乙方应提供一定年限的免费保修服务，保修期自竣工验收之日起计。
保修期内如出现质量问题，乙方应负责免费维修。
2. 甲方在保修期内发现工程质量问题，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后尽快安排维修。
3. 保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务，具体费用由双方协商确定。
六、违约责任1. 如因甲方原因造成工期延误或未按时支付工程款项，甲方应承担相应的违约责任。
2. 如因乙方原因造成工期延误或施工质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。
3. 违约方应向守约方支付违约金，并赔偿由此造成的损失。
七、争议解决1. 甲乙双方在合同履行过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。
电力工程承包合同范文（3篇）
电力工程承包合同范文甲方：（全称） _________________ 地址：_________ 邮编：_________ 电话：_________法定代表人：______________ 职务：_______________乙方：（全称） _________________ 地址：_________ 邮编：_________ 电话：_________法定代表人：______________ 职务：_______________鉴于甲方拟就______(项目名称)电力工程需要，委托乙方负责自______年月日开始至______年月日止的施工及相关服务事宜。
为明确双方权益，经过友好协商，本合同特订立如下条款：第一条工程内容及标的甲方委托乙方完成的工程内容为_______________工程，具体包括但不限于以下内容：1. 设备供应和安装：乙方负责通过采购、运输等方式提供所需的设备，并按照合同约定进行安装和调试。
2. 施工监理：乙方负责对施工过程进行监理，确保施工质量符合国家标准和甲方要求。
3. 工程交付：乙方负责完成工程交付，并配合甲方进行验收工作。
4. 维护保养：乙方负责在合同期内对完成的工程进行维护保养，并按照甲方要求提供相关服务。
第二条合同价款及支付方式1. 合同价款总额为人民币_______元整（大写：_________________元）。
2. 甲方应按照以下方式支付合同价款：（1）首期支付：自合同签订之日起的_____天内，甲方应支付合同价款的____%作为首次支付。
（2）中期支付：乙方完成工程总体进度的______%后，甲方应支付合同价款的____%作为中期支付。
（3）尾款支付：乙方完成工程全部工作后，甲方应支付合同价款的____%作为尾款。
3. 甲方应将支付款项存入乙方指定的银行账户，具体账户信息双方另行协商确定。
第三条工期及延期责任1. 合同工期为______天（月），自工程开始日期起计算。
电力工程施工承包合同6篇
电力工程施工承包合同6篇篇1工程名称：XXXX电力工程项目甲方（发包方）：XXXX电力公司乙方（承包方）：XXXX电力工程有限公司签订时间：XXXX年XX月XX日合同协议书甲方为明确施工单位及责任，经充分协商，达成如下协议，望双方遵照执行。
一、工程概况1. 工程名称：XXXX电力工程项目2. 工程地点：XXXX3. 工程内容：电力工程施工4. 承包范围：详见附件一《工程量清单》5. 承包方式：包工包料6. 合同工期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，共XX天。
7. 质量标准：合格8. 合同价款：人民币XXXX元（大写：XXXX）。
二、甲方责任1. 负责办理有关建设手续。
2. 甲方指派XXXX同志为工地代表，对工程进度、质量进行监督、检查。
3. 按合同向乙方支付工程款。
三、乙方责任1. 负责向甲方提供施工设计图纸、有关技术资料及施工说明书。
2. 负责施工区域内的临时设施，施工材料及工具的供应和管理。
3. 负责所有施工人员的安全及身体检查。
4. 负责按质量标准施工，并接受甲方代表的监督和检查。
5. 负责办理竣工结算，并向甲方提供竣工资料。
6. 乙方指派XXXX同志为项目经理，负责全面施工及现场管理。
7. 乙方在施工中应遵守甲方有关施工管理规定。
8. 因乙方原因造成的事故由乙方自负，因甲方原因造成的事故由甲方承担。
9. 乙方在施工中应严格按施工图及有关技术要求进行施工，确保施工质量。
如因乙方原因造成施工质量问题，由乙方负责返工修理，并承担相应费用。
如因甲方原因造成施工质量问题，由甲方负责返工修理，并承担相应费用。
如因双方原因造成施工质量问题，由双方协商解决。
10. 乙方在施工中应确保施工安全，采取必要的安全措施，防止发生安全事故。
如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任；如因甲方原因造成安全事故，由甲方承担全部责任；如因双方原因造成安全事故，由双方协商解决。
11. 乙方应严格按照合同工期完成施工任务，如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款XX%的违约金；如因甲方原因造成工期延误，工期顺延。
电力工程施工合同书样书5篇
电力工程施工合同书样书5篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的基础上，就甲方电力工程施工事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程造价：_________二、施工范围及要求1. 乙方负责按照甲方提供的电力工程设计图纸进行电力工程施工。
2. 乙方应确保施工质量符合国家标准和甲方要求，施工过程中不得擅自更改设计。
3. 乙方应按照施工进度计划按时完成施工任务，确保工程按时交付使用。
三、工期及进度1. 工程开工日期：_________2. 工程竣工日期：_________3. 乙方应每周向甲方提供施工进度报告，确保施工进度得到有效控制。
4. 甲方有权对施工进度进行调整，乙方应无条件服从甲方的调整要求。
四、质量与验收1. 乙方应确保施工质量符合国家标准和甲方要求，如施工质量存在问题，乙方应负责无偿返工。
2. 甲方有权对施工过程进行监督，发现施工质量问题有权要求乙方立即整改。
3. 工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的验收资料，甲方应在收到资料后组织验收。
4. 甲方应在验收后出具验收报告，如验收存在问题，甲方应提出整改意见，乙方应负责整改并承担相应费用。
五、付款及结算方式1. 甲方应按合同约定向乙方支付工程款。
具体支付时间和金额如下：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付工程款的XX%作为预付款；（2）工程施工至XX%时，甲方应向乙方支付工程款的XX%；（3）工程施工至XX%时，甲方应向乙方支付工程款的XX%；（4）工程竣工验收合格后，甲方应向乙方支付工程款的XX%；（5）剩余XX%的工程款作为质保金，在工程竣工验收合格后的一年内支付。
2. 乙方应在收到工程款后向甲方提供正式的发票。
3. 若因甲方原因逾期支付工程款，甲方应自逾期之日起按日向乙方支付逾期付款违约金。